2021年实用的机械租赁合同集合7篇

1、any miracle in this world is the result of untold hard work. first, admit your own ordinaryness, and then use thousands of times more effort to make up for the ordinary.同学互助一起进步（页眉可删）2021年实用的机械租赁合同集合7篇 机械租赁合同 篇1出租单位：_(以下简称出租方)承租单位：_(以下简称承租方)为了明确出租方与承租方的权利义务，根据经济合同法的有关规定，经双方充分协商，特订本合同，以便共同遵守。(一)租赁财产及

2、附件的名称、数量、质量与用途_。(二)租赁期限租赁期共_年零_月，出租方自_年_月_日起将_(租赁财产)交付承租方使用，至_年_月_日收回。(三)租金数额、结算方式及交纳期限根据国家规定的_(租赁财产)的租金标准(无统一规定的，由双方当事人商定)，承租方每月(年)应向出租方交付租金_元，交纳租金的时间为每月(年)的最末一日(或双方商定其他时间一次或几次交付)。(四)租赁财产的维修保养租赁期间，_(租赁财产)的维修与保养由_方负责，一切维修保养费用均由_方承担。(五)出租方与承租方的变更1.在_(租赁财产)出租期间，出租方如将_(租赁财产)所有权转移给第三方，应告知承租方_(租赁财产)所有权转移

3、的情况。_(租赁财产)所有权转移后，_(租赁财产)所有权取得方即成为本合同的当然出租方，享有原出租方享有的权利，承担原出租方承担的义务。2.承租方如因工作上的需要，将_(租赁财产)转让给第三方承担使用，必须事先征得出租方的同意。取得_(租赁财产)使用权的第三方即成为本合同的当然承租方，享有原承租方的权利，承担原承租方的义务。(六)违约责任1.出租方的违约责任_。2.承租方的违约责任_。(七)遇不可抗力而造成_(租赁财产)的损坏或灭失，经有关部门鉴定属实，承租方及时向出租方说明情况，不负修复或赔偿的责任。(八)其它_。在本合同规定的租赁期届满前_日内，双方如愿意延长租赁期，应重新签订合同。租赁期

4、间，合同双方的任何一方均不得擅自修改或随意废除合同。本合同中如有未尽事宜，须经合同双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，双方各执一份;合同副本一式份，送等单位各留存一份。出租方：_(盖章)承租方：_(盖章)_代表人：_(盖章)代表人：_(盖章)联系人：_联系人：_电话：_电话：开户银行：_开户银行：_帐号：_帐户：_年_月_日订机械租赁合同 篇2使用单位甲方：出租单位乙方：一、合同法律依据：中华人民共和国合同法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国安全生产法、建筑工程安全生产管理条例、建筑起重机械安全监督管理规定（建设部令第166号）等。二、设备信息：设

5、备类型：塔式起重机型号：生产厂家：产权备案号：出厂时间：租赁期限：6个月，不足6个月按6个月计算，超出6个月的按实际使用天数计算租金。设备使用所在地：松山湖三、租金、费用及支付方式：（一）月租为元/月，（大写：）；不含税从安装完毕检测合格交付使用后形如计算租期。（二）进出场费每台元（）；（三）付款方式：1、进出场费：在该机安装好检测合格交付使用后二十五天内，甲方支付进场费_0元（大写：贰万元整）；余款25000元在退场后，办好退场的相关手续并移交相关资料后二十五天内付清。该费用包含设备进场的运输费和人工费、安装（拆卸）机械费和人工费、报建费用、检测费用、租期内的维修保养费等所有相关费用，除租金

6、外，甲方不再向乙方支付其他任何费用。2、月租：在该机使用满一个月后二十五天之内付清该月月租；3、甲方如不按上述规定时间付款，乙方停止该使用。4、甲方租用塔吊的工程完工时停止塔吊使用时间，应提前7天通知乙方，乙方做好办理拆卸手续。5、甲方必须保证塔吊退场所需道路能够进出，12米平板车与25吨吊车进出，如因甲方的道路造成乙方设备不能正常进退场，所造成的费用由甲方承担。五、甲乙双方安全生产责任：1、乙方（出租单位）提供设备责任（1）须有起重机械特种设备制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明，并在建设主管部门办理产权登记等；（2）明确属国家淘汰或者禁止使用的、超过安全技术标准或者制造厂家的使用年限的

7、、经检达不到安全技术标准规定的、没有完整安全技术档案的、没有齐全有效的安全保护装置的设备不得出租、使用。（3）乙方应档自设备验收合格之日起30日内，将设备验收资料、设备安全管理制度、特种作业人员名单等，向建设主管部门办理设备使用登记。登记标志置于设备的显著位置；（4）根据不同施工阶段、周围环境以及季节气候变化，对设备采取相应的安全防护措施；（如施工现场使用的设备的安全防护不到位，所造成的损失由乙方负责。比如雷击、塔吊碰撞、人为故意损坏、配件丢失的等）；（5）设备出现故障或者发生异常情况的，立即停止使用，消除故障和事故隐患后，方可生重新投入使用；2、对乙方提供的设备技术档案的约定，技术档案应包括

8、：（1）购销合同、制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、安装使用说明书、备案证明等原始资料；（2）定期检验报告、定期自行检查记录、定期维护保养记录、维修和技术改造记录、运行故障和生产安全事故记录、累计运转记录等运行资料（3）历次安装验收资料；（4）以上技术档案资料应复印加盖公章后交项目部，并以“一机一档”的方式保管，以备查阅。3、对甲方（使用单位）的责任：（1）设备安装完毕后，甲方应当组织出租、安装、监理等有关部门单位进行验收，未经验收或者验收不合格的不得使用；（2）制定设备生产安全事故应急救援预案；（3）在设备活动范围内设置明显的安全警示标志，对集中作业区做好安全防护；（4）设置相应的设

9、备管理机构或者配置专职的设备管理人员；（5）制定专职设备管理人员、专职安全生产管理人员进行现场监督检查；（6）乙方负责安装、拆除所产生的所有费用，安装检测费用由乙方负责。机械租赁合同 篇3出租方(以下简称甲方)：承租方(以下简称乙方)：甲乙双方根据中华人民共和国合同法及其他的有关法律法规的规定，按照平等互利的原则，经双方友好协商，达成此租赁协议。一、当事人甲方：法定代表人：电话：邮编：乙方：法定代表人：电话：邮编：二、租赁机械设备甲方保证上述机械设备性能良好，绝对不影响使用。三、甲方保证甲方保证，甲方有权利就本合同第二条所列的机械设备进行对外租赁，这种权利既包括就机械设备的所有权、使用权或者处

10、置权，也包括就机械设备进行对外租赁的经营权，若第三方主张对该机械设备的权利或者政府机构就甲方违法进行对外租赁业务而造成乙方的损失，甲方应承担赔偿责任。四、租赁期限1、设备租赁期限为_月，即自_年_月_日至_年_月_日。2、乙方根据施工需要可以提前退租，但应提前 天书面通知甲方。3、若乙方因工程需要延长租期，应在本合同届满前_日内，与出租方协商，延长租赁期限或达成续租协议。五、调遣费、租金、燃油和油料，及支付方式1、调遣费：乙方应支付甲方调遣费(往、返) 元。除本条款规定外，甲方不再支付乙方任何形式的进场费、退场费。2、租金： 租金_元/台班 租金_元/台班 租金_元/台班 租金_元/台班乙方按

11、照甲方实际提供的机械设备数量、实际的台班数支付租金。对于甲方应缴纳的税费，由甲方自行承担。实际使用中连续工作不满1个小时的按1小时计。超过1小时的累加计算。每满8个小时计为1个台班。不足1个台班的租金按1个台班租金/8_实际工作的小时数。3、燃油：燃油及其费用应由 承担。若本合同约定由乙方提供燃油并承担费用的，要写明：甲方同意乙方按租赁设备的实际用油量且不高于下列标准向甲方提供燃油， 提供_升/台班 提供_升/台班 提供_升/台班若租赁设备实际用油量超出以上标准的部分燃油，由甲方自担。4、支付方式：租金每月结算一次。每月5日，甲方持乙方签认的上个月完工证办理结算，实际结算数量以乙方现场授权代表

12、开具的完工证数量为准，结算总价款以乙方最终审计值为准。结算后付款前，甲方应向乙方提供符合税收法律规定的发票。在双方办完结算手续后，乙方视工程业主的付款情况向甲方支付租金。5、其它油料由_负责并承担费用。六、工程项目、工作内容和工作地点1、工程项目：_2、工作内容：_3、工作地点：_七、机械设备的检验甲方应在合同约定的租赁期限前 天达到工作地点。由甲乙双方按照合同约定的数量、型号、规格、技术参数等进行检验，以保证机械设备符合合同约定。检验的时间不计入租赁期限，乙方也不承担任何费用。八、甲方的的责任和义务1、负责提供符合合同约定的机械设备，并配备符合操作规范所要求的机械设备操作人员。机械设备和操作

13、人员具备国家有关部门规定的各种有效证照。机械设备符合安全环保等相关要求。未经乙方同意，甲方及其操作人员不得私自退场，不得将用于本工程的机械设备用于其他工程。2、甲方司操人员应身体健康，持证上岗并具有熟练的操作技术，应遵纪守法并严格遵守乙方的规章制度，服从乙方现场管理人员的调度和指挥，密切配合乙方的施工生产。若由甲方原因造成工期延误，应赔偿乙方相应的经济损失。3、甲方操作人员应按设备操作规程施工，必须按照有关规定配齐灯光、信号、救生、消防设备及通讯设备。在正常施工条件下，甲方操作人员不得拒绝乙方的施工要求以及连续施工要求。4、甲方操作人员应严格填写租赁机械设备施工表等签证表格，按照合同规定的时间

14、或者乙方现场管理人员要求的时间递交给乙方进行审核、签字、盖章，以此作为计算租金的依据之一。5、负责机械设备的日常维护保养、保管和故障处理，确保机械设备状态良好。对机械设备、司操人员进行投保，自行承担费用。6、负责操作人员的工资、奖金、福利、津贴等各种人工费用。负责自有人员的劳动保护用品。7、应对司操人员进行上岗前安全教育，熟练掌握操作规程，严禁违章作业，避免发生安全及人身伤亡事故。甲方应做好特殊情况的应急预案处理。8、对于甲方原因发生的人身伤亡、机损事故、交通事故等均由甲方承担全部责任及经济损失。对于第三方原因造成的人身伤亡、机损事故、交通事故等的经济损失，由甲方直接向第三方索赔。九、乙方的权

15、利义务1.负责租赁设备的进场签认及每月租费的签认工作。2.承担因乙方原因造成的机械设备的损坏、丢失。3.严禁违章指挥，不得强迫甲方操作人员违章作业或超负荷作业。4.应在约定的交货地点检查验收机械设备，及时交付有关验收单证。5.应按照合同约定支付租金、调遣费等，及时进行施工机械设备施工表等签证表格的签认。6.委派设备的调度、使用及单证签认。十、违约责任1、任何一方都应按照合同严格履行，不得违反合同约定。没有按照合同约定履行义务的，应承担相应的违约责任。2、甲方应按照合同约定严格履行，若有任何违约行为，甲方应按照以下规甲方的机械设备或操作人员延期_日入场的或者甲方的机械设备或操作人员私自退场超过_

16、日的，乙方有权随时解除本合同，并对甲方进行相应处罚。3、甲方机械因故障停机，应在 小时内恢复使用，如果超过 小时但不足一个工作日，扣一个台班的租金，如果一个月中因故障停机天数累加超过 个工作日，扣十五个台班的租金，如果一个月中因故障停机天数累加超过 个工作日，扣三十个台班的租金。如果甲方的机械设备一个月内因故障停机天数累计超过2天(或48个小时)的，乙方有权随时解除本合同，并对甲方进行相应处罚。4、由于甲方原因造成乙方工期延误的，甲方应相应赔偿乙方的经济损失。5.因甲方其他违约给乙方造成经济损失的， 。十一、通知根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用

17、书面形式，可采用_(邮寄、电报、当面送交等方式)传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。双方的有效通讯地址以本合同第一条所约定的地址为准，一方变更通知或通讯地址，应提前_日以书面形式通知对方，并告知变更生效日期。否则，由未通知方承担由此而引起的相应责任。十二、争议的处理本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解。协商或调解不成的，按下列第_种方式解决(1)提交_仲裁委员会仲裁。(2)依法向 人民法院起诉。十三、其他约定事项1、甲方机械设备或服务不能满足乙方要求，甲方应向乙方支付不低于相应费用2倍的违约金，且甲方可以随时解除协议。2、甲方机械设备的产品合格证

18、书、特种设备安全检验合格证书、作业人员身份证和操作证书复印件作为本合同附件。3、甲乙双方可签订安全生产协议，并作为本合同的附件。4、本合同未尽事宜，双方协商解决。5、本合同自双方签字并盖章之日起生效，结清租金后自行失效。6、本合同一式六份，双方各执三份。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日机械租赁合同 篇4上诉人金坛市第三建筑安装工程有限公司（以下简称b公司）因与被上诉人北京a建筑机械设备租赁有限公司（以下简称a公司）、原审第三人北京c房地产开发有限公司（以下简称c公司）之间租赁合同纠纷一案，不服密云县人民法院（20_）密民初

19、字第438号民事判决，向本院提起上诉。本院于20_年8月31日受理后，依法组成由法官孙田辉担任审判长，法官张岩、刘茵参加的合议庭，并于20_年9月14日召集各方当事人公开开庭进行了审理，上诉人b公司的委托代理人蔡文伟、戴军华，被上诉人a公司的委托代理人郭春勇，第三人c公司的委托代理人王连忠到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。a公司一审起诉称：20_年8月10日，b公司与a公司签订塔吊租赁合同，b公司租赁a公司gtz40型塔吊1台，用于c花园24、25号楼施工。a公司塔吊于20_年10月3日进场，b公司使用至今也未退还塔吊，至20_年3月5日共发生塔吊租赁费190 851.45元、进出场费13 0

20、00元，b公司仅支付12 000元，尚欠191 851.45元。现工地已停工，塔吊仍未返还，租赁费也未支付，故a公司诉至法院，要求解除双方租赁合同，b公司返还a公司塔吊（登记编号为my-t01151号，出厂编号182号），支付进场费及租赁费至20_年3月5日，共计191 851.45元（20_年10月3日至20_年11月28日租赁费25 386元，20_年3月6日至20_年3月5日共计365天，按日租赁费453.33元计算，共计165 465.45元），并负担本案诉讼费。a公司向法院提交以下证据予以证明：租赁合同、20_年11月28日结算单、开工证明、塔吊出厂编号、塔吊北京市起重机械登记编号、

21、检验报告、检验合格证。b公司一审答辩称：c花园四标段工程确系b公司承建，但b公司已将该工程转包给付中荣，并由c公司提供担保，保证对付中荣承担连带责任，故该工程项下产生的义务应由付中荣与c公司承担；a公司出具的租赁合同原件公章不清楚，无法辨别是否为b公司所盖；a公司出具的结算单加盖金坛市第三建筑安装工程有限公司第九项目部（以下简称九项目部）章，b公司并无此下属部门，该结算单与b公司无关；工程是20_年4月份就停工了，a公司起诉租赁费计算到20_年3月5日也没有依据，故不同意a公司的诉讼请求。b公司向法院提交以下证据予以证明：工程承包协议。第三人c公司一审述称：c公司为工程开发商，与本案的租赁合同

22、无关，作为第三人也不需承担任何责任。第三人c公司向法院提交以下证据予以证明：承诺书。经一审法院庭审质证，三方当事人对a公司提交的塔吊出厂编号、塔吊北京市起重机械登记编号、检验报告、检验合格证的真实性、关联性、合法性均无异议，法院予以确认。三方当事人对以下涉及本案争议焦点的证据持有异议：一、a公司提交的租赁合同原件及复印件、20_年11月28日结算单、开工证明。a公司提交此系列证据目的是证明b公司与a公司具有租赁合同关系、合同约定的租赁费等内容、租赁合同履行及结算情况。b公司认为租赁合同原件所盖公章不清楚，无法辨认是b公司公章。b公司没有九项目部，工程包给了付中荣，毛洁林是付中荣下属，而张杰也不

23、是b公司人员。故对上述证据不予认可；第三人c公司认为此系列证据均与第三人无关。法院认为，综合全案情况对上述证据的真实性、关联性及合法性可以认定。二、b公司提交的工程承包协议、第三人提交的承诺书。b公司提交工程承包协议目的是证明b公司已将该工程转包给付中荣，并由c公司提供担保，保证对付中荣承担连带责任。第三人提交的承诺书目的是证明工程承包协议已被否定。a公司认为此两份证据与a公司无关。法院认为，本案为租赁合同纠纷，对于涉案工程的承包等相关事项与本案无关，故法院对该两份证据不予采信。一审法院根据上述认证查明：20_年8月10日，a公司与b公司签订租赁合同，约定b公司租赁a公司塔吊，用于长城环岛南侧

24、工地，机械进出场费13 000元，机械租赁费用实行包月制，30天为一个月，月租费13 600元，每月底结账一次等内容。合同上盖有b公司公章，并有毛洁林签字。后a公司塔吊（规格qtz400、登记编号京my-t01151号，出厂编号182号）运到b公司工地。20_年11月28日，b公司为a公司出具了结算单，结算单显示，20_年10月3日至11月28日共计产生租赁费25 386元，结算单盖有九项目部章并有毛洁林签字。20_年3月6日，九项目部张杰签字证明，塔吊于20_年3月6日正式运行。20_年5月31日，北京市建设机械与材料质量监督检验站出具检验报告，检验报告显示，工程名称为c花园四标段24、25

25、号楼，样品统一编号为密 bt01151，样品产权单位为北京a建筑机械设备租赁有限公司。b公司已支付a公司租赁费12 000元。另查，20_年8月3日，c公司（发包人）与b公司（承包人）签订建设工程施工合同，由b公司承建c花园11至17号、22号、25号、30至32号、37至40号、46至49号共计22栋住宅楼。该工程于20_年6月20日停工至今。现a公司塔吊仍在c花园工地处。再查，（20_）密民初字第7051号民事判决认定，b公司存在下属九项目部，且九项目部曾授权毛洁林为公司采购材料、主管负责购进材料，对外签证。此判决现已生效，b公司未提出上诉。一审法院认为：a公司与b公司签订的租赁合同，是双

26、方当事人的真实意思表示，该合同依法成立并生效，当事人双方均应依约履行合同义务。经b公司下属九项目部确认，20_年共计发生租赁费25 386元，此款b公司应予给付，b公司对九项目部的存在表示异议，但并未举证证明，b公司同时提出应由付中荣与c公司承担责任，但因担保合同属内部约定，故对b公司此辩解意见，法院不予采信；b公司承认c花园四标段工程确系其承建，而经北京市建设机械与材料质量监督检验站出具的检验报告确认，a公司塔吊确实用于c花园四标段工地。20_年3月6日，a公司塔吊又重新开始运行，至a公司主张的20_年3月5日，a公司塔吊一直处于c花园工地。虽20_年6月20日工地开始停工，但b公司并未向a

27、公司发出停工通知，且塔吊继续在b公司工地处，a公司对塔吊不能行使所有权人权利。故b公司应承担20_年3月6日至20_年3月5日产生的租赁费（按日租赁费453.33元计算）。另b公司尚欠a公司进场费13 000元，已付a公司租赁费12 000元。综上，b公司共计应给付a公司租赁费及进场费191 851.45元，对a公司此项诉讼请求，法院予以支持。a公司主张解除双方之间的租赁合同，鉴于该工地仍处于停工状态，a公司合同目的无法继续实现，故对a公司的此项诉讼请求法院予以支持。a公司主张解除双方之间的租赁合同，鉴于该工地仍处于停工状态，a公司合同目的无法继续实现，故对a公司的此项诉讼请求法院予以支持。租

28、赁合同解除，a公司有权收回塔吊，鉴于该塔吊仍在c花园工地，而工程已停工，故第三人c公司负有向a公司返还塔吊的义务。据此，法院为保护当事人的合法权益，维护社会正常的经济秩序，依照中华人民共和国合同法第八条、第九十四条第（四）项、第九十七条、第二百二十六条之规定，判决：一、解除a公司与b公司于二oo七年八月十日签订的租赁合同；二、b公司于判决生效后十日内给付a公司租赁费及进场费一十九万一千八百五十一元四角五分； 三、第三人c公司于判决生效后十日内返还a公司塔吊一部（规格qtz400、登记编号京my-t01151号，出厂编号182号）。如未按判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当依照中华人民共和国民

29、事诉讼法第二百二十九条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。机械租赁合同 篇5甲方(出租单位)：乙方(承租单位)：根据中华人民共和国合同法及相关法律规定，为明确甲，乙双方的权利，义务关系，本着互利互惠，共同发展的宗旨，经双方协商一致，签订本合同。一. 租赁设备名称,型号规格,参数,数量:设备名称:塔式起重机规格型号:qtz40(4509),qtz63(5103)产品参数：设备按甲方提收购租赁产品生产厂家说明书上标准配置，塔式起重机地面以上高度为50米，甲方提供的设备必须是20_年以后出厂。数量：甲方向乙方提供型号为qtz40塔式起重机壹台，型号为qtz63塔式起重机贰台，包括附墙，升节，并提

30、供设备配件。二.地点： 乙方承建项目“现代森林小镇”施工现场(以乙方负责人郭祥林，王军道指定地点为准)。三.租赁时间：以实际租赁时间为准(每台塔机租赁时间按实际分别记取)，租赁期不足5个月按5个月记取;时间记取从甲方安装调试完，经乙方验收合格，交付乙方正常使用之日起至接到乙方通知拆除之日止。春节期间停工按15日计算，不计租赁费。如因乙方原因(包括：1.脚手架等物件阻碍塔吊降节。2.场地道路使甲方车辆不能进出正常运输。3.按合同未付清租赁费又不能达成新协议。)使设备无法出场，则视为乙方按合同继续使用甲方设备，租金连续计算至甲方设备满足出场条件之日止。四.租赁价格及付款方式：1.进出场费：qtz4

31、0型为人民币壹万玖仟元整(￥19000元/台);qtz63型为人民币贰万贰仟元整(￥220_元/台);以上价格含运输费，装卸费，安装拆除费，附墙费，增高费及检测费和其他塔吊相关费用。塔吊安装完毕后，由甲方负责报检合格并领取准用证后三天内支付(单台塔吊准用证领取后支付单台进出场费);2.设备租赁费：qtz40型每台每月人民币壹万零伍佰元整(￥10500元/台);qtz63型每台每月人民币壹万伍仟元整(￥15000元/台);租赁期间租金按月结算，不足月按天计算，乙方负责在下个月30日前支付当月塔吊租金(以单台塔吊为单位分别记取租赁费)。3.甲方暂按每台塔吊设备配备两名持证上岗人员，工资按20_/人

32、(含伙食费)。乙方根据实际到场人员数(2人以下)在下月20日支付上月工资(不足一月的，按天计算)。4.设备进出场、安装、检测和拆除均由甲方负责。五.甲方责任：1.设备租赁期间的所有权属甲方，未经甲方同意，乙方不得在租赁设备上增加或拆除任何零件。2.负责设备的维护、保养;当设备出现故障时4小时内派人修理完毕，一般故障当天内解决，排故时间超过24小时则按实际天数扣数，不足一天的按一天扣除;严重故障不超过3天，否则按实际耽误时间扣除租赁天数并赔偿乙方施工人员的停工损失。主体施工期间，大修只允许一次。3.他塔吊租赁期间，甲方应派专人组织协调塔吊起重工作和维修工作，以便塔机正常运行，并根据工程进度情况及

33、时安排升节和附墙，以此来保证乙方24小时正常使用(每星期进行24小时不间断施工不能超过2次)，随机司机必须持证上岗，及加盖甲方公章的上岗证4.根据乙方的电话通知，负责安排进场计划。在乙方通知安装塔吊72小时内安装完毕(除雨、雪、大风天气外)，并调试合格。5.确保塔吊使用期间的安全，承担因设备本身质量问题和塔吊安装及操作不当造成的事故和损失。6.甲方每台塔吊提供一个砼料斗、地脚螺栓、附墙佳预埋件等配件。7.塔吊钢筋混凝土基础由乙方负责，甲方负责提供设备基础施工图纸、施工方案及相关资料，参与设备基础定位、机脚预埋以及基础完成之后的验收工作，平衡块费用由甲方承担。甲方在进场前应该提供设备各种技术资料

34、参数、出场合格证、安拆资质证书、公司营业执照复印件(加盖公司公章)。8.塔吊安装完毕后，在15天内需向乙方提供自检报告、主管机关检测报告并向当地部门办理验收合格准用证，费用由甲方自理。9.塔吊进场前，保证整机的外观及施工现场的文明施工，若整机外观达不到现场文明施工要求，甲方应在塔吊安装完毕后5天内完成，否则乙方不予以验收，同时要满足现场施工要求，否则按每延误一天处罚1000元，从甲方的进出场费中直接扣除。六.乙方责任：1. 租赁期间，享有设备的使用权，甲方操作人员不听指挥，违反操作规则，有权要求换人。2.负责租赁设备基础设施(甲方提供图纸)，必须按图施工，做好隐蔽记录，配合甲方做好安装及检测所

35、需材料，保证基础满足施工要求。3.有权要求甲方根据工程进度及时做好升节，附墙服务，满足工程进度要求，附墙，升节提前三天通知甲方;如需附墙，负责预埋件的埋设和附墙安全走台的搭建与拆除。4. 维护施工现场正常秩序，维护甲方设备不受外来侵害，未经甲方许可，不能以任何理由转移使用地点或转租、转借给第三者，更不能作自有财产转卖或进行抵押。5.遵守设备安全操作规程，不强令司机违章作业，否则甲方有权拒绝作业。允许司机每天抽少量时间对设备进行检查保养(甲方保证不影响乙方项目正常施工)。6.负责甲方派出的随机人员的住宿。7.设备安装、拆除时指派一名现场施工人员协调有关事项，提前5天通知甲方退场时间。8.将设备所

36、需电源(380v5v)送至设备底部，配置单独的标准配电箱。七.违约责任：(一)、甲方的违约责任：1.未按时按质按量提供租赁设备，每延误一天处罚1000元。2.未按时完成报装、报检，应承担因此产生的一切损失，同时处以1000元/天的罚款。(二)、乙方的违约责任：1.如不能按时交纳租金，需及时与甲方协商;如协商无效，则按照合同约定按时支付租金。2.有意拖欠支付租金，甲方有权停止设备运行直至拆回租赁设备。3.如有转让、转租或租赁设备变卖、抵押等行为，除甲方有权解除合同，限期如数收回租赁设备外，乙方还应向甲方偿付违约期租金5%的违约金。八.其他约定事项：1.甲方向乙方办理租金和进出场费结款手续时提供甲

37、方公司正规税控发票，塔吊司机工资由甲方提供加盖甲方公章的人员工资表;2.设备租赁期间，乙方如遇特殊情况而需停工超过一个月，书面通知甲方，停工期间，甲方按租赁单价的50%收取租金;如报停超过三个月以上，甲方有权书面通知乙方后，拆除设备出场。九、争议的解决：本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲乙双方应及时友好协商解决，如协商解决不了时，双方同意向武汉仲裁委员会申请仲裁。十.甲方向乙方提供营业执照或税务登记证以及法人、委托代理人身份证复印件。本合同未尽事宜，一律按中华人民共和国合同法的有关规定，经双方共同协商，做出补充规定，补充规定和本合同具有同等效力。本合同用中文书写，一式叁份，甲方执壹份、乙方执贰

38、份。双方代表签字后生效，有效期自签订之日至价款结清为止。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日机械租赁合同 篇6承租方： (以下简称乙方)出租方：(以下简称甲方)甲、乙双方根据中华人民共和国合同法的有关规定，按照平等互利的原则，经过双方协商，就乙方向甲方承租设备特签订本合同。一、甲方为乙方提供qtz80型塔式起重机 贰 台。二、本设备仅限于在中山市宏宇大厦工程作垂直和水平运输之用。三、甲方拥有对租赁设备的所有权，乙方仅在租赁期内在本合同规定的范围内拥有该租赁设备的使用权。四、甲方为该设备配备操作手贰人，食宿由乙方负责。五、设备的

39、租赁费按每台/月(每台15000元/月)计算，每月根据操作手的工作统计表，必须由乙方签字(盖章)方可生效。月底统一结算。六、设备每次的进场和出场费用全部由乙方负担。七、甲方收取乙方保证金伍万元，作为履行本合同的保证。八、本合同壹式两份,双方各执壹份,均具同等法律效力。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日机械租赁合同 篇7甲 方(出租方)：_乙 方(承租方)：鉴于:甲、乙双方于20_年 月 日签署了劳务分包协议书。 依据中华人民共和国合同法及相关规定，在公平、自愿和诚实信用原则的基础上，甲乙双方就乙方向甲方租赁劳务分包协议书项下

40、工程施工所需机械、设备(此机械、设备包括配套的随机操作人员)等相关事宜协商一致，双方达成如下协议：第一条 工程名称：具体以甲乙双方签署的劳务分包协议书中的规定为准。第二条 租赁机械、设备概况(参见乙方提供的附件)乙方租赁的机械设备为：完成甲乙双方签署的劳务分包协议书中桩基施工所需的全部机械设备，参见乙方提供的附件。第三条 租赁期限 租赁期限：截止到第一条项下工程验收合格之日为止。第四条 租金计算及支付本合同第二条中租赁机械、设备(包括随机操作人员的全部费用)的租金、操作人员工资，机械维修保养费，进出场费、油料、配件费等租赁机械设备及其进场施工所需的一切费用已包含在甲乙双方签署的劳务分包协议书中

41、规定的合同价款内，此费用在合同履行期间不作任何调整，乙方亦不再支付其他任何费用。第五条 机械进出场甲方负责租赁机械设备的进、出场及其运输并承担全部费用，甲方应在乙方规定的时间内保证本合同第二条中所列机械、设备全部进场，逾期应按 元/天向乙方承担违约责任，逾期满 日的，视为根本性违约，乙方有权依据劳务分包协议书没收甲方向乙方交纳的履约保证金或者乙方也可将劳务分包协议书项下工程交由其他承包人完成，在不解除本合同规定的甲方责任和义务的同时，甲方应当承担由此所增加的一切费用和乙方因此所遭受的损失。若甲乙双方签署的劳务分包协议书对甲方上述行为还约定有其他违约责任的，则同时适用。第六条 租赁机械设备交接与验收鉴于甲方作为本合同第一条项下项目的劳务承包人且本合同第二条项下机械、设备将由甲方直接使用并用于该工程施工，故本合同生效后，本合同第二条项下机械设备无需由甲方移交乙方，而由甲方在本合同约定的时间内直接将机械、设备及随机操作人员进场施工即可。第七条 权利