加气块砌筑承包合同

1、加气块砌筑承包合同篇一：加气块砌筑合同承包范围内不计任何临时用工。八、付款方式：中间支付比例为已完成合格工程量的 75%，工程完工经验收合格后 15 日内甲方：河南省大成建设工程有限公司（郑付至结算价款的 85%，内外粉刷全部结大卫校项目部） 束 30 日内扣除相应维修款后无息一次性 乙方： 付清。依照中华人民共和国合同法 、中九、甲方责任及义务：华人民共和国建筑法及其他有关法律、 、负责提供现 场施工场地、施工行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚道路和工人住宿。 实信用的原则，订立本合同。 、负责提供垂直运输机械。 临水一、工程名称：郑州大学附属卫生学校部分：甲方负责每 栋楼提供给水管，临教学

2、楼及实验楼续建工程 电部分：甲方负责提供至三 级配电箱。二、工程地点：河南省郑州市高新区郑 、负责提供施工 所需的砌块、砖、大南门对面 水泥、砂、石子、钢筋。三、工 期： 年 月 日。、负责全面的工程质量、安全文四、承包范围： 明施工技术交底。教学楼一层所有砌体（基础墙体、 、乙方不能满足甲方 质量、进度构造柱、圈梁、过梁、腰梁、卫生间墙要求时，甲方有权 将本合同约定范围内体下混凝土止水带、压顶、素混凝土台、的工作分割给其 他班组，乙方应积极配门窗素混凝土垛等）模板支设及拆除、合。钢筋制作（含锚拉筋） 、绑扎、混凝土 、负责相关工种 交叉配合的协调。砖块的制作及预埋、施工期间现场安全 、甲方有

3、权要求 乙方在限定时间文明施工工作（工完场清） ，以及二次内更换有重大失职 的或不适合继续在结构图纸上洞口预留、配合安装工程套本工程工作的乙方 管理人员和工人。甲管箱体预留封堵。 方提出更换要求后，乙方须在 2 日内重五、质量标准： 新委派合格的管理人员和工人，否则甲按现行的砌体工程施工质量验收规方有权随时终止本合 同。范、住宅工程质量通病防治技术规 、甲方有权发出通 知、指令，并程、建筑工程施工质量验收统一标以书面形式交给乙方， 时间紧急时，甲准、混凝土结构工程施工质量验收规方有关人员可发出 口头指令，乙方应予范、建设工程施工技术标准 1（企执行，甲方于 24 小 时内补充书面通知。业标准）

4、，砌体及混凝土必须达到合格 、监督乙方的工 期、质量、安全质量评定标准要求。 生产和文明施工， 组织业主、 设计、 监六、工程量计算方式： 理工程师对乙方工作进行验收。 按照实际完成的工作量，依据图纸十、乙方责任及义务： 设计尺寸，根据河南定额 （20XX 版） 规定的 、乙方先砌筑 样板层，经验收合工程量计算规则进行计算格后方可进行施工。如达不到甲方质量七、承包单价： 验收标准时，无条件退场，甲方不支付砌体：单价为 m3 ；钢筋砼（含乙方任何费用。素混凝土）：单价为 元 m3 、组建与工程相适应的施工 班以上价格为包死单价， 单价中已含组， 全面履行承包合同， 组织实施施工安全文明施工费，无

5、论何种情况乙方均管理的各项工作， 对工程的工期、质量不得要求进行单价调整。 本工程在合同向甲方负责，每 次下班前做到场清、料二次砌体结构劳务分包合同清。 甲方有权按现场管理规定相关条款视情 乙方提供各种机械、工具、用节轻重对乙方进行处罚。 具如：砼搅拌机、砂浆搅拌机、钢筋机 乙方现场使用的 重要劳动防护械、铁锹、水管、推车、尺杆、灰斗、用品 （ 安全帽、安 全带、配电箱、临电电电缆、电线、照片灯具、振动棒、手锯、缆等） ，须严格按规范要求购买，否则甲操平管、小五金（铁钉、铁丝、扎丝）方有权停止不符 合要求的产品在工地使胶带等。 用。组织满足技术要求的工人投入乙方投入到本工程中的全 部机工作；不

6、得擅自与业主及有关部门建立械设备及各类电动、 手动工具必须是经工作联系；自觉遵守法律法规及项目部过检验合格，因乙 方原因造成的人员伤的有关规章制度。 亡由乙方承担一切法律责任及损失。乙方严格按照甲方所下发的施如果质量、进度、安全文明施工进度计划配备足够的劳动力进行施工达不到甲方要求， 在乙方退场结算期工。 间，甲方有权安排其他新的进场队伍进严格按设计图纸、施工验收规场施工，乙方不得以任何理 由阻挠新的范、有关技术要求组织施工。承担由于队伍进场及现场施 工，否则每发生一次自身责任造成的质量修改、 返工、工期按 20XX 元的处罚， 从乙方工程款中扣除。拖延、现场脏乱造成的损失及各种罚款。 十一、

7、施工验 收：自觉接受甲方及有关部门的管 砌筑完毕经甲方验收合格后方可进理、监督和检查；接受甲方随时检查其行下一个施工段进 行施工，如验收不合设备、材料保管、使用情况，及其操作格，乙方需无条件 退场。人员的有效证件、持证上岗情况；与现 十二、奖罚措施: 场其他单位协调配合，照顾全局。按项目部的相关规定及制度执行。按甲方统一规划堆放材料、机十三、争议：具，按甲方标准化工地要求设置标牌，甲方和乙方在履行合同时发生争议搞好现场的管理，做好自身责任区的环应友好协商解决。 境卫生工作。十四、合同终止：负责各种材料棚、防护棚的搭双方履行完全部合同义务， 本合同设、维护及拆除。即告终止。乙方中途退场，本合同自

8、行负责水泥的保管及下雨覆盖，终止。配合比准确计量，落地灰及时回收使用，十五、合同份数：加气块碎渣的粉碎使用、楼上水管、配本合同一式四份 具有同等法律效电箱使用管理，安全围护设施、临边及力，由甲方三份、 乙方一份。洞口的拆除及维护。 十六、合同生效： 安全文明施工规定详见施工 合同订立时间：现场安全 文明施工处罚细则 ，施工现月 日场安全文明施工处罚细则作为合同附 本合同双方签字 盖章后生效。件。乙方负责对甲方提供的建筑材料、机具、设备，现场区域内的成品、半成品、及相临部位的其他班组的成品甲方代表： 和半 成品进行督管和保护，若因乙方原乙方代表：因造成上述成品和半成品遭到破坏，乙方须无条件立即予

9、以修复或赔偿，同时日 日 期：期：篇二：加气块砌体施工协议加气块砌体施工协议甲方：丽景名都 6#楼项目部乙方：依照中华人民共和国合同法 、中华人民共和国建筑法 及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实 信用的原则，订立本合同。一、工程名称：丽景名都 6#楼全部砌体二、工程地点：云阳镇人民路西段三、工 期：45 天四、承包范围：6# 所有砌体及预埋、施工期间现场安全文明施工工作（工 完场清），以及二次结构图纸上洞口预留、配合安装工程套 管箱体预留封堵。五、质量标准：按现行的砌体工程施工质量验收规范 、住宅工程质量 通病防治技术规程 、建筑工程施工质量验收统一标准 、 建设工程施工技术

10、标准 1（企业标准） ，砌体必须达到优 质工程评定标准要求。六、工程量计算方式：按照实际完成的工作量，依据图纸设计尺寸的工程量计算 规则进行计算。若乙方原因，砌体工程达不到优质工程标准 的，乙方及时修复达到优质标准的，所用材料费及延误工期 的损失由乙方支付。七、承包单价：加气块砌体：单价为 m3 ；屋面女儿墙：单价为元 m3。以上价格为包死单价，单价中已含安全文明施工费及一层 没有完成的土方回填工程费，无论何种情况乙方均不得要求 进行单价调整。 本工程在合同承包施工期间不计任何临时 用工。八、付款方式： 六层以下砌体完成支付已完成合格工程量的75%，工程砌体全部完工后支付已完合格工程量 75%

11、，经主体验收合格后 15 日内付至价款的 90%，内外粉刷全部结束 15 日内扣除相 应维修款后无息一次性付清。九、甲方责任及义务：、负责提供现场施工场地、施工道路。、负责提供垂直运输机械。临水部分：甲方负责每栋楼提 供给水管，临电部分：甲方负责提供至三级配电箱。、负责提供施工所需的砌块、 砖、水泥、 砂、石子、钢筋。、负责全面的工程质量、安全文明施工技术交底。、乙方不能满足甲方质量、进度要求时，甲方有权将本合 同约定范围内的工作分割给其他班组，乙方应积极配合。、负责相关工种交叉配合的协调。、甲方有权要求乙方在限定时间内更换有重大失职的或不 适合继续在本工程工作的乙方管理人员和工人。甲方提出

12、更换要求后，乙方须在 2 日内重新委派合格的管理人员和工 人，否则甲方有权随时终止本合同。、甲方有权发出通知、指令，并以书面形式交给乙方，时 间紧急时，甲方有关人员可发出口头指令，乙方应予执行， 甲方于 24 小时内补充书面通知。、监督乙方的工期、质量、安全生产和文明施工，组织业 主、设计、监理工程师对乙方工作进行验收。十、乙方责任及义务：、乙方先砌筑样板层，经验收合格后方可进行施工。如达 不到甲方质量验收标准时，无条件退场，甲方不支付乙方任 何费用。、组建与工程相适应的施工班组，全面履行承包合 同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期、质量向 甲方负责，每次下班前做到场清、料清。乙方提供

13、各种机械、工具、用具如：铁锹、水管、尺杆、 灰斗、电缆、电线、照片灯具、手锯、超平管等。部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及项目部的有关规 章制度。 乙方严格按照甲方所下发的施工进度计划配备足 够的劳动力进行施工。承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、现 场脏乱造成的损失及各种罚款。自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查；接受甲 方随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全 局。按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求 设置标牌，搞好现场的管理，做好自身责任区的环境卫生工 作。 负责各种材料棚、防护棚的搭设、维

14、护及拆除。负责水泥的保管及下雨覆盖，配合比准确计量，落地灰及 时回收使用，加气块碎渣的粉碎使用、楼上水管、配电箱使 用管理，安全围护设施、临边及洞口的拆除及维护。安全文明施工规定详见施工现场安全文明施工处罚细 则，施工现场安全文明施工处罚细则作为合同附件。乙方负责对甲方提供的建筑材料、机具、设备，现场区域 内的成品、半成品、及相临部位的其他班组的成品和半成品 进行督管和保护，若因乙方原因造成上述成品和半成品遭到 破坏，乙方须无条件立即予以修复或赔偿，同时甲方有权按 现场管理规定相关条款视情节轻重对乙方进行处罚。乙方现场使用的重要劳动防护用品 （ 安全帽、安全带、配 电箱、临电电缆等 ） ，须严

15、格按规范要求购买，否则甲方有 权停止不符合要求的产品在工地使用。乙方投入到本工程中的全部机械设备及各类电动、手动工 具必须是经过检验合格，因乙方原因造成的人员伤亡由乙 方承担一切法律责任及损失。如果质量、进度、安全文明施工达不到甲方要求，在乙方退场结算期间，甲方有权安排其他新的进场队伍进场施工， 乙方不得以任何理由阻挠新的队伍进场及现场施工，否则每 发生一次按 20XX 元的处罚，从乙方工程款中扣除。十一、施工验收： 砌筑完毕经甲方验收合格后方可进行下一个施工段进行 施工，如验收不合格，乙方需无条件退场。十二、奖罚措施： 按项目部的相关规定及制度执行。十三、争议： 甲方和乙方在履行合同时发生争

16、议应友好协商解决。 十四、合同终止： 双方履行完全部合同义务，本合同即告终止。乙方中途退 场，本合同自行终止。十五、合同份数：本合同一式二份具有同等法律效力，由甲方一份、乙方一 份。 十六、合同生效：合同订立时间：本合同双方签字盖章后生效。甲方代表： 乙方代表：日 期： 日 期：篇三：加气块砌筑劳务分包合同加气块砌筑劳务分包合同甲方：邯郸市恒鑫建筑安装有限公司邢台开发区中兴绿谷项目部乙方：为了规范项目管理，在乙方充分熟悉施工图纸和现行规范、 标准、规定及现场施工条件的基础上，甲方将所承建的邢台开发区中兴绿谷项目 加气块砌筑分项工程的劳务发包给乙方。甲乙双方本着平等、 自愿、公平、诚信的原则，经

17、协商一致，特签订本合同，以 资双方共同遵守执行。一、工程概况1 、工程名称：邢台开发区中兴绿谷2 、工程地点：邢台中兴东大街路北，邢台海关西侧二、承包形式：加气块砌筑分项工程包清工三、承包范围加气块砌筑分项工程和现场文明施工（施工域的现场整理等）。四、劳务承包价格及结算原则1 、结算单价： 加气块砌体按实际砌筑数量 160 元 /m3 （包 含二次构造柱、混凝土压顶、预制过梁混凝土浇筑、卫 生间厨房上翻沿的混凝土等） ，签订的价格无论市场人工费 上调等因素，都不予调整。五、甲、乙双方工作内容1 、甲方提供砖、砂子、水泥、混凝土等材料，不提供施 工机具。2 、乙方负责砌筑（自己搅拌砂浆） ，散落

18、的落地灰及时清 理及施工完成后作业面的清理。六、工程进度及要求1 、节点工期按项目部进度计划要求执行（甲乙双方办理 好书面确认手续） 。2 、乙方必须根据甲方的进度要求，按时完成，不得以任 何理由拖延。如不能按时间节点完成，乙方必须承担按该节 点段 20XX 元的罚款。3 、工地正常施工前乙方必须确保出勤率在95%以上， 秋收及节假日期间乙方必须保证人员的出勤率，如乙方因人员不 足不能按甲方指定计划完成施工任务，甲方可指派其他班组 突击施工，突击人员工资单价为现阶段工价的倍至倍，并从 乙方结算总价中扣除，乙方对此不得有任何异议。4 、在没有天气影响（中到大雨）及工地机械停电故障材 料供应到位的

19、情况下，乙方不得耽误工期。七、工程质量及要求1 、质量等级：符合现行国家和地区的规范、标准、规 定的要求；2 、规范与标准：现行的规范、标准；设计图纸、工程变更及施工合同中约定的各项技术说明和要求；甲方的质量、 技术交底。3 、质量控制要求：、乙方必须按甲方的施工顺序、技术标准、质量标准、工 艺要求和工期要求组织生产，产品质量必须达到施工质量验收规范、验收标准的要 求。、乙方必须服从甲方的检查和监督，接受甲方人员的整改 措施及停工意见，严禁无秩序、不规范施工。、如因乙方施工不慎造成的质量事故及在主管人员无技术 交底前提下擅自施工造成返工的一切责任均由乙方负责，除必须返工到符合标准外， 还应承担

20、由此而造成的甲方直接损失和间接损失（指工期损失和材料、设备等 费用的损失）。、如乙方的施工质量经甲方验收已达本合同要求，而经公 司或其他有关部门验收合格后需返工时，人工费用仍由乙方承担，其他费用由甲方 承担。、为确保工程质量的稳定性、连续性，未经甲方同意，乙方不得擅自削减人员或中途抽调技术力量，严禁乙方把所承包的分包项目再转包给 他人，一经发现立即取消承包资格。八、质量奖罚1 、因质量原因，监理、建设单位、公司等对项目部做出 的处罚，乙方按两倍罚款三日内上交，过期不交月底任务单4 倍扣除。2 、因验收不合格造成返工全部由乙方承担。3 、砂浆不按照配合比搅拌，发现一次罚款200 元。监理发现处罚

21、项目部， 项目部双倍扣罚乙方。 落地灰应及时清理， 能有的及时用上，如不清理发现一处罚款 100 元，情节严重 罚款 200-20XX 元。4 、加气块、标砖损坏控制在 2 以内，乱扔及随意切割的 将处罚 100-20XX 元不等。5、 砌筑墙体必须保证垂直平整，误差控制在5mm之内， 超出规范，该墙体做废，重新砌筑。6、 墙体灰缝要求：（1）水平缝。（2）竖缝2cm。（ 3）墙体 与柱连接处留宽，2cm深灰缝。（4）灰缝砂浆必须饱满，达 到 90%以上。7 、感观质量：要求缝横平竖直，光滑顺直，没有高低 不平的。砌块赶好尺寸，同一位臵上下对正。九、付款方式 每阶段施工完成后，由甲方安排人员验

22、收合格后，于每月 项目部规定时间下达任务15单等相关手续入账，并于每月甲方统一拨款时拨付乙方当 月所完成工程量工程款的 60，年终或全部完成并经甲方验 收合格后， 付总工程款的 80， 工程竣工结算后付总工程款 的 95 ，剩余 5作为质保金， 工程竣工之日起满两年后 日内付清。十、安全生产1 、甲方向乙方提供必要的安全生产防护措施（安全帽由 乙方购买），并组织专人对已建立的安全防护检查、监督、 保养和维护，并保证其安全状态，一旦发现施工人员不 戴安全帽罚款 100 元/ 人。2 、甲方设有安全员，对乙方人员在进场前和施工中途进 行安全教育，乙方应自觉遵守和服从。乙方自己必须设专职 安全员。3

23、 、甲乙双方互相配合，共同贯彻安全交底制度，履行好 签认手续。4 、乙方人员必须认真遵守甲方的一切安全生产规章制度 和奖罚措施，服从甲方的指挥。5 、根据谁施工谁负责安全的原则，乙方对施工人员的 安全生产负全部责任。如在施工时由于乙方安全管理不力或乙方人员违章操作，发生工伤事故，甲方按“三不放过”的原则，将严肃处理，一切经济损失由乙方自理，甲方概 不负责。因大型设备、设施等引起的事故，视情节由劳动部门仲裁决定。6 、乙方人员不得在工地打架闹事，发生一次打假行为，无论什么原因，打架双方各罚款 20XX元，无需签字，直接在当月任务单中扣除。对所造成的后果和经济损失均由 责任方负责，并对责任人视情节

24、轻重，送有关治安单位处 理。7 、乙方从业人员必须身体健康，无恐高症、心脏病、高 血压和传染疾病，无痴、楞、呆和癫痫且年龄在 55 周岁以 下者，以确保所用工人的合法性、有用性、可靠性。十一、文明施工要求1 、乙方在工程施工期间，必须严格按照甲方工程现场标 准化要求和文明施工要求管理，创建文明工作面和文明宿舍， 如乙方在其文明施工承包区域内不按甲方指令整理到位，在甲方发出指令 6 小时后尚未整改到位由甲方派人整 理，其费用从乙方当月任务单中直接扣除（每工日按合同零工的 2 倍扣除）。2 、乙方应严格遵守当地人民政府的各项政策法令和甲方 的各项规章制度，服从管理，如由于乙方人员的原因或不 文明行

25、为等，政府有关部门对甲方工地采取批评、扣分或罚款，甲方将按乙方责任轻重对乙方进行相应的处罚或 罚款，对偷盗等不文明行为一旦发现罚款 1000 元/ 人。十二、其他事项1 、乙方必须配备强有力的管理班子，技术人员必须具有 相应技术技能，乙方负责人必须常驻现场负责施工生产，每 周不小于 6 天，每缺一天罚款 300 元。如特殊情况 需征得甲方项目经理的同意。2 、乙方必须将进场的所有人员的身份证复印件交项目部 备案。3 、乙方在确保施工质量和进度的前提下， 抓好节约用料、 合理用料、施工面必须做到随做随清，工完料净，如出现浪 费现象按所浪费材料原价的 200%罚款。4 、产品保护：乙方在施工期间内

26、应尽力做好上道工序施 工成品的保护工作和本道工序移交前的产品保护工作。因保 护不力使成品损坏时，修复、返工的一切费用由乙方 自行承担。5 、在本合同履行期内， 乙方应经常对照各条款认真履行， 如有违约，除按合同相关条款对乙方处以经济罚款外，还可 视乙方违规程度提出警告，直至终止合同，清退队 伍，乙方对此不得以任何理由提出赔偿要求。6 、乙方施工期间使用的手工工具、低值易耗品、配件、 宿舍内的灯泡均按购臵费计入工资单价，应由乙方自备。中 性设备、设施，乙方需用应办理借用手续，使用完毕 应完整归还甲方。凡借用的物件已损坏时，乙方应负责修 复，如不修复则按原值赔偿，并从乙方施工产值中扣除。7 、乙方

27、年终工程结算时如未归还所借物品，在办理完结 账全部手续时需留扣 10%作为抵押金，如无意外情况，待手 续办理完毕，该抵押金随后补发。8 、根据谁施工谁负责安全的原则，乙方对施工人员的安 全生产负全部责任。如在施工时由于乙方安全管理不力，发 生工伤事故，甲方应认真按“三不放过的原则，严肃 认真处理好，一切经济损失由乙方自理，甲方概不负责。9 、乙方应遵守甲方一切规章制度，遵守工地所在地地区 治安、市容的有关规定，遵守生活区的环境卫生制度，维护 施工区域的正常秩序。对打架、斗殴，参与赌、毒、 嫖的有关人员，除罚款处，开除出工地，触犯法律的送交 当地公安机关处理。十三、违约责任1 、乙方违约、 倘若

28、乙方发生下列情况之一，视为乙方违约：（ 1 ） 未经甲方同意，将工作交给第三人完成的；（ 2） 乙方施工人员及技术力量不足、不能保质、保量完 成施工任务的；（ 3） 不能按本合同约定工期竣工的；（ 4） 乙方在合同履行期间没有正当理由而中止的；（ 5） 不履行合同其他条款的。、若乙方发生以上情况，甲方有权发出中止合同的通知， 可以另派队伍继续完成工程的剩余部分，费用从乙方的款项中扣除，乙方还须承担 甲方为继续完成该分包工程而发生的一切损失。2 、甲方违约甲方未按照本分包合同履行责任，乙方应予以提醒，甲方 应在乙方提醒后 2 日内发行责任或给予解释，否则，甲方应 给予乙方合理补偿。十四、争议倘若

29、双方在履行合同过程中发生争议，可协商解决，协商 不成的，可提请甲方所在地的仲裁机构进行仲裁，向邢台市 人民法院提起诉讼。在结果下达前，双方均不应因为进行仲 裁或审判擅自中止合同履行，由此给对方造成的损失或法律 责任均由失方承担。本合同一式 2 份，双方各执 1 份，甲方双方签字盖章后即生效。甲方（章）：代表：单位地址：单位电话：乙方（签字） ： 代表： 家庭住址： 联系电话： 签约 时间： 年月日篇四：砌筑加气块单项承包协议 砌筑加气块单项承包协议 甲方：乙方： 丙方：经过甲、乙、丙三方友好协商 ，达成共识。1. 甲方现有金色东方 B1 商住楼一幢。需填加气块（二次 结构），承包给乙、丙两方。

30、每方按 105 元，按实际方量计 算。2 、乙方保证施工质量标准3 、甲方提供施工机械4 、乙、丙方承包范围：大砖砌筑 ，上砖， 打 灰，预 制过木5 、付款方式：乙方完成 3 层砌墙时，付壹万元，最后完 成 按实际方量一次付清，垃圾清理完整，经甲方验收合格 后付清。6 、工期：自砌筑开始天完成所有墙的砌筑7 、施工安全责任：甲方提供保险， 甲方提供安全帽，乙方必须佩戴 若有风险， 甲乙双方共同承担保险以外的风 险20XX 年 5 月 16 日篇五：加气混凝土砌块承包合同加气混凝土砌块人工承包合同发包方：阳新县兴隆新型建筑材料有限公司（甲方） 承 包方：（乙方） 为加强企业管理，依据中华人民共

31、和国合 同法，本着公平、公正、平等互利的原则，甲方同意将加 气混凝土砌块的生产承包给乙方，乙方在完全自愿的条件下 进行承包，经甲乙双方协商一致，订立合同如下：一、承包范围：1 、加气混凝土砌块的生产，从进料到成品的出釜。2 、协助管理成品的码堆和上车及打包， 叉车、 铲车司机。3 、协助管理电器、设备的保养、维修，锅炉、机修工等。二、承包期限：1 、承包期一年。2、从20XX年2月16日起至20XX年2月16日止。3 、承包期满，在同等条件下，优先乙方续包。三、承包价格：31、经甲方验收的合格品按 4元/m，包干一次性二人管理工资。2 、每月 30 日前与乙方结算，次月 15 日前兑现。3 、

32、乙方向甲方交纳半个月工资保证金， 承包期满后退还。四、甲方职责：1 、甲方有权对乙方的生产产品质量和生产安全进行监督， 如发现有违规行为一经提出，乙方必须改正。2 、甲方按时与乙方每月进行结算兑现。3 、甲方安排专人每月同乙方进行结算，入出库羊必须甲 乙双方签证、并做好记录。5 、甲方负责协调地方关系。五、乙方职责：1 、乙方必须按国家标注生产出合格的产品，乙方对源材 料的合格有建议权。2 、乙方有责任维护好，保管好甲方的固定资产和电器、 设备。承包期满，乙方必须完好和运转正常交还甲方。5 、乙方必须保证产品的出釜合格率到达94%，如超过 94%所浪费的原材料的损失由乙方赔偿， 每超过 1%合

33、格率奖励人 民币 元。36、乙方本着保质保量完成月产量2500m替甲方负责尽量节约原材料、 减少浪费。乙方干物料量以平均每模 550为标准，如果每月低于该数字奖励元。六、违约责任：1 、甲、乙双方任何一方不履行合同条款，属违约行为， 违约方必须赔偿守约方违约金 2 万元。造成的一切损失由违 约方承担，违约方必须保证工厂的正常运行直至有人接手。2 、合同违约，先由甲、乙双方协商解决，协商不成可向 阳新人民法院提出诉讼。七、其他：1 、本合同未尽事宜，经甲、乙双方协商后签订补充协议 同样生效。2 、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。3 、本合同自签订之日起生效。甲方（章）：乙方（章）：代表：代表

34、：二零一四年 月 日篇六：砌加气块协议砌加气块协议乙方：丙方：经乙、丙双方友好协商达成共识。1 、乙方对丙方要求， 保证施工质量标准， 做到横平竖直，灰浆包满，墙板里外静，干净整齐、灰厚不超过 2 公分，做 到不烂砖不剩灰。2 、丙方承包范围，大砖砌筑上砖、打灰，预制过木。3 、付款方式， 丙方砌完三层所有的墙， 付生活费 7000 元。4 、工期：自砌筑开始， 12 天必须完成所有墙砌筑，垃圾 清理完，经甲、乙双方验收合格后，一次付清。5 、施工安全责任：甲方提供安全帽，丙方必须佩戴，做 到安全第一，若有大小事故，对乙方葛文田无关。丙方必须 签字画押。20XX 年 5 月 18 日 篇七：加

35、气块承包合同 二期工程承包协议 今由恒基建筑安装工程有限责任公司（以下简称甲方）承 建的白沙办公楼3# 楼二期工程承包给 （以下简称乙方） ，为明确双方责 任，特订立如下协议，以致共同遵守。一、工程范围及内容1 、 工程名称：白沙办公楼 3# 楼。2 、 工程内容：凡涉及工程图纸及变更内的加气块砌筑； 构造柱、压顶、过梁的模板支拆、混凝土浇筑及其钢筋的下料、绑扎；钢筋的植筋（不 计费）；粉刷工作，五层以下外架搭拆 （不计费 ）。3 、 工程价款：加气块为 160 元每立方，混凝土为 620 元 每立方（含支拆模、绑扎钢筋等费用） ，内粉 14 元每平方，外粉 23 元每 平方（空洞实算 （外墙

36、外侧满算，内侧算一半 ） ，洞口包边符合规范要 求。工程质量：必须达到合格标准，每道分项验收必须一次通过，若 由于乙方原因，分项工程达不到合格标准，及时修复达到合格标准， 所用材料费及延误工期的损失由乙方支付。4 、 工程进度及时间：总共期 70 天，加气块、混凝土工 程从砌筑加气块开始计时，本项工作内容定为 25 天；内外粉从主体验收 合格，开始粉刷计时，定为 45 天。因自然天气原因，工期顺延。5 、 乙方必须按甲方提供的施工计划要求进度同步完成相 应的工程量，乙方不得以任何借口进行拖延工期。如施工中由乙方原因延误工程进度，则每天按 500 元进行处罚，若出现工期脱节现象，甲 方有权另收班

37、组充实乙方场地基本人员或另包以加紧工程进度，所支 出的费用由甲方开具人工工资每天 200 元，由乙方负责支付。造成甲 方总工期拖延，则由乙方追加相应责任，按总费用 50%清帐。6 、 如乙方中途退场造成甲方工程所有损失，由乙方无条 件接受甲方所提出的损失。二、工程款支付及结算：加气块、压顶及构造柱地上 5 层完成后，经甲方验收合格，付已完工程量的 80%；6-11 层完成后，经甲方验收 合格，付已完工程量 80%， 1-11 层余下的 20%工程款到主体验收合格，开 始粉刷后五天内支付清，粉刷拨款节点及付款方式同上。三、甲方责任1 、 负责对图纸及技术资料的交底，提供大线及每层一个 标高点。2

38、 、 甲方对乙方的质量和安全进行全面监督 , 施工现场施 工员核实完成工程量。3 、 协调乙方施工中的一切技术工作和班组之间、班组 内的一切工作关系。4 、 做好进场前的安全技术交底和协助乙方做工地范围内 的一切责任关系。5 、 负责提供给乙方职工住宿。6 、 原材料运至每幢楼边上。7 、 提供搅拌机、 灰锅、龙门架、 吊葫芦、 植筋胶、钢筋、 加气块、大沙、水泥、石子等主材。四、乙方责任1 、 乙方应每天在工地现场进行同项目部联系、协调各项 有关事项，杜绝乙方施工人员在工地内一切违法违纪行为，若产生不良后 果，均有乙方承担责任，甲方将视后果严重情况处以经济罚款处理。2 、 听从现场甲方、 监

39、理、建设方的质量、 安全监督检查， 积极配合甲方现场一切工作，施工中凡涉及所属主包内容，均必须无条 件完成。3 、 负责提供工人使用的工具及劳保用品，如架子车、 铁锨、植筋电锤、安全带、安全帽、扎丝、铁钉等，负责施工放线及 50 线 超平。4 、 乙方必须以书面形式提前三天报近期内工程作业的 材料计划，每道工序完成后必须严格自检，合格后报甲方验收，验收不合 格，要求乙方必须整改合格。5 、乙方在施工期间应严格遵守安全超作规程要求进行施 工，严禁违章作业，甲方可随时对乙方现场文明施工、安全生产情况提 出整改措施，以杜绝各种安全事故发生，如不及时整改、违 章操作等引起安全事故，不论大小，同时产生的

40、一切责任和 法律责任均由乙方负责承担，且甲方有权对乙方事故责任的 大小进行处理。6 、为了工人的生命财产安全，乙方负责给工人购买人身 意外保险，否则一切工伤事故甲方概不负责。7 、加气块开始砌筑前，乙方需向甲方缴纳 10000 元工程保证金，待第一次拨款时如数退还。8 、甲方只提供乙方照明用电，如做饭使用的大功率电 器所使用的电费，乙方自理。五、安全文明施工1 、 工地内严禁出现打架、偷盗现象，如发生报送公安机 关处理，并处罚款 20XX 元（不论对错） 。2 、 宿舍内严禁私拉乱结电线， 严禁使用电炉等电器设备， 一旦发现，没收并罚款 500 元每次，宿舍内清洁卫生工作班组内搞好， 工地内严

41、禁带小孩，一旦发生处罚 200 元/ 次。3 、 施工结束，所有施工人员必须在三天内清场退出，以 便甲方管理，否则甲方收取每天每人 20 元每天。4 、 进入工地现场必须带安全帽，高空作业佩带安全带， 发现一人罚款50 元，管理人员 200 元。本协议一式二份，甲乙双方各执一份，双方签字后生效， 款清失效。 甲方签字：乙方签字：身份证： 身份证：电话号码：电话号码：年月日篇八：示范合同文本 - 加气块滨州中海壹號项目工程 蒸压加气混凝土砌块采购合同 工程承包人： 中国建筑第六工程局总承包公司供 应 商： 滨州市慧达新型建材有限公司 签约地点：中国建筑第 六工程局总承包公司签约时间： 年月日合同

42、编号： LJZCB-WZCG-20XX-039工程承包人：中国建筑第六工程局总承包公司 （以下简 称甲方） 公司负责人： 段宝平住 所： 天津市塘沽区杭州道 72 号 供应商：滨州市慧达新型建材有限公司（以下简称乙方） 法定代表人：张鹏鹏住 所：滨州市滨北办事处滨孤路东侧 根据中华人民共和国合同法及相关法律法规，为明确 承包人与供应商的权利义务，经双方协商一致，就滨州市中 海壹號项目工程蒸压加气混凝土砌块采购事宜，签订本合同， 双方共同遵守。1 工程概况工程名称：滨州市中海壹號项目 工程地点：滨州市滨城区黄河十二路会展中心西侧工程业主：山东华筑房地产开发有限公司设计单位：山东省城乡建设勘察院

43、监理单位：山东同力建设项目管理有限公司2 货物及数量本合同所称“货物”是指供应商按本合同要求及承包人 通知要求，向承包人提供的蒸压加气混凝土砌块材料及所有 相关技术资料和证明文件。货物的名称、数量、品牌商标、规格型号、生产厂家详 见表。除技术规范中另有规定外，计量单位均使用中华人民共 和国法定公制计量单位。第款表格中规定的货物数量是暂估数量，是根据工程图 纸和工程业主书面指令要求计算的材料需用量，以承包人、 供应商、工程监理、工程业主共同验收的实际合格量为准。 如货物数量和运抵现场数量超过工程实际需要的数量，则由 承包人退还给供应商，并以实际收货数量结算。如货物数量 不足工程实际需要数量， 则

44、由承包人提前一周以电话、 短信、 书面材料通知供应商，具体事宜由双方另行商定。对于超出合同暂定数量需追加供货的，以承 包人公司本部书面通知为准，否则承包人不予确认，供应商 自行承担此风险。3 质量要求本合同项下的供应材料均应符合中国国家标准GB11968-20XX行业标准及地方政府要求。合同执行过程中 若出现新的国家标准，则以更新后的标准为准。本合同项下的所有材料均应符合设计规范以及图纸 的要求，应与承包商认可的样品保持一致。供应商的产品应符合国家有关环保法律法规的规定以 及承包人 GB/T24001-20XX/ISO14001:20XX 环境体系要求， 不能对施工环境造成污染；同时，该货物还

45、应该符合承包人 GB/T28001 -20XX/OHSAS18001:20XX职业安全健康管理体系 标准的要求，不能对接触货物的有关人员及竣工后的使用人 员的健康造成危害。4 质量保证期本合同项下货物的质量保证期自工程业主竣工验收合 格之日（以工程业主颁发竣工证书所载日期为准）起计算， 保证期为产品设计年限。质量保证期内供应商免费提供质量缺陷货物的维修、更 换等服务。供应商必须在接获承包人提出书面要求后24 小时内给予书面答复。如有必要，供应商在两日内应指派人员 到现场，将有质量缺陷的货物进行维修、更换，由此给承包 人造成影响和损失，由供应商承担。供应商借故推脱或无理由拒绝承包人提出的维修、更

46、换 服务要求，承包人或工程业主可以自行解决，并对维修或更 换服务以两倍于实际发生费用或市场价（以较高者为准）从 承包人应支付给供应商的合同款项中扣除。承包人根据合同 规定对供应商行使的其他权利不受影响，并保留进一步索赔 的权利。维修或更换后的货物的质量保证期相应延长六个 月。质量保证期后仍应承担售后服务。供应商必须在接获承 包人或工程业主提出书面要求后 24 小时内给予书面答复， 并提供相应服务，以达到本工程项目业主满意。供应商须向承包人提供制造商出具的书面质量保证书。5 价格本合同计价货币、结算货币和支付货币均为人民币。 本合同货物单价固定，具体单价细目详见下表。 合同总金额：暂估总价 82

47、5000 元（大写：人民币捌拾 贰万伍仟圆整） 。上述合同总金额是依据承包人在款表格中 明确的暂估数量计算得出的暂估总价。合同最终结算总价以 承包人、供应商依据本合同约定的质量、技术标准等条件共 同验收的实际合格供应量乘以本合同单价为准。上述单价、合同总金额以及最终结算总价都已包括货物 价款、税金、包装费、保险费、运输费、装卸费、码放费、 过江过路过桥费、全额合同备案费以及其他运抵至承包人指 定交货地点的一切费用；货物被允许用于工程前所需进行的 初次试验、检验费用由总包单位负责，若初次试验结果不合 格，后续所有检测费用由供应商提供；包括售后服务以及市 场价格涨幅等的各类风险费用；以及其他所有相

48、关服务费用。 需要经安装、测试、调试才能满足本合同质量标准、技 术标准要求的，该单价、合同总金额以及最终结算总价已包 括了安装、测试、调试直至满足其质量标准、技术标准要求 所需的一切工作内容及其费用支出。 6 支付 供应商每月必须及时在承包人集采平台上完成对账单工 作，如因对账单原 因导致的付款延期，供应商自行承担后果，承包人不承担 任何责任。上完成的对账单工作仅作为承包人物资数据指标 的统计，最终结算仍按双方实际共同验收并签字确认的数量 及金额执行。本项工程无预付款，货到现场验收合格后，双方每月 15 日对账，供应商按照对账单提供等额合格发票，次月支付至 本月对账金额的 65%。全部货物送至

49、现场验收合格双方完成本合同结算后 6 个 月付清（不计利息） 。 若工程业主资金调配原因，导致承包 人未收到工程业主相应付款而延误支付本合同约定应付款 项，供应商承诺不视为承包人违约。供应商同意承包人以转账或承兑汇票的形式支付合同款承包人每次对供应商支付货款前，供应商均需提供满足 承包人要求等额有效发票 （等额有效发票要求 : 营改增实施 后，供应商需提供可以进行进项税额抵扣的增值税专用发 票） 。供应商不提供等额合格发票，承包人不予挂帐付款。 供应商应保证所提供的发票真实、合法、有效，如因供应商 发票不符合法律相关规定而给承包人带来的经济损失，供应 商应予以赔偿，且须更换相应发票。经济损失赔

50、偿包括但不 限于票面金额按企业所得税率 25%计算的企业所得税额以及 滞纳金、罚款等损失。供应商不得提供其他公司 （ 个人）的银行帐号收取本合同 款项。7 供货时间 供应商应按照承包人下达计划分批将本合同规定之货 物运至工程现场，根据施工现场进度情况送货并及时安装， 确保施工正常。上款规定之进场时间为拟定供货时间，供应商同意承包 人在施工期间根据施工实际进展及现场情况提出“进场计划” 确定准确进场时间。8 交货地点 由供应商自行组织运输工具将货物码堆至滨州市黄河 十二路会展中心西侧滨州中海壹号项目现场内指定地点，承 包人派员与供应商委托的交货人共同清点数量（尚未开箱的 清点箱件数） ，由承包人

51、收货员签署暂收货物数收条（此收 条不作为验收、结算依据）后，供应商提供随件质量证明、 技术说明等文件，在商定的时间内，由承包人、供应商、工 程监理、业主依据本合同约定的质量、技术标准等条件共同 验收，经验收合格的，双方人员共同在收货单上签署日期及 姓名篇九：砌体工程承包合同 （ 招标用 ）砌体班组承包合同发包人： 中国建筑第四工程局有限公司以下简称：（甲方）承包人： （ 以下简称“乙方” ）依照中华人民共和国合同法 、中华人民共和国建筑法 及其它相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实 信用的原则，甲乙双方就砌筑工程承包事项经协商达成一致， 订立本合同。一、工程名称：紫悦台花园二、工程地

52、点： 佛山市顺德区容桂街道容英路以西、新 有路以北三、本项目工程范围：四、合同工期：开始工作日期：20XX年3月15日 结束工作日期：20XX年 2 月 1 日五、承包前提：先做一层砖砌体样板墙体，样板楼层必须按规范要求达到 优质水平，符合公司实测实量标准，方可续下层和整幢内墙 砌体施工，如质量达不到公司实测实量标准，则甲方不给予 结帐，乙方无条件退场。六、承包工程内容 主体砌砖（内外墙砌、节点砌筑） ，按设计要求及施工方 案（包括现场临时变更要求）相关的泥普工工作，包括在施 工过程中该工程所必需的安全生产、文明施工等工作。1 、砌体分项：植筋 （ 含植筋胶、钢筋下料、现场植筋工艺 所需的一切

53、工作 ） 、预制三角砖及门窗口砖、门过梁，现浇 砖墙腰带、现浇窗台压顶、圈梁、构造柱、卫生间翻边、筛 砂、搭设操作架、墙基找平。 150M 内砖块搬运、搅拌砂浆、 立皮数杆（或在框架柱上弹墙体垂直边线、画皮数杆） ，砌 体安装、预制构件，预留洞口、封堵槽钢洞、 洞管（空调管）、 嵌缝密实、清洁墙面，清扫落地砂灰再利用，拆除架子等工 作，台阶、花台、散水或明沟砌体按补充设计施工。施工工 序必须保证窗台板（100mm厚）浇筑后，再施工窗台墙，严 禁倒置施工。以上工作容包括砂、搅拌、运输，所需活动架（含 6 米高 及以上）搭拆，落地灰及时利用、工完场清等一系列工作； 包括部分设计变更返工。2 、落手

54、清、成品保护：拉进幢号砖必须堆放整齐，并对 每日做好落手清工作、 余料及时利用， 半截碎砖灰当日用完， 不准过夜。随时保持砖块堆放整齐、场地清洁，每层放线派 一人参加， 每日做好砂浆机、 棚内、车具及幢号内清理工作。3 、施工电梯由甲方指定人员开机，砂浆机由甲方派人接 电，并做好砂浆配合比的搅拌质量控制，砂浆机每天必须清 理到原色。4 、乙方自备搅拌机 , 斗车、铁铲、灰桶、手工锯、铝合金 靠尺、照明灯、线、水管、砌砖施工用的棉线。5 、所有工序做法必须按照公司作业指导书执行。 以上承包工作内容，从开工到砌体全部完成通过验收，不 存在任何签点工（不包括图纸变更返工部分和甲方变更返工 部分）。七

55、、承包方式： 包清工，单价一次性包干，承包人自负盈亏，不得另行分 包。一次性包干包括： 包场内运输 （承包单价中已包括费用） 包质量、包进度、包工期、包安全文明、包竣工验收等。八、承包单价、结算方式：1 、工程采用普通混凝土小型砌块 , 加气块、实心砖及二次 结构：每立方按计算工程量方式：按照广东省工程量计算规 则计算。单价分项计算措施： 上材料 （拉砖、 搅拌砂浆、 上材料 m3/ 元，楼层师傅砌砖 m3 元，剩余元 /m3 为班组工具费用及管 理费、利润等；2 、以上砌体单价与公司要求的实测实量数据挂钩，实 测实量分数达不到公司要求（ 95 分以上），单价下调 20 元 /M3.3 、结算

56、方式：（1）按照图纸的实际用量计算工程量，最终的结算以甲 乙双方核实额数量为准；（2）乙方完成的工作量由甲方项目部管理人员每月在乙 方上报工作量之前，以层为单位进行实测实量，以此为评定 依据评出质量等级，结算就依照评定结果来计取。（ 3）以上单价已考虑了工程赶工、 各种施工机械的不同、 操作方式不同及各部位施工难以程度的综合价，局部施工困 难（用人工或塔吊）及零星构件不另增费用，乙方不得只做 主体大面积及易做的部位，而对小面积的及难施工部位找借 口不做， 乙方若有意识选好的项目或留收尾， 推卸难做项目， 甲方有权利把完成的工程项目，按合同单价的80%结算。另外的 20%用以补贴后期收尾班组插入施工的费用，或由乙方 承担后续班组施工费用与合同的差额。如留下收尾由其他班 组做的，发生一切费用由乙方支付。4）材料损耗在定额合理范围内不扣款，超过定额损耗按原价赔偿九、付款方式、付款原则：1 、进度款的支付制度：施工至十五层楼板后，且每层砌 筑包括斜砖全部完成之后（包括楼层清理完毕）由甲方验 收合格后，方可具备支付进度款条件（如该层未完成，不具 备付款及支付工人生活费依据） ；若工资发放超过 60%的比例， 则超出部分由乙方自行解决。开工至工程结构施工期