1029宁武公路劳务分包合同福州海峰

1、 建设工程施工劳务分包合同合同编号：中铁八局集团有限公司宁武高速公路A11合同段项目经理部（建设劳务分包）字（2010）01号工程承包人：中铁八局集团有限公司宁武高速公路（南平段）路基土建工程A11合同段项目经理部劳务分包人：福州海峰建筑劳务有限公司 签订地点: 福建省松溪县中铁八局集团有限公司宁武高速公路（南平段）路基土建工程A11合同段项目经理部签订时间： 2010年 10 月 28日建设工程施工劳务分包合同工程承包人：中铁八局集团有限公司宁武高速公路（南平段）路基土建工程A11合同段项目经理部劳务分包人：福州海峰建筑劳务有限公司依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律

2、、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。1、 劳务分包人资质情况资质证书号码：发证机关：主要资质专业及等级： 复审时间及有效期： 2、劳务分包工作对象及提供劳务内容工程名称：宁武高速公路（南平段）路基土建工程A11合同段工程地点：福建省松溪县分包范围：源头1-5号大桥T梁预制及安装 3、分包工作期限（1）本工程：开始工作日期： 2010 年月 日，结束工作日期：2011年 月 日，开工日期以甲方书面通知之日为准，工程总日历工作天数为：天。4、质量标准4.1工程质量：按总（分）包合同有关质量的约定、国家现行的公路桥涵施工技术规范和公路工程质量

3、质量检验评定标准，本工作必须达到质量评定优良等级。4.2在施工过程中，应严格按技术交底组织施工，控制好各部位尺寸。5、合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下：（1）本合同；（2）本合同附件；6、项目经理6.1 工程承包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为艾江临，职务：项目经理。6.2 劳务分包人委派的担任驻工地履行本合同的现场施工队负责人为纪，职务：现场负责人。7、工程承包人义务7.1 组建与工程相适应的项目管理班子，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量负责。7.2 负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表，实施对工程

4、质量、工期、安全生产、文明施工，计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收。每一道工序完工后，及时报请工程师监理对工程质量进行检验，不影响后续施工。7.3 负责工程测量定位、沉降观测、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。7.4 负责永久性征地和拆迁，搞好工地现场的“三通一平”工作（电源接到施工现场每个桥头）；统筹安排、协调解决非劳务分包人独立使用的生产、工作用水、用电、砼供应及施工场地。7.5 按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要。7.6 根据计量拨款比例及时给劳务分包人计量拨付工程款；按本合同约定，监督劳务分

5、包人发放工资。7.7 协调内外工作关系。8、劳务分包人义务8.1 对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责，组织具有相应资格证书的熟练工人和具有施工经验并持证的施工技术人员投入工作；自觉遵守法律法规及有关规章制度。8.2 严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工。8.3 承担由于自身责任造成的质量修改、

6、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款等费用。8.4 自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查；接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局；劳务工在进场和出场时必须在劳资部门造册备案，不得雇用童工和超龄者施工；小型机械进场时必须造册在物资部门备案；特种作业人员进场时必须提供有效证件复印件在劳资和安技部门备案。8.5 按工程承包人统一规划堆放材料、机具，按工程承包人标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作，承担施工现场和生活区的消防责任。8.6 按时提交报表、完整的原

7、始技术经济资料，配合工程承包人办理交工验收。8.7 做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因劳务分包人责任发生损坏，劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。8.8 妥善保管、合理使用工程承包人提供或租赁给劳务分包人使用的机具、周转材料及其他设施，遗失或损坏必须照价赔偿。8.9 劳务分包人须服从工程承包人转发的发包人及工程师的指令。8.10 除非本合同另有约定，劳务分包人应对其作业内容的实施、完工负责，劳务分包人应承担并履行总（分）包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。8.11 按照国家税法、劳动法规的规定主动交纳有关税费，按时发放工资及缴

8、纳社会保险。 9、安全管理9.1劳务分包人必须对所属人员加强安全教育，提高全员的安全意识，认真贯彻“安全第一，预防为主”的指导思想，把“安全管理措施”落到实处；9.2劳务分包人必须设立专门的安全管理机构，配备专职安全员，随时检查和排除安全隐患，施工过程中需要的安全设施和安全用具由劳务分包人购买，而且所用的安全设施和安全用具必须是合格产品。9.3各种安全警示标志设置齐全，安全防护到位；施工用电线路规范，不得乱拉乱扯，用电设备做到“一机、一箱、一闸、一漏保”，完善漏电保护装置；9.4劳务分包人所有人员必须遵守工程承包人制订的安全方面的规章制度和安全交底，如果违规操作，造成的安全事故由劳务分包人自己

9、承担一切责任。10、材料、设备、施工机具、周转材料供应10.1 劳务分包人向工程承包人提交材料、设备、构配件供应计划；经确认后，工程承包人应按供应计划要求的质量、品种、规格、型号、数量和供应时间等组织货源并及时交付。如质量、品种、规格、型号不符合要求，劳务分包人应在验收时提出，工程承包人负责处理。10.2 劳务分包人应妥善保管、合理使用工程承包人供应的材料、设备。因保管不善发生丢失、损坏，劳务分包人应赔偿，并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。10.3 工程承包人提供劳务分包人施工使用的工程实体的砼、钢模、钢筋、钢绞线、锚具、波纹管及压浆材料，其余所有机械设备，材料、操作工具等全部由劳

10、务分包人负责，费用已含在劳务费中，不另计价。钢筋、钢绞线废料由承包人处理。104属于工程承包人供的材料应供到现场，材料的装卸需要吊车由承包人承担，人工由劳务分包人承担，场内运输由劳务分包人负责；架桥的临时支座的安装、拆除及材料费由承包人负责，存梁的材料由承包人负责；105劳务分包人进出场的龙门吊和架桥机的拼装与装卸所发生的吊车费用由承包人负责，架梁的道路等由承包人负责，进出场运费双方各负责一半；10.6甲供材料：由工程承包人工程技术部门及材料部门每月根据实际完成工程量，根据施工定额，推算出当月应耗材料的数量，正常消耗范围内的材料，承包人不奖不罚；对消耗范围内节省的材料给予50%奖励；对超出定额

11、消耗量和丢失的材料，由劳务分包人按价赔偿。107劳务分包人所提供的低值易耗材料有可能影响工程质量时，经过工程承包人的验收后方可使用；劳务分包人所提供的低值易耗材料由劳务分包人看护、管理，发生丢失与损坏与工程承包人无关。108劳务分包人必须配备4台50吨龙门吊，2台5吨龙门吊，架桥机2台。11、报酬111劳务报酬根据下列综合单价（含管理费、社会保险费不含税金、施工水电费），按工程承包人确认的工程量计算：112 劳务综合单价、工作内容及范围：（见下表）序号工程项目单位单价（元）工作内容1预制架设T梁（梁长20m 、30m、35m）M3475钢筋制安、模型、浇筑砼、砼养护、预埋构件、预应力钢绞线、张

12、拉、压浆、封锚等完成制梁成品的所有工序； T梁的捆吊、运输、存放、架设、安装入座、移动、校正及临时支座、永久支座的安拆等完成该工序的所有工作内容；含现场材料转运、文明施工等辅助性用工。临设修建房屋基础、砖砌体、地面硬化、散水、排水沟等完成临设修建的所有工作内容；含现场材料转运、文明施工等辅助性用工。 制作钢筋砼制梁台座钢筋制安、模型、浇筑砼、砼养护、预埋构件及完成制梁台座成品的所有工序(含台座改装)；走行轨道基础基础开挖、基础清理、模型、浇筑砼、砼养护等完成该工序的所有工作内容2 湿接缝（含横隔板）跨L=35m20000 L=30m17000L=20m11000钢筋制安、模型、浇筑砼、砼养护、

13、梁体凿毛、等完成该工序的所有工作内容；含现场材料转运、文明施工等辅助性用工。3T梁连续段条5000钢筋制安、模型、浇筑砼、砼养护、梁体凿毛、负弯矩钢绞线、张拉、压浆、封锚等完成该工序的所有工作内容；含现场材料转运、文明施工等辅助性用工。计时工日80序号工程项目或名称工作范围及内容1预制架设T梁砼预制安装，高频振动器，振动棒，脱模剂，双面胶，养护，临建的工人费用（包括T梁底座制作，走行轨道基础、工人住房），湿接缝（含横隔板）、龙门吊的进场运费，证件手续费，打磨机，场内的电缆线，配电箱，钢轨（包括梁场及运梁轨道），床位。含现场材料转运、文明施工等辅助性用工。2钢绞线油泵，千斤顶，注浆机，千斤顶标定

14、费用（包含桥面负弯张拉、压浆）。3预制T梁钢筋弯曲机，卷扬机，电焊机，对焊机，焊条，扎丝，保护层垫块。含现场材料转运、文明施工等辅助性用工。预制架设T梁结算方式为：1. 预制架设T梁计量单位为：立方米。预制架设T梁结算方式为每立方米人民币475元整（大写：肆佰柒拾伍元整）：11.3工程竣工后施工劳务总价等于劳务分包人实际完成的合格工程量乘以相应的综合单价，并扣除劳务分包人超耗承包人的材料和其他事项所发生的费用总和。114如有漏项和新增项目，由双方协商解决。12.工期考核12.1 工程承包人每月初向劳务分包人下达本月工期计划，劳务分包人应严格执行。12.2 对工程承包人确认的工期考核结果，劳务分

15、包人不得以任何理由进行拒绝。13.施工变更13.1 施工中如发生对原工作内容进行变更，工程承包人项目经理应提前7天以书面形式向劳务分包人发出变更通知，并提供变更的相应图纸和说明。劳务分包人按照工程承包人（项目经理）发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：(1) 更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；(2) 增减合同中约定的工程量；(3) 改变有关的施工时间和顺序；(4) 其他有关工程变更需要的附加工作。13.2 因变更导致劳务报酬的增加，由工程承包人承担，延误的工期相应顺延；因变更减少工程量，劳务报酬应相应减少，工期相应调整。13.3 施工中劳务分包人不得对原工程设计进行变更。因劳务

16、分包人擅自变更设计发生的费用和由此导致工程承包人的直接损失，由劳务分包人承担，延误的工期不予顺延。13.4 因劳务分包人自身原因导致的工程变更，劳务分包人无权要求追加劳务报酬，并赔偿工程变更的增加部分其它费用。14、施工验收14.1 劳务分包人应确保所完成施工的质量，应符合本合同约定的质量标准。劳务分包人施工完毕，应向工程承包人提交完工报告，通知工程承包人验收；工程承包人应当在收到劳务分包人的上述报告后7天内对劳务分包人施工成果进行验收，验收合格或者工程承包人在上述期限内未组织验收的，视为劳务分包人已经完成了本合同约定工作。但工程承包人与发包人间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明劳务分包

17、人施工质量不合格时，劳务分包人应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的工程承包人的相关损失。14.2 全部工程竣工（包括劳务分包人完成工作在内），须经发包人验收合格，劳务分包人对其分包的劳务作业的施工质量，在质量保修期内的应承担相应的质量保修责任，其质量保修期为1年，质量保修期自工程承包人承揽的全部工程正式交付发包人之日起算。15、施工配合15.1 劳务分包人应配合工程承包人对其工作进行的初步验收，以及工程承包人按发包人或建设行政主管部门要求进行的涉及劳务分包人工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收；工程承包人或施工场地内第三方的工作必须劳务分包人配合时，劳务分包人应按工程承

18、包人的指令予以配合。152如果劳务分包人不按照工程承包人的要求施工，工程承包人有权利对劳务分包人进行经济处罚，如果情节严重，工程承包人有权解除合同，要求劳务分包人退场，扣留20%工程款。16、报酬支付16.1每月20日按劳务分包人所完成月进度工程量的85%付款，在完成每座桥T梁架设后经监理业主检验合格后支付10%，剩余工程款待工程竣工经业主验收通过后支付。162工程完工后，劳务分包人编制民工工资清算表，剩余工资总额在劳务分包人劳务费不超支的情况下，由工程承包人代发（民工凭身份证领取），保证民工顺利退场。17、违约责任17.1如劳务分包人施工能力不适应本工程需要，在安全管理、工程质量、施工进度方

19、面存在明显不足（计划两次玩不成、质量出现明显缺陷、安全隐患和事故不断发生），不服从业主、监理、承包方的技术监督和管理，工程承包人有权单方面解除本协议；17.2 如果工程承包人未尽到本协议规定的责任，致使施工无法正常进行，劳务分包人有权单方面解除本协议；17.3 本协议的各项条款互相严格遵守执行，如违约付给对方所承包工程总金额的3%为违约金。18、争议18.1 工程承包人和劳务分包人在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为工程承包人住所地的贵阳铁路运输法院。18.2 发生争议后，除非出现下列情况

20、，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果：(1) 单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同；(2) 调解要求停止合同工作，且为双方接受；(3) 法院要求停止合同工作。19、禁止转包或再分包19.1 劳务分包人不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则，劳务分包人将依法承担责任。一旦发现劳务分包人将本合同项下的劳务作业转包或分包时，工程承包人有权终止合同，造成的损失由劳务分包人承担。20、不可抗力20.1 本合同中不可抗力的定义是指地震、泥石流、滑坡、战争、台风。20.2 不可抗力事件发生后，劳务分包人应立即通知工程承包人项目经理，并在力所能及的条件下迅速采取措施，

21、尽力减少损失，工程承包人应协助劳务分包人采取措施。工程承包人项目经理认为劳务分包人应当暂停工作，劳务分包人应暂停工作。不可抗力事件结束后48小时内劳务分包人向工程承包人项目经理通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，劳务分包人应每隔7天向工程承包人项目经理通报一次受害情况。不可抗力结束后14天内，劳务分包人应向工程承包人项目经理提交清理和修复费用的正式报告和有关资料。20.3 因不可抗力事件导致的费用和延误的工作时间由双方按以下办法分别承担：（1）工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于劳务作业的材料和待安装的设备的损害由工程承包

22、人承担；（2）工程承包人和劳务分包人的人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；（3）劳务分包人自有机械设备损坏及停工损失，由劳务分包人自行承担；（4）工程承包人提供给劳务分包人使用的机械设备损坏，由劳务分包人承担，造成停工损失由劳务分包人自行承担；（5）停工期间，劳务分包人应工程承包人项目经理要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由工程承包人承担；（6）工程变更所需清理、修复费用，由工程承包人承担；（7）延误的工作时间相应顺延，但以双方签字为准。20.4 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。21、合同解除21.1 如在劳务分包人没有完全履行本合同义

23、务之前，总包合同或专业分包合同终止，工程承包人应通知劳务分包人终止本合同。劳务分包人接到通知后尽快撤离现场，工程承包人应支付劳务分包人已完合格工程的劳务报酬，因总包合同或专业分包合同终止造成的损失双方协商处理。21.2 如因不可抗力致使本合同无法履行，或因一方违约或因发包人原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，工程承包人和劳务分包人可以解除合同。21.3 劳务分包人连续两个月未完成施工计划或施工进度明显落后于计划，工程承包人可以解除合同。21.4 合同解除后，劳务分包人应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按工程承包人要求撤出施工场地。工程承包人应为劳务分包人撤出提供必要条件，并按合同约定支付已完合格工作劳务报酬。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。22、合同终止22.1 双方履行完合同全部义务，劳务报酬价款支付完毕，劳务分包人向工程承