合同专用条款

1、合同专用条款合同协议书发包人: 广州市市政设施收费处（甲方）承包人：（乙方）第一条：工程名称： 广州市年票制次票收费站拆除工程项目（停止 年票制后次票站收费设施拆除及路面恢复工程）施工总承包工程地点：广州市区内 14 个收费站及其他需要拆除相关标志标 牌的地点工作内容：第二条：承包范围及方式： 包工、包料、包工期、包质量、包安 全、包文明施工，综合单价包干。第三条：工期：30个日历天。第四条：项目质量标准及保修期限1、项目质量：按现行国家或行业的质量检验评定标准为合格。2、保修期限：按照建设工程质量管理条例规定。第五条：合同价款及付款方式：1、 合同总价：（人民币）元（大写：元）2、本合同采用

2、综合单价合同，各项分部分项工程综合单价包含了完成该分部分项工程的全部人工、材料、机械费、售后服务以及管 理费和利润等，在合同实施期间，投标时所报综合单价不因人工、材 料、机械价格的变化或其它影响合同工程成本的事项的发生而进行调 整，也不因时间及工程量发生变化而变化 （建设行政主管部门文件下 达可调整的除外）。第六条：变更及新增工程的计价和结算方式1、在实施过程中，若发包人书面提出进行设计规模及标准的实 质性变更，则变更及新增工程按以下方式进行计价和结算：（1）中标的投标文件工程量清单中已有相同项目的适用综合单 价，则沿用；（2）中标的投标文件工程量清单中已有类似项目的综合单价， 则按类似项目的

3、综合单价对相应子目、 消耗量、单价等进行调整换算， 原管理费、利润水平不变。 如中标的投标文件工程量清单中类似项目 的综合单价有两个以上， 则由招标人按消耗量最少、 管理费和利润取 费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。 如换算时出现类 似项目中没有的材料单价， 按变更实施期间广州市造价管理站发布的 广州地区建设工程常用材料综合价格 、广州地区建设工程材料 （设备）厂商价格信息计算，以上政府指导价中没有的材料单价， 凭承包人提交的有效发票经发包人按市场价原则审核后确认的材料 单价计算。（3）中标的投标文件工程量清单中没有相同项目或类似项目的， 如可套取相关定额，则以相关定额为基数下浮计

4、算单价 ,下浮率为中 标价相对于招标控制价的下浮率（下浮率 =（招标控制价 -中标价）/ 招 标控制价）。（4）若仅主材、设备变更，则只调整投标综合单价分析表中主 材、设备价格，其余构成因素不变。2、承包人根据上述变更引起的子目单项增减或数量变化而涉及 的工程价款调整，必须得到发包人的书面确认。3、本项目设备材料的定价原则（ 1）承包人选用的设备材料，一旦发现有不符合招标文件要求 的，招标人将随时对不符合规定的设备材料进行调整和更换， 但价格 执行原投标单价，由此引起造成的相关责任及费用增加由承包人负 责，由此延误的工期不予顺延。（2）承包人选用的设备材料的型号、规格、品牌，若因特殊情 况必须

5、更换，则由发包人指定材料设备的品牌、型号、规格，但价格 执行原投标单价，由此引起造成的相关责任及费用增加由承包人负 责，由此延误的工期不予顺延。（ 3）发包人书面要求进行材料设备的变更，则按本合同第 3 款 执行。第七条：付款方式：1、在合同签订且承包人按要求提交合同总价 10% 的银行履约保 函且材料进场经发包人确认后，承包人可按实际工作量申请计量支 付，发包方按照上级主管部门资金管理规定，办理支付。2、工程预付款2、1 本合同工程预付款参照关于印发 的通知（穗建计【 2012】 686 号）的精神及合同承包价，经计算为合同价的 30% ，即为元；合同签订后且收到承包人提交的等额预付款银行保

6、函后，发包人参照关于印发 广州市城建投资项目计划和资 金管理工作指引（2012版） 的通知（穗建计【2012 686号）， 向承包人支付工程预付款。2、2扣回工程预付款的时间、比例：按承包人完成的工作量与 合同承包价的比例扣回，当累计完成工作量达到合同承包价的 60 % 时扣回全部预付款，工程开工后，工程预付款应从工程进度款中一 次性扣回，具体预付款扣回方式执行关于印发广州市城建投资项目计划和资金管理工作指引（2012版） 的通知（穗建计【2012 686号）规定并按下表执行：预付款扣回比例表已完工作量与合同承包价的比例（a）扣回预付款的比例累计扣回比例20% wav 30 %10 %10 %

7、30% wav 40 %20 %30 %40% wav 50 %30 %60 %50% wa60 %40 %100 %注：a=已完成工作量/合同承包价（扣除预留金）3、在本项目完成验收后，乙方按要求报审竣工资料及结算并经发 包方确认后，发包人按照实际完成工作量的 80%控制支付。4、结算经相关行政主管部门终审后，发包方支付至终审价的95%5、终审价剩余的5%作为质量保证金，质量保修期满后发包人办理支付。第八条：材料设备供应本项目合同附件所列明的主要设备及材料均由承包人采购 及安装，承包人必须采用市供电部门认可并具有认证的生产厂家生 产的产品，并提供产品的合格证。竣工验收后，承包人将有关质量 技

8、术证书资料移交甲方。第九条：甲方应负责完成下列工作：1、 指派为甲方驻场代表，负责合同履行。对项目质 量、进度进行监督检查， 办理验收、变更、登记手续和其他事宜。2、协助承包人办理项目所涉及的各种申请、报批等手续。3、落实解决现场实施条件，包括足够的符合供电部门要求的实 施操作面及实施临水、临电的驳接点，确保实施期间的需要。4、落实解决现场设备材料运输的安全通道及提供符合供电部门 要求日常维护的安全通道。5、发包人在收到承包人发出的竣工验收报告后，应及时组织有 关人员验收。第十条：承包人应负责完成下列工作：1、承包人须对本项目地块现场条件及周围环境进行考察，充分 了解相关部门的批复、要求及完成

9、本项目所需的全部情况并充分考虑 承包范围的所有相关风险，所有相关费用均含在本合同总价内， 发包 人不予另行支付。2、严格按照国家及省、市有关部门的相关规程规定进行实施， 设计图应送甲方预审，然后再送有关部门审批。3、承包人在实施现场的有关安全措施做到安全、文明施工，并对实施人员、设备、防火和交通安全等负责。若因承包人原因，在 实施中造成的设备损坏和人身伤亡，均由承包人承担责任及一切经 济损失。4、按照发包方规定时间内办理及完成申报、报建、方案的审批 及施工验收等工作。若承包人不能按时将本合同范围内的项目报验 合格，则由此造成的损失及责任由承包人负责，且工期不予顺延。5、除甲供材料外，本项目所需

10、的其他设备、材料、工具等均由 承包人自行采购、保管及安装，竣工验收后，承包人将有关质量技 术证书资料移交甲方。6、遵守国家或地方政府及有关部门对实施现场管理的规定，妥 善保护好实施现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏，做好 实施现场保卫和垃圾消纳等工作， 处理好由于实施带来的扰民问题及 与周围单位（住户） 的关系。 否则，一切责任与经济费用一概由承包 人承担，且工期不予顺延。7 、在未移交发包方之前，负责对现场的一切设施和项目成品进 行保护。8、对甲供设备做好进场验收、成品保护。第十一条： 违约责任：1、由于承包人提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量， 其返工费用由承包人承担，工期不

11、顺延。2、承包人逾期竣工，每逾期一天，按合同总造价的千分之三向 甲方偿付违约金。3、由于承包人原因造成质量事故，其返工费用由承包人承担， 工期不顺延。因承包人责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。4、在未移交发包人之前，承包人应妥善保护对现场的设施和项 目成品，如造成一切损失及责任，均由承包人承担。第十二条： 履约担保及预付款保函1、在合同签订前， 乙方须向甲方提交合同总价 10% 的银行履约 保函，履约保函有效期应从合同签订之日起至验收完成且质量保修期 满后止。凡发生工期延误， 即从下期工程款或履约保函中相应扣除延 期违约金。2、合同签订后，乙方须向甲方提交合同总价 30%

12、 的预付款保函， 预付款金额扣完后预付款保函自动失效。第十三条： 争议或纠纷处理1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的 前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。2、当事人不愿通过协商、调解解决或协商、调解不成时，本合 同在执行中发生的争议双方同意由广州仲裁委员会仲裁 （当事人不在 本合同约定仲裁机构， 事后又没有达成书面仲裁协议的， 可向人民法 院起诉）。3、本合同一式十二份，甲方执八份，乙方执四份。本合同自双 方签字盖单之日起生效。发包方 :广州市市政设施收费处 法定代表人：或承包方： 法定代表人： 或 委托代理人 :委托代理人 :17 / 18合同附件及履约保函、

13、预付款保函格式A. 安全生产合同为在施工合同的实施过程中创造安全，高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人广州市市政设施收费处（以下简称“甲方”）与承包人（以下简称“乙方）特此签订安全生产合同：一、甲方职责1. 严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。2 按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做 到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。3重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时 施工，同时验收，投入使用。4召开安全生产专题会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神

14、。5 定期组织监理对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐 患。二、乙方职责1 严格遵守国家有关安全生产的法律法规和广州市有关安全生产的规定，认真执行工 程承包合同中的有关安全要求。2 坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。3建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的注册建造师到生产工人（包括临时雇 请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能

15、部门、人员的安全生产责任制做到横向到边， 人人有责。注册建造师是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的 1%3配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防 事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。4乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。5乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受 安全技术教育， 熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程， 定期进行安全技术考核， 合格 者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、

16、机动 车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得安全操作合 格证 后，方准持证上岗。 施工现场如出现特种作业无证操作现象时，注册建造师必须承担 管理责任。6对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施 工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法； 乙方不得将任何种类的爆炸物给予、 易货或以 其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。7操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳 动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品人员不得上岗。8所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证

17、 其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。9施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施， 施工现场必须具有相关的安全标志牌。10乙方必须按照本工程项目特点， 组织制定本工程实施中的生产安全事故应急求援预案；如果发生安全事故， 应按照 国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。三、违约责任 如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。 本合同正本一式二份，副本八份，合同双方各执正本一分，副本四份。 由双方法定代表 人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣

18、工验收后失效。甲方：广州市市政设施收费处（盖章） 乙方： （盖章）法定代表人法定代表人或或其授权的代理人：（职务）其授权的代理人：（职务）（姓名）（姓名）（签字）（签字）B. 工程质量保修书发包人（全称）：广州市市政设施收费处承包人（全称）：为保证项目建设工程在合理使用期限内正常使用，发包人承包人根据中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例，经协商一致签订工程质量保修书， 承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。一、工程质量保修范围和内容质量保修范围包括；以及其他构造物工程等和双方约定的其它工程。具体质量保修内容双方约定如下：二、质量保修期双方根据建设工程质量管理

19、条例及有关规定，结合本工程约定质量保修期如下：1、 保修期为一年，质量保修期从竣工验收合格颁发交工验收证书之日算起。2、保修期内售后服务承诺：3、因承包人未及时履行修复义务，导致工程毁损或者造成人身、财产损害的，承包人 应当承担赔偿责任。三、质量保修责任1、 急修时要求在2小时以内响应并赶到现场，在24小时内修复完毕；2、与厂家协调达成长期合作共识，确保备品备件能有充足的货源并保证在两天内进行 更换。3、 属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承 包人不在约定期限内派人修理，发包人可以委托其它人员修理。4、发生须紧急抢修事故，承包人应在接到修理通知后应立即到事故

20、现场抢修。非承包 人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。5、在国家规定的工程合理使用期内，承包人确保道路、桥梁及排水工程的质量。因承 包人原因致使工程在合理使用期内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。6、质量保修完成后，由发包人组织验收。四、质量保修金的支付本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的5 %。本工程质量保修金金额为（大写）五、质量保修金的返还发包人在质量保修期满、缺陷责任期证书签发之日起第28天后，将剩余保修金返还承包人（无息）。六、其他本工程质量保修书作为施工合同附件，由发包人、承包人双方共同签署。承包人：法定代表人：或委托代理人:发包人：广州市市政设施收费处

21、 法定代表人：或委托代理人：C. 履约银行保函格式致：（发包人全称）鉴于（承包人全称）（以下简称“承包人”）与广州市市政设施收费处 （以下简称“发包人”）签订修建 合同协议书，并保证按合同规定承担该合同段工程的实施和完成及其缺陷修复，我行愿意出具保函为承包人担保，担保金额为人民币（大写）元）元,本保函的义务是：我行在接到发包人提出的因承包人在履行合同过程中未能履约或违背合同规定的责任和义务而要求索赔的书面通知或付款凭证后的7个工作日内，在上述担保金额的限额内向发包人支付任何数额的款项，无须发包人出具证明或陈述理由。在向我行提出要求前，我行将不坚持要求发包人应首先向承包人索要上述款项。我们还同意

22、，任何对合同条款所作的修改或补充都不能免除我行按本保函所应承担的义务。本保函的担保金额支付完毕， 或发包人向承包人颁发缺陷责任证书之日起28天后失效。担保银行：（银行全称）（盖章）地址:法定代表人或其授权的代理人:（姓名）（职务）（签字或盖章）邮政编码:话:直:/、 期： 年 月保函注：本保函必须为广州地区国有或股份制商业银行支行以上级别银行开具的保函。由开具保函的银行密封后送交发包人D. 开工预付款银行保函格式致:（发包人全称）鉴于（承包人全称）（以下简称“承包人”）与广州市市政设施收费处 （以下简称“发包人”） 签订修建合同规定，承包人按规定的金额提交一份开工预付款银行保函（以下简称“保函

23、”）作为担保，承包人即有权得到发包人支付的 开工预付款。我行愿意出具保函为承包人担保，担保金额为人民币（大写）元（元）。本保函的义务是：我行在接到发包人提出的因承包人未能履行合同规定的义务则要求收回开工预付款的书面通知或付款凭证后的7天内，在担保金的限额内向发包人支付该款项，无须发包人出具证明或陈述理由。在向我行提出要求前， 我行将不坚持要求发包人应首先向承包人索还上述款项。我们还同意，任何对合同条款所作的修改或补充都不能免除我行按本保函所应承担的义务。本保函的担保金额，在任何时候应不超过开工预付款的金额减去承包人已偿还的金额。此偿还的金额是通过监理工程师按合同规定向承包人签发的多次中期支付证

24、书来扣除的。承包人根据监理工程师签发的中期支付证书 （此证书须经发包人书面同意确认方可有效） 向银 行出具的单据是我行减少本保函担保金额的证明。本保函自上述开工预付款支付给承包人之日起生效，在收到监理工程师签发的支付证书（副本）说明上述开工预付款已完全偿还时失效，并退回我行。担保银行：（银行全称）（盖章）地址：法定代表人或其授权的代理人：（姓名）（职务）（签字或盖章）邮政编码：电话：传真：日期：年 月日保函注：本保函必须为广州地区国有或股份制商业银行支行以上级别银行开具的保函。由开具保函的银行密封后送交发包人E. 广州市建设工程承发包廉洁协议甲方：乙方：为了在工程建设中保持廉洁自律的工作作风，

25、 防止建设工程承发包过程中不 正之风和腐败现象的发生， 根据国家、省和广州市有关建设工程承发包和廉洁建 设的各项规定以及广州市建设工程承发包双方签订廉洁协议的暂行规定 ，结 合工程建设的特点，特订立本协议如下：一、甲乙双方应当自觉遵守国家、 省和广州市关于建设工程承发包工作规则 以及有关廉洁建设的各项规定。二、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。三、甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的礼金、 有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由单位和个人支付的费用。四、甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。五、甲方工作人员不得要求和接受乙方为其住房装修、 婚丧嫁娶、 家属和子 女的工作安排以及出国、出境等提供方便。六、甲方工作