一级建造师建设工程法规及相关知识复习题集第2122篇

1、2019 年国家一级建造师建设工程法规及相关知识职业资格考前练习 一、单选题 1.建设项目的环境影响报告书，必须对建设项目可能产生的大气污染和对生态环境的影响作出评价，规定防治措施，并按照规定的程序报( ( ) )审查批准。 A、地方政府主管领导 B、建设单位主管领导 C、环境保护行政主管部门 D、大气污染防治监管部门 点击展开答案与解析 【知识点】：第 5 章第 1 节施工现场大气污染防治的规定 【答案】：C 【解析】： 建设项目的环境影响报告书，必须对建设项目可能产生的大气污染和对生态环境的影响作出评价，规定防治措施，并按照规定的程序报环境保护行政主管部门审查批准。 2.某施工企业在其安全

2、生产许可证有效期内未发生死亡事故，则安全生产许可证有效期届满时( )。 A、不再审查，直到发生死亡事故时终止 B、经原安全生产许可证颁发机关重新办理 C、经原安全生产许可证颁发机关同意，不再审查，有效期延期三年 D、必须再次审查，审查合格延期三年 点击展开答案与解析 【知识点】：第 6 章第 1 节安全生产许可证的有效期和政府监管的规定 【答案】：C 【解析】： 企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期 3 年。 3.关于环境保护税应税污染物计税依据的确定方

3、法，正确的是( )。 A、应税大气污染物按照大气污染物的排放量确定 B、应税水污染物按照水污染物的排放量确定 、应税固体废物按照污染物排放量折合的污染当量数确定 CD、应税噪声按照超过国家规定标准的分贝数确定 点击展开答案与解析 【知识点】：第 1 章第 9 节环境保护税的规定 【答案】：D 【解析】： 应税污染物的计税依据，按照下列方法确定： (1)应税大气污染物按照污染物排放量折合的污染当量数确定； (2)应税水污染物按照污染物排放量折合的污染当量数确定； (3)应税固体废物按照固体废物的排放量确定； (4)应税噪声按照超过国家规定标准的分贝数确定。 故 D 选项正确。 4.施工单位在外省

4、承接了一栋办公楼建设，在当地招聘了一名材料采购员，施工单位与他签订的劳动合同期限约定至项目采购计划完成为止。该种劳动合同属于( )。 A、固定期限合同，可以约定不超过 2 个月的试用期 B、无固定期限合同，可以约定不超过 6 个月的试用期 C、以完成一定工作任务为期限的合同，不得约定试用期 D、非全日制合同，不得约定试用期 点击展开答案与解析 【知识点】：第 4 章第 2 节劳动合同订立的规定 【答案】：C 【解析】： 劳动合同分为固定期限劳动合同，无固定期限劳动合同，以完成一定工作任务为期限的劳动合同。本案情况属于第三种。 5.建设安全生产监督机构在检查施工现场时，发现某施工单位在未竣工的建

5、筑物内设置员工集工集体宿舍。该集体宿舍体宿舍。该集体宿舍( )。 A、经工程所在地建设安全监督机构同意，可以继续使用 B、经工程所在地建设行政主管部门同意，可以继续使用 C、经工程所在地质量监督机构同意，可以继续使用 D、所住员工必须无条件迁出 点击展开答案与解析 【知识点】：第 6 章第 3 节违法行为应承担的法律责任 【答案】：D 【解析】： 生活区与作业施工单位应当将施工现场的办公、规定， 建设工程安全生产管理条例区分开设置，并保持安全距离;办公、生活区的选址应当符合安全性要求。职工的膳食、饮水、休息场所等应当符合卫生标准。施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。施工现场临时搭

6、建的建筑物应当符合安全使用要求。施工现场使用的装配式活动房屋应当具有产品合格证。故 D 选项正确。 6.6.某型钢某型钢混凝土组合结构工程，征得建设单位同意的下列分包情形中，属于违法分包的是混凝土组合结构工程，征得建设单位同意的下列分包情形中，属于违法分包的是( ( ) )。 A、总承包单位将其承包的钢结构工程进行分包 B、总承包单位将其承包的地下室混凝土浇筑作业进行分包 C、钢结构专业分包单位将其承包的全部劳务作业进行分包 D、劳务分包单位将其承包的部分劳务作业进行分包 点击展开答案与解析点击展开答案与解析 【知识点】：第 3 章第 2 节建设工程分包的规定 【答案】：D 【解析】： 房屋建

7、筑和市政基础设施工程施工分包管理办法中规定，除专业承包企业可以将其承包工程中的劳务作业发包给劳务分包企业外，专业分包工程承包人和劳务作业承包人都必须自行完成所承包的任务。 7.7.某建设工程合同约定，某建设工程合同约定， “工程通过竣工验收后工程通过竣工验收后 2 2 个月内，结清全部工程款个月内，结清全部工程款” 。20052005 年年 1010 月月 1 1日工程通过竣工验收，1010 月月 1010 日承包人提交竣工结算文件，日承包人提交竣工结算文件，1010 月月 2020 日承包人将工程移交发包包人，但发包人一直未支付工程余款。人，但发包人一直未支付工程余款。20062006 年年

8、 5 5 月月 1 1 日，承包人将发包人起诉至人民法院，要求日，承包人将发包人起诉至人民法院，要求其支付工程欠款及利息。则利息起算日应为其支付工程欠款及利息。则利息起算日应为( ( ) )。 A、2005 年 10 月 10 日 B、2005 年 10 月 20 日 C、2005 年 12 月 1 日 D、2006 年 5 月 1 日 点击展开答案与解析点击展开答案与解析 【知识点】：第 4 章第 1 节建设工程工期和价款的规定 【答案】：C 【解析】： 最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释规定，当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理;没有约定的，按

9、照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。利息从应付工程价款之日计付。本题中约定“工程通过竣工验收后 2 个月内，结清全部工程款” 。2005 年 10 月 1 日工程通过竣工验收，故利息起算日应为 2005 年 12 月1 日。 。( ( ) )关于担保的说法，正确的是关于担保的说法，正确的是 8.8.A、担保是用益物权的一种 B、担保的目的是保障特定债权实现 C、担保合同是主合同 D、反担保不适用担保法 点击展开答案与解析 【知识点】：第 1 章第 7 节担保与担保合同的规定 【答案】：B 【解析】： A 选项，用益物权是权利人对他人所有的不动产或者动产，依法享有占有、使用和收益的权利。用

10、益物权包括土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权和地役权。 C 选项，担保合同是主合同的从合同，主合同无效，担保合同无效。 D 选项，第三人为债务人向债权人提供担保时，可以要求债务人提供反担保。反担保适用担保法担保的规定。 9.中国甲公司与某国乙公司就买卖合同纠纷在中国某仲裁委员会仲裁，乙申请财产保全，要求中国甲公司与某国乙公司就买卖合同纠纷在中国某仲裁委员会仲裁，乙申请财产保全，要求扣押甲在中国某港口的一批设备，仲裁委员会对乙的申请的处理，正确的是扣押甲在中国某港口的一批设备，仲裁委员会对乙的申请的处理，正确的是( )。 A、将乙的申请提交港口所在地的中级人民法院裁定 B、不予受理，告

11、知乙直接向有关法院提出申请 C、将乙的申请提交甲所在地的基层法院裁定 D、审查后，直接作出裁定，由设备所在地的法院执行 点击展开答案与解析 【知识点】：第 8 章第 3 节涉外仲裁的特别规定 【答案】：A 【解析】： 注意和国内仲裁案件不同，涉外仲裁案件的财产、证据保全均是由有管辖权的中级人民法院裁定并执行。A 正确。 10.根据合同法，对建设工程施工合同双方当事人权利义务，表述正确的是根据合同法，对建设工程施工合同双方当事人权利义务，表述正确的是( )。 A、发包人不得将一个建设工程的不同专业工程发包给几个承包人 B、发包人对作业进度、质量的检查，应当事先通知承包人，以免妨碍承包人正常作业

12、C、发包人未能及时检查隐蔽工程的，承包人有权要求工期顺延，并索赔停工、窝工损失 D、工程质量不符合约定的，发包人均有权要求承包人无偿修理、返工或者改建 点击展开答案与解析 【知识点】：第 4 章第 1 节建设工程施工合同的法定形式和内容 【答案】：C ：【解析】 根据合同法规定，发包人不得将应当由一个承包人完成的工程肢解发包，但并不禁止将地基基础工程、幕墙工程、设备安装工程等专业工程分别发包给不同的专业承包单位，因此 A 错误；发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下，可以“随时”对作业进度、质量进行检查，而无须事先通知，因此选项 B 错误；工程质量不符合约定时，承包人应承担修理、返工或改建责任；

13、但只有该工程质量缺陷责任是承包人原因造成，才是无偿的，因此选项 D 错误。 11.11.下列不属于工程监理机构实施工程监理依据的是下列不属于工程监理机构实施工程监理依据的是( )。 A、建设工程施工合同 B、建设工程监理合同 C、行政法规 D、设计变更洽商文件 点击展开答案与解析点击展开答案与解析 【知识点】：第 7 章第 3 节工程监理单位相关的质量责任和义务 【答案】：B 【解析】： 工程监理的依据是：(1)有关法律法规，如建筑法 合同法 建设工程质量管理条例等；(2)有关技术标准，如工程建设标准强制性条文以及建设工程承包合同中确认采用的推荐性标准等；(3)设计文件，施工图设计等设计文件既

14、是施工的依据，也是监理单位对施工活动进行监督管理的依据；(4 )建设工程承包合同，监理单位据此监督施工单位是否全面履行合同约定的义务。 12.12.根据根据劳动合同法劳动合同法 ，用人单位在招聘项目经理时可以要求，用人单位在招聘项目经理时可以要求( ( ) )。 A、提供居民身份证复印件备查 B、建造师注册证书和执业印章交单位统一保管 C、缴纳工作服和其他劳保用品费用 D、为其负责的施工项目缴纳保证金 点击展开答案与解析点击展开答案与解析 【知识点】：第 4 章第 2 节劳动保护的规定 【答案】：A 【解析】： 用人单位招用劳动者，不得要求劳动者提供担保，不得以其他名义向劳动者收取财物，不得扣

15、押劳动者身份证或其他证件。 13.13.关于夜间施工，以下说法正确的是关于夜间施工，以下说法正确的是( ( ) )。 、禁止夜间进行建筑施工作业 AB、因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上地方人民政府建设行政主管部门的证明 C、因特殊需要必须连续作业的，必须事先告知附近居民并获得其同意 D、禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但因特殊需要必须连续作业的除外 点击展开答案与解析 【知识点】：第 5 章第 1 节施工现场环境噪声污染防治的规定 【答案】：D 【解析】： 环境噪声污染防治法规定，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作

16、业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明。以上规定的夜间作业，必须公告附近居民。所以，选项 D 正确。 14.关于施工现场排水管网设施的保护和拆改，以下说法正确的是关于施工现场排水管网设施的保护和拆改，以下说法正确的是( )。 A、工程开工前，施工单位应查明工程建设范围内地下城镇排水与污水处理设施的相关情况 B、建设单位应与施工单位、设施维护运营单位各自制定设施保护方案 C、工程建设需要拆除、改动城镇排水与污水处理设施的，施工单位应制定拆除、改动方案 D、建设单位承担重建、改建和采取临时措施的费用 点击展开答案

17、与解析 【知识点】：第 5 章第 1 节施工现场水污染防治的规定 【答案】：D 【解析】： 建设工程开工前，建设单位应当查明工程建设范围内地下城镇排水与污水处理设施的相关情况，不是施工单位，选项 A 错误；建设工程施工范围内有排水管网等城镇排水与污水处理设施的，建设单位应当与施工单位、设施维护运营单位共同制定设施保护方案，选项 B 错误；因工程建设需要拆除、改动城镇排水与污水处理设施的，建设单位应当制定拆除、改动方案，报城镇排水主管部门审核，并承担重建、改建和采取临时措施的费用，选项 C 错误，选项 D 正确。 15.关于开标程序，说法正确的是关于开标程序，说法正确的是( )。 A、开标时间和

18、开标地点由招标人和全体投标人协商确定 B、开标由评标委员会主持，邀请所有投标人参加 C、开标时，由招标人代表检查投标文件的密封情况并唱标 、开标过程应当全过程记录，并存档备查 D点击展开答案与解析 【知识点】：第 3 章第 1 节招标基本程序和禁止肢解发包、限制排斥投标人的规定 【答案】：D 【解析】： 开标由招标人主持，邀请所有投标人参加。开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证;经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，开标时都应当

19、当众予以拆封、宣读。开标过程应当记录，并存档备查。 16.下列关于工程建设标准的说法，错误的是( )。 A、工程建设国家标准的制订程序分为准备、征求意见、送审和报批四个阶段 B、推荐性国家标准由国务院标准化行政主管部门制定 C、复审一般在国家标准实施后 3 年进行 1 次 D、行业标准在相应的国家标准实施后，应当及时修订或废止 点击展开答案与解析 【知识点】：第 7 章第 1 节工程建设标准的分类 【答案】：C 【解析】： 国家标准实施后，应当根据科学技术的发展和工程建设的需要，由该国家标准的管理部门适时组织有关单位进行复审。复审一般在国家标准实施后 5 年进行一次。复审可以采取函审或会议审查

20、，一般由参加过该标准编制或审查的单位或个人参加。C 选项错。 17.根据合同法 ，不可以采用口头形式的合同是( )。 A、租赁合同 B、买卖合同 C、建设工程合同 D、借款合同 点击展开答案与解析 【知识点】：第 4 章第 1 节建设工程施工合同的法定形式和内容 【答案】：C 【解析】： 建设工程合同属于要式合同。合同法规定，建设工程合同应当以书面形式订立。 1租赁合同。按照租赁期限，6 个月以上应当采用书面形式，为要式合同；6 个月以内，可以口头，为不要式合同； 2买卖合同。房地产买卖合同应当采用书面形式，为要式合同；而其他买卖合同，则为不 要式合同；3借款合同。银行借贷应当采用书面形式，为

21、要式合同；而自然人之间借贷，则可以口头，为不要式合同。 18.18.下列属于实用新型专利保护的客体是下列属于实用新型专利保护的客体是( ( ) )。 A、方法 B、产品制造材料 C、尚未固定形状的产品 D、具有一定结构的产品 点击展开答案与解析点击展开答案与解析 【知识点】：第 1 章第 6 节建设工程知识产权的常见种类 【答案】：D 【解析】： 我国实用新型保护的客体必须具有一定的形状或者结构，或者两者的结合。如果是方法，不能获得实用新型专利。即使是产品，如果没有固定的形状或者是材料本身，也不能成为实用新型的客体。 19.19.下列施工合同纠纷案件中，承包人的主张不能获得法院支持的是下列施工

22、合同纠纷案件中，承包人的主张不能获得法院支持的是( ( ) )。 A、承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件的，请求按照其他证据确认实际发生的工程量 B、当事人约定，发包人收到竣工结算文件后在 60 日内答复，逾期视为认可。承包人据此请求按照竣工结算文件结算 C、当事人没有约定欠款利息，承包人请求支付工程欠款及银行同期贷款利息 D、当事人对垫资利息没有约定，承包人请求返还垫资并支付银行同期贷款利息 点击展开答案与解析点击展开答案与解析 【知识点】：第 4 章第 1 节建设工程工期和价款的规定 【答案】：D 【解析】： 最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释规

23、定，承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，可以按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量，选项 A 不正确。 当事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理。承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的，应予支持，选项 B 不正确。 当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理;没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息，选项 C 不正确。 当事人对垫 。( ( ) )关于政府主管部门对工程质量监督管理的说法，正确的是关于政府主管部门对工程质量监督管理的说法，正确的是 20.20.A、政府有关部

24、门为了提高工程质量可以指定生产单位的建筑材料 B、国务院建设行政主管部门对全国的建设工程质量实施统一监督管理 C、任何单位和个人对建设工程的质量事故、质量缺陷都有权检举、处理 D、建设工程发生质量事故时，安全生产监督管理部门不可越级上报事故情况 点击展开答案与解析 【知识点】：第 7 章第 3 节政府主管部门工程质量监督管理的相关规定 【答案】：B 【解析】： 1、 建设工程质量管理条例规定，供水、供电、供气、公安消防等部门或者单位不得明示或者暗示建设单位、施工单位购买其指定的生产供应单位的建筑材料、建筑构配件和设备。故 A选项错误。 2、 建设工程质量管理条例规定，国务院建设行政主管部门对全

25、国的建设工程质量实施统 监督管理。国务院铁路、交通、水利等有关部门按照国务院规定的职责分工，负责对全国的有关专业建设工程质量的监督管理。故 B 选项正确。 3、在政府加强监督的同时，还要发挥社会监督的巨大作用，即任何单位和个人对建设工程的质量事故、质量缺陷都有权检举、控告、投 21.下列关于行政强制的说法错误的是下列关于行政强制的说法错误的是( )。 A、行政强制措施由法律设定。尚未制定法律，且属于国务院行政管理职权事项的，行政法规可以设定除限制公民人身自由、冻结存款汇款和应当由法律规定的行政强制措施以外的其他行政强制措施 B、尚未制定法律、行政法规，且属于地方性事务的，地方性法规可以设定查封

26、场所、设施或者财物，以及扣押财物的行政强制措施 C、法律、法规以外的其他规范性文件不得设定行政强制措施 D、当事人在法定期限内不申请行政复议或者提起行政诉讼，又不履行行政决定的，没有行政强制执行权的行政机关可以自期限届满之日起 30 天内，依照行政强制法规定申请人民法院强制执行 点击展开答案与解析 【知识点】：第 8 章第 5 节行政许可和行政强制的种类及法定程序 【答案】：D 【解析】： 当事人在法定期限内不申请行政复议或者提起行政诉讼，又不履行行政决定的，没有行政强制执行权的行政机关可以自期限届满之日起 3 个月内，依照行政强制法规定申请人民法院强制执行。故本题答案为 D 选项。 22.某

27、建设单位支付工程最终结算款的时间应为某建设单位支付工程最终结算款的时间应为 2003 年年 4 月月 1 日。由于建设单位逾期未予支付，日。由于建设单位逾期未予支付，故施工单位于故施工单位于 2003 年年 8 月月 1 日致函建设单位要求付款，但未得到任何答复。则施工单位请求日致函建设单位要求付款，但未得到任何答复。则施工单位请求 。) ( 人民法院保护其权利的诉讼时效期间届满的时间为人民法院保护其权利的诉讼时效期间届满的时间为A、2004 年 4 月 1 日 B、2004 年 8 月 1 日 C、2006 年 4 月 1 日 D、2006 年 8 月 1 日 点击展开答案与解析 【知识点】

28、：第 8 章第 2 节民事诉讼时效的规定 【答案】：D 【解析】： 普通诉讼时效。 民法总则规定，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为 3 年。 民法总则规定，有下列情形之一的，诉讼时效中断，从中断、有关程序终结时起，诉讼时效期间重新起算：(1)权利人向义务人提出履行请求；(2)义务人同意履行义务;(3)权利人提起诉讼或者申请仲裁；(4)与提起诉讼或者申请仲裁具有同等效力的其他情形。 23.根据根据物权法物权法 ，下列财产作为抵押物时，抵押权自登记时设立的是( )。 A、医疗卫生设施 B、正在建造的船舶、航空器 C、宅基地使用权 D、正在建造的建筑物 点击展开答案与解析 【知识点】：第

29、1 章第 7 节抵押权、质权、留置权、定金的规定 【答案】：D 【解析】： 当事人以下列财产抵押的，应当办理抵押登记，抵押权自登记时设立：(1)建筑物和其他土地附着物；(2)建设用地使用权；(3)以招标、拍卖、公开协商等方式取得的荒地等土地承包经营权；(4)正在建造的建筑物。 当事人以下列财产抵押的，抵押权自抵押合同生效时设立，未经登记，不得对抗善意第三人：(1)生产设备、原材料、半成品、 产品；(2)交通运输工具；(3)正在建造的船舶、航空器。 24.关于施工企业分包工程的说法，正确的是关于施工企业分包工程的说法，正确的是( )。 A、专业承包企业可以将所承揽的专业工程再次分包给其他专业承包

30、企业 B、专业承包企业可以将所承接的劳务作业依法分包给劳务分包企业 C、劳务分包企业只能承接施工总承包企业分包的劳务作业 D、劳务分包企业可以承接施工总承包、专业承包或其他劳务分包企业分包的劳务作业 点击展开答案与解析 建设工程分包的规定节 2 第章 3：第【知识点】 【答案】：B 【解析】： A 有误，专业承包企业将所承揽的专业工程再次分包属于违法行为。 B 正确。 CD 有误，劳务作业分包，是指施工总承包企业或者专业承包企业将其承包工程中的劳务作业发包给劳务分包企业完成的活动。 25.25.关于工程总承包企业的责任，下列说法中正确的有关于工程总承包企业的责任，下列说法中正确的有( ( )

31、)。 A、建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责 B、总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担按份责任 C、建设工程实行总承包的，分包单位应当对全部建设工程质量负责 D、总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担无过错责任 点击展开答案与解析点击展开答案与解析 【知识点】：第 3 章第 2 节建设工程总承包的规定 【答案】：A 【解析】： 建筑法规定，建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责;分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。 建设工程质量管理条例进一步规定，建设工程实行总承包的，总承包单位应当对全

32、部建设工程质量负责;建设工程勘察、设计、施工、设备采购的一项或者多项实行总承包的，总承包单位应当对其承包的建设工程或者采购的设备的质量负责。 26.26.混凝土浇筑施工前，施工单位应当提前通知建设工程质量监督机构，这是因为混凝土浇筑施工前，施工单位应当提前通知建设工程质量监督机构，这是因为( ( ) )。 A、质量监督机构应当对商品混凝土进行见证取样 B、质量监督机构负责组织隐蔽工程验收 C、未经质量监督机构签字，施工单位不得进行下道工序的施工 D、隐蔽工程质量应当接受政府强制监督 点击展开答案与解析点击展开答案与解析 【知识点】：第 7 章第 2 节施工质量检验和返修的规定 【答案】：D 【

33、解析】： 对商品混凝土进行见证取样的是建设单位或监理单位，选项 A 错误；质量监督机构既不组织也不参与隐蔽工程验收或竣工验收，而是受官方委托，代表官方对建设工程质量行为、正确；未经监理工程师签字，施 D 错误而选项 B 实体质量和验收程序实行强制监督，选项工单位不得进行下道工序的施工，选项 C 错误。 27.27.当事人一方违约时，该合同是否继续履行，取决于当事人一方违约时，该合同是否继续履行，取决于( ( ) )。 A、违约方是否已经承担违约金 B、违约方是否已经赔偿损失 C、对方是否要求继续履行 D、违约方是否愿意继续履行 点击展开答案与解析点击展开答案与解析 【知识点】：第 4 章第 1

34、 节违约责任及违约责任的免除 【答案】：C 【解析】： 继续履行是一种违约后的补救方式，是否要求违约方继续履行是非违约方的一项权利。 28.28.下列情形中，评标委员会应当否决其投标下列情形中，评标委员会应当否决其投标( ( ) )。 A、投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字 B、投标报价明显高于成本 C、同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价的一切情形 D、投标联合体已经提交了共同投标协议 点击展开答案与解析点击展开答案与解析 【知识点】：第 3 章第 1 节招标基本程序和禁止肢解发包、限制排斥投标人的规定 【答案】：A 【解析】： 根据招标投标法实施条例 ，有下列情形之一的，

35、评标委员会应当否决其投标：(1)投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字；(2)投标联合体没有提交共同投标协议；(3)投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；(4)同一投标人提交个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；(5)投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价；(6)投标文件没有对招标文件的质性要求和条件作出响应；(7)投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。 因此，B、C、D 错误，A 选项正确。 29.29.甲公司在乙工厂附近实施基坑爆破。爆破后甲公司在乙工厂附近实施基坑爆破。爆破后 3 3 年，乙工厂才发现实验室一台敏感仪器因爆炸年，乙工

36、厂才发现实验室一台敏感仪器因爆炸产生的强烈震动发生功能故障，经与项目建设单位和甲公司交涉无效，向法院起诉要求赔偿，产生的强烈震动发生功能故障，经与项目建设单位和甲公司交涉无效，向法院起诉要求赔偿，则本案则本案( ( ) )。 A、已经超过诉讼时效，法院不予受理 B、已经超过诉讼时效，法院应驳回诉讼请求 C、诉讼时效中止 D、未超过诉讼时效 点击展开答案与解析点击展开答案与解析【知识点】：第 8 章第 2 节民事诉讼时效的规定 【答案】：D 【解析】： 诉讼时效的起算是从当事人知道或应当知道权利被侵害时，而不是从权利实际被侵害之日起计算，所以乙工厂的诉讼时效从发现敏感仪器发生功能故障时起计算。

37、30.30.下列关于法人登记的说法，正确的是下列关于法人登记的说法，正确的是( ( ) )。 A、营利法人必须依法登记 B、非营利法人不需要登记 C、有独立经费的机关和承担行政职能的法定机构从登记之日起，具有机关法人资格 D、非营利法人包括事业单位、社会团体、基金会、基层群众性自治组织法人等 点击展开答案与解析点击展开答案与解析 【知识点】：第 1 章第 2 节法人应具备的条件 【答案】：A 【解析】： 1、营利法人包括有限责任公司、股份有限公司和其他企业法人等。营利法人经依法登记成立。依法设立的营利法人，由登记机关发给营利法人营业执照。营业执照签发日期为营利法人的成立日期。A 选项正确。 2

38、、非营利法人包括事业单位、社会团体、基金会、社会服务机构等。具备法人条件的，为适应经济社会发展需要，提供公益服务设立的事业单位，经依法登记成立，取得事业单位法人资格；依法不需要办理法人登记的，从成立之日起，具有事业单位法人资格。B 选项错。 3、机关法人、农村集体经济组织法人、城镇农村的合作经济组织法人、基层群众性自治组 31.31.某建筑施工企业接到某建筑施工企业接到房屋市政工程生产安全重大隐患治理挂牌督办通知书房屋市政工程生产安全重大隐患治理挂牌督办通知书后，立即组织后，立即组织治理，在确认重大隐患消除后，申请解除督办，但经审查不合格，则该企业治理，在确认重大隐患消除后，申请解除督办，但经

39、审查不合格，则该企业( ( ) )。 A、继续实施挂牌督办 B、停止施工继续治理 C、不需治理，继续施工 D、等待下一次挂牌督办通知书 点击展开答案与解析点击展开答案与解析 【知识点】：第 6 章第 2 节施工单位的安全生产责任 【答案】：A 【解析】： 承建工程的建筑施工企业接到房屋市政工程生产安全重大隐患治理挂牌督办通知书后，应立即组织治理。确认重大隐患消除后，向工程所在地住房城乡建设主管部门报送治理报告，并提请解除督办。工程所在地住房城乡建设主管部门收到建筑施工企业提出的重大隐患解除督办申请后，应当立即进行现场审查。审查合格的，依照规定解除督办。审查不合格 的，继续实施挂牌督办。 故 A

40、 选项正确。 32.32.在施工现场安装、拆卸施工起重机械、整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，必须由由( ( ) )承承担。担。 A、总承包单位 B、使用设备的分包单位 C、具有相应资质单位 D、设备出租单位 点击展开答案与解析点击展开答案与解析 【知识点】：第 6 章第 5 节机械设备等单位相关的安全责任 【答案】：C 【解析】： 建设工程安全生产管理条例规定，在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，必须由具有相应资质的单位承担，故 C 正确。 33.33.某施工企业有某施工企业有 6060 名从业人员。根据名从业人员。根据安全生产法安全生产法 ，该企业在

41、安全生产管理方面应当，该企业在安全生产管理方面应当( ( ) )。 A、配备专职安全生产管理人员 B、设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员 C、配备兼职安全生产管理人员 D、因为规模较小，不需要配备安全生产管理人员 点击展开答案与解析点击展开答案与解析 【知识点】：第 6 章第 2 节施工单位的安全生产责任 【答案】：B 【解析】： 安全生产法规定，矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位和危险物品的生产、经营、储存单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。 故 B 选项正确。 34.34.工程建设标准批准部门对工程项目执行强制性标准进行监督检查的方式有重点检查、抽查

42、和查和( ( ) )。 A、突击检查 B、平行检查 C、普查 D、专项检查 点击展开答案与解析点击展开答案与解析 工程建设强制性标准实施的规定节 1 第章 7：第【知识点】 【答案】：D 【解析】： 工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查。监督检查可以采取重点检查、抽查和专项检查的方式。所以，正确选项是 D。 35.201435.2014 年年 3 3 月月 2 2 日，某工程施工单位向建设单位提交竣工验收报告，日，某工程施工单位向建设单位提交竣工验收报告，3 3 月月 7 7 日经验收不合格，施工单位返修后于 3 3 月月 2020 日再次验收合格，日再次验收合格，

43、3 3 月月 3131 日，建设单位将有关材料报送建设行政主日，建设单位将有关材料报送建设行政主管部门备案，则施工单位出具工程保修书时间应为管部门备案，则施工单位出具工程保修书时间应为( ( ) )。 A、3 月 2 日 B、3 月 7 日 C、3 月 20 日 D、3 月 31 日 点击展开答案与解析点击展开答案与解析 【知识点】：第 7 章第 5 节质量保修书和最低保修期限的规定 【答案】：A 【解析】： 首先，应注意出具保修书的时间与保修期的起始时间是两个不同时间。本案中，3 月 2 日应出具保修书，但保修期自 3 月 20 日起算；其次，应注意返修和保修是两个不同的法律概念：验收合格前

44、，返修；验收合格后，保修。 36.36.关于承揽合同说法，正确的是关于承揽合同说法，正确的是( ( ) )。 A、定作人可以随时解除合同，造成承揽人损失的，应该赔偿损失 B、承揽人未经同意将辅助工作交由第三人完成的，定作人有权解除合同 C、承揽人应当负责提供设备、材料、技术、劳力 D、承揽合同对支付期限没有约定的，定作人应当在承揽人开始工作前支付 点击展开答案与解析点击展开答案与解析 【知识点】：第 4 章第 3 节承揽合同的法律规定 【答案】：A 【解析】： 选项 A 正确；选项 B，未经定作人的同意，承揽人将承揽的主要工作交由第三人完成的，定作人可以解除合同，主要工作不是辅助工作；选项 C

45、，承揽人应当以自己的设备、技术和劳力完成主要工作。没有材料；选项 D，可以协议补充;不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。对于不能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或者交易习惯确定的，定作人应当在承揽人交付工作成果时支付;工作成果部分交付的，定作人应当相应支付。 。) ) ( ( 根据根据建设工程质量管理条例建设工程质量管理条例规定，下列关于监理单位的表述错误的是规定，下列关于监理单位的表述错误的是 37.37.A、应当依法取得相应等级的资质证书 B、不得转让工程监理业务 C、可以是建设单位的子公司 D、应与监理分包单位共同向建设单位承担责任 点击展开答案与解析 【知识点】：

46、第 7 章第 3 节工程监理单位相关的质量责任和义务 【答案】：D 【解析】： 工程监理单位与被监理工程的承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位之间是一种监督与被监督的关系，为了保证客观、公正地执行监理任务，工程监理单位与上述单位不能有隶属关系或者其他利害关系，选项 C 说法正确；监理业务不得分包，选项 D 说法错误。 38.根据根据民用建筑节能条例民用建筑节能条例规定，施工单位未对进入施工现场的墙体材料、规定，施工单位未对进入施工现场的墙体材料、( )、门窗、采、门窗、采暖制冷系统和照明设备进行查验的，由县级以上建设主管部门责令改正，处暖制冷系统和照明设备进行查验的，由县级以上建设主

47、管部门责令改正，处 10 万元以上万元以上 20 万万元以下罚款；情节严重的，可以责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书。元以下罚款；情节严重的，可以责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书。 A、结构材料 B、防水材料 C、保温材料 D、防火材料 点击展开答案与解析 【知识点】：第 5 章第 2 节违法行为应承担的法律责任 【答案】：C 【解析】： 民用建筑节能条例规定，施工单位有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府建设主管部门责令改正，处 10 万元以上 20 万元以下的罚款;情节严重的，由颁发资质证书的部门责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书;造成损失的，依法承担赔偿责任：

48、(1)未对进入施工现场的墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备进行查验的；(2)使用不符合施工图设计文件要求的墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备的；(3)使用列入禁止使用目录的技术、工艺、材料和设备的。 39.有关建筑施工企业安全生产教育培训，说法正确的是有关建筑施工企业安全生产教育培训，说法正确的是( )。 A、上岗作业人员，安全生产教育培训合格率至少达到 90 B、作业人员进入新现场、新岗位的，可以进行专门的安全教育培训 C、建筑企业应对新职工进行至少 32 学时的安全培训 个月才能独立上岗 1、高危岗位新职工安全培训合格后，应实习至少 D点击展开答案与解析 【知识

49、点】：第 6 章第 2 节施工单位安全生产教育培训的规定 【答案】：C 【解析】： 建设工程安全生产管理条例规定，作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当接受安全生产教育培训。未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业。 国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定中指出，严格落实企业职工先培训后上岗制度。建筑企业要对新职工进行至少 32 学时的安全培训；每年进行至少 20 学时的再培训。高危企业新职工安全培训合格后，要在经验丰富的工人师傅带领下，实习至少 2 个月后方可独立上岗。A选项应为“100%” ；B 选项不应是“可以” ；D 选项应为“2 个月” ；C 选项正确。 4

50、0.个体工商业户的生产、经营所得适用( )。 A、比例税率 B、545的超额累进税率 C、535的全额累进税率 D、535的超额累进税率 点击展开答案与解析 【知识点】：第 1 章第 9 节企业和个人所得税的规定 【答案】：D 【解析】： 个人所得税的税率： (1)综合所得，适用 3% 至 45%的超额累进税率； (2)经营所得，适用 5% 至 35%的超额累进税率； (3)利息、股息、红利所得，财产租赁所得，财产转让所得和偶然所得，适用比例税率，税率为 20% 。 二、多选题 1.在仲裁案件中被申请人提出仲裁反请求，以下关于出现申请人、被申请人开庭缺席情况处理正确的是( )。 A、如申请人无

51、正当理由开庭时不到庭的，视为撤回仲裁申请，仲裁庭无须开庭 B、如申请人无正当理由开庭时不到庭的，视为撤回仲裁申请，但仲裁庭仍就反请求进行审理 C、如被申请人无正当理由开庭时不到庭的，视为撤回反请求，但仲裁庭仍就请求进行审理 D、如被申请人无正当理由开庭时不到庭的，仲裁庭仍就请求和反请求进行审理 、如申请人、被申请人无正当理由开庭时不到庭的，则仲裁庭另行安排开庭 E点击展开答案与解析 【知识点】：第 8 章第 3 节仲裁的开庭和裁决 【答案】：B,C 【解析】： 仲裁庭可以作出缺席裁决。申请人无正当理由开庭时不到庭的，或在开庭审理时未经仲裁庭许可中途退庭的，视为撤回仲裁申请；如果被申请人提出了反

52、请求，不影响仲裁庭就反请求进行审理，并作出裁决。被申请人无正当理由开庭时不到庭的，或在开庭审理时未经仲裁庭许可中途退庭的，仲裁庭可以进行缺席审理，并作出裁决；如果被申请人提出了反请求，视为撤回反请求。 2.下列车船中，免征车船税的有( )。 A、捕捞、养殖渔船 B、军队、武装警察部队专用的车船 C、警用车船 D、施工企业排气量 2.0 升的乘用车 E、施工企业所有的商用车客车 点击展开答案与解析 【知识点】：第 1 章第 9 节其他相关税收的规定 【答案】：A,B,C 【解析】： 下列车船免征车船税：(1)捕捞、养殖渔船；(2)军队、武装警察部队专用的车船;(3)警用车船；(4)依照法律规定应

53、当予以免税的外国驻华使领馆、国际组织驻华代表机构及其有关人员的车船。 3.甲公司与乙公司购销合同纠纷仲裁过程中，甲公司要求对乙公司采取财产保全措施，查封乙公司价值 100 万元的货物，仲裁委员会对此财产保全申请，正确的处理是( )。 A、将当事人的申请提交乙公司所在地基层人民法院 B、告知当事人向人民法院申请财产保全 C、将当事人的申请提交货物所在地基层人民法院 D、将当事人的申请提交乙公司所在地的仲裁委员会 E、将当事人的申请提交货物所在地的仲裁委员会 点击展开答案与解析 【知识点】：第 8 章第 3 节仲裁的申请和受理 【答案】：A,C 【解析】： 仲裁委员会将当事人的申请转交被申请人住所

54、地或其财产所在地及/或证据所在地有管 当事人也可以直接向有管辖权的人民法院提出保全申请。;辖权的人民法院作出裁定4.下列建设工程施工合同中，属于无效的有( )。 A、承包人对工程内容有重大误解订立的 B、承包人胁迫发包人订立的 C、未取得相应施工企业资质的承包人订立的 D、建设工程必须进行招标而未招标订立的 E、总承包人将主体结构的施工分包给他人订立的 点击展开答案与解析 【知识点】：第 4 章第 1 节无效合同和效力待定合同的规定 【答案】：C,D,E 【解析】： 最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释规定，建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第 52

55、条第 5 项的规定(即违反法律、行政法规的强制性规定) ，认定无效：(1)承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；(2)没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的;(3)建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。 承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。所以 C、D、E 正确。 5.根据招标投标相关法律和司法解释，下列施工合同中，属于无效合同的是( )。 A、建设单位直接与专业施工单位签订的合同 B、未经发包人同意，承包人将部分非主体工程分包给具有相应资质的施工单位的合同 C、承包人将其承包的工

56、程全部分包给其他有资质的承包人的合同 D、投标人串通投标中标后与招标人签订的合同 E、招标文件中明确要求投标人垫资并据此与中标人签订的合同 点击展开答案与解析 【知识点】：第 4 章第 1 节无效合同和效力待定合同的规定 【答案】：B,C,D 【解析】： 无效合同，是指合同内容或者形式违反了法律、行政法规的强制性规定和社会公共利益，因而不能产生法律约束力，不受到法律保护的合同。 无效合同的特征是：(1)具有违法性 ；(2)具有不可履行性；(3)自订立之时就不具有法律效力。合同法规定，有下列情形之一的，合同无效：(1)一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益； (2)恶意串通，损害国家、集体

57、或者第三人利益；(3)以合法形式掩盖非法目的；(4)损害社会公共利益；(5)违反法律、行政法规的强制性规定。 依法应招标未招标的合同无效，但选项 A 信息不完整无法 。) ( 人民法院对二审案件的审理，在下列表述中，正确的有 6.A、一审判决认定事实基本清楚，但适用法律不当，发回重审 B、一审判决认定事实清楚，适用法律正确的，判决驳回上诉，维持原判 C、一审判决认定事实不清，证据不足，发回一审法院重审 D、一审判决适用法律错误的，依法改判 E、当事人对第二审案件的判决，不可以上诉 点击展开答案与解析 【知识点】：第 8 章第 2 节民事诉讼的审判程序 【答案】：B,C,D,E 【解析】： 我国

58、实行两审终审制，上诉案件经二审法院审理后作出的判决、裁定为终审的判决、裁定，诉讼程序即告终结。 第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理: (1)原判决、裁定认定事实清楚，适用法律正确的，判决驳回上诉，维持原判决、裁定; (2) 原判决、裁定认定事实错误或者适用法律错误的，依法改判、撤销或者变更; (3) 原判决认定基本事 实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判; (4) 原判决遗漏当事人或者违法缺席判决等严重违反法定程序的，裁定撤销原判决，发回原审人民法 7.关于劳动工资保障制度的说法，正确的有关于劳动工资保障制度的说法，正确的有( )。 A、延

59、长工作时间工资不包括在最低工资内 B、乡镇企业不适合用最低工资标准制度 C、劳动者依法参加社会活动期间，用人单位应当依法支付工资 D、最低工资的具体标准由省级人民政府规定，报国务院备案 E、有毒有害等特殊工作条件下的津贴包括在最低工资内 点击展开答案与解析 【知识点】：第 4 章第 2 节劳动保护的规定 【答案】：A,C,D 【解析】： 国家实行最低工资保障制度。最低工资的具体标准由省、自治区、直辖市人民政府规定，报国务院备案。用人单位支付劳动者的工资不得低于当地最低工资标准。根据 2004 年 1 月劳动和社会保障部颁布的最低工资规定 ，在劳动者提供正常劳动的情况下，用人单位应支付给劳动者的

60、工资在剔除下列各项以后，不得低于当地最低工资标准：最低工资标准，是指劳动者在法定工作时间或依法签订的劳动合同约定的工作时间内提供了正常劳动的前提下，用人单位依法应支付的最低劳动报酬。所谓正常劳动，是指劳动者按依法签订的劳动合同约定，在法定工作时间或劳动合同 8.若某市发现的古文化遗址被确定为全国重点文物保护单位，则其建设控制地带应由若某市发现的古文化遗址被确定为全国重点文物保护单位，则其建设控制地带应由( ) 来来划定。划定。 A、国家文物局 B、省文物行政主管部门 C、市文物行政主管部门 D、省城乡规划行政主管部门 E、市城乡规划行政主管部门 点击展开答案与解析 【知识点】：第 5 章第 3