外立面施工合同_第1页
外立面施工合同_第2页
外立面施工合同_第3页
外立面施工合同_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、工程施工合同项目名称：发包人：承包人：日 期：甲方:乙方:依照中华人民共和国经济合同法、中华人民共和国建筑法及其它相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程事项协商一致，订立本合同。一、工程名称：东方世纪城售楼处门脸装修工程；二、工程地点：东方世纪城小 区南门;三、工程内容：外立面装饰（祥见价格表）;四、工程承包形式：包工包料 ；五、工程质量及验收：优良 ;六、工程期限：天,自 年 月 日开工，至 年 月 日竣工；七、工程价格：万元整八、付款方式：1、甲方按工程完成的进度比例向乙方支付工程款。2、乙方人员及材料进场日，甲方支付乙方该项工程合同款的30%;3、工程竣工验收

2、合格，经甲方核实后结清全部工程款;九、双方责任：甲方责任：1 、甲方须在乙方施工前为乙方提供施工场地及技术资料；2 、甲方应为乙方施工提供用水、用电；3 、甲方负责该项目的相关报建审批手续及相关行管部门的协调工作。乙方责任：质量：乙方应确保施工质量，严禁偷工减料、粗制滥造；安全及文明施工：乙方在施工期间必须保证施工的安全、文明，乙方必须服从甲方的各项管理规定，现场材料码放整齐，现场的卫生要每天清理；十、质保条例1 、质保期： 1 年2 、质保内容：保修期内，乙方负责该工程龙骨及主体造型因施工质量而发生的维修责任，因自然或人为原因造成的损失，不再质保范围内。十一、合同的变更和解除1 、本合同经甲

3、乙双方签字生效后，双方必须严格遵守。工程项目如需变更，需提前与对方联系。经双方协商一致后，签署工程项目变更单，同时调整相关工程费用及工期。甲方提出变更设计、材料，造成乙方材料积压，应由甲方负责处理，并承担全部处理费用。2 、合同签订后施工前，任何一方提出终止合同，须向对方以书面形式提出，并按合同总价款5 支付违约金，办理终止合同手续。3 、施工过程中，任何一方提出终止合同，须向对方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续， 订立终止合同协议， 并由过错方按合同总价款5 支付违约金， 解除本合同。十二、违约责任1、由于乙方原因致使工程逾期交付的，乙方应当承担违约责任。每逾期一天，乙方应向甲方按合同总价款3%支付违约金。2、甲方应按合同约定支付乙方工程款，如因甲方自身原因未按时支付乙方工程款，每逾期一天，按逾期未支付的工程款的 3 %支付乙方；3、由于甲方原因造成延期开工或中途停工，乙方顺延工程竣工日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。每停工、窝工一天，甲方应向乙方按合同总价款3%支付违约金。十三、本合同规定之条款双方必须全面履行，不得单方面修改、终止合同；十一、本合同若在执行过程中发生争议，双方通过友好协商解决，协商未果，可以申请仲裁或向人民法院提出诉讼；十二、本合同一式两份双方签字盖章后生效，有

人人文库> 全部分类> 专业文献 > 建筑水利

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论