建设工程合同管理案例分析

1、工程合同管理案例分析7.1 案例-工承包商与业主签订一建设工程施工合同。双方签字盖章并在公证处进行了公 证。合同约定工期为12个月，合同固定总价为1500万元。2006年2月1日开 工，工程进行才3个月，建立工程师于2006年5月2日自主决定，要求承包 商于 2006年11月1日竣工，承包商不予理睬，至2006年5月21日仍不作出书 面答 复。2006年5月31日，业主以承包商以承包商的工程质量不可靠和工程不 能如 期竣工为由发文通知该施工企业：“本公司决定解除原施工合同，望贵公司 予以谅 解和支持。”同时限期承包商拆除脚手架，致使承包方无法继续履行原合同义务， 承包商由此损失工程款工程器材费

2、及其他损失费609万元，该承包商于2006年6 月25日向人民法院提起诉讼，要求业主承担违约责任。注：经法院委托专业权威单位调查鉴定，确认承包商有能力按合同的约定保证 施工质量，如期竣工。问题：1 .合同的效力方面（1）判断：该合同属有效经济合同。（）（2）选择：合同的有效条件为（）A.主体资格合格B.内容合法C.订立合同的形式合法D.合同草案必须送建设行政主管部门或其授权机构审查E.订立合同的程序合法2 .合同的履行方面判断：（1）监理工程师是建设施工合同的当事人。（）（2）未经业主授权，监理单位不得擅自变更与承建单位签订的承包合同。()3 .合同违约方面1）判断：发包方应承担违约责任。（）

3、（2）选择：承担违约责任的形式有（）A.违约金B.赔偿金C.继续履约D.没收抵押物E.变卖留置物4 .合同解除方面 选择：单方提出变更，解除合同的法律条件是（）A.由于不可抗力致使合同的全部义务不能履行B.由于一方在合同约定的期限没有履行义务C.由于承包人的保证人失去民事权利能力和民事行为能力D.由于承包人的保证人的法人地位被取消E.由于承包人的法人代表已经更换5 .诉讼方面判断：（1）承包人可向被告住所地或合同履行地的人民法院上诉，方可能被立案处 理。（）（2）此施工合同纠纷案件的经济诉讼当事人包括业主、承包商、监理工 程 师。（）6 .诉讼时效方面（1）选择：国内经济合同纠纷的申请仲裁或上

4、诉的诉讼时效为（）A.1年B.2年C.3年D.4年（2）判断：凡超过诉讼时效的经济纠诉案件，法院一般不予受理。（）答案：1. （1 正确；2）A、B、C、2. J ”误；2）正确3. J 确；2） A、B4. A、B5. （1正确；a错误6. （1 A； 正确第3页共29页某建设单位(甲方)拟建造一栋职工住宅，采用招标方式由某施工单位(乙 方)承建。甲乙双方签订的施工合同摘要如下：1、协议书中的部分条款(1)工程概况工程名称：职工住宅楼工程地点：市区工程内容：建筑面积为3200m2的砖混结构住宅楼(2)工程承包范围承包范围：某建筑设计院设计的施工图所包括的土建、装饰、 水暖电工程。(3)合同工

5、期开工日期：2002年3月12日竣工日期：2002年9月21日合同工期总日历天数：190天(扣除5月1.3日五一节放假)(4)质量标准工程质量标准：达到甲方规定的质量标准(5)合同价值合同总价为：壹佰陆拾陆万肆仟元人民币( 166.4万元)(8)乙方承诺的质量保修在该项目设计规定的使用年限(50年)内，乙方承担全部保修责任。(9)甲方承诺的合同价款支付期限与方式1) .工程预付款：于开工之日支付合同总价的10%作为预付款。2) .工程进度款：基础工程完成后，支付合同总价的10%；主体结构三层完成后，支付合同总价的20%；主体结构全部封顶后，支付合同总价的20%；工程基本竣工时，支付合同总价的3

6、0%。为确保工程如期竣工，乙方不得因甲方资 金的暂时不到位而停工和拖延工期。3) .竣工结算：工程竣工验收后，进行竣工结算。结算时按全部工程造价的3%扣留工程保修金。（10） 合同生效合同订立时间：2002年3月5日合同订立地点：XX市XX区XX街XX号本合同双方约定：经双方主管部门批准及公证后生效。2.专用条款中有关合同价款的条款合同价款与支付：本合同价款采用固定价格 合同方式确定。合同价款包括的风险范围：（1）工程变更事件发生导致工程造价增减不超过合同总价10%。（2）政策性规定以外的材料价格涨落等因素造成工程成本变化。风险费用的 计算方法：风险费用已包括在合同总价中。风险范围以外的合同价

7、款调整方法: 按实际竣工建筑面积520.00元/川调整合同价款。3.补充协议条款在上述施工合同协议条款签订后，甲乙双方接着又签订了补充施工合同协议条 款，摘要如下：补1 .木门窗均用水曲柳板包门窗套。补2.铝合金窗90系列改用42型系列某铝合金厂产品。补3,挑阳台均采用42型系列某铝合金厂铝合金窗封闭。问题:1 .上述合同属于哪种计价方式合同类型？2 .该合同签订的条款有哪些不妥之处？应如何修改？3 .对合同中未规定的承包商义务，合同实施过程中又必须进行的工程内容, 承包商应如何处理？答案：1 .从甲、乙双方签订的合同条款来看，该工程施工合同应属于固定价格合同。2 .该合同存在的不妥之处及修改

8、：（1）合同工期总日历天数不应扣除节假日，可以将该节假日时间加到总日历天 数中。（2）不应以甲方规定的质量标准作为该工程的质量标准，而应以建筑工程施工质量验收统一标准中规定的质量标准作为该工程的质量标准。（3）质量保修条款不妥，应按建筑工程质量管理条例的有关规定进行保修。（4）工程价款支付条款中的“基本竣工时间”不明确，应修订为具体明确的时 间。“乙方不得因甲方资金的暂时不到位而停工或拖延工期”条款显失公平，应 说明甲方资金不到位在说明期限内乙方不得停工和拖延工期，且应 规定逾期支付 的利息如何计算。（5）从该案例的背景来看，合同双方是合法的独立法人单位，不应约定经双方 主管部门批准后合同生效

9、。（6）专用条款中有关风险范围以外合同加框调整方法（按实际竣工建筑合同 520.00元/m2调整合同价款）与合同的风险范围、风险费的计算方法相矛盾，该 条 款应针对可能出现的除合同价款包括的风险范围以外的内容约定合同价款调整方 法。（7）在补充施工合同协议条款中，不仅要补充工程内容，而且要说明其价 款是 否需要调整，若需调整应该如何调整3、首先应及时与甲方协商，确认该部分工程内容是否有乙方完成。如果需要有 乙方完成，则应与甲方商签补充合同条款，就该部分工程内容明确双方各自的权 利义务，并对工程计划作出相应的调整：如果由其他承包商完成，乙方也要与甲 方就该部分工程内容的协作配合条件及相应的费用等

10、问题达成，一致意见。以保证 工程的顺利进行。7.3案例三某监理单位承担了一工业项目的施工监理工作。经过招标，建设单位选择了 甲、乙施工单位分别承担A、B标段工程的施工，并按照建设工程施工合同（示范 文本）分别和甲、乙施工单位签订了施工合同。建设单位与乙施工单位在合 同 中约定，B标段所 需的部分设备由建设单位负责采购。乙施工单位按照正常 的程序将B标段的安装工程分 包给丙施工单位。在施工过程中，发生了如下事 件：第19页共29页事件1：建设单位在采购B标段的锅炉设备时，设备生产厂商提出由自己的 施 工队伍 进行安装更能保证质量，建设单位便与设备生产厂商签订了供货和安 装合同 并通知了监理单位和

11、乙施工单位。事件2：总监理工程师根据现场反馈信息及质量记录分析，对A标段某部位 隐 蔽工程 的质量有怀疑，随即指令甲施工单位暂停施工，并要求剥离检验。甲施工单 位称：该部位 隐蔽工程已经专业监理工程师验收，若剥离检验，监理单 位需赔偿由 此造成的损失并相应延长工期。事件3：专业监理工程师对B标段进场的配电设备进行检验时，发现由建设 单 位采购的某设备不合格，建设单位对该设备进行了更换，从而导致丙施工单 位停 工。因此，丙施工单位致函监理单位，要求补偿其被迫停工所遭受的损失并延长 工期。问题：1 .在事件1中，建设单位将设备交由厂商安装的作法是否正确？为什么？2 .在事件1中，若乙施工单位同意由

12、该设备生产厂商的施工队伍安装该设 备， 监理单位应该如何处理？3 .在事件2中，总监理工程师的作法是否正确？为什么？试分析剥离检验的可 能结果及总监理工程师相应的处理方法。4 .在事件3中，丙施工单位的索赔要求是否应该向监理单位提出？为什么？对 该索赔事件应如何应处理。答案：1 .不正确，因为违反了合同约定。2 .监理单位应该对厂商的资质进行审查。若符合要求，可以由该厂安装。如 乙单位接受该厂作为其分包单位，监理单位应协助建设单位变更与设备厂的合同， 如乙单位接受厂商直接从建设单位承包，监理单位应该协助建设单位变更与乙单位 的合同；如不符合要求，监理单位应该拒绝由该厂商施工。3 .总监理工程师

13、的做法是正确的。无论工程师是否参加了验收，当工程师对 某部分的工程质量有怀疑，均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验。重新检验质量合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿施工单 位的损失，并相应顺延工期；检验不合格，施工单位承担发生的全部费用，工期 不予顺延。4 . （ 1）不应该，因为建设单位和丙施工单位没有合同关系。（2）处理：A.丙向乙提出索赔，乙向监理单位提出索赔意向书。B.监理单位收集与索赔有关的资料。C.监理单位受理乙单位提交的索赔意向书。D.总监工程师对索赔申请进行审查，初步确定费用额度和延期时间，与乙施 工 单位和建设单位协商。E.总监理工程师对索赔费用和工程延期作

14、出决定。7.4案例U!某施工单位根据领取的某2000 n3两层厂房工程项目招标文件和全套施工图 纸，采用低价策略偏制了投标文件，并获得中标。该施工单位（乙方）于某年某月 某日与建设单位（甲方）签订了该工程项目的固定价格施工合同。合同工期为8个 月。甲方在乙方进入施工现场后，因资金短缺，无法如期支付工程款，口头要求乙 方暂停施工一个月，乙方亦口头答应。工程按合同规定期限验收时，甲方发现工 程质量有问题，要求返工。两个月后，返工完毕。结算时甲方认为乙方 迟延交付工 程，应按合同约定偿付逾期违约金。乙方认为临时停工是甲方要求的。乙方为抢工 期，加快施工进度才出现了质量问题，因此延迟交付的责任不在乙方

15、。甲方则认为 临时停工和不顺延工期是当时乙方答应的。乙方应履行承诺，承担违 约责任。在工程施工过程中，遭受到了多年不遇的抢暴风雨的袭击，造成了相应的损 失，施工单位及时向监理工程师提出索赔要求，并附有与索赔有关的资料和证据。 索赔报告中的基本要求如下。1）遭受多年不遇的强暴风雨的袭击属于不可抗力事件，不是因施工单位原 因造成的损失，故因有业主承担赔偿责任2）给已建部分工程造成破坏损失18万元，因由业主承担修复的经济责任，施 工单位不承担修复的经济责任。3）施工单位人员因此灾害导致数人受伤，处理伤病医疗费用和补偿总计3万元，业主应给予赔偿。4）施工单位进场的在使用机械、设备收到损坏，造成损失 8

16、万元，由于现 场停工造成台班费损失4.2万元，业主应负担赔偿和修复的经济责任。工人窝工费 3.8万元，业主应予支付。5）因暴风雨造成的损失现场停工8天，要求合同工期顺延8天。6）由于工程破坏，清理现场需费用2.4万元，业主应于支付。问题：1.该工程采用固定价格合同是否合适？ 2.该施工合同的变更形式是否妥当？ 次合同争议依据合同法律规定范围应 如何处理？3.监理工程师接到施工单位提交的索赔申请后，应进行哪些工作？ 4.因不可 抗力发生的风险承担的原则是什么？对施工单位提出的要求，应 如何处理？答案：1 .因为固定价格合同适用于工程量不大且能够较准确计算、工期较短、技 术不 太复杂、风险不大的项

17、目。该工程基本符合这些条件，故采用固定价格合同是合 适的。2 .根据中华人民共和国合同法和建设工程施工合同（示范文本）的 有关规定，建设工程合同应当采取书面形式，合同变更亦应当采取书面形式。若 在应急情况下，可采取口头形式，但事后应以书面形式确认。否则，在合同双方 对 合同变更内容有争议时，往往因口头协议形式很难取证，只能以书面协议约定的 内容为准。本案中甲方要求临时停工，乙方亦答应，是甲、乙双方的口头协 议，且 事后并未以书面的形式确认，所以该合同变更形式不妥当。在竣工结算时双方发 生了争议，对此只能以原书面合同规定为准。在施工期间，甲方因资金紧缺未能及时支付工程款，并要求乙方停工一个月，

18、此时乙方应享有索赔权。乙方虽然未按规定程序及时提出索赔，丧失了索赔权，但 是根据民法通则之规定，在民事权利诉讼时效期（2年）内，仍享有要求甲方 承担违约责任的权利。甲方未能及时支付工程款，应对停工承担责任，故应 赔偿 乙方停工一个月的实际经济损失，工期延期一个月。工程因质量问题返工费用，造成逾期支付责任在乙方，故乙方应当支付逾期交工一个月的违约金。因质 量问 题引起的返工费用由乙方承担。3 .监理工程师接到索赔申请通知后应进行以下主要工作：（1）进行调查、取证；（2）审查索赔成立条件，确定索赔是否成立；（3）分清责任，认可合理索赔；（4）与施工单位协商，统一意见；（5）签发索赔报告，处理意见报

19、业主核准。4.不可抗力风险承担责任的原则是：（1）工程本身的损害由业主承担；（2）人员伤亡由其所属单位负责，并承担相应费用；（3）造成施工单位机械、设备的损坏及停工等损失，由施工单位承担；（4）所需清理、修复费用，由建设单位承担；（5）工期给予顺延。处理方法：（1）经济损失按上述原则由双方分别承担，工期延误应予签证顺延；（2）工程 修复、重建18万元工程款应由业主支付；（3） 3万元的索赔不予认可，由施工单位承担；（4） 16万元的索赔不予认可，由施工单位承担；（5）认可顺延合同工期8天；（6） 2.4万元的清理现场费用由建设单位承担。7.5 案例五背景：某施工单位（乙方）与某建设单位（甲方）

20、签订了建造无线电发射试验基地施工合同。合同工期为38天。由于该项目急于投入使用，在合同中规定，工期 每提 前（或拖后）1天奖励（或罚款）5000元。乙方按时提交了施工方案和施工 网络进 度计划，见图7-1,并得到甲方代表的批准。实际施工工程过程中发生了如下几项事件：事件1：在房屋基坑开挖后，发现局部有软弱下卧层，按甲方代表指示乙方 配合 地址复查，配合用工为10个工日。地质复查后，根据经甲方代表批准的地 基处理方 案，增加直接费4万元，因地质复查和处理是房屋基础作业时间延长3天，工人窝工 15个工日。事件2:在发射塔基础施工时，因发射塔设计尺寸不够，甲方代表要求拆除已施 工的基础，重新定位施工

21、。由此造成增加用工30工日，材料费1.2万元，机械台班费3000元，发射塔基础作业时间拖延2天。事件3:在房屋主体施工中，因施工机械故障，造成工人窝工8个工日，该 项工 作作业时间延长2天。事件4:在房屋装修施工基本结束时，甲方代表对某项电器暗管的敷设位置是否 准确有疑义，要求乙方进行剥离检查。检查结果为某部位的偏差超出了规范允许范 围，乙方根据甲方代表的要求进行返工处理，合格后甲方代表予以签字验 收。该项 返工及覆盖用工20个工日，材料费为1000元。因该项电器暗管的重新 检验和返工 处理使安装设备的开始作业时间推迟了1天。事件5:在敷设电缆时，因乙方购买的电缆线材质量差，甲方代表令乙方重新

22、购 买合格线材。致使完成该项工作多用人工8个工日，作业时间延长4天，材料损失费8000元事件6：鉴于该工程工期较紧，经甲方代表同意乙方在安装设备作业过程中采取 了加快施工的技术组织措施，使该项工作作业时间缩短2天，该项技术组织 措施费 为6000元。其余各项工作实际作业时间和费用均与原计划相符。问题：1 .在上述事件中，乙方可以就哪些事件向甲方提出工期补偿和费用补偿要 求？ 为什么？2 .该工程的实际施工天数为多少天？可得到的工期补偿为多少天？工期奖罚款 为多少？3 .假设工程所在地人工费标准为30天/工日，应由甲方给予补偿的窝工人工 费，补偿标准为18元/工日，该工程综合取费率为30%o则在

23、该工程结算时，乙方 应该得到的索赔款为多少？答案：1事件1可以提出工期补偿和费用补偿要求，因为地质条件变化属于甲方应 承 担的责任，且该项工作位于关键线路上。事件2可以提出费用补偿要求；不能提出工期补偿要求，因为发射塔设计位 置变化是甲方的责任，因此增加的费用应由甲方承担，但该项工作的拖延时间（2 天）没有超出其总时差（8天）。事件3不能提出工期补偿和费用补偿要求，因为施工机械故障属于乙方应承 担 的责任。事件4不能提出工期和费用补偿要求，因为乙方应该对自己完成的产品质量负 责。甲方代表有权要求乙方对已覆盖的分项工程剥离检查，检查后发现质量不合 格，其费用由乙方承担，工期也不予补偿。事件5不能

24、提出工期和费用补偿要求，因为乙方应该对自己购买的材料质量和 完成的产品质量负责。事件6不能提出补偿要求，因为通过采取施工技术组织措施使工期提前，可 按合同规定给予工期奖罚的办法处理，因赶工而发生的施工技术措施费应由乙方 承 担。2. （1通过对图7-1的分析，该工程施工网络进度计划的关键线路为一一 一一一，计划工期为38天，与合同工期相同。将图71中所有各项工作的持 续时间均以实际持续时间代替。计算记过表明：关键路线不变(仍为一一一 一一)，实际工期为42天。(2)将图7-1中所有由甲方负责的各项工作持续时间延长天书加到原设计相应 工作的持续时间上，计算结果表明：关键路线不变)为一一一一一)，

25、 工期为41天。41天 38天=3天，所以该工程可补偿工期天书为3天。(3)工期罚款为：42( 38+3)*5000 元=5000 元3.乙方应该得到的索赔款有：(1 )由事件 1 引起的索赔款：(10*30+400000) *( 1 +30%) +15*18元=52660 元(2)由事件 2 引起的索赔款:(30*30+12000+3000) *(1+30%)阮=20670元(3)乙方应该得到的索赔款为：52660元+20670元=73333元7.6 案例六背景：某建筑公司(承包人)与某建设单位(发包人)签订了建筑面积为2100 m2的单层工业厂房的施工合同，合同工期为20周。承包人按时提交

26、了施工方案和 施工 网络计戈I见图8-1和表8-1，并获得工程师的批准。该项工程中各项工作 的计划 资金需用量由承包人提交，经工程师审查批准后，作为施工阶段投资控制的依 据。 T一 （j） -j-? 图7-2某工程盒I网盛戊表7-1网堀计戈J工作时间及彗工作名称AECEEFGHIJKLI持续时间（周）34333424564&费用f万元）10IE8IS2423221612263023 24实际施工过程中发生了如下几项事件：事件1:在工程进行到第9周结束时，检查发现A、B、C、E、G工作均全部 完 成，DF和H三项工作实际完成的资金用量分别为15万元、14万元和8万元。且前 9周各项工作的实际投资

27、均与计划投资相符。事件2:在随后的施工过程中，J工作由于施工质量问题，工程师代表下达了停工 令使其暂停施工，并进行返工处理1周，造成返工费用2万元；M工作因 发包方要求 的设计变更，使该工作因施工图纸晚到，推迟2周施工，并造成承包 方因停工和机械 闲置而造成1.2万元。为此承包方向发包方提出了 3周工期索赔 和3.2万元的费用索 赔。问题：1、 试绘制该工程的早时标网络进度计划，根据第9周末的检查结果标出实际 进度前锋线，分析DF和H三项工作的实际进度与计划进度的偏差；到第9周末的实 际累计投资额是多少？2、 如果后续施工按计划进行，试分析上述三项工作的进度偏差对计划工期产 生什么影响？其总工

28、期是否大于合同工期？3、 试重新绘制第10击开始至完工的早时标网络进度计划。4、承包方提出的索赔要求是否合理？并说明原因。5、正确的工期索赔应如何计算？索赔工期多少周？&承包方合理的费用索赔额是多少？答案：1、该工程早时标网络进度计划及第9周末的实际进度前锋线如图8-3所示。（图中箭线上方油工作驾称箭线下方括号外为持续时间.箭线下知舌号内为裁用.双箭跨）图7-3早时标网络进度计划通过分析可知：D工作的ES=6, F工作的ES=6, H工作的ES=7;故按计划进 度第9周末：DH工作应刚好完成，F工作应完成3周的工作量。而实际检查：D工 作完成15/15=100%, F完成工作14/28=50%

29、.H工作完成8/16=50%;说明D工作进 度正常，F工作实际完成2周的工作量而比计划进度 拖延1周，H工作实际完成1周 的工作量也比计划进度拖延1周。第9周末的实际累计投资额为（10+12+8+15+24+14+22+8万元=113万元。2 .通过分析可知：F工作的总时差TF=0,即F工作为关键工作。故其任何 拖延 都会造成计划工期延长；H工作的总时差TF=0 （周），等于其实际进度偏差，故其 实际进度偏差仅对其后续工作有影响，而不会使计划工期延长。由计算可知，F工作 的拖延使计划工期延长1周，即工期延长到21周，大于合同工期。3 .重新绘制的第10周开始至完工的时标网络计划，见下图图7-4

30、第10周开始至完工的早时标网络进度计划4 .承包方提出的索赔要求不合理。因为J工作由于施工质量问题造成返工，其 责任在承包方；而M工作造成的损失属于非承包方的责任。故承包方仅能就设计变 更使M工作造成的损失向发包方提出索赔。5 . M工作本身拖延时间为2周，而根据上图的分析M工作的总时差TF=1周。 由此可知M工作的拖延使计划工期又延长1周，实际工期达到22周。可索赔工 期为 1周。6承包方合理的费用索赔为M工作因停工和机械闲置造成的损失1.2万元。7.7案例七某建安工程施工合同，合同总价6000万元，合同工期6个月，合同签订日期为 1月初，从当年2月份开始施工。(1) 预付款按合同价的20%

31、支付，支付预付款及进度款达到合同价的40%时，开始抵扣预付工程款，在下月起个月平均扣回。(2) 保修金按5舛口留，从第一个月开始按各月结算工程款的10呀口留，扣完为止。(3)工程提前1天奖励10000元，推迟1天罚款20000元。(4)合同规定，当物价比签订合同时上涨5%时，依当月应结价款的实际上涨 幅度按如下公式调整：P=P0X( 0.15A/A0+0.60B/B0+0.25 )其中0.15为人工费在合同总价中的比重，0.60为材料费在合同总价中的比重。单项上涨小于5%者不予调整，其他情况均不予调整。2.工程如期开工后，在施工过程中：(1)份赶上雨期施工，由于采取防雨措施，造成施工单位费用增

32、加 元；中途机械发生故障检修，延误工期1天，费用损失1万元。(2) 5月份由于公网连续停电2天，造成停工，使施工单位损失3万元。6月份由于业主设计5万元，并损失工期为赶工期，施工单位5万元，使工程不仅(3)变更，造成施工单位返工费损失2天，且又停工待图15天，窝工损失6万元。(4)采取赶工措施，增加赶工措施费未拖延，反而比合同工期提前10天完成。(5)假定以上损失工期均在关键路线上，索赔费用可在当月付款中结清。3.该工程实际完成产值见表7-2(各索赔费用不包括在内)。各月实际造价指 数见表 7-3。表7-2实际完成产值表各月产值表单位：万元月份2345eI实际产值100012001200120

33、0m60Q表7-3各月造价指数各月造价指数月份123斗57人工110110110115115320110130135135135140130(3)问题1 施工单位可索赔工期多少？费用多少？2 该工程预付款为多少？起扣点为多少？保修金数额为多少？3 每月实际应结算工程款为多少？答案：1. （1）工期索赔计算：1） 机械故障检修1天，属承包商原因，工期不予补偿。2） 公网停电2天，属业主的风险责任，应予补偿。3） 设计变更导致的返工时间2天和停工歹徒15天，均属于业主的责任，应 予 补偿。4） 承包商机械检修2天，属承包商原因，不予补偿。故承包商可索赔工期：2天+2天+15天=19天（2）费用索赔

34、计算：1）防雨损失费2万元，属于合同中约定的应由承包商承担的风险，不予补偿2 ）公网停电损失3万元，属合同约定的应有业主承担的风险，应予补偿。3 ）设计变更导致的返工损失5万元，停工待图损失6万元，属于业主的责任，应予补偿。4 ）承包商自身的机械修理费1万元，属于承包商原因，不予补偿。5 ）承包商赶工期导致的赶工措施费5万元，属于承包商原因，不予补偿。故可索赔费用为3万元+5万元+6万元=14万元、2. （1）该工程预付款为6000万元*20%=1200万元起扣点为6000万元*40%=2400万元保修金为6000万元*5%=300万元（2）每月实际付款：2月份：实际完成1000万元应支付10

35、00万元0.9=900万元累计1200万元+900万元=2100万元3月份：实际完成1200万元应支付1200万元0.9=1080万元累计2100万元+1080万元=3180万元4月份：实际完成1200万元应支付1200万元300万元（300万元-1000万元*0.1-1200万元PJ ） =820 万元5月份：实际完成1200万元材料上（140-130） /130错误！未找到引用源。*100%=7.69%5, %应调整价 款。调整后价款为1200万元* （10.15+0.6* （140/130）错误！未找到引用源。+0.25 ） =1200 万元*1.046=1255 万元实付：1255万元

36、 300万元+3万元=948万元6月份：实际完成800万元人工上涨：（120-110） /110 七 00%=9.09%5%调整后价款:800万元* （0.15*错误!未找到引用源。0.6+0.25 ） =810.91万 元实付：810.91万元一300万元一11万元=521.91万元7月份：实际完成600万元 工期提前奖励：（10+19） *1万元=29万元实付：600万元-300万元+29万元=329万元7.8案例八背景：某项目属于高科技产品制造项工程，全生命周期及生产周期短，对项目的建设 周期提出了较高的要求，因此业主采用了 “快速跟进”的项目管理模式，又称 平行发 包模式。配合平行发包

37、模式，在合同中包含了支付预付款占合同总价40%60%的条 款，初始施工进展神速，达到预期设想。但随着合同价格问题等风 险在实施过程中逐步体现，整体工程出现了执行难、索赔多的局面。同时，由于宏观经济层面出现钢材价格猛烈上涨（根据国家统计数据，半年时 间上涨40%）、工程行业招投标全面推行新的与国际接轨的工程量清单计价方 法等原因，使该工程合同索赔矛盾更加突出。工程主厂房钢结构工程合同经邀请招标、价格谈判，于2003年9月15日签 订，单价包死合同，工程量依实计算，工程总量暂定2500吨，并有下列条款“施 工期间政策性调整包死（无论定额和取费标准及材料价格如何变化工程单项造价均 不增减）”。当期钢

38、板材料（主材）市场销售价为3700元/吨，此后伴随工程进 度，钢板材价格大幅上涨：至2003年12月底，期间完成工程量2500吨，钢板 材 料（主材）市价平均上涨至4200元/吨；2004年1月1日至今，期间完成工 程量 2000吨，钢板材料（主材）市价平均上涨至4700元/吨。施工承包商于2004年3 月底以“市场原材料价格猛涨（即通货膨胀），施工方严重亏损，无力履约”为 由，向业主提出书面合同变更及索赔：要求变更“工程单项造价均不增减”条款，同 时要求2004年1月1日至今期间，工程单项造价补偿价差=47003700=1000元/ 吨。与此同时，施工现场全面停工。问题：作为业主方的高层决策

39、者，该如何解决这个严重的问题呢？答案：为了解决这个问题，业主方的高层决策者听取了相关几方的意见。（1）施工方意见 作为具有国际工程承包经验的施工方认为当前签订的该国内工程 合同，虽然 在很多方面与国际接轨，但存在着以下情况：1）即使与国内工程标准合同相比，本合同约定条文亦过于简单，省略了较多有 关工程经济方面的详细约定，特别是关于经济变更、纠纷方面。2）单价包死合同本身就是风险最大的合同，按照国际惯例和工程惯例，一般都 需要事先约定风险程度，如工程总价的正负35%范围之内（国际工程承包行业平均利润率在3-5%）,超出部分双方另行约定。在国内，称为包干系数。3）在本合同执行过程中，施工方已经为业

40、主承担了部分风险，但业主想把 所有 的风险完全转嫁给施工方，类似“生死”合同，既不合理更不合法，同时违 背了合同双方权利对等、风险共担原则。4）合同是依据国家相关的法律、法规签订的，违背了国家相关的法律、法规 的，即使双方签字、盖章，合同同样不具有法律效力。根据国家相关的法规，价差是 需要调整的。（2）业主方工程合同主管部门意见1）由于宏观经济层面出现钢材价格猛烈上涨（根据国家统计数据，半年时间上 涨40%）,对这种情况虽有所考虑，但上涨幅度过猛超出合同双方预期，是 极特殊 情况，客观上造成合同双方共同违约。2）由于以往工程工期均较短，在1年之内，并且以往材料价格波动幅度也较 小，再加之本合同

41、延续了以往工程的合同文本，而以往工程的合同实施过程中 没有 出现问题，因此，以往不是问题的问题，在当前特定的情况下成了大问题。与时俱进 是非常必要的。3）实行通用、标准合同是非常必要的。4）大多数业主均有“把所有风险完全转嫁给施工方”的倾向，实际证明这 样 做，只会引起施工方的敌意，破坏双方合作的诚意，得到的将会是两败俱伤：施工方 严重亏损，无力履约；项目全面停工，项目整体失败，业主血本无归，业 主将承担 100%的风险。两相比较，业主损失更大。（3）业主方工程合同审计部门意见1）工程合同管理与国际接轨是必然趋势，根据国际上的经验，业主是合同双方 中的弱者，施工方是合同双方的强者，合同保护弱者

42、，但决不是偏袒弱者。对于业主 来说，签订一份严谨、规范的合同是非常重要的，这才是真正的“做甲方不做上帝” 的心态。2）对于业主方工程合同主管部门来说，既负责合同的签订又负责合同的执 行， 在这个过程中与其他相关部门密切合作、听取其他部门的意见是非常重要的。合同 管理也应该是“预防为主、群策群力”,而尽量避免“事后验尸”。业主方工 程合 同审计部门作为施工过程审计而没有参与合同谈判、合同起草等事宜，事后 弥补往 往力所难及。3）根据该合同的实际情况，对于合同中甲乙双方均未明确事宜，甲乙双方 可以 经过友好协商签订补充协议。2索赔受理及决策业主方的高层决策者在听取了相关几方的意见后，同意受理施 工

43、方的索赔。正所谓“索赔事出有因，源于合同，终于合同”。以合同为中心，以 工程施工文件、市场价格数据为证据，双方经过艰苦的价格谈判，签订了补充协议：工程单 项造价补偿价差=600元/吨3.索赔案例反思虽然该合同变更、索赔暂时告一段落，但它却给项目的高级管理者留下了深深 的思考：离开了合同，项目就寸步难行，因此合同管理是工程项目管理的核心。如 何提高项目管理的水平，非常重要的就是提高合同管理的水平。如何提高合同管理 的水平呢？建议如下：1）合同管理是一个从招投标开始到签订合同再到执行合同的全过程，严格的全 过程管理即以全面质量管理思想管理合同，是非常必要的。从本项目的管理看，前 后脱节现象比较严重

44、。因此在合同管理中引入全面质量管理思想将是下一步管理工 作中一个可能的尝试：管理者注重“细节”管理，更要注重“关节”管 理，不换思想 就换人。2）合同执行难，难在何处！难在索赔及执行。因此索赔管理是合同管理的 重要 内容。索赔是一个复杂的解决过程，如何索赔，需要运用风险管理、冲突管 理、谈判 沟通管理等多种管理工具，对项目经理的综合管理能力提出了较高的要 求。因此项 目经理如何做好索赔管理的理论学习与管理实践是一个必须面对的个 人修炼难题：在 实践中学习，在学习中实践。3）万事开头难。索赔管理如何入手呢？应该抓住“成本分析”这一管理工 具！ 因为市场经济下任何价格总是在成本的基础上产生的。因此

45、不管是企业中的管理还 是项目中的管理，做好成本管理这一基础管理工作是至关重要的，即：一切都要用 “数字”来说话，一切都要用“数字”来管理。7.9案例九某国际工程合同纠纷处理综合案例分析。2000年5月，中国水利电力对外公司与毛里求斯公共事业部污水局签订了承建毛 里求斯扬水干管项目的合同。该项目由世界银行和毛里求斯政府联合出资，合同金额 477万美元，工期两年，监理工程师是英国G旧B公司。该项目采用的是FDIC合同 条款。按照该项目的合同条款的规定，用于项目施工的进口材料，可以免除关税，我方 认为油料也是进口施工材料，据此向业主申请油料的免税证明，但毛里求斯 财政部 却以柴油等油料可以在当地采购

46、为由拒绝签发免税证明。我们对合同条款 进行了仔 细研究，认为这与合同的规定不相一致，因此我方提出索赔，要求业主补偿油料 进口的关税。1、索赔通知按照FDIC施工合同条款规定：如果承包商根据本合同条件的任何条款或参照 合同的其他规定，认为他有权获得任何竣工时间的延长和（或）任何附加款项，他 应通知工程师，说明引起索赔事情或者情况。该通知应尽快发出，并应不迟于 承 包商开始注意到或应该开始注意到这种事件或者情况之后的28天，如果承包商未能在28天内发出索赔通知，竣工时间将不被延长，承包商将 无权 得到附加款项，并且雇主将被解除有关索赔的一切责任。否则本款以下规定应适 用。我方按照上述规定，在200

47、0年9月15日正式致函监理工程师，就油料关税 提出索赔，索赔报告将在随后递交，并将该函抄送了业主。2、索赔记录按照FDIC施工合同条款规定：承包商还应提交一切与此类事件或者情况有关 的任何其他通知（如果合同要求），以及索赔的详细证明报告。承包商应在现场或者工程师可接受的另一地点保持用以证明任何索赔的可能需要 的同期纪录。工程师在收到根据本款发出的上述通知后，在不必事先承认 雇主责任 的情况下，监督此类纪录的进行，并（或）可指示承包商保持进一步的同期纪录。承 包商应允许工程师审查所有此类纪录，并应向工程师提供复印件（如 果工程师指示 的话）。因此，我方在每月的月初向监理工程师递交上个月实际采购油

48、料的种类和数 量， 并将有我方与供货商双方签字的交货单复印附后，以便作为计算油料关税金额的依 据。监理工程师肯定了我们的做法，要求我们继续保持记录并按月上报。3、索赔报告按照FDIC施工合同条款规定：在承包商开始注意到或应该开始注意到引起索 赔的事件或者情况之日起42天内，或在承包商可能建议且由工程师批准的此 类其他 时间内，承包商应向工程师提交一份足够详细的索赔，包括一份完整的证 明报告， 详细说明索赔的依据以及索赔的工期和（或）索赔的金额。如果引起索赔的事件或者 情况具有连续影响：（1）该全面详细的索赔应被认为是临时的。（2）承包商应该按月提交进一步的临时索赔，说明累计索赔工期和（或）索赔

49、 款项，以及工程师可能合理要求的此类进一步的详细报告。（3）在索赔事件所产生的影响结束后的28天内（或在承包商可能建议且由工 程师批准的此类其他时间内），承包商应提交一份最终索赔报告。索赔报告的关键是索赔所依据的理由。只有在索赔报告中明确说明该项索赔 是 依据合同条款中的某一条某一款，才能使业主和监理工程师信服。为此，我方项目 经理部仔细地研究了合同条款。合同条款第二部分特殊条款规定：凡用于工程施工的进口材料可以免除关 税；对 进口材料所作的定义是：（1）当地不能生产的材料；（2）当地生产的材料不能满足技术规范的要求，需要从国外进口；（3）当地生产的材料数量有限，不能满足施工进度要求，需从国外

50、进口。我方 提出索赔的第一个理由是：油料是该项目施工所必需的，而且毛里求斯 是一个岛 国，既没有油田也没有炼油厂，所需的油料全部是进口的，因此油料应 该和该项 目其他进口材料如管道、结构钢材等材料一样，享受免税待遇，而毛里求斯财政 部将油料作为当地材料是不符合合同条款的。其次，我们从其他在毛里求斯的中国公司那里了解到毛里求斯财政部曾为刚刚完 工的中国政府贷款项目签发过柴油免税证明，这说明有这样的先例，我们将 财政部 给这个项目签发的免税证明复印件也作为证据附在索赔报告之后。对于索赔金额的计算，关键在于确定油料的数量和关税税率。如前所述，我 方将每一个月项目施工实际使用的油料种类和数量清单都已上

51、报监理工程师，这个 数量监理工程师是认可的。关税税率则是按照毛里求斯政府颁布的关税税率计 算，这样加上我方的管理费，计算得出索赔金额。关税税率的复印件也作为索赔 证 据附在索赔报告之后。4、工程师的批复意见按照FDIC施工合同条款规定：在收到索赔报告或该索赔的任何进一步的详细 证明报告后42天内(或在工程师可能建议且由承包商批准的此类其他时间内)，工 程师应表示批准或者不批准，不批准时要给予详细的评价。他可能会要求任何必要的 进一步详细报告，但他应在这段时间内就索赔的原则作出反应。工程师审议了索赔报告后，正式来函说明了他们的意见，并将该函抄送业主。他们认为免税进口材料必须满足两个要求：(1)材

52、料必须用于该项目的施工。(2)材料不是当地生产的。工程师认为油料完全满足以上两个条件，因而承包 商有权根据合同条款申请 免税进口油料。5 .业主的批复意见业主在审议了我方的索赔报告和工程师的批复意见后，仍然 坚持他们的意见，认为油料是当地材料，拒绝支付索赔的油料关税金额。至此，由于与业主不能达成一致意见，这个索赔变成了与业主之间的争议，也就 进入了争议解决程序。6 .争端裁决(DAB)(1) DAB的委任和终止。合同双方应在投标书附录规定的日期前，任命 DAB的委员。三位委员均需经业主和承包商双方批准。委员费用也由双方支付。(2) DAB解决争端的的程序见图75.第35页共29页图7-5 DA

53、B解决争端的程序按照以上条款的规定，我方在2001年2月26日致函工程师，要求就油料免税 事宜提交争端裁决。按照合同规定，DAB应该将裁决结果在84天内即2001年5月 20日之前通知业主和我方。2001年5月16日，我方收到裁决结果。在裁决书中，DAB首先声明裁决是根据合同条款规定和承包商的要求作出，并且叙述了索赔的背景和涉及的合同条 款，简要回顾了在索赔过程中承包商、工程师和业主在往来的信函中各自所持的观 点。最后工程师得出了一下四点结论：（1）柴油、润滑油和其他石油制品不是当地生产的，因此，按照合同条款 规定，只要是用于该项目的施工的油料，在进口是就应该免除关税。（2）免除关税只适用于在

54、进口之前明确标明专为承包商进口的油料，承包 商在当地采购的已经进口到毛里求斯的油料不能让你更免除关税。（3）毛里求斯财政部的免税规定与合同有冲突，承包商应该得到关税补 偿，补偿金额从承包商应该得到免税证明之日算起。（4）在同等条件下，财政部已经有签发过柴油免税证明的先例。根据以上结论，DAB乍出了如下的裁决：根据合同条款规定，承包商有权安排免税进口用于该项目施工所需的柴油和润 滑油，因此，承包商应该得到进口油料的关税补偿。补偿期限从2000年10月22 日开始（我方申请后应该得到免税证明的时间，业主及财政部的批复期限 按2个月 计算）到该项目施工结束。从该裁决结果可以看出，DAB确实是站在公正

55、、中立的立场作出裁决，这个 裁 决结果对我方十分有利。但是尽管DAB作出了明确的裁决，业主仍然致函DAB表示对裁决结果不 满、八思。鉴于这种结果，经过项目经理部内部讨论并请示公司总部，考虑到该项目的 油料用量不大，索赔金额有限（约15万美元），如果提请法庭仲裁，不但会影响 我 公司今后业务的开展，而且开庭时还要支付律师费用，就是打赢这场官司，索 赔 回来的钱扣除律师费用也所剩无几，因此决定不提出法庭仲裁，但争取能够与业主 友好协商解决。7 、 解决争议的第二步一一业主和承包商友好协商解决FIDIC条款规定：按合同相关条款规定已发出表示不满的通知后，合同双方在 仲裁开始前应尽力以友好的方式解决争

56、端。规定，除非合同双方另有协议，否则， 仲裁将在表示不满的通知发出后56天或此后开始，即使双方未曾作过友好 解决的努 力。这一规定说明，在法庭仲裁之前，有56天的时间由双方友好协商解决争议。 在此期间，我方多方面地做了业主的工作，业主友好地表示可以增加一些额 外工程， 但是就该项目索赔他们也无能为力，问题的关键在于毛里求斯财政部不同意签发免 税证明。在这种情况下，该争议没有能够进行友好协商解决。在56天到期之后，我 方正式致函业主，我方决定国际仲裁。8 .解决争议的第三步一一法庭仲裁按照FIDIC条款规定：除非通过友好解决，否则，如果争端裁决委员会有关 争端的决定（如有时）未能达成最终决定并具有约束力，那么此类争端应由国际仲 裁机构最终裁决。除非合同双方另有协议，否则：（1）该争端应根据国际商会的仲裁规则被最终解决。（2）该争端应由按本规则指定的三位仲裁人裁决，以及由3个委员会负责处 理那些工程师的裁决不被双方认可的争端。（3）该