建设工程劳务合同范本

1、建设工程劳务合同范本建立工程劳务合同范本文中蓝色字体下载后有风险提示雇主甲方：代表人：雇员乙方：负责人：甲乙双方依据中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，遵循公平自愿、公正和老实信誉的原那么，双方就建立工程劳务合作事项协商全都，订立本合同。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、劳务方式：4、工程内容：二、质量要求1、工程质量等级：乙方所完成的工程质量标准不低于与甲方与工程总发包方签订的工程合同标准。2、乙方应有相应的施工阅历，技术工人应具备相应技术资质及生产力量，施工人员工种和数量应满足工程需要。3、本工程验收执行国家颁发的相关施工标准、工程质量验收评定标准及业主规

2、定的相关条款进展施工和验收。4、乙方施工的工程一次交验合格率必需到达100%在质量保修责任期内，乙方应在甲方返修通知书要求时间内无条件将工程返修合格。风险提示：工作岗位及工作时间雇员从事的工种和工作理论。从事的工种要注明在什么岗位从事什么工作，如电机房的值班电工或大厦照明的修理电工因为工种不同工资差异很大；工作时间包括聘用期限，应注明从何时起知何时止；每周工作多少天，每天工作多少小时；一般每周至少有一天的休息日；按国际惯例，在节假日，雇员应享受所在国家规定的节假日，如所在国国庆、春节等。建议双方在签劳务合同的时候最好明确商定相关工作岗位，工作时间以及劳务酬劳等问题，避开之后因履行合同发生纠纷。

3、三、工期1、本合同自_年_月_日开工，至_年_月_日完工，总工期为_天，乙方必需依据天气自然环境等因素合理支配工期，支配好施工组织设计，按期完工。2、工期顺延与延长：1施工中因甲方过错导致乙方无法正常施工的，本条商定的工期相应顺延顺延时间以甲方过错导致的法定工作时间内停工时间为精确定.2工程施工内容增加的，甲、乙双方另行协商确定工期延长时间。风险提示：劳务费用劳务合同雇员供应劳务效劳，雇主主需要根据协议支付劳务酬劳，这里要区分于劳动关系中的劳动者除获得工资酬劳外，还需要为劳动者缴纳保险、福利待遇等；劳务关系中的自然人，一般只获得劳务费，雇主也不用像劳动合同那样为雇员缴纳社保的义务，是否缴纳可以

4、双方协商商定。另外，假如是在工作时间以外加班或上夜班，雇主应付加班费或夜班津贴等相应劳务费用，并据此作出具体商定，以免给雇主一方造成不必要纠纷。四、劳务费用1、甲乙双方协商确定，合同总价暂定：_元。2、施工期间乙方或乙方受权人员自甲方处领取或租用的材料、机械、设备所产生的费用包括辅材在内，均列入乙方预提劳务费用，并按费用发生时间相应冲减甲方应付乙方的劳务费用。3、甲方每月_日托付_银行以法定货币的形式代为转账到乙方账户。风险提示：雇主义务劳务关系主要由民法、经济法调整，双方当事人在不违反法律规定状况下自由协商，任意性很强，雇主可以与雇员协商商定相关义务；但是，雇主必需按所在国有关规定供应符合平

5、安生产的场所和必需发放劳动爱护费用或物品，如平安帽、手套、滤光墨镜等；在所在国工作期间，假如发生疾病或工伤，雇主都应供应必要的医疗和购置必要的药物。另外，建议雇主应给雇员购置人生意外保险，使劳务人员在受到意外损害时能得到准时合理的赔偿，保险费由雇主负担。五、甲方职责1、甲方应根据合同的商定，向乙方供应适宜的劳动环境。2、在合同期限内，甲方要对乙方的工作进展监视检查、准时整顿。3、甲方对乙方不符合要求的施工，有权要求其返工。4、甲方在收到开工验收通知时，应准时支配人员组织验收。5、甲方应根据合同的商定向甲方准时足额的支付劳务费。六、乙方职责1、乙方应根据合同的规定，遵照甲方的规章制度和甲方代表的

6、指挥，对不合理的指挥要求可以回绝。2、乙方在工作时，应根据合同的规定平安、高效的施行，准时完成任务。3、乙方应根据合同的要求完成任务，假设发生质量问题，乙方应负责返工。4、工程完工当天应通知甲方验收。七、开工验收1、乙方必需根据国家有关施工验收标准、设计图纸及有关设计通知、主合同中的质量要求及甲方质量体系要求掌握质量，承受甲方、监理、业主对质量监视、检查、掌握。2、乙方应装备专职的质量检查人员，建立完善的质量检掌握度，协作甲方三检人员做好各工序的质量检查及验收工作。3、乙方应对其所担当工程工程的施工质量负全责，如发生质量事故，应在_小时内报告甲方，对施工质量缺陷负责返工并担当相关费用;对不合格

7、产品，甲方有权要求乙方予以返工并担当由此造成的经济损失和工期延误;不符合质量要求的工程工程，甲方不予计量与结算.4、乙方应严格按甲方的施工过程质量验收程序要求进展全过程的质量检查、验收。产品经监理、甲方验收合格后可转入下道工序。八、违约责任1、双方应严格遵守协议，如有违背，按本协议相关商定担当违约责任。2、如延误工期，每超过一天，按合同总价款的_%担当违约金，或每天按_元向甲方支付违约金。3、如出现质量问题，以及违背本协议其它商定，乙方除应赔偿给甲方造成的全部经济损失外，甲方可视详细状况，要求乙方按合同总价款的_%-_%担当违约金。九、争议解决如因执行本协议发生争议，双方应协商解决，协商不成的，双方均可向合同签订地、合同履行地的人民法院起诉。十、附那么1、本协议经双方签字后生效，双方义务履行完毕后失