水电安装合同书范本2篇

1、水电安装合同书范本2篇水电安装合同书范本2篇model contract for hydropower installation甲方：乙方：签订日期：年月日水电安装合同书范本2篇小泰温馨提示：合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同，受法律爱护。本文档依据合同书内容要求和特点绽开说明，具有理论指导意义，便于学习和用法，本文下载后内容可随便修改调整及打印。本文简要名目如下：【下载该文档后用法word翻开，按住键盘ctrl键且鼠标单击名目内容即可跳转到对应篇章】1、篇章1：水电安装合同书范本2、篇章2：水电安装包工合同书文档篇章1:水电安装合同书范本水电安装施工合同建立

2、单位：简称甲方施工单位：简称乙方兹有工程，经过投标、议标、打算由乙方施工。依据中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例规定，结合本工程的实际状况，为了明确工程工程及双方责任，本着相互协作，确保施工工程顺当完成的原那么。经过甲乙双方协商签定本合同。第四条：工程价款及调整2发生以下状况之一经双方协商同意后可做调整：1甲方代表确认的工程量增减；2甲方代表确认的设计变更或工程洽商；3工程造价管理部门公布的价风格整；4甲方缘由造成的乙方窝工损失或其他得有关损失；5合同条款以外得其他增减或调整；1.双方商定总工期为天。开工日期：年月日开工日期：年月日2.如遇以下状况，经甲方代表签证后，工程可以顺

3、延。1甲方不能按合同商定供应开工条件，2工程量改变和设计变更；3非乙方缘由得超过4个小时以上时；停水停电停气4工程款未按时支付；5不行抗力如地震台风火灾等3由甲方责任造成的工期延误，甲方应支付由此给乙方造成得窝工损失及其他增加费用，相应顺延工期。4.乙方如无正值理由拖延工期，每超过一天罚款元，反之每提早一天嘉奖元。但奖罚累计不超过总造价得2%。答复人的补充 xx-06-28 07:49第七条：工程质量要求：第八条：材料设备：第九条：工程施工前后双方的工作和有关责任1进场前天内，甲方必需将施工现场清理洁净。为乙方供应施工人员生活住宿场地，并在乙方进场前办妥本工程报建和消防以及施工答应证等有关手续

4、；2负责解决施工场地的用水用电热力电讯保证乙方在施工期间的需求；3按时支付工程款项；4协调施工现场内各穿插作业施工单位之间的关系及施工次序，保证乙方顺当施工；5组织有关单位进展图纸会审，向乙方进展设计交底；6组织施工现场的隐藏工程变更工程的验收和签证工作；7负责本工程涉及有关部门的联络和协调工作；8组织工程开工验收工作。1做好施工组织管理及向甲方供应工程进度状况；2做好施工平安防范措施，确保施工平安；3负责做好材料、设备的选购和保管工作；4遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，经甲方代表同意，需办理有关手续的，由甲方担当由此发生的费用，因乙方责任造成的罚款除外；5参与工程开

5、工验收工作。保修期限：工程开工验收合格及甲方在验收证书签字之日起计算，按国家规定的保修条款执行。本工程保修期为个月。篇章2:水电安装包工合同书文档【按住ctrl键点此返回名目】业主以下简称甲方：黎安安联络电话：施工队以下简称乙方：杨军联络电话：_甲乙双方本着友好合作的看法，根据合同法等相关法律，在公平公正的状况下签定如下合同。工程用法面积：137平方米清包工费：元。其中包括水电改造，洁具安装.灯具安装，电视音响改造，打墙垃圾清运费、材料搬运费等。1、施工队进场，预支生活费：元；2、水试压胜利，付元；2、电改造完成后付元；3、灯具安装完成，付元；4、保修金元，从开工之日起_1_月后支付。1、甲方

6、须向乙方供应水电图纸共_2_张，并负责交底工作。2、图纸中没有注明的地方，乙方在施工前须画草图或商议让甲方认可；4、施工质量将根据如下进展验收。1、乙方应提早3天向甲方供应需购材料清单，甲方应在2天内准时选购材料供施工队用法，双方应各自担当各自拖延工期的责任和经济损失；2、未经甲方同意，乙方不得自行选购材料，假设已选购，甲方有权无条件回绝用法并可回绝支付该材料的费用；4、乙方应验收甲方所购建材的质量，发觉质量问题应向甲方准时提出并有权回绝用法。假设甲方坚持用法，应书面要求乙方，甲方担当因材料质量引起的损失；5、乙方应关心甲方收货，核对数量和配件的精确性；6、乙方应做好材料的保管工作，制止闲杂人

7、员进入工地现场；7、乙方应做好对施工完成成品的爱护工作；8、未经甲方答应，乙方不得携带任何建材出门，假设发觉偷窃现象，按材料价格加倍从人工费中扣除。从年月日起至年月日止，工期为天。因甲方因素工期拖延，工期顺延；因乙方因素工期拖延，甲方可扣除乙方人工费 30 元/天。甲方材料送至工程所在地的楼下，乙方任何施工人员应无条件搬运。2、垃圾应日日清；3、垃圾应由乙方清运至物业指定的垃圾堆放场所。1、开工前乙方应向甲方供应全部施工人员的身份证复印件；2、未经甲方答应，非工地施工人员不得在工地过夜；3、甲方应准时替乙方办理小区出入证件并支付相关费用；4、乙方应具备在长沙市暂住的一切证件，因证件不全引起的相

8、关损失由乙方自行担当；5、乙方指定由杨军为工地现场负责人，为替补负责人；7、乙方未经甲方同意不得任意调换施工人员；8、未经甲方同意，任何状况下乙方不得停工或殆工。1、乙方自带施工所需工具，并保证工具的平安性和良好用法性，乙方自行担当工具修理费；2、因工具所产生的易耗品如钻头、锯片等由乙方担当。十一、工地现场管理1、现场制止用法明火，假设引起火灾，后果由乙方全部担当；2、现场制止吸烟；3、乙方应在保证平安的前提下进展施工，假设出现工伤事故，由乙方自行负全部责任。1、因乙方施工缘由导致的质量问题，乙方应在三年内无偿修理,隐藏工程五年内无偿修理；2、一般修理乙方应在甲方通知乙方后三天内准时修理，特别

9、状况水、电问题乙方必需在24小时内赶到并修理；3、假设因乙方未能按合同准时完成修理，甲方可以支配其他施工队进展修理工作，所发生的人工费用按实从保修金中扣除。1、出现争议甲乙双方应先协商；2、协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。此合同一式两份，甲乙双方各执一份，经甲乙双方签定后生效。两份合同书具有同等法律效力。甲方签章：黎安安乙方签章：杨军签约日期：年月日签约日期：年月日a.给排水管材、管件的质量必需符合标准要求，排水管应采纳硬质聚氯乙烯排水管材。b.施工前需检查原有的管道是否畅通，然后再进展施工，施工后再检查管道是否畅通。隐藏的给水管道应经通水检查，新装的给水管道必需按有关规定进展加压试验，应

10、无渗漏，检查合格前方可进入下道工序施工。c.排水管道应在施工前对原有管道临时封口，避开杂物进入管道。d.管外径在25mm以下给水管的安装，管道在转角、水表、水龙头或角阀及管道终端的100mm处应设管卡，管卡安装必需坚固。管道采纳螺纹连接在其连接处应有外露螺纹，安装完毕应准时用管卡固定，管材与管件或阀门之间不得有松动。e.安装的各种阀门位置应符合设计要求，便于用法及修理。f.全部接头、阀门与管道连接处应严密，不得有渗漏现象，管道坡度应符合要求。g.各种管道不得转变管道的原有性质。a.管道排列应符合设计要求，管道安装应固定坚固，无松动，龙头、阀门安装平整，开启敏捷，出水畅通，水表运转正常。采纳目测

11、和手感的方法验收。b.管道与器具、管道与管道连接处均应无渗漏。采纳通水的方法，目测和手感的方法检查有无渗漏。c.水管安装不得靠近电源，水管与燃气管的间距应不小于50mm，用钢卷尺检查。a.每户应设置分户配电箱，配电箱内应设漏电断路器，漏电动作电流应不大于30ma，有过负荷、过电压爱护功能，并分数路出线，分别掌握照明、空调、插座等，其回路应确保负荷正常用法。b.导线的敷设应按装饰设计规定进展施工，线路的短路爱护、过负荷爱护、导线截面的选择，低压电气的安装应按国家现行标准和长沙市有关规定进展。c.室内布线除通过空心楼板外均应穿管敷设，并采纳绝缘良好的单股铜芯导线。穿管敷设时，管内导线的总截面积不应

12、超过管内径截面积的40%，管内不得有接头和扭结。导线与电话线、闭路电视线、通信线等不得安装在同一管道中。d.照明及电热负荷线径截面的选择应使导线的平安载流量大于该分路内全部电器的额定电流之和，各分路途的容量不允许超过进户线的容量。e.接地爱护应牢靠，导线间和导线对地间的绝缘电阻值应大于0.5m。f.进户的pvc塑料导线管的管壁厚度应不小于1.2mm。g.电暖器安装不得用法一般插座，不得挺直安装在可燃构件上，卫生间插座宜选用防溅式。h.插座离地面应不低于200 mm。线盒内导线应留有余量，长度宜为150 mm，接线时相线进开关，零线挺直进灯头，螺口灯头相线不应接外壳，照明灯开关距地高度宜为1.3 mm，开关不宜装在门后。i.吊平顶内的电气配管，应按明配管的要求，不得将配管固定在平顶的吊架或龙骨上。灯头盒、接线盒的设置应便于检修，并加盖板。用法软管接到灯位的，其长度不应超过lm。软管两端应用专用接头与接线盒，灯具连接坚固。金属软管本身应做接地爱护。各种强、弱电的导线均不得在吊平顶内出现暴露。a.工程开工后应向业主供应线路走向位置尺寸图，并按上述要求逐一进展验收，需隐藏的电气线路应在业主验收合格前方可进展隐藏作业。b.面对电源插座的相线和零线位置为右相左零，有接地孔的插座，其地线插孔应为上方位置，接地应牢靠。开关插座应安装坚固。采纳