一级建造师考试《机电实务》题库100题含答案（测考355版）

1、一级建造师考试机电实务题库100题含答案1. 题型：多选题重要施工机械设备实行(  )，科学化管理。a专机专人负责制b机长负责制c台班制度d操作人员持证上岗制e安全责任制 考点 1k420074大型施工机械管理要求 解析 重要施工机械设备专机专人负责制、机长负责制和操作人员持证上岗制。考    点:施工现场施工机械设备管理要求2. 题型：多选题汽包的吊装方法有（）。a水平起吊b垂直起吊c倾斜起吊d转动起吊e倒装起吊 考点 1h413052锅炉设备安装技术 解析 汽包的吊装有水平起吊、转动起吊和倾斜起吊三种方法。考    点:

2、汽包安装技术要点 3. 题型：单选题再沸器是静置设备中的( )a反应设备b分离设备c换热设备d过滤设备 答案 c 4. 题型：单选题对受力不大、焊接部位难以清理的焊件，应选用的焊条是( )。a低温钢焊条b不锈钢焊条c低氢焊条d酸性焊条 答案 d 解析 酸性焊条对铁锈、氧化皮、油污不敏感，适宜于焊接部位难以清理的焊件，是根据焊接条件的选用方式。前3种焊条是考虑焊接构件的使用性能和工作条件选用的，低温钢焊条适用于低温条件下工作的焊件，不锈钢焊条适用于接触腐蚀介质的焊件，低氢型焊条适用于承受动载荷和冲击载荷的焊件，不是正确选项。 5. 题型：简答题     背景：a公司

3、承包了东北某新建炼油厂的压缩机站机电安装工程，要求年底竣工。八台h型工艺气往复压缩机安装结束后，拟对压缩机进行单机调试，并由项目总工程师编制了用空气为介质的单机试运转方案报建设单位审批后，施工单位主持，建设单位参加单机试运工作。由于由其他单位承建的压缩站外的压缩机进口管线的试压尚未完全完成，静置设备上仪表的调校业已完成，dcs系统已投用。出口管线上的保温已完成。压缩机油冲洗过程中出现润滑油泄露，污染了部分出口管线和压缩站地坪。调试过程中发生下列事件：事件一：监理以单机无负荷试车的环境条件未达到、站外的压缩机进口管线未完成试压，不同意进行单机试车。事件二：在进行单机无负荷试运时发现无法启动压缩机

4、，进行联检时仪表工程师发现了问题，原来是压缩站厂房外的进气罐压力连锁控制，使压缩机无法上电。项目部认为无负荷试运可摘除此连锁，监理工程师不同意。事件三：在无负荷试车中，各项指标均符合设计文件及国家规范的要求。此时，项目的工艺管线安装也全部完成并检查合格。项目部经过计算，用空气为试车介质，模拟压缩机运行参数进行单机负荷试车。无负荷试运时一切正常的出口管线，在负荷试车时保温层发生了隐燃，并冒出了浓烟。由于现场没有配备灭火器，隐燃20分钟后，才从别的车间取来灭火器，控制了火势。事件四：交付业主投用3个月后，3号压缩机2级气缸温度超标，检查原因为压缩机2级缸2只进气环形阀积碳。业主声称项目在质保期内，

5、要求a单位处理并重新计算质保期。问题1事件一中监理叫停单机无试运转是否正确？对其叫停的理由进行分析。2事件二中监理的理由是否正确？说明理由？3分析事件三中的起火原因，指出试车应具备的条件中哪些未具备？针对该起起火事故，简述按紧急预案，现场灭火的主要步骤？4业主要求a单位处理进气阀并重新计算质保期是否合理？说明理由。 解析 1事件一中监理叫停压缩机无负荷单机试运是正确的。按设备试运环境因素的要求，试运前应将设备及周围环境应清扫干净，设备附近不得进行粉尘或噪声较大的作业。消防道路畅通，消防设施的配置应符合要求。压缩机机组被污染的地坪和管道保温应清理干净，试车区域应隔离并不得有较大噪声和粉尘。 因为

6、h型压缩机无负荷试车是拆卸或打开各级气缸的进气阀。故压缩机的无负荷试运与站外进口管线无机械关联，不应教条地认为管线未完成试压、吹扫，不能进行压缩机的无负荷试运。2按设备试运前应达到的条件之一就是润滑、液压、冷却、水、气（汽）、电气（仪器）控制等附属装置均应按系统检验合格，并应符合试运行要求。在无负荷试运时，系统尚未建立运行工况，必须经过无负荷试车后，在进行下一步的联运时，就必须将所有的联锁投用以检验整个生产系统。当然，在无负荷试运时，位移连锁、振动联锁、温度联锁等应投用，而压缩站厂房外的进气罐压力连锁控制无涉压缩机试运的安全等问题，是可以摘除的，故监理的要求是错误的。3事件三中，压缩机在进行负

7、荷试车。之前的无负荷试车时由于未对压缩介质做功，介质无温升。无论是进口管线还是出口管线都不会发烫。负荷试车时由于压缩机对介质做功了，介质被压缩后温度上升，造成出口管线温度升高，从而引燃了遭润滑油污染的保温棉。按试车的环境要求，消防道路畅通，消防设施的配置应符合要求。压缩机机组被污染的地坪和管道保温应清理干净，试车区域应隔离并不得有较大噪音和粉尘。项目部在这些方面都有欠缺。紧急灭火的步骤：关停设备（注意：油路系统不能停电，要保持润滑油系统的运行）；报告火警；组织人员撤退到安全区域并清点人数；有组织地开展救火工作。4活塞式压缩机的进气阀和排气阀属于维修频次很高的部件，尤其在生产的前期，工况不稳定、

8、介质杂质多、润滑调试未达最佳状态而造成油气在阀片上凝聚等，都会造成气阀失效，检修和维护气阀应是正常生产的常规维护，不属于质量缺陷，不应由施工单位承担责任。更不能以此为理由重新计算项目的质保期。 6. 题型：单选题下列温度传感器的信号中，空调设备的温度监控信号是( )。aaibdicaoddo 答案 a 7. 题型：多选题影响设备安装精度的测量因素有（）。a检测方法的合理性b实测人员技能c设备的型号d测量仪器精度e设备检测基准精度 考点 1h413014机械设备安装的精度控制 解析 量误差对设备安装精度的影晌主要是测量仪器的检测精度、检测基准的加工精度、安装基准的实际偏差、检测方法的合理性和检测

9、人员的技能水平。考    点:测量 8. 题型：多选题机电工程注册建造师执业的冶炼工程包括()等工程。a烧结球团工程b焦化工程c制氧工程d矿山工程e建材工程 答案 a,b,c,e 9. 题型：单选题金属表面预处理等级为sa2.5要级的除锈方式是（ ）a手工除锈b喷射除锈c火焰除锈d化学除锈 答案 b 解析 喷射或抛射除锈金属表面处理质量等级分为三级：sa2级：彻底的喷射或抛射除锈。钢材表面无可见的油脂和污垢且氧化皮、铁锈和油套涂层等附着物已基本清除，其残留物应是牢固附着的。sa2.5要级：非常彻底的喷射或抛射除锈。钢材表面无可见的油脂、污垢、氧化皮、铁锈和油漆涂层

10、等附着物，任何残留的痕迹应仅是点状或条纹状的轻微色斑sa3级：使金属表观洁净的喷射或抛射除锈。钢材表面无可见的油脂、污垢、氧化皮、铁锈和油漆涂层等附着物，该表面应显示均匀的金属色泽。 10. 题型：多选题项目部的试验部门在质量验收工作中的职能包括( )。a接受试验委托b出示真实可靠的试验数据c提供规范的试验报告d对试验结论负责e选定试验部位或样品 答案 a,b,c,d 解析 项目部的试验部门的试验工作不是第三方的检测结构的检查，因而无抽检的职能，仅是接受样品委托试验，所以无选定试验部位和样品的职责，而选定工作由工程技术部门或质量管理部门来做。故本题应选a、b、c、d。 11. 题型：多选题任何

11、单位和个人不准在工作岗位上使用( )的计量器具。a被认定为c类b无检定合格印、证c超过检定周期d经检定不合格e未做仲裁检定 答案 b,c,d 12. 题型：多选题绿色施工“四节一环保”指( )。a节能b节水c节地d节时e节材 答案 a,b,c,e 13. 题型：单选题从事特种设备的检验、检测人员应当经国家负责特种设备安全监督管理的部门组织考核，()后方可从事检验检测工作。a通过考评b获得检验检测技术等级c取得检验检测人员资格d操作技能熟练 答案 c 14. 题型：单选题工业炉在烘炉阶段需要做的工作是（    ）。a制定烘炉计划b进行全面验收c工业炉内衬施工d有关热

12、工仪表安装 答案 a 解析 烘炉阶段的主要工作：制定工业炉的烘炉计划；准备烘炉用的工机具和材料；确认烘炉曲线；编制烘炉期间作业计划及应急处理预案；确定和实施烘炉过程中监控重点。 15. 题型：单选题实行施工总承包的，专项工程施工方案应由（）及相关专业承包单位技术负责人签字。a专业分包企业负责人b专业分包单位技术负责人c总承包企业负责人d总承包单位技术负责人 考点 1h420062施工方案的编制要求 解析 实行施工总承包的，专项工程施工方案应由总承包单位技术负责人及相关专业承包单位技术负责人签字。考    点:专项工程施工方案16. 题型：简述题一、背景某机电公司分

13、包承建黄海医院的机电安装工程，内容包括：变配电所工程、建筑电气工程、通风与空调工程、给水排水工程和锅炉安装工程等。其中变配电所应提前受电为其建筑设备的试运转等提供条件。分包合同约定：分包工程的完工日期应与总体工程同步完工，以便按期启动整个单位工程的竣工验收。为使变配电所建设顺利开展，机电公司受业主委托进行用电申请，并向供电企业提供用电工程项目批准的文件及有关的用电资料。机电公司在变压器按程序进行检查完成后，对干式变压器采用电加热法进行干燥，变配电所工程全部完工受电后，交由业主方运行管理，随之提前办理了竣工验收手续。在给水排水的隐蔽工程中，监理工程师要求将一段未检验就隐蔽的地下管线挖开验收，结果

14、质量符合要求，机电公司提出5000元的经济赔偿要求。二、问题1.简述用电申请所需提供的资料。2.变压器采用电加热干燥的具体方法有哪几种？有何要求？3.机电公司是否可以提前办理竣工验收手续？说明理由。4.机电公司能否得到5000元的经济赔偿？说明理由。5.该医院工程竣工要经过哪些验收？指出对应的完成者。 解析 1.用户申请用电时，应向供电企业提供用电工程项目资料主要有：用电地点、电力用途、用电性质、用电设备清单、用电负荷、保安电力、用电规划等，并依照供电企业规定的格式如实填写用电申请书及办理所需手续。 2.变压器采用电加热干燥的具体方法有：油箱铁损法、铜损法和热油法。其要求是：加热干燥时，其绕组

15、温度应根据其绝缘等级而定，干式变压器进行干燥时，其绕组温度应根据变压器绝缘等级而定。3.可以提前办理竣工验收手续。理由是：(1)变配电所是一个独立的专业工程，施工完毕并受电运行，已具备预期功能，可以在征得建设单位同意后，单独办理竣工验收或中间交工手续；(2)从运行管理角度看，运行管理人员的资格认可要由业主或用户向工程所在地供电管理部门办理，还要建立相应的运行管理制度和维护保养制度，早日验收进入规范的运行有利于安全用电。4.不能得到经济赔偿。理由是：隐蔽工程在隐蔽前必须经监理工程师检验通过后方可隐蔽，而背景中要求开挖检验的隐蔽的地下管线在隐蔽前并没有经监理工程师检验 所以该开挖费用不应予以赔偿。

16、5.该工程竣工要依次经过：自检自验、预验收、复验、竣工验收。前三种验收由施工单位组织完成，竣工验收由建设单位组织完成。 17. 题型：单选题不属于变压器干燥方法中常用的排潮法的是（）a真空法b油箱铁损法c自然通风法d滤油法 考点 1h413022变压器的安装技术 解析 变压器的干燥：排潮方法：常用的有真空法、自然通风法、机械通风法和滤油法等。考    点:变压器的干燥 18. 题型：单选题光纤布线的检测比例是（    ）。a10%b30%c50%d100% 答案 d 解析 综合布线系统检测要求：光纤布线应全部检测，双绞线布线以不低于1

17、0%的比例进行随机抽样检测，抽样点必须包括最远布线点。综合布线系统性能检测应采用专用测试仪器对系统的各条链路进行检测。（该知识点在现有教材已删除） 19. 题型：单选题在起重工程中,钢丝绳一般用来做缆风绳、滑轮组跑绳和吊索；都要具有一定的安全系数。 缆风绳的安全系数不小于（   ）。a5b3.5c8d10-12 答案 b 解析 钢丝绳安全系数为标准规定的钢丝绳在使用中允许承受拉力的储备拉力，即钢丝绳在使用中破断的安全裕度。 钢丝绳做缆风绳的安全系数不小于3.5，做滑轮组跑绳的安全系数一般不小于5，做吊索的安全系数一般不小于8，如果用于载人，则安全系数不小于1214。20.

18、题型：单选题（）应根据国家有关标准、规范和施工现场的实际负荷情况，编制施工现场“临时用电施工组织设计”。a电业部门b建设单位c施工单位d监理单位 考点 1h431021用户用电的规定 解析 施工单位应根据国家有关标准、规范和施工现场的实际负荷情况，编制施工现场“临时用电施工组织设计”。考    点:临时用电的准用程序; 21. 题型：多选题下列加固形式中，可以用于风管的内支撑加固的有( )。a角钢内支撑b扁钢内支撑c螺杆内支撑d钢管内支撑e槽钢内支撑 答案 b,c,d 22. 题型：单选题根据已确定的流动式起重机的幅度、臂长，查特性曲线，确定其( )。a被吊设备高

19、度b额定起重量c设备及索吊具重量d站位位置 答案 b 解析 本题考核对流动式起重机特性曲线概念的理解。起重机特性曲线的基本参数是臂长和幅度，它们确定了起重机的起重能力（或额定起重量）和最大起升高度，而这两个参数发生变化，起重能力和最大起升高度也相应变化。题中b项是由特性曲线确定的，是正确选项。a、c项是待吊设备的参数，是吊装的需求，与起重机自身无关，也不依赖于起重机的特性曲线，仅是从特性曲线选定起重机吊装能力后能否满足其吊装需求的比照指标，不应是被选项。站位位置决定幅度，不是从特性曲线得到的结果，d项也不应是被选项。 23. 题型：单选题现行的建筑工程施工质量验收统一标准gb 503。将建筑设

20、备安装工程划分为（ ）个分部工程。a4b5c6d7 答案 c 解析 18版教材456页 24. 题型：多选题在违反电力法规定的处罚中. 电力管理部门实施惩罚的方式一般有( )a责令停止作业b追究刑事责任c恢复原状d治安处罚e赔偿损失 答案 a,c,e 25. 题型：单选题下列关于负荷运行应达到的标准说法错误的是（）。a负荷试运行的主要控制点正点到达b生产装置连续运行，生产出合格产品，一次投料负荷试运行成功c不发生重大设备、人身事故，但有偶尔的操作事故发生d环保设施做到“三同时”，不污染环境 考点 1h420144负荷试运行要求 解析 负荷运行应达到的标准：1.生产装置连续运行，生产出合格产品，

21、一次投料负荷试运行成功。2.负荷试运行的主要控制点正点到达。3.不发生重大设备、操作、人身事故，不发生火灾和爆炸事故。4.环保设施做到“三同时”，不污染环境。5.负荷试运行不得超过试车预算，经济效益好。考    点:负荷试运行应达到的标准26. 题型：多选题下列属于竣工验收依据文件的是（）。a法律、法规b合同c合同价格d具有指南作用的参考资料e工程资料 考点 1h420151竣工验收的依据 解析 竣工验收依据文件的组成：一类是指导建设管理行为的依据，即法律、法规、标准、规范以及具有指南作用的参考资料；另一类是工程建设中形成的依据，其足以证实工程实体形成过程和工程实

22、体性能特征的工程资料。考    点:指导建设管理行为的依据27. 题型：单选题机电工程注册建造师执业的机电安装工程不包括( )。a净化工程b通信工程c动力站工程d工业炉窑安装工程 答案 b 28. 题型：单选题对于规模较大的单位工程可将其中能形成( )的部分定为一个子单位工程。a独立使用功能b独立施工建造c独立检验评定d独立竣工验收 答案 a 解析 子单位工程是新修订的建筑工程施工质量验收统一标准gb 50300-2013提出的， 原因是建筑物大体量的出现，各部位的功能不同，若仍沿用一幢建筑物为一个单位工程进行验收、不验收不能使用的方法不符合实际需要。例如，一幢下

23、面3层为商场，上部2层为酒店，再上面多层为宾馆的高层建筑，则可分为三个子单位工程，底下商场先建好可先验收投入使用，则投资可提前获得回报，并不一定要全部建成再验收使用。正确选项是建筑工程施工质量验收统一标准gb 50300-2013对子单位工程的定义所决定的。 29. 题型：多选题根据(   )等，确定起重机的站车位置和幅度。a被吊装设备或构件的就位位置b被吊装设备或构件的尺寸c被吊装设备或构件的就位高度d现场具体情况e吊索高度 答案 a,d 解析 根据被吊装设备或构件的就位位置、现场具体情况等确定起重机的站车位置，站车位置一旦确定，其幅度也就确定了。 30. 题型：单选题修配法是对补

24、偿件进行补充加工，其目的是( )。a修复施工中的缺陷b修补设备制造中的缺陷c抵消过大的安装积累误差d补充设计的不足 答案 c 31. 题型：单选题关于主业工程分包人的责任和义务的说法，正确的是( )。a分包人须服从发包人直接下达的与分包工程有关的指令b分包人应履行并承担总包合同中承包人的所有义务和责任c特殊情况下，分包人可不经承包人允许，直接与监理工程师发生工作联系d分包人须服从承包人转发的监理工程师与分包工程有关的指令 答案 d 32. 题型：单选题连接钢结构的高强度螺栓安装前，高强度螺栓连接摩擦面应进行（ ）试验。a贴合系数b扭矩c抗滑移系数d抗剪切系数 答案 c 解析 钢结构制作和安装单

25、位应按规定分别进行高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数试验和复验，现场处理的构件摩擦面应单独进行抗滑移系数试验。（ 33. 题型：多选题钢丝绳在使用时主要考虑的因素有( )。a钢丝绳绳芯材质b钢丝的强度极限c钢丝绳的直径d钢丝绳许用拉力e安全系数 答案 b,c,d,e 34. 题型：单选题有毒气体检测器安装位置的确定应根据( )。a所测气体的性质b所测气体的密度c所测环境的高度d所测环境的风速 答案 b 解析 有毒气体检测器的安装位置应根据所检测气体的密度确定，其密度大于空气时，检测器应安装在距地面200300mm处，其密度小于空气时，检测器应安装在泄漏区域的上方 35. 题型：单选题工业炉砌筑工

26、程施工及验收规范规定：当工业炉砌筑冬期施工时，调制高铝水泥耐火浇注料的水温不应超过（）。a10.0b30.0c40.0d60.0 考点 1h413093工业炉窑砌筑施工技术要求 解析 加热高铝水泥耐火浇注料的温度不得超过30。考    点:冬期施工的技术要求 36. 题型：简答题    背景资料：某安装公司承包了某医院住院大楼的机电安装工程，包括给水排水、电气、通风空调、智能化等工程。采用工程量清单计价，固定单价合同，签约合同价5000万元，其中含暂列金额500万元。合同于6月16日签订，合同约定：工程的设备、材料由业主指定品牌，安装公司组织采

27、购，预付款20%，业主在收到预付款支付申请后按规定时间支付，计划开工日期7月1日。安装公司在合同签订当天向业主提交了预付款支付申请，业主一直未提出异议。项目部如约开工，但直到7月7日业主也未支付预付款，其间安装公司曾多次催告业主。由于资金未及时到位，造成材料不能及时到达施工现场，影响了工程的施工。7月8日项目部被迫停止施工，业主于7月10日向安装公司支付预付款。安装公司于7月11日重新组织施工。停工期间，安装公司50人窝工，1批机械设备停置，人工工资150元工日，设备租赁费用2000元d。施工期间，发生了如下事件：事件1安装公司就进场后的停工向业主提出了费用和工期索赔。事件2喷淋管道安装完，在

28、试压时有一个楼层发生了管道卡箍爆裂，导致石膏板吊顶等一部分装饰材料损坏。事件3由于前期施工耽误了工期，在门诊楼竣工后还没来得及验收。应业主要求安装公司将门诊楼提前移交投入使用。安装公司向业主提交了竣工结算文件，业主以大楼没有验收且局部存在质量问题为由，拒绝办理竣工结算。问题1安装公司项目部开工后，没有收到预付款是否可以停止施工？2订立合同后业主支付的预付款应该是多少？3事件1中，只考虑直接损失，不考虑利润，安装公司应得到的索赔费用和工期分别是多少？4事件2中，安装公司的做法有何错误？5事件3中，业主拒绝办理竣工结算是否合理？说明理由。 解析 1按照建设工程工程量清单计价规范的规定，发包人应在规

29、定的期限内向承包人支付预付款，在合理的付款宽限期后，发包人仍未履行付款义务的，承包人有权停工，并主张合理索赔。 安装公司停工是合理的，因为当承包人向发包人提交预付款支付申请，发包人应在收到支付申请的7d内进行核实，向承包人发出预付款支付证书，并在签发支付证书的7d内向承包人支付预付款。发包人在预付款支付期满后的7d内仍未支付的，承包人可以暂停施工。业主在6月16日收到预付款支付申请后直到7月7日都没有支付，已达21d。从7月8日起安装公司可以暂停施工。发包人应承担由此增加的费用和延误的工期，并向承包人支付合理利润。2预付款的支付额度应该在合同中明确，本案例合同约定预付款比例为20%。作为包工包

30、料的工程，预付款额度应该是扣除暂列金额后合同价的20%，即900万元。（签约合同价5000万元暂列金额500万元）x20%900万元3停工时间为7月8日10日，工期索赔共3d；费用索赔(150x502000)x32.85万元。4管道试压应该在装饰工程施工前完成。5业主拒绝办理竣工结算不合理，按照建设工程工程量清单计价规范关于竣工结算的规定，竣工未验收但实际投入使用的工程，其质量争议应按工程保修合同执行，竣工结算应按合同约定办理。 37. 题型：单选题联动试运行由（ ）负责组织实施。a建设单位b设计方c监理方d总承包方 答案 a 解析 试运行的工作内容及职责分工 注：""表示

31、负责组织实施，""表示参与配合实施。 38. 题型：简答题案例1h420080一2一、背景某输变电工程公司在浙江省经竞标，获得了一500kv的变电站建设项目和20km输电线路的架设项目，设备由浙江省电力公司经国网公司集中采购，此外该输变电工程公司采用固定总价实施承包。在施工过程中发生了一系列问题：其一，输电线路架设过程中，与有3户人家的村民就赔偿原则发生矛盾，影响了工期。其二，针对工期的影响，该输变电工程公司及时向建设单位提出工期和相应费用索赔，但遭到建设单位拒绝。其三，在输电线路施二中因施工场地及占用道路与当地农民和交通管理部门发生了冲突。其四，项目部在变电施工过程中经常

32、与监理工程师发生分歧和摩擦，变压器安装因交货期滞后及质量问题与供货商和业主发生矛盾，交工验收时又与当地电力部门因设备技术资料不全发生分歧，整个工程施工过程矛盾不断，工期延误，给企业经济效益和社会信誉都造成一定影响。二、问题1电力设施与农民家舍互相妨碍时处理的原则有哪些？2根据本案例，施工单位应与哪些部门和单位进行沟通协调？3施工单位应怎样避免与现场监理工程师的分歧与摩擦？4本案例中，施工单位应与设备供应商之间协调哪些问题？5施工单位为什么不能获得工期和相应费用的索赔？ 解析 三、分析与参考答案 1电力设施与农民家舍互相妨碍时处理的原则有：避免或减少损失的原则、协商原则、在先原则和依法一次性补偿

33、原则。2施工单位应与当地政府及相关部门，尤其是当地村委会、交通部门和电力部门沟通，应与业主、监理工程师及设备供货商沟通。3施工单位与监理工程师相互了解、和谐共处是消除分歧和摩擦的根本措施，具体应做到：了解监理工程师的任务和权力；认真执行监理工程师的指示；严格履行监理工程师的决定；与监理工程师保持密切联系。4本案例施工单位应与设备供货商沟通：交货顺序与交货期；相关技术资料与出厂验收证明；设备质量问题；现场技术指导；与设备供货商有关的其他问题。5固定总价协议的内涵是，协议价格已经包含了承包单位为完成合同所规定的工程所支付的一切费用，包括可能出现的各种风险带来的损失费用。因为施工单位与建设单位签署的

34、是固定总价协议，所以，与有3户人家的村民发生矛盾，影响了工期和增加费用不能得到赔偿。 39. 题型：单选题为规范工程承包人在项目建设过程中的职业健康、安全与环境管理工作，()与总承包单位、总承包单位与分包单位应分别应签订安全生产管理协议。a项目业主b监理工程师c设计单位负责人d项目总工程师 考点 1h420123职业健康和安全实施要求 解析 为规范工程承包人在项目建设过程中的职业健康、安全与环境管理工作，项目业主与总承包单位、总承包单位与分包单位应分别应签订安全生产管理协议。考    点:安全生产管理协议40. 题型：多选题建筑安装工程按专业性质划分为建筑给水、排

35、水及采暖工程,（）。a炉窑与砌筑工程b智能建筑工程c通风与空调工程d电梯工程e建筑电气工程 考点 1h432021建筑安装工程施工质量验收的项目划分 解析 建筑安装工程按专业性质划分为建筑给水、排水及采暖工程，建筑电气工程，通风与空调工程，电梯工程，智能建筑工程五个分部工程。考    点:建筑安装工程质量验收的划分; 41. 题型：单选题根据国家标准电梯的主参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸gbt7025.1.22008规定，电梯分为六类。其中为运送病床（包括病人）及医疗设备而设计的电梯为（）。a类b类c类d类 考点 1h414051电梯工程的施工程序 解析 类，

36、为运送病床（包括病人）及医疗设备而设计的电梯。考    点:电梯的分类及技术参数42. 题型：单选题下列电缆沟内电缆的敷设要求，其中错误的是( )。a控制电缆在普通支架上敷设不宜超过3层b电力电缆与控制电缆应按顺序分层配置c交流三芯电力电缆在支架上不宜超过1层d交流单芯电力电缆应布置在同侧支架上 答案 a 43. 题型：多选题属于涂膜的物理机械性能的指标有（）。a遮盖力b耐磨性c附着力d吸热性e柔韧性 考点 1h413071设备及管道防腐蚀材料的性能 解析 涂膜的物理机械性能指标，如附着力、柔韧性、硬度、涂膜厚度、光泽、耐磨性等，还有涂膜的耐光性、耐热性以及电绝缘

37、性等。考    点:设备及管道防腐蚀涂料的性能 44. 题型：单选题火灾自动报警及联动控制系统施工程序中，线缆连接的紧后程序是( )。a绝缘测试b线缆敷设c设备安装d管线敷设 答案 a 45. 题型：单选题下列关于干粉灭火系统描述错误的是（）a在电缆隧道，将灭火装置安装在底部b在设备电缆夹层，将灭火装置沿电缆桥架两侧安装在夹层顶部c在货架式储物仓库，将灭火装置安装在每层货架顶部d在机电设备间，将灭火装置安装在机电设备间的顶部 考点 1h414062消防工程施工要求 解析 在电缆隧道，将灭火装置安装在顶部考    点:干粉灭火系统 46

38、. 题型：多选题凡制造在全国范围内从未生产过的计量器具新产品，必须经过( )等程序。a立项审批b定型鉴定c试销d履行型式批准手续e颁发证书 答案 b,d,e 47. 题型：单选题建设工程申请新装用电、临时用电、增加用电容量、变更用电和()，应当依照规定的程序办理手续。a照明用电b生活用电c办公用电d终止用电 答案 d 48. 题型：多选题金属立式圆筒形钢制焊接储罐根据储罐顶部结构特点. 可分为( .a拱顶罐b固定顶储罐c浮顶储罐d支撑式锥顶储罐e网壳顶储罐 答案 b,c 49. 题型：简述题一、背景某火力发电厂两台大型锅炉安装工程，业主通过公开招标和资格预审的方式选定r a公司。签订合同时，业

39、主与a公司在施工合同中对工程预付款、工程进度、工程质量、工程价款和违约责任等都做了具体约定。施工合同在履行过程中发生下列事件：事件一：a公司将其中的一台锅炉安装分包给具有相应资质的b公司施工，并向b公司提供吊装设备;事件二：a公司进场后向业主提交了55kwf临时用电计划，随即开始临时用电施工;事件三：在基础工程施工时.碰到地下有较大的古墓和文物。使整个工期停工20天，a、b公亩j各损失费用5万元;由于a公司的吊车未及时运抵施工现场.使b公司进度计划中关键路线上的部分工程停工10天，并损失费用3万元;设备安装过程中，因大暴雨成灾.造成a公司吊装机具修理费5万元，a、b公司停工3天，窝工费各2万元

40、。三次停工a公司都及时向业主提出工期和费用索赔申请，并及时提供了有关资料和记录。 解析 二、问题 1.公开招标时.要求投标单位进行资格预审，资格预审的主要内容有哪些?2.事件一中.a公司做法是否妥当?为什么?3.事件二中，a公司做法存在什么问题?4.事件三中，a公司的三次索赔申请能否成立?说明理由。5.试计算a公司应向业主办理的工期和费用索赔分别是多少?三、分析与参考答案1_资质审查的内容包括：具有独立签订合同的权利;具有履行合同的能力.包括专业、技术资格和能力，资金情况.设备和其他设施状况，管理能力，经验、信誉和相应从业人员状况;没有处于被责令停业，招标资格被取消.财产被接管、冻结、破产状况

41、;在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题。法律和行政法规规定的其他资格条件，如企业营业执照、资质等级证书、安全生产许可证、体系认证书及法人代表证明和法人委托书等。2.合同法明确规定.主体工程不得分包。故a公司的做法不妥，因锅炉安装属主体工程。3.根据国家电力法规定，临时用电设备在5台以上，或设备总容量在.50kw以上者.均应编制临时用电施工组织设计，并协助业主向当地电业部门申报用电方案。而a公司仅向业主提交了55kw临时用电计划，既未编制临时用电施工组织设计，更未经当地风险·而非a公司的责任;因此业主应承担支付a公司(含b公司)停工时的经济损失及t期延误的责任。第二次提

42、出的索赔不能成立。理由是：b公司施工用的施工机具是a公司提供的.吊车未能按时进场，造成工期延误属总包a公司的原因.与业主无关。b公司可向a公司进行工期和费用索赔。第三次提出的工期索赔成立，费用索赔不成立。理由是：不可抗力的自然灾害造成的费用损失各自承担.工期可顺延。5.根据(4)答案描述的理由和结果.a公司可向业主索赔的工期是：20+3=23(天);索赔的费用是：5万元(a公司)+5万元(b公司)=10(万元)。 50. 题型：单选题建筑屋顶避雷网格的间距应按设计规定。如果设计无要求时，二类防雷建筑的屋顶避雷网格间距为（   ）。 a5m×5m

43、b10m×10mc15m×15md20m×20m 答案 b 解析 建筑屋顶避雷网格的间距应按设计规定。如果设计无要求时，应按如下要求施工：一类防雷建筑的屋顶避雷网格间距为5mx5m；二类防雷建筑的为10mx10m。三类防雷建筑的为20mx20m。 51. 题型：单选题合成塔是静置设备中的（）。a换热器b反应器c塔d储罐 考点 1h411023静置设备的分类和性能 解析 合成塔属于反应器。考    点:静置设备的分类; 52. 题型：单选题在光缆敷设前，应对光纤进行检查，并应根据（）来选配光缆。a监控设备的要求b监视点的分布情况c使用环

44、境的要求d施工图的敷设长度 考点 1h414042建筑智能化工程的施工要求 解析 光缆敷设前，应对光纤进行检查。光纤应无断点，其衰耗值应符合设计要求。核对光缆长度，并应根据施工图的敷设长度来选配光缆。考    点:光缆的施工要求 53. 题型：简述题一、背景某医院由多幢大楼（门诊楼、急诊楼、住院楼和综合楼等）组成，安装公司承包了该医院的机电工程，机电工程内容有建筑给水排水、建筑电气、通风空调、智能化等工程。工程合同约定为固定总价5000万元，每幢大楼完工后立即进入竣工验收。工程的设备、材料均由业主指定品牌，由安装公司组织采购。在施工准备阶段，安装公司项目部编制了施

45、工组织设计、施工总进度计划、施工方案及设备、材料采购计划。安装公司项目部进场开工后，因业主未预付工程款，造成材料不能及时到达施工现场，影响了工程的施工。项目部向业主发出要求预付工程款的通知。业主收到通知后仍不按要求预付，直到安装公司项目部停止施工，业主才向安装公司支付工程款。项目部收到工程款后，重新组织施工，施工中，因医院的负压空调和智能化控制采用了新技术，设计修改很多，项目部及时与业主和设计协调确认，使医院的机电工程按合同完工，其中门诊楼的机电工程单独竣工验收，并且投入运行。二、问题1.订立合同后业主支付的预付款应该是多少？2.在固定总价合同中，碰到设计修改时应如何结算工程价款？3.门诊楼能

46、否单独竣工验收？竣工验收应具备哪些条件？4.智能化工程的现场控制器有哪些接口，各有什么功能？ 解析 1.订立合同后业主支付的预付款一般是合同额的10%30%，应是500万元1500万元。 2.在固定总价合同中碰到设计修改时，应由设计单位提供修改图纸，才能变更工程价款。设计单位提供的设计变更图纸应由业主审查确认，经审查确认后的图纸才作为安装公司变更价款的结算依据。3.门诊楼可以单独竣工验收。竣工验收应具备的条件是：完成建设工程设计和合同约定的各项内容；有完整的技术档案和施工管理资料；有工程使用的材料、构配件和设备的进场试验报告；有设计、施工和监理等单位签署的资料合格文件；有施工单位签署的工程保修

47、书。4.现场控制器有模拟量、数字量的输入输出接口。(1)数字量输入接口(di)，用来输入各种开关、继电器及接触器开（闭）触点、电动阀门联动触点的开关状态信号。(2)模拟量输入接口(ai)，用来输入被控对象各种连续变化的物理量（包括温度、相对湿度、压力、液位、电流、电压等），由在线检测的传感器及变送器将其转换为相应的电信号。一般为420ma电流信号或010v电压信号。(3)数字量输出接口(do)，用来输出控制电磁阀门、继电器、指示灯、声光报警器等开关设备。(4)模拟量输出接口(ao)，输出420ma电流信号或010v电压信号，用来控制各种直行程或角行程执行机构的动作或各种电动机的转速。 54.

48、题型：单选题钢制储罐充水试验前, 所有附件及其他与罐体焊接的构件全部完工并( ).a完成中间交接b检验合格c质量评定合格d经监理确认 答案 b 55. 题型：多选题压力容器类别划分为工类、类、类，划分根据的因素有()。a使用形式b品种c设计压力d容积e介质特性 答案 c,d,e 56. 题型：单选题机电工程项目实施阶段的工作不包括（ ）。a勘察b设计c建设准备d环境影响评价 答案 d 解析 实施阶段的主要工作包括勘察设计、建设准备、项目施工、竣工验收投入使用等四个程序。（ 57. 题型：单选题( )特别适用于扑救有限空间的火灾，如油库、石油液化气站、矿井、隧道及地下室等场所的火灾。a自动喷水灭

49、火系统b泡沫灭火系统c气体灭火系统d干粉灭火系统 答案 b 58. 题型：多选题自动喷水灭火系统可分为闭式系统、( )。a雨淋系统b喷水一干粉联用系统c水幕系统d喷水气体联用系统e喷水一泡沫联用系统 答案 a,c,e 59. 题型：单选题下列电气设备安装，属于照明工程的是( )。a配电柜安装b电动机安装c单相插座安装d电加热器安装 答案 c 60. 题型：单选题净化空调系统进行风管严密性检验时，n1n5级的系统按( )风管的规定执行。a微压系统b低压系统c中压系统d高压系统 答案 d 61. 题型：单选题用以复现和保存计量单位量值的计量基准器具，须经()批准。a国务院计量行政部门b省(直辖市)级计量行政部门c地市级计量行政部门d县区级计量行政部门 答案 a 62. 题型：多选题按照生产工艺的不同，焊剂可分为( )。a熔炼焊剂b粘接焊剂c烧结焊剂d活性焊剂e中性焊剂 答案 a,b,c 63. 题型：单选题大型储罐的管道与泵或其他有独立基础的设备连接，应注意基础（ ）的影响。a沉降b位移c强度d刚度 答案 a