实用的工程合同汇总10篇

1、实用的工程合同汇总10篇 工程合同 篇1 建设项目：_贷款方(甲方)：_借款方(乙方)：_根据国家规定，乙方为进行基本建设所需贷款，经甲方审查发放。为明确双方责任，恪守信用，特签订本合同，共同遵守。第一条 乙方根据批准的年度基本建设计划，向甲方借款人民币(大写)_元，用于_建设工程。预计分季用款：一季度_元;二季度_元;三季度_元;四季度_元。第二条 借款用途：购置设备_台(套)_元;土建_平方米_元;其它_元。第三条 贷款利息，按年息_%计收;乙方不能按上述约定归还的，从次年开始未归还的贷款作为逾期还款加息_;挪用的贷款，从挪用期间加收罚息_。贷款利息按实际支用数计息并计算复利。如因国家政策

2、性的利率变动，本合同贷款利率根据政策相应调整。第四条 甲方提供的贷款，乙方保证从_年_月起至_年_月止，全部还清。上述还款期限，如果因国家规定的固定资产基本折旧率、应纳税率和产品价格等有较大调整，需要延长或缩短时，双方通过协商计算，调整还款年限，并签订补充文本。第五条 贷款还本付息的资金来源，双方同意按规定在建设项目投产后用下列资金清偿：1.基本建设收入;2.新增固定资产的基本折旧基金;3.固定资产税;4.利润。乙方还款超过合同期限，还本付息的资金来源按规定办理。第六条 乙方对偿还贷款本息以抵押或第三方保证的方式提供担保，抵押(或保证)协议作为合同附件。第七条 贷款到期，乙方如不能按期偿还，由

3、担保人代为偿还，担保人在接到贷款方还款通知三个月后仍未归还，甲方可直接从乙方或担保人的各项投资或存款中扣收;以抵押方式提供担保的，可变卖抵押财产归还贷款。第八条 乙方在本合同规定的贷款总额内，根据批准的年度计划和建设进度编制年、季度用款计划，送甲方审查，甲方凭此供应资金。甲方保证在核定的年度贷款计划内，按基本建设贷款的有关规定及时供应资金。因甲方责任未按期提供贷款，应按违约数额和延期天数，付给乙方违约金。违约金的计算与银行规定的加收乙方的罚息计算相同。第九条 甲方有权检查、监督贷款的使用情况，了解乙方的经营管理、计划执行、财务活动、物资库存等情况。乙方应提供有关统计、会计报表及资料。乙方如果不

4、按合同规定使用贷款，甲方有权收回部分贷款，并对违约使用部分按照银行规定加收罚息。乙方提前还款的，应按规定减收利息。第十条 声明及保证甲方：1.甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。2.甲方签署和履行本合同所需的一切手续_均已办妥并合法有效。3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。4.甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。乙方：1.乙方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能

5、力履行本合同。2.乙方签署和履行本合同所需的一切手续_均已办妥并合法有效。3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。4.乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。第十一条 保密双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密(技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_年。

6、一方违反上述保密义务的，应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。第十二条 不可抗力本合同所称不可抗力是指不能预见，不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时，遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方，并应在_天内，提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料，双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。 工程合同 篇2 甲 方：乙 方：根据中华人民共和国劳动法中华人民共和国合同法及相关法律法规，为了明确甲乙双方在施工过程中的权利、义务和责任，

7、经双方充分协商签订本合同，以资共同遵守：一、室内保洁：（1）工程名称为： xx奥迪4s店 ， 坐落于：xx工业区。（2）室内保洁范围：二楼展厅：外围玻璃去尘，地面瓷砖清洁；一楼展厅：后面的外围玻璃去尘，前面幕墙玻璃下面一截清洁，地面瓷砖清洁，板梯间清洁；二、三楼的车间：玻璃窗户清洁，地面瓷砖清洁，一楼至三楼的楼梯间清洁。二、承包方式：本室内保洁工程采用全包干，室内保洁工程总造价为壹万伍仟元（人民币）整（小写：15000.00元 ）（此价格不含税）。三、验收标准：（1）玻璃：距1.5米触目无明显灰尘污渍、整洁光亮，在有遮挡物等无法正常作业下，与旁边玻璃不作可比性。（2）地面：触目无明显灰尘污渍、

8、边线整齐、整洁干净。（3）门：触目无明显灰尘污渍，边线整齐，整洁干净。（4）卫生间：触目无明显灰尘污渍、边线整齐、整洁干净。（5）乙方为甲方所做的清洁为常规清洁，特殊饰材、服务双方另行协商；乙方根据甲方的饰材常规作业后，甲方的饰材有病变或饰材本身所存在的质量色差等问题不属于乙方的责任范围。（6）保洁工程内原有的自然破损及乙方常规作业多遍后仍无法清除的顽固污渍不属于乙方的责任范围。（7）合同签定后甲方添置的设备设施不属于合同内乙方的施工责任范围。四、验收方式：（1）甲乙双方负责人同时到现场验收，若乙方每一清洁项目清洁完毕并通知甲方验收，验收方如二天内不验收视为清洁合格。五、工期： 年 月 日进场

9、。 年 月 日前完成，甲方未如期完成工程项目，无法向乙方提供必需的工作资源及其它不可抗拒的自然因素，乙方工期顺延；甲方未如期完成工程项目，无法向乙方提供必需的工作资源而给乙方造成的所有损失，应由甲方全部承担。六、责任范围：甲方责任：（1）甲方免费提供本工程所需的水电到场；（2）甲方应免费提供给乙方存放工具库房；（3）在乙方进行施工时甲方应配合乙方施工；（4）甲方应安排专人负责验收工作，甲乙双方负责人同时到场验收，若乙方清洁工程结束并通知验收方验收，验收方如二天内不验收视为保洁服务合格。（5）甲方负责成堆、成片、成袋等装饰建筑垃圾第一遍的清运工作。 乙方责任：（1）乙方按本合同约定，保证保洁工作

10、完全达到本合同规定的验收标准。（2）在甲方为乙方提供良好的施工环境下，乙方的责任安全事故自理。（3）乙方负责清洁后的垃圾清运至甲方项目内指定的地点堆放。违约责任：（1）在本合同签订后，任意一方未经对方同意不得随意中止合同。（2）任何一方违约，对乙方造成的任何直接及间接损失，应无条件地全部予以赔偿。（3）为了按合同规定支付预付款或工程进度款时，乙方有权终止施工。（4）甲方如未能按合同支付余款，乙方每天按余款的收取滞纳金。七、结算方式： 合同签订后甲方应付乙方贰仟元作为启动资金，每一清洁项目清洁完毕，经甲方验收合格后，甲方应及时支付乙方已验收的每一清洁项目的费用，工程全部竣工，经甲方验收合格，甲方

11、一次性付清乙方全部余款，不得拖欠。八、本合同自签订之日起生效。九、附则1、未尽事宜或双方因本合同发生争议，由甲乙双方互相协商解决，协商不成时向本合同签订地人民法院起诉。2、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方： 乙方：地址： 地址：电话： 电话：签约代表： 签约代表：签订日期： 签订日期： 工程合同 篇3 发包方(以下简称甲方)：_承包方(以下简称乙方)：_甲方承建的施工室内_天花吊顶单项施工，于_年_月_日由甲方发包给乙方，采用包工包料方式进行施工。为了明确施工内容及双方责任，本着互相协助及分工负责等原则，根据本施工的具体情况，特商定如下条款，共同遵守执行：一、施工内容

12、：_施工图，标准层核心筒天花吊顶施工项目及设计变更的所有工作内容。具体如下：600215;600防水_吊顶，采用白色喷塑形凹槽龙骨;角线采用6c石膏线条，油面漆二遍。二、承包单价：根据施工图纸，按实际吊顶面积计算。包工包料：_吊顶每平方米_元整;石膏线条每米_元整。三、双方责任：甲方责任：1)提供乙方进场人员的生活住宿条件，施工用电。2)提供乙方进场施工的垂直运输;消防、强弱电等专业的协调配合。3)负责工地现场的施工质量、安全生产、施工进度及各项规章制度的指挥、监督、实施与管理。乙方责任：1)严格按照施工图纸与设计变更通知要求施工，提供的各种材料必须与经施工管理站认定的样板一致，进场材料需经项

13、目部验收后方可使用。尊重和服从建设、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥。2)严格本班组自身的安全生产教育。遵守执行经理部制订的各项制度，提高工人的安全生产意识，保证不违反安全操作规程，避免发生安全事故。3)绝对服从甲方的施工进度安排。班组长必须在操作作业现场，未经经理同意，不准离开工地。保证足够的施工力量，负责组织工人进退场，其费用由乙方负责。4)爱惜甲方的一切机械设备，违章操作致使机械设备损坏的，其维修费用及由此而引起的损失由乙方负责赔偿。四、施工质量及验收标准：施工质量必须达到国家现行施工及验收规范以及建设、监理单位和甲方的要求。如果由于设计和管理指挥原因造成损失，所有经济全部由甲方负责;

14、由于操作者盲目蛮干、图进度、不按规范规定操作所造成的返工，其返工费用由乙方负责。五、工期：根据甲方提出的工期要求，按期或提前完成所有本项目的施工任务。六、付款方法：乙方进场后五天内，甲方拨付50%的进度款，施工完工后，甲方拨付至80%的款项。待施工验收合格后，十天内结算并付清所有施工款。七、本合同未尽事宜，双方另行协商解决。八、本合同一式四份，甲方执三份、乙方执一份，均具有同等效力，并自签订之日起生效，至合同期完付清所有承包施工款时失效。甲方(盖章)：_乙方(盖章)：_甲方代表(签字)：_乙方代表(签字)：_签订地点：_签订地点：_年_月_日_年_月_日 工程合同 篇4 关键词：fidic；法

15、律适用；dabfidic是国际咨询工程师联合会制定并推荐使用的土木工程施工合同条件等一系列合同示范文本的总称，是目前国际工程项目中应用最广泛的通用标准和规范性文件。作为土木工程合同“圣经”的fidic国际工程合同，已经广泛应用于中国对外承包工程企业实施的国际工程项目中。为顺利完成合同要求，fidic在红皮书补充规定中引入了争议解决委员会（dab），并制订了较为详细的规则。dab方式是一种介于工程师决定和仲裁或诉讼之间采用争端裁决委员会(dispute adjudication board)解决工程争议的方式，本质上属于非诉讼纠纷解决方式adr(alternative dispute resol

16、ution)的范畴。 在使用 dab 方式解决国际工程争端时，选择适用法律非常重要。本文将围绕dab方式过程中的，协议法律适用、实体规则法律适用以及程序规则法律适用三方面进行分析。一、dab协议的法律适用问题dab协议是由业主、承包商和dba每一成员签定的协议，确定委托dab解决工程纠纷。dab协议的法律适用问题，旨在需要解决依据哪一国法律来确定dab协议的效力问题。dab协议作为从合同与主合同的关系，如果dab协议中有规定的管辖法律，则适用双方协议的国家法律或国际法律规约；如果在协议中没有具体规定，根据dab意思自治的性质，可以类比参考国际商事仲裁协议的“仲裁条款独立性”理论。其意即：尽管仲

17、裁条款是主合同的一项条款，但它与主合同是两个相互独立或分离的合同。仲裁条款具有保障当事人通过寻求某种救济借以实现合同权利的特殊性质，具有一定的独立性。其有效性不受主合同有效性的影响。即使主合同无效，仲裁条款仍然有效。 由此，从合同dab协议适用的法律应独立于主合同的适用法律条款。如此一来，如何解决依据哪一国法律来确定dab协议的效力问题？fidic合同在争议裁决协议书一般条件中规定“因本争议裁决协议书或与之有关的，或因对其违反或其终止或失效而引起的任何争议或索赔，应根据国际商会仲裁规则，由一位按这些仲裁规则任命的仲裁员最终解决”。 既然按照仲裁方式解决，笔者认为可以借鉴国际上通行的作法适用仲裁

18、裁决作出地国，即适用dab争议裁决委员会所在地国的法律。1958年纽约公约、1961年欧洲公约以及1975年美洲公约都规定，如果双方当事人没有指定适用于仲裁协议的法律，则依作出裁决地国家的法律仲裁协议为无效时，可拒绝承认和执行仲裁裁决。但适用dab争议裁决委员会所在地国的准据法在实践中也会遇到 工程合同 篇5 摘要：合同管理工作在建设工程项目中，所起到的作用并不逊于质量管理、安全管理及进度管理等方面的工作，随着建筑市场的繁荣和竞争的加剧，合同管理的重要性更加凸显。完善的合同能够将合同双方的权利和义务进行明确的规定，是保证工程进度、成本、质量等方面的基础。文章从合同管理的重要性入手重点探讨了当前

19、建设工程合同管理过程中存在的问题及其相应的对策。关键词：建设工程；合同管理；问题分析；对策探讨1建设工程合同管理的重要性分析随着我国建筑领域市场机制的逐步完善，施工合同的重要性将会越来越突出，施工合同的确立将会成为调节发承包双发经济利益关系的重要凭证，也是维护双方合法权益的基本保障。对于施工合同的管理就是对于建筑工程项目各参与方自身利益的维护。并且施工合同能够将发承包双方在建筑工程项目进行过程中的各项责任义务及权力等方面进行明确的规定，是合同各参与方能够自觉履行相应的义务，行使相应的权利。由于建筑工程不可预见性的因素较多，完善的施工合同更加能够有效的维护合同各参与方各自的利益，确保建筑工程项目

20、能够有序的进行。并且合同的存在也为建筑工程项目的合同参与方提供了解决纠纷的依据，使得项目各参与单位的利益能够得到有效的保证。2建设工程合同管理中存在的问题分析2.1法律意识淡薄从现阶段的建筑工程领域来看，不公正合同的存在仍旧是一个不争的事实，发承包双方所签订的合同存在着明显的权利与义务不对等的现象，仍有许多建筑工程合同的多数条款是由发包单位制定，而且这些条款多强调了承包单位的义务，却在强调义务的同时有意的弱化发包单位的对等义务，尤其是在违约和赔偿等方面。而且也有的发包单位在建筑工工程合同中没有明确的规定自身违约行为的处罚办法，这就使施工单位的合同风险加大，而且也有失合同签订的公平原则。而且由于

21、近年来建筑市场的繁荣，许多建筑单位为了竞争而过分的降低自身在工程合同中的地位，这就使许多建设单位利用合同来规避自身的风险，将这部分风险更多的转移到施工单位身上。而面对这样的合同的时候，许多施工单位为了获利而不得不采取偷工减料的方式来保证自身的经济效益，甚至有的单位出现转包等违法现象，这就给建筑工程的质量构成了极大的威胁。2.2合同文本不规范我国工商总局及建设部针对于建筑市场联合制定了建筑工程施工合同示范文本，但是仍有许多建设单位为了维护自身的利益，转移风险和回避业主义务，而不采用标准的合同文本。2.3阴阳合同阴阳合同的现象同样充斥着当前的建筑工程市场，给市场秩序造成了极大的冲击。许多建设单位为

22、了符合相应的法律程序而采取公开招标的方式与施工单位签订施工合同。同时又与施工单位商定再签订一份施工合同。这种合同从法律意义上而言属于无效合同，不仅对于合同双方的利益维护不利，而且还有可能会对建筑工程项目的顺利实施留下巨大的隐患。3完善建设工程合同管理的对策探讨3.1加强对于承包单位的资质管理我国建筑市场实行准入制度，不具备相应资质的施工单位不得承揽工程，这是建筑法为了确保建筑工程市场规范和建筑工程项目质量、安全的最基本的规定。而这一规定对于规范建设工程合同管理也有着非常积极的作用。避免了不正当竞争的行为，杜绝了过分压价的竞争，也更能够为建设工程的发承包单位双方提供一个更加公平合理的签订工程合同

23、的环境。3.2规范工程招投标管理建筑工程招投标制度也是规范建筑工程市场竞争行为的有效措施，对于完善建设工程合同管理有着更加积极的作用。符合公开招标条件的项目必须实行公开招标，为参与投标的施工单位提供一个公平竞争的平台。同时也要加强对于招投标的管理，坚决打击串标、围标等违法招投标行为。严格执行招标投标法，对于阴阳合同这种违反招标投标法的行为要予以坚决的打击，规范建设工程市场的合同行为。3.3推行合同示范文本为了更好的规范建设工程领域的合同管理问题，我国应当借鉴于国际发达国家的经验，大力推行建筑工程合同示范文本。随着全球化的进程，我国建筑市场也面临着与国际接轨的问题，在这方面我国建设工程领域首要做

24、的就是在合同管理方面进行规范和加强。我国新的建设工程合同示范文本,很大程度上参考了fidic合同的文本格式，比以往的建设工程合同示范文本有了很大的改进，更加利于市场经济环境下的建设工程领域的健康发展，也将建设工程项目发承包双发的权利和义务进行了明确的规定，对于规范和引导合同双方的权利和义务行为有着非常大的作用。3.4加大合同管理力度，保证施工合同的履行合同管理最大的难点就在于纠纷的解决，随着近年来我国房地产市场的繁荣，工程项目数量颇多，但是也存在着许多建设单位蹭市场热度，在资金没有完全到位的情况下就上马项目，这样的做法给合同管理工作带来了很大的困扰。因此建设行政管理部门要做好市场的规范和管理工

25、作，严把审查关，提高建设单位的履约能力，对于资金不到位的项目坚决不予办理工程报批手续，努力取缔垫资、带资施工项目，从源头上给予建设工程领域的合同管理工作以便利，更进一步的维护工程承包单位的合法利益。4结语建设工程合同管理是建设工项目管理的基础，只有合同双方能够真正的站在公平、公正、公开的角度上，合同双方的权利和义务才能够有所保证。而有了这些保证，建筑工程项目才有可能会在保质保量的前提之下顺利的实施。参考文献:1赵微.建设工程合同管理存在的问题及改进措施j.中小企业管理与科技(下旬刊),20xx(8):13.2周丽君.建设工程合同管理存在的问题及对策研究j.门窗,20xx(5):56. 工程合同

26、 篇6 委托方（甲方）：姓名：身份证号码：住所地址：邮政编码：联系电话：被委托方（乙方）：企业名称：法人代表：企业所在地址：证书编号：邮政编码：联系电话：根据国家及当地政府有关规定，经双方协商，签订本合同，以共同遵守。第一条工程概况1工程地址：2居室规格_室_厅3施工面积_室_平方米_厅_平方米厨房_平方米卫生间_平方米。4施工内容（附施工单或施工图）5委托方式6开工日期_年_月_日7竣工日期_年_月_日8施工总价_元（附工程预算书）其中：材料款_元人工费_元其他费用_元第二条质量要求1使用材料品种、规格、名称（附清单）2工艺标准双方同意参照中国轻工总会制定的家庭装饰工程质量规范。3施工质量检

27、查监督部门4施工过程中如有特殊质量要求，双方应达成一致意见，签订补充合同。5质量保修期自工程验收后起为_年，保修费用由现任方负担。第三条价款支付1包工包料者合同签约后预付_%价款，余款竣工验收后一周内付清，如拖延付款，每拖延一日罚所欠款项的_%。2包清工者付款方式为_。3在施工过程如有项目增减，双方应签补充条款增减价款。第四条违约责任1乙方如不能如约保证质量，应返工，费用自负。2因乙方原因不能按期完工，每拖延一日应由乙方支付损失费_元。3因甲方原因不能按期完工，每拖延一日应由甲方支付误工费_元。4在施工过程中，甲方未经与乙方代表协商私自更改施工内容，所引起的质量问题，责任自负。5合同生效后，履

28、行期届满前，擅自解除合同的一方，应按合同价款的_%支付违约金；因擅自解除合同，已给对方造成的损失超过违约金的，还应进行赔偿，补偿违约金不足的部分。6由于一方要求解除合同，造成对方经济损失的，按实际造成的损失赔偿。第五条争议处理1合同履行中发生的争议，双方可以通过协商解决。协商不成时，采用下列方式解决：（1）向当地室内装饰行业主管部门申请调解解决。（2）通过仲裁解决。（3）通过诉讼解决。第六条合同变更1双方已达成协议，如有一方要求变更内容，需征得另一方同意并履行签约手续。2合同自签订之日起生效；保修期内有关保修条款生效，其余条款终止；保修期满后全部条款终止。第七条补充条款第八条合同文本本合同正本

29、两份，甲乙方各执一份，副本视需要送有关部门。甲方：乙方：工程名称：工程编号：合同编号：委托单位（甲方）：设计单位（乙方）： 工程合同 篇7 发包人(全称)：_承包人(全称)：_依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：_工程地点：_工程内容：_群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号：_资金来源：_二、工程承包范围承包范围：_三、合同工期开工日期：_竣工日期：_合同工期总日历天数_天。四、质量标准工程质量标准：_五、合同价款金额(大写)：

30、_元(人民币)￥：_元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程报价单或预算书9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本为合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义与本合第二部分通用条款中分别赋予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同的约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间：_年_月_日合同订立地点：_本合同双方约定

31、_后生效。发包人：(公章)承包人：(公章)住所：住所：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：帐号：邮政编码：邮政编码： 工程合同 篇8 甲方（出租方）：住所：负责人：乙方（承租方）：住所：负责人：根据国家有关法律法规，甲、乙双方本着自愿、平等、互利的原则，就甲方将其合法拥有的厂房出租给乙方使用的有关事宜，双方达成协议如下：第一条 出租厂房情况1、甲方出租给乙方的厂房座落在本市 （以下简称该厂房）。该厂房出租建筑面积为_平方米，其平面图见本合同附件（一）。2、甲方作为该厂房的【房地产权利人】【授权委托人】【法律规定的其他权利人】与乙方建

32、立租赁关系。签订本合同前，甲方已向乙方出示该厂房的【房地产权证】【产权单位委托出租的证明】【法律规定其他权利人证明】，权证编号：_；并已告知乙方该厂房【已】【未】设定抵押。第二条 租赁使用性质和生产用途1、甲方已查验乙方的营业执照、相应生产经营资质证书或者拟从事的生产经营范围。乙方向甲方承诺，租赁该厂房严格按照经核准的生产经营范围和该厂房原规划设计的生产使用性质，从事_产品的生产。2、乙方保证，在租赁期内未征得甲方书面同意，或未按规定经安全生产监管、消防等有关部门批准，不擅自改变该厂房规划设计的生产使用性质，从事上款约定之外的其它产品生产经营活动。第三条 交付日期和租赁期限1、甲乙双方约定，甲

33、方于_年_月_日前向乙方交付该厂房和按本合同附件（二）中约定的有关设施设备（以下简称：有关设施设备）。租赁日期自_年_月_日起至_年_月_日止。2、租赁期满，乙方应如期返还该厂房和有关设施设备。乙方需继续承租的，则应于租赁期届满前_个月，向甲方提出书面续租要求，经甲方同意后，双方应重新签订厂房租赁合同。第四条 租金数额、支付方式和限期1、甲、乙双方约定，该厂房每日每平方米（建筑面积）租金为人民币_元。月租金总计为人民币_元。（大写：_万_仟_佰_拾_元_角整）。2、该厂房租金_年内不变。自第_年起，双方可协商对租金进行调整。有关调整事宜由甲、乙双方在补充条款中约定。3、乙方应于每月_日前向甲方

34、支付租金。逾期支付的，每逾期一日，则乙方需按日租金的_支付违约金。4、乙方支付租金的方式如下：_。第五条 保证金和其他费用1、甲、乙双方约定，甲方交付该厂房时，乙方应向甲方支付厂房租赁保证金，保证金为_个月的租金，即人民币_元，甲方收取保证金后应向乙方开具收款凭证。租赁关系终止时，甲方收取的厂房租赁保证金除用以抵充合同约定由乙方承担的费用外，剩余部分无息归还乙方。2、租赁期间，使用该厂房所发生的水、电、燃气、通讯、设备、物业管理、_等所有与使用该厂房相关的费用由乙方承担。第六条 厂房使用要求和维修责任1、租赁期间，乙方发现该厂房及其附属设施有损坏或故障时，应及时通知甲方修复；甲方应在接到乙方通

35、知后及时进行维修。2、租赁期间，乙方应合理使用并爱护该厂房及其附属设施。因乙方使用不当或不合理使用，致使该厂房及其附属设施损坏或发生故障的，乙方应负责维修。乙方拒不维修，甲方可代为维修，费用由乙方承担。3、租赁期间，甲方保证该厂房及其附属设施处于正常的可使用和安全的状态。甲方对该厂房进行检查、养护，应提前通知乙方。检查养护时，乙方应予以配合。4、乙方另需装修或者增设附属设施和设备的，应事先征得甲方的书面同意，按规定须向有关部门审批的，则还应由甲方报请有关部门批准后，方可进行。第七条 厂房返还1、除甲方同意乙方续租外，乙方应在本合同的租期届满后的_日内返还该厂房和有关设施设备，未经甲方同意逾期返

36、还的，每逾期一日，乙方应按人民币_元/平方米向甲方支付占用期间的使用费。2、乙方返还该厂房和有关设施设备，应当符合正常使用后的状态。返还时，甲方根据合同附件（二）的约定进行验收，并相互结清各自应当承担的费用。第八条 转租、转让1、乙方在租赁期内，须事先征得甲方的书面同意，方可将该厂房部分或全部转租给他人。2、在租赁期内，甲方如需出售该厂房，应提前通知乙方。乙方在同等条件下有优先购买权。第九条 违约责任1、租赁期间，根据本合同第六条的约约定，任何一方不及时履行本合同约定的维修、养护责任，致使厂房和有关设施设备损坏，应承担赔偿责任。2、乙方未征得甲方书面同意，擅自改变厂房建筑结构，违反有关技术标准

37、和消防安全规定，进行电力线路等装修工程，改变技术工艺或生产设施的，甲方有权要求乙方恢复厂房和有关设施设备原状以及赔偿损失。3、乙方在租赁期间中途擅自退租的，乙方应按提前退租天数的租金的_倍向甲方支付违约金。若违约金不足抵付甲方损失的，乙方还应负责赔偿。甲方可从租赁保证金中抵扣。保证金不足抵扣的，不足部分则由乙方另行支付。4、租赁期间，厂房因不可抗拒的原因或政府拆迁造成本合同无法履行，双方互不承担责任。第十条 解决争议的方式乙双方在履行本合同过程中若发生争议，应协商解决；协商解决不成的，任何一方依可以向甲方所在地人民法院起诉。第十一条 其他条款1、本合同未尽事宜，经甲、乙双方协商一致，可订立补充

38、条款。本合同补充条款及附件均为本合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。2、本合同一式两份，双方各执一份，合同经盖章签字后生效。甲方（盖章）： 乙方：年 月 日 年 月 日 工程合同 篇9 一、建设工程合同的特征1、建设工程合同为要式合同。合同法第270条规定：“建设工程合同应当采用书面形式”。某些建设工程合同须采取批准形式，如合同法第273条规定：“国家重大建设工程合同，应当根据国家规定的程序和国家批准的投资计划、可行性研究报告等文件订立”。2、建设工程合同为诺成合同。诺成合同又称不要物合同。实践合同的对称。指仅以当事人意思表示一致为成立要件的合同。诺成合同自当事人双方意思表示一致时即可成立

39、，不以一方交付标的物为合同的成立要件，当事人交付标的物属于履行合同，而与合同的成立无关。3、建设工程合同为双务、有偿合同。相关法律知识：按照中华人民共和国合同法的规定，建设工程合同包括三种：即建设工程勘察合同、建设工程设计合同、建设工程施工合同。(一)建设工程勘察合同建设工程勘察合同是承包方进行工程勘察，发包人支付价款的合同。建设工程勘察单位称为承包方，建设单位或者有关单位称为发包方(也称为委托方)。建设工程勘察合同的标的是为建设工程需要而作的勘察成果。工程勘察是工程建设的第一个环节，也是保证建设工程质量的基础环节。为了确保工程勘察的质量，勘察合同的承包方必须是经国家或省级主管机关批准，持有勘

40、察许可证，具有法人资格的勘察单位。建设工程勘察合同必须符合国家规定的基本建设程序，勘察合同由建设单位或有关单位提出委托，经与勘察部门协商，双方取得一致意见，即可签订，任何违反国家规定的建设程序的勘察合同均是无效的。(二)建设工程设计合同建设工程设计合同是承包方进行工程设计，委托方支付价款的合同。建设单位或有关单位为委托方，建设工程设计单位为承包方。建设工程设计合同为建设工程需要而作的设计成果。工程设计是工程建设的第二个环节，是保证建设工程质量的重要环节。工程设计合同的承包方必须是经国家或省级主要机关批准，持有设计许可证，具有法人资格的设计单位。只有具备了上级批准的设计任务书，建设工程设计合同才

41、能订立;小型单项工程必须具有上级机关批准的文件方能订立。如果单独委托施工图设计任务，应当同时具有经有关部门批准的初步设计文件方能订立。(三)建设工程施工合同建设工程施工合同是工程建设单位与施工单位，也就是发包方与承包方以完成商定的建设工程为目的，明确双方相互权利义务的协议。建设工程施工合同的发包方可以是法人，也可以是依法成立的其它组织或公民，而承包方必须是法人。二、家庭装修合同的性质实践中常遇到房屋装饰装修合同的性质定性的问题，根据合同法的规定，装修合同不在法律规定 的有名合同内，属于无名合同，但还存有不同的观点，一种认为属于承揽合同，还有一种认为属于建设工程合同。那么究竟应如何定性呢?虽然法

42、律没有明确规定， 但我们可以从以下的法律规定中可以归纳出法律的定性。1、根据建设工程质量管理条例第2条规定：“本条例所称建设工程，是指土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程及装修工程。”最高院关于装修装饰工程款是否享有合同法第二百八十条规定的优先受偿权的函复也规定： “你院闽高法20xx143号关于福州市康辉装修工程有限公司与福州天胜房地产开发有限公司、福州绿叶房产代理有限公司装修工程承包合同纠纷一案的 请示收悉。经研究，答复如下：装修装饰工程属于建设工程，可以适用中华人民共和国合同法第二百八十六条关于优先受偿权的规定，但装修装 饰工程的发包人不是该建筑物的所有权人或者承包人与该建筑物的所

43、有权人之间没有合同关系的除外。享有优先权的承包人只能在建筑物因装修装饰而增加价值的范 围内优先受偿。”因此，根据上述行政法规和司法解释是讲装修合同归入了建设工程合同范畴。2、根据住宅室内装饰装修管理办法(建设部100号令)第九条 “装修人经原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案变动建筑主体和承重结构的，或者装修活动涉及本办法第六条、第七条、第八条内容的，必须委托具有相应资质的装饰装修企业承担”该条就是依据装修工程大小不一，如果一律按建设工程要求有资质，会导致太多的合同无效，该条规定了“变动建筑主体和承重结构的，或者装修活动涉及本办法第六条、第七条、第八条内容的”装修人必须具有相应

44、资质，其它则不作要求。从该办法来看是将部分装修活动纳入了建设工程调整范畴。不属于建设工程合同的装修工程是，有的装饰、装修合同并非发包人委托的，而是承租人甚至是转租人委托人的;有的家庭装饰、装修施工合同标的不大。最高人民法院曾就同样的问题函商建设 部，建设部的答复正是这样两条除外，即装饰、装修合同，其工程项目所有权不明确的或家庭装饰、装修合同，不属于建设工程合同，因此这二类装饰、装修合同也 不适用该司法解释。 工程合同 篇10 甲 方： 身份证号： 电 话：乙 方： 身份证号： 电 话：根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法和中华人民共和国消防法及其他有关法律、行政法规，遵循平等自愿公平和诚实信用的原则，甲乙双方就消防工程事宜协商一致，签订本合