推荐工程工程合同范文汇编5篇

1、推荐工程工程合同范文汇编5篇 工程工程合同 篇1 甲方（发包方）：湖南尚美尔投资有限公司乙方（承包方）：湖南亨通电力有限公司受甲方委托，乙方承担湖南尚美尔投资有限公司10kv配套 工程的施工，根据中华人民共和国合同法和长沙电业局有关规定，结合本工程的具体情况，经甲乙双方协商一致，签订本协议，作为办理施工、验收、工程款结算的依据。一、工程概况：1、工程名称：湖南尚美尔投资有限公司10kv配套工程。2、工程地点：长沙市杉木冲东路旁。3、工程内容： 以现场查勘设计并报长沙电业局城南供电局审核的图纸为准。即从10kv线路t接到尚美尔公司地下室、一楼的分支箱。二、工程的承包及付款方式1、经双方商定，该工

2、程采取大包干的方式。包办本次工程验收、送电，所有设备、电缆采购、安装、调试工作的所有手续。全部由乙方负责且甲方不再承担任何费用。2、工程造价：经双方协商，工程造价为人民币壹佰叁拾捌万元整（￥1380000元）（不含税），该造价根据甲乙双方现场查勘所定工程项目确定，如有增补项目，由乙方向甲方另行结算。3、本协议签订之日起1天内，甲方一次性预付工程款1000000元，工程接近尾声支付进度款300000元，余款在工程验收合格，送电后7日内付清。三、工期1、开工时间：乙方收到甲方预付款，工程具备施工条件，在取得长沙电业局城南供电局的开工许可通知后，乙方正式进场施工，开始计算工期。工程竣工时间为*年11

3、月30日（天气情况除外）安装调试完毕，验收并具备受电条件。2、法定长假以及因季节性负荷紧张及其它原因造成不能停电时，以及其他不可预见因素的影响等原因，则工期相应顺延。四、工程质量及安全1、严格按设计图纸与说明施工，并根据现行国家工程施工及验收规范规定要求验收。2、甲、乙双方应按照国家劳动安全法规及行业安全规程、规范和湖南省电力公司及长沙电业局的有关安全规定，对工程项目进行有效的安全管理，明确安全责任，做好安全措施。五、双方责任甲方责任：1、按本协议的要求支付此项工程款。2、提供施工用电、用水的方便及足够的施工场地，为乙方施工创造良好的施工环境。3、委派施工代表，监督乙方的施工质量，协同解决施工

4、中有关问题并负责施工中涉及的有关单位协调事宜。4、本工程所涉及的红线划分、园林规划、市政道路、青苗补偿、施工场地协调等手续和费用由建设单位自行办理。5、负责配电房的建设和电缆沟的建设。乙方责任；1、依据协议、施工图纸施工，并按期完成此项工程。2、工程质量按国家及地方现行规范进行施工验收。3、施工期间，乙方应安全施工，防止安全事故的发生，如因乙方责任发生的安全事故，其责任费用由乙方承担。4、乙方应文明施工，交工前应清理现场。如因乙方原因造成的工期延误和工程损失，应对甲方的损失给予赔偿。六、其他约定1、如因乙方原因使工期不能按时完成所发生的误工费用由乙方负责，但如因不可抗力原因导致工期顺延，则乙方

5、不承担延期责任。2、甲方应按时支付工程款，如不能按期支付，甲方应承担违约责任。乙方如不能按协议工期施工或施工质量达不到设计规范要求，则乙方承担相应责任。3、甲方对电缆通道可能引起的法律纠纷及经济纠纷承担全部责任。4、合同履行过程中，任何一方不得擅自变更或解除合同。5、双方在执行协议过程中，应本着实事求是、互相谅解、友好协商的原则解决施工中的问题，本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。6、双方发生争议后，除出现下列情况的，双方都应继续履行协议，保持施工连续，保护好已完工程：a：合同确无法履行；b：双方协议停止施工；c：法院要求停止施工。7、本合同附件具有同等法律效力。8、本合同经双方签字盖章生效，

6、一式肆份，甲乙双方各两份。甲方：湖南尚美尔投资有限公司 乙方：湖南亨通电力有限公司法定代表人： 法定代表人：委托代理人： 委托代理人：开户银行： 开户银行：建行长沙芙蓉路支行账号： 账号：43001530061052506364小区绿化工程施工合同工程施工合同示范文本社区建设工程施工合同 工程工程合同 篇2 一、立协议双方：（以下简称甲方）工程车机械租赁（以下简称乙方）二、立协议事由：甲方于 年 月承包工程施工。在甲方施工过程中需租赁 作为甲方施工过程中主要施工机械设备，乙方现有 愿意租赁给甲方使用。三、合同基础：甲乙双方本着公平、公正、自愿、互惠互利的原则。在遵守各项法律法规的前提下，经双方

7、协商同意签订本协议。本协议如有与法律法规相抵触的地方应服从法律法规。四、本机械使用地点：。五、本机械租赁期限：自 年 月 日起至 年 月 日止。六、本机械租赁结算方式：每月（自然月）由甲方向乙方支付元整租赁费。后期不足半个月按半个月计算超过半个月而不足一个月按一个月计算，施工期每月付本车贰万元供费，以项目部拨款日为结算日，余款退车时结清。七、甲方权益与责任：1、甲方需无偿提供乙方设备进场后停放场地和看管人员，以保证甲方设备的安全，如有发生被盗或损坏物品，由甲方负责赔偿或修复。2、甲方应将所有设备作业面达到其设备的安全值。3、在特殊环境下应设立标志、标线的路段由甲方负责完善设施。4、在施工过程中

8、不可要求乙方违章操作，因此造成的损失由甲方承担责任。5、甲方应按时付清乙方的机械设备租赁费用，因未按时付清租赁款而造成乙方强行使设备停运的后果由甲方承担。6、甲方负责乙方机械设备的燃油和操作人员的住宿和生活费。7、甲方对乙方提供的设备有经常维修或长时间不能修复的，有权要求更换同规格型号的设备，对乙方进场人员不服从甲方安排的，有权要求退场。八、乙方权益与权力：1、乙方设备和人员进场后应服从甲方的安排，积极配合甲方的工作。2、乙方应保持设备各零部件及各系统的安全可靠，操作人员必须持证上岗，因此造成的损失由乙方承担责任。3、乙方人员进场应遵守甲方各项规章制度，有责任保护甲方财产安全，配合甲方消除事故

9、隐患。4、乙方有权要求甲方按时付清当月款项，乙方不负担提供发票，如甲方需要发票，乙方有义务提供，由此产生的费用由甲方承担。5、乙方负责设备操作人员的道德责任，安全教育和技术培训。6、乙方操作期间有权拒绝违章操作。九、共同责任：甲乙双方本着友好、互利尊重对方权益的原则进行合作，共同遵守各项法律法规，以节约能源、保护环境、安全施工为已任，为建造优质高效环保工程而共同努力。十、补充条款：本条款与其它条款有同等法律效力：工程结束或甲方宣布退车，必须在结清乙方所有租赁的情况下视为解除合同。甲方若不能在退车时结清所有款项，由视为不能退车，租赁照计。十一、毁约责任：无特殊原因，不履行本合同内容的视为毁约。未

10、经对方同意，单方面无故毁约的，毁约方应付 元（人民币）给对方补偿。十二、争议解决：如发生争议、双方应友善解决好分歧、对双方不能解决的矛盾应交由乙方地方人民法院协商解决。十三、协议生效：本合同自双方签字之日起生效，本合同共十四项，一式两份、甲乙双方各执一份，本文涂改无效。十四：协议双方签字：甲方 ：代表 ：电话：年月日 乙方： 代表： 电话：年月日 工程工程合同 篇3 发包方(甲方)：承包方(乙方)：按照中华人民共和国合同法 及相关法律法规的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。第1条 工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3承包范围：1.4承包方式：1.5工期：本工程自 年 月 日

11、至 年 月 日1.5工程质量：1.6合同价款(人民币大写)：第2条 甲方工作2.1 开工前 天向乙方提供经确认的施工图纸或施工做法说明 份，并向乙方进行技术交底。提供施工所需的场地(即“承包范围”)清除施工场地内一切影响乙方施工的障碍，如甲方因未能做到以上要求，而导致延误工期，工期顺延。2.2向乙方提供施工所需 的水、电、气及电讯等设施，并说明注意事项。第3条 乙方工程3.1开工前 天，向甲方提供经确认的施工图纸或作法说明 份，并与甲方进行现场交底。(或参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底)。第4条 关于工期的约定4.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工

12、采取的措施费用。第5条 关于工程质量及验收的约定5.1本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和建筑装饰工程施工及验收规范(jgj73-91)、建筑安装工程质量检验评定统一标准(gbj300-88)等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。第6条 关于工程价款及结算的约定6.1双方商定本合同价款采用第 种。a、固定价格 b、可调价格(按国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算)第7条 关于材料供应的约定7.1本工程乙方负责采购供应的材料、设备(见附表)，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。由甲方供应的.材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由甲

13、方承担。甲方供应的材料经乙方验收后，由乙方负责保管，甲方应支付材料价值 %的保管费。由乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。第8条 有关安全生产和防火的约定8.1 方提供的施工图纸或作法说胆，应符合中华人民共和国消防条例和有关防火设计规范。第9条 工程停建或缓建9.1由于不可抗力及其它甲乙双方之外原因导致工程停建或缓建，使合同不能继续履行，乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求将自有机构设备和人员撤出施工现场。第10条 奖励和违约责任10.1由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方 元，甲方不按照合同

14、约定付款，每延期一天，按付款额的 %支付违约金。第11条 保修11.1本合同保修期为竣工之日算起，为期 年。保修范围为本合同中规定的乙方承包的项目及内容。第12条 争议或纠纷处理12.1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。12.2当事人不愿意通过协商、调解解决或者协商调解不成的，本合同在执行中发生的争议由合同签约地人民法院解决。第13条 其他约定第13条 附则13.1本工程需要进行保修或保险时，应另订协议。13.2本合同正本两份，双方各执一份。副本 份，甲方执 份，乙方执 份。13.3本合同履行完成后自动终止。13.4附件资料甲方

15、(盖章)： 乙方(盖章)：法定代表人： 法定代表人：授权代表(签字)： 授权代表(签字)：单位地址： 单位地址：电话： 电话：传真： 传真：开户银行： 开户银行：户名： 户名：帐号： 帐号：年 月 日 年 月 日 工程工程合同 篇4 甲方：乙方：根据中华人民共和国经济法，建筑安装工程承包条例及建筑安装工程总分包实施办法等有关规定，双方本着共同合作，互惠互利的原则，制定本合同，具体条款如下：一、施工内容：给甲方海河东二路建材园区内的两栋厂房以清包的方式上彩钢瓦。包括焊砣，下预埋件，上彩钢瓦等相关彩钢的项目。二、甲方管理规定：1、乙方在施工过程中必须按工地的各项施工管理制度执行。2、乙方在施工过程

16、中必须以报价单的施工项目、施工工艺、施工材料为准。3、乙方在每天的下班前必须把施工工地的卫生搞好，做到每天清扫干净。4、现场的施工材料必须堆放整齐，摆放有序。5、乙方在施工过程中必须以公司签订的施工工期为准并在施工工期内完工。三、合同签生效后，甲方按如下表中约定直接向乙方支付工程款：付款方式如下：本工程的工程总价为： _第一次：工程款为_第二次：工程款为_第三次：工程款为_四、甲方责任：1、甲方负责与乙方的各项协调工作。2、负责协调乙方办理入场的各项管理手续。3、负责工程进展的监督检查，竣工验收。五、乙方责任1、乙方作为工程合同的具体执行人，要对甲方负责。2、负责工程的施工管理、施工质量、施工

17、工艺、施工材料、施工质量验收工作。3、必须保证施工人员的人身安全，出现各种安全事故乙方全权负责。4、劳动保护用品及施工工具由乙方自行解决。5、由于乙方对各种事故负全责，乙方应承担各种事故给甲方造成的各种损失并赔偿损失。六、附则1、本协议经甲乙双方签后生效。2、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效率。3、本协议未尽事宜，双方可另行商议。甲方签签章： 乙方签签章：_年_月_日 _年_月_日 工程工程合同 篇5 发包方(甲方)：_承包方(已方)：_经公开招标，甲方将_绿化工程确定给乙方施工，为确保如期保质完成本工程，双方本着互相支持、紧密配合的原则，结合本工程具体情况，明确双方职责，特签

18、订本合同，条款如下：1、工程地点：_。2、工程总造价：_万元(大写)。3、工期乙方确保在_年_月_日开工，于_月_日完工，工程标准达到合格_级。4、开工准备甲方前期使施工现场具备施工条件，并在开工后继续负责解决该工程遗留问题;甲方在施工前准备好施工图纸、技术交底等工作;乙方接到图纸后，尽快做出材料计划、施工组织设计及工程进度计划报给甲方。5、工程款支付苗木栽植完毕，经初验合格后，付合同价的1/3;半年后经复验合格，再付合同价的1/3;工程初验后15个月经验收合格，按审计决算付清余款。6、关于工程质量(1)所有苗木质量必须符合工程要求，不得擅自改变苗木品种、规格及质量，所有苗木必须经过甲方验收合格后方可栽植;(2)在施工过程中，乙方必须服从甲方的监督检查和质量管理，如因质量问题造成返工，其费用由乙方全部负责;(3)在乙方施