工程合同复习内容

1、工程合同管理复习内容 一、 单选 1我国法律规定，工程施工合同发生纠纷时，当事人应向( )法院起诉。 A原告所在地B被告所在地 C合同签订地D工程工程所在地 2工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的为( )。 A停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包商由此造成的损失，相应顺延工期 B停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延 C停工责任在承包人，因为工程师不及时做出答复，导致承包人无法复工，由发包人承担违约责任 D停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，相应顺延工期 3分包商履行合同时的协调管理工作应由( )。 A. 业主负责B. 总包商负责 C. 监

2、理工程师负责D. 分包商自行负责 4不属于同时履行抗辩权的构成条件有（）。 A. 双方当事人互负对待给付 B. 合同约定履行顺序 C. 对方未履行债务 D. 当事人的债务已届清偿期 5某国际工程合同价为2000万元，按合同规定，承包商每延误一天，则罚款合同价的005，罚款最高限额为合同价的5。该工程因承包商自身原因。延误工期10天。但在合同规定的竣工期以前，某一区段工程已签发了移交证书，该区段工程合同价款为400万元，则承包商延期罚款额为（）。 A. 10万B. 8万C. 2万D. 12万 6FIDIC合同条件规定，从开工后第一个月支付工程进度款开始扣留的保险金，在颁发工程移交证书后，业主应（

3、）。 A. 仍不返还承包商 B. 返还承包商一半 C. 返还承包商一半和利息 D. 全部返还承包商 7根据FIDIC合同条件规定，从签订施工合同之日起，到（）承包商享有索赔的权力。 A. 合同期满后的两年内 B. 合同期满之日止 颁发解除缺陷责任证书之日止C. D. 结清单生效之日止。 8一方因缺乏经验或重大误解订立了对自己利益有重大损害的合同，则他可以（）。 A. 单方宣布合同无效 B. 拒绝履行合同义务 C. 向行政主管部门申请撤销合同 D. 向法院请求裁定撤销合同 9下列不属于无效合同的情况的是（）。 、合同标的实现损害社会公共利益 A、以不合理的低价将破产企业的财产卖给他人 B、一方乘

4、人之危订立显失公平的合同损害对方合法权益 C、与对方恶意串通损害第三人利益 D10下列不属于无权代理的行为是（）。 A、代理人接受委托与自己签订经济合同 B、代理人在授权范围内与第三方串通签订了损害委托人利益的经济合同 C、在授权书有效时间内与第三方签订了超越代理权限范围的经济合同，但委托方同意接受。 D、在授权书有效时间内与第三方签订了超越代理权限范围的经济合同，但委托方不同意接受 11招标人在中标通知书中写明的中标合同价应是（）。 A. 初步设计编制的概算价 B. 施工图设计编制的预算价 C. 投标书中标明的报价 D. 评标委员会算出的评标价 12下列不属于程师发布变更指令的范围的是（）。

5、 A删减部分承包商工作内容交给其他人完成 B改变部分工程的基线 C改变已批准承包商施工时间和顺序 D增加合同约定的工程量 13某工程部位未经监理工程师质量认可，承包商自行隐蔽，监理工程师要求剥露检验，检验后发现工程质量已达合同要求，则剥露、重新隐蔽费用和工期处理为（）。 A费用和工期损失由业主承担 B费用和工期损失由承包商承担 C费用由承包商承担，业主给予工期顺延 D费用由业主承担，工期不予顺延 14施工合同文本规定，施工中遇到有价值的地下文物后，承包商应立即停止施工并采取有效保护措 施，对打乱施工计划的后果责任是（）。 A承包商承担保护费用，工期不予顺延 B承包商承担保护费用，工期予以顺延

6、C业主承担保护措施费用，工期不予顺延 D业主承担保护措施费用，工期予以顺延 15施工中由于业主原因使分包商造成损失，则分包商应向（）提出索赔要求。 A业主 B承包商 C工程师 D工程师代表 16按照施工合同中索赔程度的规定，承包方受到不属于他应承担责任事件而受到损害，应在事件发生后28天内首先向工程师提交（）。 A索赔证据 B索赔意向通知 C索赔依据 D索赔报告 17FIDIC合同条件规定，工程款应按（）结算。 A计量工程量 B工程量清单中注明的工程量 C工程概算书中的工程量 D承包商提交的工程量 体现了制裁性。_2_ 18违反合同承担责任的方式中，(1) 赔偿金(2) 违约金(3) 索赔(4

7、) 继续履行 19施工合同中，_2_ 不是业主应承担的义务。 (1) 获得进入施工现场通行道路的使用权 (2) 建立施工现场的安全保护设施 (3) 组织设计单位图纸会审并进行设计交底 (4) 提供真实的地质和地下水文资料 20某项按FIDIC合同条件实施的工程，其土方工程量为1000m，挖土单价为15元/m。在合同执行过程中，实际土方工程量增加到1600m，根据合同规定，工程量增加超出25%时，双方可以重新确定单价，经双方协商新的土方单价为14元/m，则承包商的土方总价格为_2_。 (1) 24000元(2) 23650元(3) 22400元(4) 23400元 21某国际工程合同价格为200

8、0万元。按合同规定，承包商每延误一天，则罚款合同价的0.05%，罚款的最高限额为合同价的5%，该工程应承包商自身原因，延误工期10天，但在合同规定的竣工期万，则承包商逾期罚款400前，某一区段工程监理工程师已签发了移交证书，该区段工程合同价款为额为_4_万，罚款最高限额为_3_万。 (1) 10 (2) 2 (3) 100 (4) 8 (5) 12 (6) 80 22业主和承包商在合同中风险分担较合理的合同类型是_2_。 (1) 固定总价合同(2) 单价合同 (3) 成本加酬金合同(4) 可调值总价合同 23承包商根据FIDIC合同条件进行索赔的权力在_1_之后终止。 (1) 结清单生效(2)

9、 颁发工程移交证书 (3) 递交最终报表(4) 颁发解除缺陷责任证书 24在_1_情况下，业主应支付额外工作酬金。 (1) 非监理单位原因的暂停或终止监理业务 (2) 监理单位原因的暂停监理业务 (3) 业主原因引起的监理工作受阻 (4) 第三方原因引起的监理工作受阻 25在设计阶段监理中，监理工程师与施工单位的关系为_3_。 (1) 合同关系(2) 隶属关系(3) 合同管理关系(4) 经济关系 26某施工合同履行中，工程师进行了合同约定外的检查实验，影响了施工进度。如检查结果表明该部分的施工质量不合格，则（ ）。 A检查实验的费用由承包人承担，工期不予顺延 B检查实验的费用由承包人承担，工期

10、给予顺延 C检查实验的费用由发包人承担，工期给予顺延 D检查实验的费用由发包人承担，工期不予顺延 27施工工程竣工验收通过后，确定承包人的实际竣工日应为（ ）。 A承包人送交竣工验收报告日 B发包人组织竣工验收日 C开始进行竣工检验日 D验收组通过竣工验收日 28按照FIDIC施工合同条件规定，在（ ）后，业主应将保留金全部返还给承包商。 A颁发工程接收证书 B颁发履约证书 C签发最终支付证书 D承包商提交结清单 29按照FIDIC施工合同条件规定，施工中遇到（ ）不属于业主应承担的风险。 A不利的外界自然条件 B不利的气候条件 C招标文件未提供的地质条件 D图纸未标明的地下障碍物 30按照F

11、IDIC施工合同条件规定，由于业主原因使分包商受到损失，分包商向承包商提出索赔 。） （商包承，时 A可以拒绝索赔 B应承担全部责任 C先行赔偿再向业主追索 D代替分包商向工程师递交索赔报告 31如果施工索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件影响结束后的28 日内向工程师提交（ ）。 A索赔意向通知 B索赔报告 C施工现场的记录 D索赔依据 32某小型施工工程，甲乙双方只订立了口头合同。工程完工后，因甲方拖欠乙方工程款而发生纠纷，应当认定该合同（ ）。 A未成立 B补签后成立 C成立 D备案登记后成立 答案：C 33下列有关合同履行中行使代位权的说法，正确的是（ ）。 A债权人必须以债

12、务人的名义行使代位权 B债权人代位权的行使必须取得债务人的同意 C代位权行使的费用由债权人自行承担 D债权人代位权的行使必须通过诉讼程序，且范围以其债权为限 答案：D 34某建设工程开标后，评标委员会发现某投标人的工程量清单中，总价金额和单价与工程量乘积之和的金额不一致。请该投标人澄清时，投标授权人经核算后，认为总价、单价都有错误，遂提出新的单价和总价。该投标书的报价应以（ ）为准。 A原总价 B原单价与工程量乘积之和 C新总价 D新单价与工程量乘积之和 答案：D 35勘察合同履行中，为了保证勘察工作顺利开展，下列准备工作中属于勘察人的工作是（ ）。 A现场地上障碍物的拆除工作 B勘察现场设备

13、机具的布置和架设 C完成通水、通电及道路平整作业 D提供水上作业用船 答案：B 36某施工合同履行中，发包人派驻施工现场的代表甲平时很少参与管理，都由发包人的员工乙对承包人完成的工程量确认并以甲的名义签字后支付工程款，但乙并未获得发包人法定代表人的书面授权。工程竣工结算时，甲对乙确认的其中几项进度款提出异议。此时，对已支付的工程款（ ）。 A经乙签字的均无效，全部由甲重新确认 B经甲确认的有效，甲不予确认的无效 C经乙签字的全部有效 定确门部理管价造托委需D 答案：B 37下列施工合同文件中，解释顺序优先的是（ ）。 A中标通知书 B投标书 C施工合同专用条款 D规范 答案：A 38某建设工程

14、施工过程中，现场有甲、乙两个分别承包的施工单位同时进行施工。当甲受到乙施工干扰时，甲受到的损失应（ ）。 A向发包人索赔 B向乙施工单位索赔 C向监理单位索赔 D自行承担 答案：A 39某工程竣工验收阶段，承包人于3月1日向工程师送交了竣工验收报告，发包人于3月15日组织生产设备启动试车检验，3月18日试车完毕后发包人、承包人、工程师和设计代表在试车记录上签字确认质量合格，工程师于3月20日签发工程移交证书。则承包商的实际竣工日应为（ ）。 A3月1日 B3月15日 C3月18日 D3月20日 答案：A 40在FIDIC的施工合同条件中，工程师颁发履约证书即表明双方剩余义务仅限于（ ）。 A工

15、程维修 B清理施工现场 C报送竣工报表 D财务结算 答案：D 二、 多选 1施工合同履行中，需要进行爆破作业时，承包人应完成的义务包括（ ）。 A取得相关行政管理部门的爆破作业许可 B取得爆破作业资质证件 C与相邻建筑物所有人进行协调 D作好施工现场的安全防护工作 E保护相邻建筑物 2. 同时履行抗辩权的适用条件有_1,3,5,6_。 由同一双务合同产生互负的债务(1) (2) 在两个不同合同中产生的互负的债务 (3) 合同中未约定履行顺序 (4) 合同中约定了先后履行顺序 (5) 当事人另一方未履行债务 (6) 对方的对待给付是可能履行的义务 3. 监理合同标准条件规定：监理单位有建议权的情

16、况有_1,3,4_。 (1) 选择工程总设计单位 (2) 选择施工分包单位 (3) 选择施工总承包单位 (4) 可能会影响工程规模和使用功能的设计变更 (5) 按照保质量、保工期和降低成本的原则，对承包商编制的施工组织设计和 技术方案进行修改。 (6) 不会提高工程造价和延长工期条件下，对任何第三方合同规定义务提出变更 4. 我国施工合同示范文本规定，甲方办理的保险有_1,2,4_，乙方办理的保险有_3,5,6_。属于强制保险的有_6_。 (1) 建筑工程险 (2) 现场甲方人员生命财产险 (3) 施工机械设备险 (4) 第三方人员生命财产险 (5) 乙方在现场人员的生命财产险 (6) 乙方从

17、事高空和危险作业的人员 5.下列因不可抗力发生的费用，在施工合同示范文本中规定由甲方承担的有_1,2,5,6_，由乙方承担的有_3,4,7_。 (1) 工程本身的损害 (2) 甲方人员伤亡 (3) 乙方人员伤亡 (4) 造成乙方设备、机械的损坏及停工损失 (5) 所需清理修复工作的责任与费用 (6) 运至现场的材料和待安装的设备的损坏 (7) 现场围墙损坏 6.在下列索赔事件中，其中的_1,5_承包商仅能提出工期延长索赔，其中的_3,6,7_承包商既可以提出工期延长索赔，又可以提出费用索赔。 (1) 恶劣气候条件影响 承包商推迟开工日期(2) (3) 业主拖延提交合格的施工现场 (4) 业主指

18、令工程加速 (5) 不可抗力 (6) 工程量增加 (7) 非承包商原因的工程暂停 7.合同法规定的合同权利义务终止的方式有_1,2,3,4,5,6_。 (1) 履行(2) 协议解除(3) 提存(4) 抵销(5) 免除(6) 混同 8.根据FIDIC土木工程施工合同条件，工程师在进度管理方面有权_2,3,4,5_。 (1) 审查批准承包商与分包商的施工进度计划 (2) 指示承包商修改施工进度计划 (3) 发布开工令 (4) 发布暂停施工令 (5) 发布复工令和赶工令 9. 在我国下列_2,4,5_属于工程转包行为。 (1) 总包单位将单项工程中技术复杂的单位工程分包 (2) 总包单位将单位工程的

19、主体包出 (3) 总包单位将占群体工程比例五分之二的单位工程包出 (4) 分包单位将工程的一般装修部分包出 (5) 总包单位将整个工程包出，收取管理费 10. 投标单位有以下行为时_3,5,6_，招标单位可视其为严重违约行为而没收投标保证金。 (1) 通过资格预审后不参加投标 (2) 不参加开标会议 (3) 中标后拒绝签订施工合同 (4) 不参加现场考察 (5) 开标后要求撤回投标书 (6) 投标截止后要求撤回投标书 11施工合同履行中，承包人采购的材料经检验合格后已在施工中使用，工程师后来发现材料不符合设计要求，则（ ）。 A承包人负责拆除 B承包人承担拆除发生的费用 C发包人承担拆除发生的

20、费用 D延误的工期不予顺延 E已完成的工程应予计量支付 12下列在施工过程发生的事件中，可以顺延工期的情况包括（ ）。 不可抗力事件的影响A B承包人采购的施工材料未按时交货 C施工许可证没有及时颁发 D不具备合同约定的开工条件 E工程师未按合同约定提供所需指令 13施工合同采用可调价合同时，可以对合同价款进行相应调整的情况包括（ ）。 A国家规定应缴纳的税费发生变化 B工程造价管理部门公布的价格调整 C电价发生变化 D承包人租赁的设备损坏增加了维修费用 E一周内非承包人原因停水造成停工累计超过8小时 14下列在施工过程中因不可抗力事件导致的损失，应由承包人承担的有（ ）。 A施工现场待安装的

21、设备损坏 B承包人的人员伤亡 C在现场的第三方人员伤亡 D承包人设备的停工损失 E停工期间，承包人留在现场保卫人员的费用 15依据FIDIC施工合同条件，下列风险中，属于业主应承担的风险有（ ）。 A外敌入侵 B工程所在地发生叛乱 C超音速飞行物产生的压力波 D工地发生放射性污染 E不利气候条件对施工的影响 16依据FIDIC施工合同条件，下列有关争端裁决委员会的说法中，正确的有（ ）。 A业主与承包商各提名1 位专家作为争端裁决委员会成员 B争端裁决委员会成员的报酬由双方平均分担 C业主和承包商可单方面向争端裁决委员会征求建议 D业主或承包商提名的争端裁决委员会成员应各自从本单位获得报酬 E

22、争端裁决委员会成员可在业主或承包商的工程部担任技术顾问 17依据FIDIC分包合同条件，分包商应立即执行的变更指令包括（ ）。 A工程师直接送达的书面指令 B工程师代表直接送达的书面指令 C承包商代表直接送达的书面指令 D经工程师代表确认承包商代表发出的书面指令 E经承包商代表确认工程师代表发出的书面指令 18依据FIDIC分包合同条件，下列有关分包合同履行管理的说法中，正确的有（ ）。 A工程师负责分包商施工的协调管理 B业主不参与分包合同履行的管理 承包商有权根据工程实际进展情况不经工程师同意自行发布变更指令C D承包商对分包商报送的支付报表审核后支付，工程师不参与审核工作 E当分包商的合

23、法权益受到损害时，有权向对其造成损害方提出索赔 19依据FIDIC施工合同条件，下列事件中，承包商索赔可获得利润补偿的有（ ）。 A延误发放图低 B不可预见的外界条件 C业主提前占有工程 D不可抗力事件造成的损害 E异常不利的气候条件 20下列关于格式条款的表述中错误的有（ ）。 A格式条款是经双方协商采用的标准合同条款 B当格式条款与非格式条款不一致时，应当采用非格式条款 C提供格式条款方设置排除对方主要权利的条款无效 D若对争议条款有两种解释时，应做出有利于提供格式条款方的解释 E若对争议条款有两种解释时，应做出不利于提供格式条款方的解释 答案：BCE 21甲乙两公司签订了一份执行国家定价

24、的购销合同。在乙公司逾期交货的情况下，依照合同法对迟延履行的规定，当交货时的价格浮动变化时，则该产品的结算价格（ ）。 A无论上涨或下降，仍按原定价格执行 B遇价格上涨时，按原价格执行 C遇价格上涨时，按新价格执行 D遇价格下降时，按新价格执行 E遇价格下降时，按原价格执行 答案：BD 22根据合同法的规定，合同当事人承担违约责任的原则包括（ ）。 A严格责任原则 B惩罚性原则 C过错推定源原则 D公平责任原则 E补偿性原则 答案：BE 23招标准备阶段招标人的主要工作包括（ ）。 A向建设行政主管部门办理申请招标手续 B选择招标方式 C发布招标公告 D编制招标有关文件 E资格预审 答案：AB

25、D 24某监理合同履行过程中，由于委托人变更设计使监理工作增加了工作内容，延长了持续时间。这种情况下监理人应（ ）。 果后动变人托委知通时及A B延长完成监理任务的时间 C终止监理合同中增加内容的执行 D追索委托人的违约金 E申请支付附加工作的报酬 答案：ABE 25施工合同的当事人包括（ ）。 A发包人 B发包人法定代表人 C工程师 D承包人 E承包人法定代表人 答案：AD 26在施工合同中，发包人的义务通常包括（ ）。 A平整施工场地 B确保施工所需水、电供应 C提供工程进度计划 D负责施工现场的安全保卫 E办理施工临时用地的批准手续 答案：ABE 27在施工合同履行过程中，如果发包人不按

26、合同规定及时向承包人支付工程进度款，则承包人有权（ ）。 A立即停止施工 B要求签订延期付款协议 C在未达成付款协议且施工无法进行时停止施工 D追究违约责任 E立即解除合同 答案：BCD 28某施工合同履行过程中，承包人在施工中提出的合理化建议被发包人采纳。建议涉及到对设备的换用，并征得工程师同意。承包人的权利和义务包括（ ）。 A修改施工组织设计 B承担更换设备发生的费用 C要求顺延此项变更导致延误的工期 D自行享有获得的工程收益 E与发包人协议工程收益的分享 答案：ACE 29按照建设工程施工合同（示范文本）的规定，发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付结算价款，则承包人可以

27、（ ）。 A留置该工程 B与发包人协议将该工程折价 C自行将该工程折价 D申请人民法院将该工程依法拍卖 E优先受偿该工程拍卖的价款 答案：BDE 。） （括包料材据证，时查审行进告报赔索的交提人包承对师程工30 A合同专用条件中的条款 B经工程师认可的施工进度计划 C施工现场和施工会议记录 D工程延期审批表 E费用索赔审批表 答案：ABC 31依据FIDIC的施工合同条件规定，仅给予承包人工期和费用补偿而不补偿利润的事件有（ ）。 A延误移交施工现场 B不可预见的外界条件 C施工遇到文物和古迹 D后续法规的调整 E不可抗力事件造成的损害 答案：BCDE 三、 判断 1只有当被担保合同不履行或不

28、完全履行时，担保合同才发生法律效力。（） 2合同法规定：逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格上涨时，按原价执行；价格下降时，按新价格执行。（×） 3由于大雨天气（属于一个有经验的承包商可以预见的情况）影响工程质量，工程师下了暂停施工令，所以工程师应批准承包商因此提出的工期延长要求。（×） 4违约当事人支付了违约金后，对方仍要求继续履行合同时，违约方可以拒绝继续履行。（×） 5工程师对进度计划予以确认或者提出修改意见，则承包商不再对其计划本身的缺陷负责。（×） 6工程开工前，承包人应为建设工程和施工场地内的第三方人员生命财产办理保险，支付保险费用。（

29、15;） 7履约保证的期限是从签订合同之日起，到竣工验收合格之日为止。（×） 8承包人应在工程竣工验收之前，与发包人签订质量保修书，作为合同附件。（） 9因工程师指令失误发生的追加合同价款，由工程师承担。（×） 10合同有效期是指自合同签字日起至工程师颁发解除缺陷责任证书之日为止的日历天数。（×） 11. 根据合同法规定，合同一经成立即生效。(×) 12. 可撤销合同是从其确认时失去法律效力的。(×) 13. 监理单位未能在监理合同规定的期限内完成规定的全部监理任务，则应承担违约误期赔偿责任。(×) 14. 合同对履行期限未作规定的，

30、义务人可以随时向权利人履行义务。() 15. FIDIC合同条件规定，承包商对工程照管的责任，是从开工之日起，到业主颁发“工程移交证书”之日为止。(×) ) (效力未定合同的效力最终取决于有权利的第三人的确认。16. 17. 在大型工程合同中，由于工程分期分批验收，工程将会有几个单独的缺陷责任期，因此监理工程师将会签发几个“解除缺陷责任证书”。(×) 18. 根据合同法规定，合同无效、被撤销或终止的，不影响合同中独立存在的有关解决争议方法的条款的效力。() 19. 根据招标投标法规定，中标通知书是由业主和招标办共同签发，因此它对业主、承包商、招标办均有法律约束力。(

31、5;) 20. 投标保函可以约束投标人在合同有效期内不撤标或中标后按时与业主签订合同。(×) 21、法人下属的独立核算经济实体不履行他所签订经济合同的义务时，该法人不承担任何责任。（×） 22、经济合同依法解除后，当事人双方对已经履行部分的所有权利义务也随之解除。（×） 23、一个工程工程可以根据企业等级编制几个标底。（×） 24、我国建设工程施工合同和FIDIC合同中的“工程”，均是指协议条款约定具体内容的永久和临时工程。（×） 25、进行工程量计量时，对承包商机械开挖超挖的土方不应给予计量。（） 26、衡量承包商是否按合同约定期限履行施工义

32、务的标准是合同有效的日历天数。（×） 27、施工索赔，是指在合同履行当中，合同当事人一方，只因对方的违约或其它过错，造成本方受到损失时，而向对方提出补偿或赔偿的权利要求。（×） 28、在承包商提出的费用索赔中，是以实际损失为依据，因此其索赔金。额中均不应包括利润。（×） 29、施工中因不可抗力时间的影响而使承包商受到损害时，他有权获得包括直接费、间接费、管理费、利润在内的补偿款项。（×） 30、合同法规定的“不安抗辩权”是指按照合同规定后履行义务方享有的中止履行义务的权利。（×） 四、 简答 1、 工程合同管理包括哪两个层次，分别是什么内容？P

33、78 2、 工程合同管理包括哪几个阶段？主要内容分别是什么？P1112 3、 在我国许多业主都喜欢将工程分专业分阶段平行发包。这对工程的实施和业主工程管理产生什么影响？它会带来什么问题？P2324 4、 工程工程中的合同风险表现在哪些方面？P4345 5、 为什么要对合同风险进行分配？合同风险分配的原则是什么？P4549 6、 试述承包商投标时应注意的问题。P6769 7、 简述合同履行的原则。P8485 8、 工程变更的概念及性质如何？并试述工程变更的程序。P109113 9、 简述工程索赔的处理流程及在处理过程中需要注意的问题。P150158 10、 论述在签订工程合同前，业主和承包商进行

34、合同谈判的必要性。P72 P158 合同中规定的可以要求工期延长的五种情况。FIDIC论述 、11 五、 论述 （一）某钢筋混凝土结构住宅，业主与施工单位，监理单位分别签订了施工合同，监理合同。施工单位将土方开挖，外墙涂料与防水工程分别分包给专业性公司，并分别签订了分包合同。 合同规定2003年3月1号开工，2004年4月1号竣工，工程造价3000万元。 问题（该题8分） （1）总包单位于2月25号进场，进行开工前准备工作，电力部门通知施工用变压器要到3月8号才能安装完毕，施工单位因此要求工期顺延七天。此项要求是否成立？根据是什么？ （2）土方公司在基础开挖中遇到地下文物，采取了必要的保护措施

35、。为此总包单位请他们向业主索赔，是否恰当？为什么？ （3）在结构施工过程中，总包单位按监理工程师批准的施工组织设计进行施工，由于施工组织设计本身的缺陷导致现场一度失控，导致封顶时间延误了七天。总包单位以工程师的同意为由，要求给予七天的工期补偿。是否恰当？为什么？ 1 成立。(1.0 )因为此责任属于业主责任，将施工所需的电接至专用条款约定地点是业主应该做的工作，并非承包商的责任(1.0 ) 2不恰当，(1.0 )因为土方公司是分包单位，与业主没有合同关系，只能向总包商索赔。(2.0 ) 3不恰当，(1.0 )因为工程师对施工组织设计的确认或提出修改意见，并不能免除承包商对施工组织设计本身的缺陷

36、所应承担的责任。(2.0 ) (二）某工程下部为钢筋混凝土基础，上面安装设备。业主分别与土建、安装单位签订了基础和设备安装工程施工合同。两个承包商都编制了相互协调的进度计划，进度计划已得到监理工程师的批准。基础施工完毕，设备安装单位按计划将材料及设备运进现场进行准备施工。经监测发现有近1/6的设备预埋螺栓位置偏移过大，无法安装设备，须返工处理。安装工作因基础返工而受到影响，安装单位提出索赔要求。（该题8分） 1.安装单位的损失应由谁负责？为什么？ 2.安装单位提出索赔要求，监理工程师应如何处理？ 3.判断承包商索赔成立的条件是什么？ 答：1：应由业主赔偿，因为安装单位与业主签订了合同，业主未按

37、合同规定，提供合格的施工现场给安装单位； 2：指令土建单位按图纸要求返工；审核安装单位的索赔要求，包括索赔依据和证据；审核安装单位的索赔值（包括工期和费用），在自己授权范围内与安装单位进行索赔谈判；确认和证明索赔值；向土建单位进行索赔。 3：与合同相比较，承包商是否发生了实际损失或损害；是否是承包商自己原因或应承担的风 险造成的损失或损害；是否按规定程序提出索赔要求和报告。（三）某工程合同规定1994.10.30日竣工。在实际施工过程中，先后因下列原因导致关键线路中的工程延误93天： 1. 1994.5.105.19 日应设计变更等候图纸停工10天； 2. 1994.5.155.25 日因正常

38、阴雨气候影响施工质量，监理工程师下令停工11天； 3. 1994.5.207.20 日因承包商设备故障而停工61天； 4. 1994.7.157.25 日发生了合同规定的不可抗力事件而停工11天。 若停工造成承包商的损失为1.5万元。 问题：（该题9分） 1.承包商应要求工期延长索赔多少天？费用补偿多少万？ 2.监理工程师应批准承包商展延工期多少天及费用补偿多少万？为什么？ 3.如果业主仍要求承包商在原定的工期内竣工，监理工程师应如何处理？ 答：1.承包商可站在自己的立场，提出索赔： 工期索赔=设计变更10天+不可抗力11天=21天； 费用索赔=10×1.5=15万； 2监理工程师可站在业主的立场，批准索赔： 工期索赔=设计变更（5/105/14日）5天+不可抗力（7/207/25日）6天=11天； 费用索赔=5×1.5=7.5万。 3在此情况下，属于业主要求提前竣工，监理工程师应要求双方签订提前竣工协议，明确业主为承包商赶工创造条件，指令承包商修改进度计划，经监理工程师批准确认后实施，监理工程师应进行监督检查。 承包商应要求与业主签订提前竣工协议，修改进度计划，供监理工程师批准后实施，随时接受