建筑合同模板汇编五篇_1

1、建筑合同模板汇编五篇 建筑合同 篇1 委托人： 以下简称甲方居间人：以下简称乙方根据合同法相关居间条文，双方遵循资源共享、合作共赢，诚信自愿的原则就居间合作事项，经双方友好协商达成本合同如下条款，以资各方共同遵照实行。第一条乙方向甲方以下简称设计方介绍湖南丽泰投资开发有限公司周竹波以下简称开发商，开发的吉首市城区商住楼，该小区规划总用地近百亩，总建筑面积20多万平方，其中一期有9万多平方的建筑设计任务，甲方有意承揽该建筑设计勘探业务的诚意，故现委托乙方进行搭桥媒介服务、促成该小区的设计合同成立；具体细节均在正式签订设计合同中体现。第二条 报酬计算：居间人促成合同成立的居间报酬服务费计算方式是按

2、实际设计的建筑面积每平方壹元作为居间报酬服务费。本报酬包括信息资源、乙方工资、交通通讯和业务涉及隐形开支。笫三条 居间服务费的支付设计合同成立生效后，随同开发商的付款金额每预付一次同时按比例支付一次，如此类推。第四条 相关责任事项1、甲方如果没有与开发商签订该项目设计合同的，甲方不需支付本报酬服务费；甲方如私自与开发商进行协商签订本项目设计合同或介绍给他方，无论甲方挂靠或变更何种设计单位名称或单位相关人员变更均应支付本居间报酬服务费。2、本合同签订后乙方应尽快联系开发商与甲方见面洽谈业务事宜，乙方促成甲方与开发商签订的设计承包合同成立即视为完成甲方所委托事项，本合同即随之生效。3、甲方向乙方承

3、诺本项目设计合同成立后，保证不得以任何理由拒付或延付报酬服务费；如延付乙方可凭本合同直接向开发等单位申请保全，由此造成的后果均由甲方承担全部经济法律责任。第五条 本合同自双方签字随同建筑设计合同同步生效，本合同一式二份，双方各执一份。委托人签字： 居间人签字：年月日： 建筑合同 篇2 甲方(需方)：乙方(供方)： 签订地点：签订时间：根据中华人民共和国合同法及有关法律、法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、诚信的原则，经友好协商，签订本合同，以资信守。签订下列合同：一、产品名称原木、矿坑木、采矿用木每方单价1100/方。二、质量标准：按行业标准执行。三、卖受人对质量负责的条件及期限：到货后由买受

4、人对该产品检验，若产品出现质量问题，出卖人负责。四、交(提)货方式、地点：甲方公司五、运输方式及到达站(港)和费用负担：运输费用由出售人负担六、包装标准、包装物处置：标准七、检验标准、方法、地点及期限：按照买受人的要求进行质量检验。八、物品数量、品种及价格见附表。九、合理损耗标准及计算方法：标准十、结算方式及期限：货到买受方验收合格后支付材料总价款。十一、本合同解除、终止条件：合同法执行。十二、违约责任：如买受人违约，卖受人有权终止本合同并按照相关约定执行。十三、合同争议的解决方式：本合同如发生纠纷，当事人双方协商解决，协商不成时，向合同签订地人民法院起诉。十四、本合同自双方签字盖章起生效。十

5、五、其他约定事项甲方(需方)： 乙方(供方)：签章 签章年月日： 建筑合同 篇3 合同编号：甲方：_建筑公司乙方：_第一条：合同目的甲方聘用乙方在_建筑公司从事劳务工作，本公司现招聘建筑工人（钢筋工、木工、瓦工），双方经充分协商达成一致，在甲乙双方自愿的情况下签订以下合同。为保证甲方工程的顺利完成，双方应互相协作，认真执行此合同。第二条：聘用工种聘用期甲方聘用乙方为_工种或其它，乙方能够胜任的工作聘用期为2到5年自合同签订之日至合同结束，具体工作期限应依照工程项目的进展而定，乙方应无条件服从甲方安排，甲方不能私自延长及停留，如有发生，甲方将承担违约责任。第三条：工作任务和时间及工资支付方法1、

6、甲方每月按乙方的实际出勤结算工资，每月月初结算一次工人工资，如果因甲方原因停工工资正常发放，每月休息4天发放全部工资，每月_元人民币，如有技术的工人或手艺好者可加薪水（_元到_元人民币），可甲方负责乙方的吃住。2、每月15日结算，甲方必须按月发放工资，如果甲方资金不到位，甲方加付工资30%的违约金。3，甲方冬季时安排工人室内修建工作，如乙方冬季想回国由甲方提供回国费用以及来年时的往返费用。第四条：旅费及交通费甲方负担乙方从_到_国的一切费用，国内一切费用由乙方自己承担。第五条：安全责任甲方安全劳动保护措施必须到位，如不到位一切后果甲方承担，甲方负责乙方人身保险。由于自然因素或不可抗拒造成原因，

7、甲方负责乙方基本保底工资。第六条：乙方责任乙方到_国必须遵守当地的法律法规，打架、斗殴、旷工、喝酒、偷盗财物等一切后果自负。乙方工作失误造成重大工程质量问题（如木工方面跑模胀肚影响工程进度，损失工期及材料根据情况而定，责任由乙方负责）。乙方必须保证工程质量、进度，按时交工，如不能按时完成，甲方根据情况而定。第七条：任何一方不履行本合同的责任和义务时，另一方有权依法追究违约方的责任，索赔因对方违约造成的损失。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，本合同自签订之日起生效。如在工作当中有其它更改或增加的事项，甲乙双方协商解决。甲方：_建筑公司 乙方：_年_月_日 建筑合同 篇4 发包方：（以下简称甲方）

8、承包方：（以下简称乙方）依照中华人民共和国合同法经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。第一条工程项目工程名称：工程地点：工程编号：工程范围和内容：全部工程建筑面积平方米。工程造价：全部工程施工图预算造价人民币元，其中：人工费元（各单项工程详见工程项目一览表）第二条工程期限开竣工日期：依照国家颁布的工期定额，经双方商定，本合同工程开竣工日期如下：全部工程自年月日开工，至年月日竣工（各单项工程开、竣工日期详见工程项目一览表）。施工前各项准备工作，双方应根据工程协议书中第三条规定，分别负责按照完成。在施工过程中，如遇下列情况，可顺延工期。顺延期限，应由双方及时协商，签订协议，并报有关部门备案。（）

9、由于人力不可抗拒的灾害，而被迫停工者；（）因甲方变更计划或变更施工图，而不能继续施工者；（）因甲方不能按期供图、供料、供设备或所需之材料、设备不合要求，而被迫停工不能顺利施工者。第三条物资供应全部工程所需的物资按下列第（）项供应方式办理。（）特殊材料、统配、部管材料及统配、部管的机电产品，均由甲方负责采购，供应至乙方指定地点。其他材料由乙方负责采购供应。（）统配、部管材料，由乙方负责办理申请、订货、调剂使用，特殊材料及统配、部管的机电产品，由甲方负责采购供应至乙方指定地点，其他材料均由乙方负责采购供应。（）包工不包料工程，全部材料、设备由甲方采购供应到现场或指定的加工地点。（）其他方式：由甲方

10、负责供应的材料和设备的品种、规格、数量及进场期限（详见甲方供应材料、设备一览表）。成套设备和非标准设备，由甲方负责办理申请、订货及加工，引进成立设备在交付乙方前，由甲方负责检验。甲方委托乙方总包承办设备订货及非标准设备加工，应另签订协议。工程所需材料，如因供应部门的规格、品种或材质不能满足工程要求，必须以其他规格、品种代替或加工处理时，应事先取得原设计单位和甲方同意，并由三方签订协议后实行。由于代用或加工而发生的量差、价差及加工费，应按现行规定办理结算。凡应附有合格证明的材料，在进场时必须由供应方负责验证；如无合格证明，必须经供应方试验合格后方准使用，其试验费用，应由供应方负担。因建设单位或设

11、计单位对有出厂合格证明的材料要求重新试验，其试验费用，应由甲方负担。由甲方负责供应的材料和设备，如未按时供应、或规格、质量不符要求，经双方努力仍无法解决、因此造成乙方的损失，应由甲方负担。第四条工程款结算全部工程造价的结算方式按下列第（）项规定办理。（）以审查后的施工图预算加增减变更预算进行结算。（）按施工图预算加包干系数确定的包干造价结算，包干范围以外的费用，另按有关规定付款。（）按标准施工图单方造价包干结算，包干范围以外的费用，另按有关规定付款。（）包工不包料工程，按预算定额规定的人工费结算。（）招标的工程，按中标的价款结算。工程款拨付与结算办法，按现行规定办理（详见附件）。第五条施工与设

12、计变更乙方要依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及设备要求组织施工，要全部达到合格。要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计。如遇下列情况给对方造成窝工、返工，材料、构件的积压，施工力量和机构调迁等损失，应由责任方负担。（）施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，乙方应以书面形式通知甲方，由甲方在七天内与原设计单位商定，提出修改或变更设计文件，经甲乙双方签订协议后，方准施工。（）在施工中，如遇设计变更超出原设计标准或规模时，应在施工前，按审批程序重新报批，经审查处审核工程预算，经办理银行审查投资后，并由甲乙双方签订协议，方可施工。否则，任何一方不得强行施工。（）在施工中，如遇中途停建、

13、缓建，甲乙双方对在建工程，应商定做到安全部位。（）在施工中，如发现甲方投资不足，不能按时拨付工程进度款，而中途停建、缓建，给乙方造成的损失，应由甲方承担。乙方应严格执行隐蔽工程验收制度，凡隐蔽工程完成后，必须经过验收作出记录，方能继续进行下一工序的施工。隐蔽工程在隐蔽以前，乙方应当通知甲方检查。甲方没有及时检查的，乙方可以自行检查，填写隐蔽工程检查记录，并将该记录送交甲方。事后甲方对该隐蔽工程进行检查，符合质量标准的，检查费用由甲方负担；不符合质量标准的，检查费用由乙方负担。乙方没有通知甲方检查，自行隐蔽工程的，检查费用由乙方负担。甲乙双方在施工中遇到工程生项，应按定额管理办法报批。变更工程协

14、议所附的变更预算，应在施工前及时送经办理银行，做为结算工程款之依据。第六条竣工验收、结算与保修乙方在单项工程竣工前五日将验收日期以书面通知甲方届时验收，如甲方不能按时参加验收，须提前通知乙方取得乙方同意后，另订验收日期，但甲方须承认竣工日期，如再不按时参加验收，其所发生的管理费和各项损失均由甲方承担。并偿付给乙方按预算造价每日万分之一的逾期违约金。竣工工程验收合格，从验收之日起三天内，乙方向甲方移交完毕，如甲方不能按期接管，致使验收后的工程发生损失，应由甲方承担。某项工程中的单位工程，如需单独移交甲方，在移交时，双方应办理中间验收手续，作为该单位竣工工程验收之依据。在进行竣工工程验收中，如发现

15、工程质量不符合规定，乙方应负责无偿修理或返工，并在双方议定的措施和期限内完成。经验收合格后，再行移交。由此造成工程逾期交付的，乙方应偿付给甲方按预算造价每日万分之一的逾期违约金。工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，经双方研究同意，可做减项竣工，并对已完工程进行竣工验收和办理移交手续。竣工工程验收，以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据。在进行竣工验收时，乙方应在验收前十天向甲方提供以下文件：（）增减变更文件和其他洽商记录；（）隐蔽工程验收记录和中间交工验收记录；（）工程竣工后，应绘制竣工图，工程变更不大的由施工单位在原施工图上加以说明，

16、提交建设单位存档。工程变更较大的，可以由建设单位自绘或委托设计单位、施工单位绘制竣工图。乙方在单项工程竣工验收后，属于民用建设项目应于竣工验收后十五天内，属于工业建设项目，应于竣工验收后三十天内，将竣工结算件送交甲方进行审查。甲方应在接到竣工结算件后，民用建设十五天内，工业建设二十天内审查完毕，如到期未提出异议，由经办理银行审定拨款。工程竣工验收后，乙方对施工的土建工程质量负责保修一年（采暖工程在第一暖期内）。在保修期内，确由施工单位责任造成的屋面漏雨、管道漏水、漏气、堵塞等质量事故，乙方应负责无偿修理（属于专业性建筑安装工程按国务院各有关主管部门的特殊规定办理。）工程未经验收，甲方提前使用或

17、擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。第七条违约责任和仲裁由于乙方责任未按本合同规定的日期竣工，（以竣工验收合格日期计算）每逾期一天，应偿付给甲方按预算造价万分之一的逾期违约金；属于包工不包料的，每逾期一天，应偿付给甲方按预算人工费千分之的逾期违约金。甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项，如拖期不付，按银行的短期贷款利率偿付给对方逾期付款违约金。实行合理化建议奖和提前竣工奖的，甲乙双方应根据有关政策的规定，另订协议。建筑安装工程承包发生合同纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成时，任何一方均可申请各级城乡建设委员会或双方上级业务主管部门，进行调解；解决不了的，可向建筑物或者直接向人

18、民法院起诉。第八条附则预算审查手续，由建设单位将建筑安装工程承包合同（附施工图预算）送市建设工程合同预算审查处审查。要求鉴证的，可到建筑物所在地的区、县工商行政管理局进行鉴证。在本合同签订之前，双方签订的施工准备合同（工程协议书），可做为本合同之附件。双方确认的往来信函、传真、电子邮件等，将作为本合同的组成部分，具有合同的效力。招标工程，按市建设工程招标、投标暂行办法签订合同。双方商定的其他事项。第九条合同附件工程项目一览表全部施工图纸。（合同正本有此件）施工图预算。（合同正本及建设银行有此附件）甲方负责供应的材料、设备一览表。有关协议：有关补充合同：第十条合同份数及有效期限。（）本合同一式份

19、。甲乙双方各执正本一份，并分别报送双方业务主管部门副本一份；其余副本，由甲方送经办理银行、建筑物所在地的区、县工商行政管理局各一份备案。（）本合同自双方签订之日起生效。在全部工程竣工验收并结清尾款后失效。甲方（发包方）：（盖章）乙方（承包方）：（盖章）工程负责人：（盖章）工程负责人：（盖章）单位地址：单位地址：开户银行：开户银行：帐号：帐号：电话：电话：本合同签订日期：年月日 建筑合同 篇5 发包单位：（简称发包方） 承包单位： （简称承包方） 为明确双方的权利义务，根据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例等有关法律、法规签订本合同，共同遵守。第一条：工程名称：第二条：工程地点：第三

20、条：承包范围和内容：静压桩基础的施工（含设备进出场、定位放线、压桩、资料整理及提交等。）第四条：工程价款：本着互惠互利的原则，工程量按照设计规定和国家有关定额计算，每米单价 ，本工程总造价据实际施工工程量计算，如发生工程变更等费用按实际工程量计算。（承包单位承诺每米价格若高于发包单位与其他承包单位签订合同的价格时，执行发包单位与其他承包单位签订合同的价格）第五条：承包方式：本合同按 方式进行承包施工：第六条：施工期限：本工程自开工之日，施工有效工期为 天，即 年 月日开工至 年 月日竣工。施工期间如发生不可抗力的自然灾害，或发包方设计变更影响工期时，经双方签证，工期顺延。第七条：技术要求：1、

21、按设计图纸要求： 严格按图纸要求施工2、桩位、垂直度及允许偏差质量标准，按国家施工规范有关规定执行。第八条：双方的主要责任：一、发包方：1、开工前施工场地应达到平整，不下陷，并负责清除上空及地上障碍物，能通行40吨拖车，接通施工现场水源、电源。如果现场异常（需垫板作业、清理障碍物以及降水等）发生时，凭签证按现行定额规定和现行有关政策另行结算。2、发包方在开工前向承包方提供本工程的地质报告、施工设计图纸及相应的施工规范和规定等有关资料。3、确定建筑物（或构筑物）的定位标准，水准点和坐标控制点。4、组织有关单位对设计图纸等技术资料进行审定。按合同规定在开工前五天内将设计图纸 壹 份及有关技术资料和

22、设备准备齐全。5、按双方协定的分工范围和要求，及时供应材料。6、负责桩基工程的测试工作，承担因其发生的测试费和人工费用。7、派驻为工地代表，对工程进度、工程质量进行监督，检测隐蔽工程，办理中间交工工程验收手续，负责签证，解决应由发包方解决的问题。8、施工用电由发包单位提供并承担费用。9、工程完工后，发包方负责组织测试验收，测试合格后配合承包方技术资料的签章手续。二、承包方：1、按双方商定的分工范围，准备施工设备、材料，做好施工前的各种准备工作。2、向发包方提供施工计划、进度和工程质量报告，经发包方、监理认可后，方可施工。严格按照设计图纸内容和桩基施工规范进行施工，确保工程质量，按合同规定的时间

23、竣工和交付。3、按照有关规定完善桩基分项工程资料，参加桩基测试，办理工程结算。4、承包方严格按国家规范要求施工，确保工程施工质量，如因工程施工质量造成的直接经济损失由承包方承担。5、工程完工待桩基测试报告出来后，七日内向发包方提交全部施工资料，一式 叁 份。第九条：材料供应：1、工程所需的 管桩 由发包单位负责供应，发包单位负责主要材料（管桩）的采购、运输，运至施工场地，所供材料必须符合设计要求和国家规定的技术标准。并附有原材料材质出厂合格证或化验单原件，否则，进行材质试化验费由材料供应方负担。2、材料供应要做到及时，承包方负责进场材料的保管。第十条：工程价款的支付与结算：1、工程竣工结算按下

24、列方式结算。工程造价=设计桩长×每米单价（二次搬运费应包含在单价内）2、工程款支付方式完成工程量50%，支付总价款的20%，完成工程量100%，支付到总价款的60%，验收全部合格后，支付到总价款的80%，余款在工程竣工后，承包方将全部技术资料和工程结算交发包方，发包方在10天内审理完毕，一月内付清工程款。第十一条：工期顺延：对以下原因造成竣工日期推迟，应凭现场签证顺延工期：1、非承包方原因造成的工程量变化或设计变更；2、非承包方原因停水、停电，造成停工；3、场地不平整、道路不通畅造成的窝工；4、不可抗拒的外界因素；5、双方约定顺延日期。第十二条：工程质量和验收标准：1、承包方施工质量必须符合国家标准地基与基础工程施工及验收规范，严格按照施工图纸组织施工，本工程按国家规范验收，质量达到 合格 标准。若出现工程质量不合格，由承包方返工补救，并承担由此发生的一切费用。工程竣工后，由发包方负责桩基工程的测试，双方签订验收记录，工程移交给发包方。2、承办方应将工程施工情况填写好原始记录，交监理公司、发包方代表签字认可，做好隐蔽工程验收，随时检测施工过程，保证每颗桩的成桩质量。3、承包方委派全权负责现