承包合同汇编6篇_2

1、承包合同汇编6篇 承包合同 篇1 甲方： 身份证号：乙方： 身份证号： 身份证号：经甲、乙双方协商，甲方自愿将承包在 村委， 村(小地名 )的荒山转包给乙方(因甲方所承包的荒山离本村较远不便于管理转包给乙方)。为保障双方合法权益，现达成以下协议：一、甲方当事人的姓名 住所乙方当事人的姓名 住所二、甲方承包给乙方的荒山位于 ，四至界线：东 西 南 北 面积约 亩。三、甲方转让给乙方的荒山包括在上述地方已种植的各种作物。四、承包期限从 年 月 日起至 年 月 日。五、甲方山场承包给乙方后，种植的竹木所产生的经济效益(纯利润)乙方占 %，甲方占 %。六、承包期间，甲方负责处理周边村民关系，维护好山场

2、内的正常经营，甲方应积极配合乙方各项工作，不得借故推诿。七、本协议签字生效后，乙方在遵守原甲方承包合同规定的前提下自主经营甲方不得干涉，且不得单方面终止合同，否则，乙方因此产生的经济损失由甲方赔偿。八、竹木成林后，乙方同意砍伐才能砍伐，甲方不得随意在此山场砍伐，违者按村规民约处罚。九、竹木成林后如甲方反悔，按市场价的十倍赔偿给乙方。十、砍山场由林业部门批复才能砍伐，否则甲方不负责任。此协议一式 份，双方各执 份，本村委 份，镇政府 份。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日 承包合同 篇2 甲方： 村乙方：议定事项如下：一、 承

3、包名称： 镇 村砖厂; 生产项目：生产红砖。二、 承包方预交承包砖厂资产损坏、丢失风险抵押金人民币： 万元整( 元)。三、 承包期限为四年(即 年 月 日至 年 月 日止)。四、 甲方收取承包金为一年，每年的承包金为 万元整。以下承包金每年一交，每年11月30日前交下一年的承包金，如果11月30日前不交承包金，属违约。五、 如果砖厂经营不善、砖价不好等原因，乙方不干而违约，甲方会扣掉风险抵押金柒万元。如果土区不够，村上负责提供生产砖的土区。合同到期时，如乙方没有违约，甲方在 年 月 日验收合格后返回风险抵押金 万元。六、 甲方的权利和义务：1、 义务：提供生产场地、生产用土、轮窑、生产用房、办

4、公用房、机井、变压器、水泥电柱、机器生产工具物资等资产详见 村资产交接单，甲方不提供交接单以外的任何物资，提供期限为连续四年。甲方不得干涉乙方的生产经营方式。2、 权利：甲方有权定期监督轮窑、厂房、机械设备的维修和管理。七、 乙方的权利和义务：1、 乙方在生产经营过程中，承担上缴国家税金、土地使用税费、环境污染费、水电费、水资源费、水土流失费、管理费(凡属国家及上级主管部门应收税费等)一律由乙方负责。2、 乙方对生产资料负责保管维修。3、 乙方在生产过程中必须维修好轮窑、厂房、机械等设备。八、 以上事项望双方执法守法，遵照执行，不得违约，谁违约谁承担责任，否则追究刑事责任。九、 本合同未列入事

5、项，双方协商，妥善解决。十、 本合同自签定之日起生效。甲方： 村 法人代表：乙方：签定日期： 年 月 日 承包合同 篇3 订立合同双方：(以下简称甲方)(以下简称乙方)为调动广大农民、职工及社会各界保护和建设草原的积极性，不断提高草原原生产能力，加快畜牧业的发展，增加经济效益和生态效益。根据中华人民共和国草原法和黑龙江省实施中华人民共和国草原法条例及有关法律法规的规定，经甲乙双方协商同意，特订立本合同。以供双方共同遵守。一、承包期限承包期共 年，从 年 月 日起，至 年日止。二、承包草原面积、地点、质量：甲方将 亩承包给乙方，该草原位于 东至 西至北至使用现状 ，植被 ，产草量 公斤。三、乙方

6、的主要权利和义务乙方的义务1、承包者应全面履行承包合同;2、不得擅自改变草原用途，需要开发利用的，要报请县草原监理部门批准。3、服从县、乡草原改良建设统一规划。依法按时缴纳草原管理费和承包费，每年 月 日向甲方一次性交齐草原管理费和承包费，合计金额 元;4、对承包的亩产甘草量100公斤以下的低产草原，每年要改良建设5%以上;不该建或少改建的面积每亩向甲方交违约金元;5、接受草监理部门的监督和培训;6、按市场物价变动情况，每年对承包费进行调整。乙方的权利1、依法经营草原从事畜牧业生产的自主权，产品处理权和收益权;2、生产成果和经济收益的使用支配权及处置权;3、有接受国家和集体资助进行草原改良建设

7、的权力;4、承包经营权受到侵害时，有请求处理及要求赔偿损失及发生纠纷经调解不服向法院起诉的权力。5、依法装让、承包所承包的草原;6、承包者的继承人在承包期内享有继承权;7、承包期满后，在同等条件下，乙方享有优先承包权;如不再承包，其所建生产性工程及开发性投入应合理作价返给原承包者。四、甲方的权力和义务甲方的义务1、保护乙方合法的经营权，产品处置权、收益权、装让权、转包权、继承权。2、协助乙方解决草原改良建设资金和机械、牧草种子、化肥等服务。3、负责承包方生产经营、保护、建设、利用活动中的技术指导;4、承包期满，在同等条件下给原承包方优先承包的权力。甲方的权力1、依法代收草原管理费的权力和定期收

8、取草原承包费及违约金的权力。2、收取乙方的草原管理费、承包费、违约金等均有单据交对方，作为乙方义务完成的凭据;3、监督承包户进行草原保护建设和合理利用;4、经批准开发利用的草原，当畜牧业发展需要时，县草原监理部门有权收回还牧。5、凡是草原被征、占用的补偿费均由甲方结算，甲方按实计征、占用的面积，从乙方当年的承包费中扣出。6、上级政府对草原有新的规定，甲、乙双方都应服从上级政府的调整，否则终止合同。五、其它本合同不因甲方法定代表人的变更而变更;合同执行期任何一方不得擅自变更和解除;合同如有未尽事宜，由甲乙双方共同协商，作出补充规定;补充规定与本合同具有同等效力。本合同一式三份，甲、乙双方各执一份

9、，县草原监理站一份，备案待查。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日 承包合同 篇4 合同编号：_承揽人：_法定住址：_法定代表人：_职务：_委托代理人：_身份证号码：_通讯地址：_邮政编码：_联系人：_电话：_传真：_帐号：_电子信箱：_定作人：_法定住址：_法定代表人：_职务：_委托代理人：_身份证号码：_通讯地址：_邮政编码：_联系人：_电话：_传真：_帐号：_电子信箱：_双方为了保证全面地履行各自的义务，签订本合同，共同信守执行。第一条承揽人加工定作物的名称、规格、质量、数量、加工费定作物名称型号规格质量要求计量单位数量加工

10、费单位总价第二条加工成品的完工时间、检验标准与方法、包装标准与费用承担定作物名称完工时间检验时间和地点检验标准及方法包装标准包装费承担第三条加工成品的交付时间、地点、运输方法与运费承担定作物名称交付时间交付地点运输方法运输价款承担第四条定作人提供原材料名称、规格、质量、数量、价款等及图纸、技术资料材料名称型号规格质量要求计量单位数量单价总价图纸、技术资料及交付时间第五条原材料交付时间、地点、包装、检验方法、运输材料名称交付时间交付地点交付数量包装要求检验方法运输方法和运费承担第六条图纸提供承揽人发现定作人提供的图纸、技术要求不合理的，在_日内向定作人提出书面异议。定作人应在收到书面异议后的_日

11、内答复第七条转包1定作人（是否）同意将定作物的主要工作交由第三人完成；可以交由第三人完成的工作包括：_。2承揽人将其承揽的主要工作交由第三人完成的，应当就该第三人完成的工作成果向定作人负责。3承揽人未经定作人同意将主要工作交由第三人的，定作人有权解除合同。4承揽人可以将其承揽的辅助工作交由第三人完成。承揽人将其承揽的辅助工作交由第三人完成的，应当就该第三人完成的工作成果向定作人负责。第八条保密承揽人应当就以下方面保守秘密：_，未经定作人许可，不得留存复制品或者技术资料。第九条变更的损失定作人中途变更承揽工作的要求，造成承揽人损失的，应当赔偿损失。第十条协助1承揽工作中定作人应对承揽人提供以下协

12、助：_。2定作人不履行协助义务致使承揽工作不能完成的，承揽人可以催告定作人在_天内履行协助义务，并可以顺延履行期限。3定作人逾期不履行协助义务的，承揽人可以解除合同。第十一条监督承揽人在工作期间，应当接受定作人必要的监督检验，但定作人不得因监督检验妨碍承揽人的正常工作。第十二条保管承揽人应当妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毁损、灭失的，承揽人应当承担损害赔偿责任。第十三条加工费结算办法与时间_。第十四条付款定作人应于_年_月_日前向承揽人交付定金_元；定作人应于_年_月_日前向承揽人交付预付款_元。定作人不履行合同的，无权请求返还定金。承揽人不履行合同的，除承担违约责

13、任外，必须如数返还预付款。定作人不履行合同的，可以把预付款抵作违约金和赔偿金，有余款可以请求返还。第十五条留置定作人未向承揽人支付报酬的，承揽人（是否）可以留置定作物。第十六条本合同解除的条件：1定作人可以随时解除合同，但应及时书面通知承揽人，并承担由此给承揽人造成的损失。2合同期限届满，双方不再续签本合同；3双方通过书面协议解除本合同；4因不可抗力致使合同目的不能实现的；5在合同期限届满之前，当事人一方明确表示或以自己的行为表明不履行合同主要义务的；6当事人有其他违约或违法行为致使合同目的不能实现的；第十七条质量保证承揽人对定作物的质量负责的期限为：_。其保证质量的前提条件为：_。第十八条违

14、约责任1承揽人的违约责任（1）承揽人如未按合同规定的质量交付定作物，定作人同意利用的，应当按质论价；不同意利用的，承揽人应当负责修理或调换，并承担逾期交付的责任；经过修整或调整后，仍不符合合同规定的有权拒收，由此造成的损失由承揽人赔偿。（2）承揽人交付定作物的数量少于合同规定的，定作人仍然需要的，承揽人应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理；定作人不再需要的，有权解除合同，因此造成的损失由承揽人赔偿。（3）因承揽人包装不善造成定作物毁损的，由承揽人赔偿损失。（4）承揽人逾期交付定作物，应当向定作人偿付违约金，每逾期一天，按逾期交付部分的价款总额的_偿付违约金。（5）承揽人不能交付定作物的，应向定

15、作人偿付不能交付定作物部分价款总值_的违约金。（6）由承揽人负责送货的，如运输中造成定作物损坏，承揽人应当负责修理，达到合同规定的质量要求，否则定作人有权拒收。2定作人的违约责任（1）定作人如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿承揽人因此造成的损失。（2）定作人如中途废止合同，应偿付承揽人未履行部分定作物价款总值_的违约金。（3）定作人如未按合同规定的时间向承揽人提供图纸和其它技术资料，除交付定作物的日期得以顺延外，定作人应当偿付承揽人因停工待料的损失。（4）定作人如超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，向承揽人偿付违约金。（5）定作人如无故拒绝接收定作物

16、，应当赔偿承揽人因此造成的损失。（6）定作人如变更交付定作物地点，应承担因此而多支出的费用。第十九条声明及保证承揽人：1承揽人有权签署并有能力履行本合同。2承揽人签署和履行本合同所需的一切手续（_）均已办妥并合法有效。3在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对承揽人履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。定作人：1定作人有权签署并有能力履行本合同。2定作人签署和履行本合同所需的一切手续（_）均已办妥并合法有效。3在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对定作人履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政

17、行为。第二十条通知1根据本合同需要一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用_（书信、传真、电报、当面送交等）方式传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。2各方通讯地址如下：_。3一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起_日内，以书面形式通知对方；否则，由未通知方承担由此而引起的相关责任。第二十一条合同的变更本合同履行期间，发生特殊情况时，任何一方需变更本合同的，要求变更一方应及时书面通知对方，征得对方同意后，双方在规定的时限内（书面通知发出_天内）签订书面变更协议，该协议将成为合同不可分割的部分。未经双方签署书面文件，任何一方无权

18、变更本合同，否则，由此造成对方的经济损失，由责任方承担。第二十二条合同的转让除合同中另有规定外或经双方协商同意外，本合同所规定双方的任何权利和义务，任何一方在未经征得另一方书面同意之前，不得转让给第三者。任何转让，未经另一方书面明确同意，均属无效。第二十三条争议的处理1本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。2本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第_种方式解决（1）提交_仲裁委员会仲裁；（2）依法向人民法院起诉。第二十四条不可抗力1如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务，该义务的履行在不可抗

19、力事件妨碍其履行期间应予中止。2声称受到不可抗力事件影响的'一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方，并在该不可抗力事件发生后_日内向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料。声称不可抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不实际的一方，有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。3不可抗力事件发生时，双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同。不可抗力事件或其影响终止或消除后，双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同

20、的能力，则双方可协商解除合同或暂时延迟合同的履行，且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。4本合同所称“不可抗力”是指受影响一方不能合理控制的，无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服，并于本合同签订日之后出现的，使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震，以及社会事件如战争（不论曾否宣战）、动乱、罢工，政府行为或法律规定等。第二十五条合同的解释本合同未尽事宜或条款内容不明确，合同双方当事人可以根据本合同的原则、合同的目的、交易习惯及关联条款的内容，按照通常理解对本合

21、同作出合理解释。该解释具有约束力，除非解释与法律或本合同相抵触。第二十六条补充与附件本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。第二十七条合同的效力1本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。2有效期为_年，自_年_月_日至_年_月_日。3本合同正本一式_份，双方各执_份，具有同等法律效力。承揽人（盖章）：_ 定作人（盖章）：_法定代表人（签字）：_ 法定代表人（签字）：_委托代理人（签字）：_ 委托代理人（签字）：_签订地点：_

22、 签订地点：_年_月_日 _年_月_ 承包合同 篇5 发包人： （以下简称甲方） 承包人：（以下简称乙方）依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。第一条：工程概况1. 工程名称：办公室装饰2.工程地点：3. 工程范围：室内装修（见预算清单）4. 工程承包方式：本工程采用半包工包料方式承包（参见附件清单）5.工程造价：（1）工程预算总造价为￥ 元，大写人民币： 元整。 （2）本工程总造价计算依据：a、以工程设计施工图纸及设计变更、现场签证为依据。b、施工中甲、乙双方确认的施工障碍引

23、起的变更或增加措施等费用。 c、施工中甲方要求新增加的项目费用。第二条：工程期限1.经甲、乙双方商定：本工程合同工期为 天（日历），具体开竣工时间以甲、乙双方签订的开工报告为准。2.本工程计划开工日期为 年 月 日，计划竣工日期为 年 月 日。3.本工程在施工过程中，如遇下列情况，可顺延工期：（1） 由于不可抗力造成无法正常施工的；（2）由于甲方原因影响连续施工的（包括工程付款不到位）；（3） 由于设计变更或设计未确定的；（4）由于未办妥相关物业或行政审批手续的；（5） 由于施工工地（非乙方原因）一月内停电停水停气造成停工累计超过8小时；（6）由于甲方原因不能及时配套或配套单位不能配合而影响施

24、工的。第三条：工程施工准备与双方责任1.甲方责任：（1）开工前甲方协调各方面的关系，办妥进场手续，甲方承担进场手续费用。（2）组织好设计交底及图纸会审工作。（3） 委托 为甲方代表，实行工程质量、进度监理，代表甲方处理工程日常事宜。（4） 开工前 1 天，甲方腾空装修场地以便工程开工。（5） 做好甲方提供材料及设备的供应，落实建设资金，按期拨付工程预付款，办理现场签证，竣工验收。2.乙方责任：（1）提供完整的施工图纸及施工技术资料。（2）开工前组织有关人员熟悉施工图纸和设计资料，编制施工图预算和施工组织计划，制定施工总计划进度。（3）做好施工准备工作，组织好人员及材料设备的进场、采购、供应和管

25、理。（4）严格按施工图与说明书施工，确保工程质量，按合同规定的时间如期完工和交付，并承担双方约定的维修保养协议相关规定。人为损坏的修理由责任方负责，并承担费用。（5）委托 为乙方代表，代表乙方与甲方代表人员接洽。第四条：工程价款及支付1.本工程合同预算以施工图及施工方案的工作量为依据编制。2.由物业收取的管理配合、装修押金等相关费用，由甲方支付。3.本工程合同总价为￥ （ ）。4. *支付采取 按工程进度分段付款 方式。5.分段付款的时间及相应金额为：（1）合同签订时付合同价 50 %，计￥ （ 元整 ）；（2）玻璃进场时付合同价 45 %，计￥ （ 元整 ）；（3）工程竣工时，付总价的 5

26、%， 计￥ （ 元整 ）； 工程变更项目款项于双方确认，付完此款项方可施工增加工程。第五条：施工质量与设计变更 1. 坚持按图施工，任意一方不得随意变更设计，如遇下列情况给乙方造成损失，应由责任方负担。（1）发现设计有错误或严重不合理，乙方通知甲方后，甲方应在三天内与设计单位商定，发出变更设计文件，甲、乙双方签协后方准施工。（2）设计变更超出原设计标准或规模时，甲方必须按审批程序重新报批，甲、乙双方签协后方准施工。（3）如因甲方投资不足，不能及时拨付工程进度款，造成中途停建、缓建，甲、乙双方应商定对在建工程做到安全到位，并由甲方承担乙方的经济损失。（4）如因乙方施工技术、质量和原材料不达标，造

27、成中途停建、缓建，甲乙双方应商定对在建工程做到安全到位，并由乙方承担甲方的经济损失。2.乙方如遇到重要及复杂的隐蔽工程内容，可通知甲方共同验收，如甲方未按时参加，乙方可自行检查验收，甲方应予承认。第六条：工程竣工验收及结算1. 乙方在工程竣工前书面或口头通知甲方验收。2. 甲方应在接到验收通知组织验收并在验收后出具工程验收证明。3. 工程未经验收，甲方提前使用，应视为甲方已确认工程合格，若使用后发现质量问题，由甲方承担责任。4. 乙方于工程竣工后，提供一年的免费维修服务，但不包含人为原因造成的损坏部分。第七条：工程安全生产、文明施工1. 甲方对乙方承担的工程要做好安全交底，明确安全要求并进行监

28、督检查，双方应按规定协商相关安全生产责任和治安消防事宜。2.乙方必须认真贯彻安全生产、文明施工的规章制度，做好安全生产、文明施工教育工作，严格安全操作规程、文明施工要求及严格执行治安消防条例。3.工程在施工期间，乙方人员发生工伤和急病等，甲方有提供方便、协助抢救义务，责任和费用均由责任方负担。第八条：工程处罚及仲裁1.按本工程合同工期拖延一天，按工程总造价的千分之二进行处罚，工期处罚待本工程竣工后一次结清。若因一方违约，由违约方承担合同价的30%的违约金。2. 甲方拖延结算及付款，按国家现行有关规定执行。3. 本合同在执行过程中发生合同纠纷，当事人双方应及时协商，协商不成时，任何一方均可申请双

29、方上级主管部门或建设主管部门进行调解，调解不成时可向工程所在地的仲裁委员会提请仲裁或者向工程所在地人民法院提起诉讼。第九条：附则1.本合同未尽事宜，双方及时协商增补条款，补充条款与本合同具有同等法律效力。2.本合同一式 贰 份，双方各执 壹 份；工程预算书 贰 份，双方各执 壹 份。3.本合同经双方签字盖章后生效，工程竣工验收交付后保修期满，工程价款结清自动终止。4.本合同有效附件。（一） 乙方提供平面图纸；（二） 工程预算书；（三） 补充条款；（四） 其他。甲方（盖章）： 乙方（盖章）：法定代表人： 法定代表人： 代理人：代理人： 单位地址：单位地址： 电话：电话： 承包合同 篇6 甲方：乙

30、方：20xx年1月22日，信宜市水务局（以下简称甲方）向社会公开招标发包其属下企业信宜市响水电站（以下简称电站）经营权。在竞标中，xxx（以下简称乙方）中标。按招标规定，电站经营权由乙方承包。为了更好地管理好该电站，经甲、乙双方协商，本着诚实、守信、公平、公开、公证、务实的原则，订立本合同。一、电站权属问题（一）所有权电站的所有权永属甲方所有。该电站一切固定资产，不论新旧和何种形态，其产权、财物处置权属甲方所有。（二）甲方将电站经营权发包给乙方，在承包期限内，乙方只有电站的经营权、使用权、管理权、收益权。二、承包期限乙方承包甲方的电站的经营权、使用权、管理权、收益权的时间为：从20xx年 月

31、日起至20xx年 月 日止。三、乙方义务及权利（一）义务1、如无特殊情况，乙方每年向甲方交纳人民币叁拾捌万伍千元（小写385000o0元）租金，分两次交，第一次于每年的7月30日前交纳贰拾万元整（小写200000o0元），第二次于次年的l月30日前交纳壹拾捌万伍千元（小写l85000o0元）。2、乙方将电站每年的税后电费总额的30划给信宜市财政局。3、乙方负责缴纳电站的营业税。4、电站发生机械、生产、人员、灾害等事故，乙方1小时内向甲方报告。（二）权利1、在承包期限内，乙方履行本合同规定的义务，拥有电站的经营权、使用权、管理权、收益权，甲方不得干涉。2、乙方拥有电站员工的聘任、管理、使用等权利

32、，甲方不得干涉。乙方有权聘用电站部分原职工。3、乙方拥有电站的改造、维修方案制订权。4、如遇特大自然灾害，造成电站毁灭或未毁灭但已损毁严重，乙方有权终止本合同，退出承包，有权领回全部押金。四、甲方义务、责任及权利（一）义务、责任1、电站的一切证件由甲方负责办理，也可委托乙方代办理。办理电站证件的所有费用由甲方负担。甲方要按规定按时办理电站相关证件的年审。2、甲方派日常管理人员与乙方经营管理负责人协调电站日常工作，如有变换甲方管理人员，当日知会乙方。3、因电站属甲方所有，根据中华人民共和国物权法规定，电站所得税由甲方负责缴纳。4、甲方负责因电站发包造成原职工下岗的思想解析工作、安置工作、谴散工作

33、。如因电站原职工思想不通，造成电站承包期间给乙方造成经济损失，由甲方负责全额赔偿给乙方。5、电站一切农业关系均由甲方负责处理完毕，不得影响乙方生产。（二）权利1、甲方有与乙方协商制订电站改造、维修方案的权利。2、甲方有每年从乙方收取人民币叁拾捌万伍干元（小写385000。o0元）租金的权利，如乙方不按时按额交纳，有终止电站承包合同的权利。五、押金、守约、违约问题（一）押金交付方式。乙方向甲方交纳人民币壹佰伍拾万元（小写1500000。o0元）作押金。竞标时，乙方提交的竞标保证金自动转入作承包押金，不足部分，乙方在签本合同一次性交清，共150万元人民币。甲方开具收据给乙方。乙方如约履行合同，甲方在合同到期之日，将押金及其产生的利息全数退回给乙方。本承包合同到期，如甲方不按时退还押金，乙方按日利率万分之十向甲方计收滞纳金。（二）押金保管方式。乙方