承包合同范文集合5篇

1、承包合同范文集合5篇 承包合同 篇1 甲方：乙方：为了改善临江江滩公园东侧居民的居住环境，维护社会稳定，经市、区政府批准，建设临江街道综合楼。经双方协商订立如下联合建房合同：一、工程名称：临江街道综合楼二、工程地点：临江江滩公园东边三、工程规模及结构层次：本项目为框架结构30层。总建筑面积22000平方米。办公建筑面积1500平方米以内，住宅建筑面积20500平方米，一至二层为办公用房。一层以下为架空层。四、承包方式：建设单位为甲方，乙方为投资方。甲方委托乙方投资建房。除办公用房外，乙方自行售房，自负盈亏，甲方不负责建房中所发生的债权债务，开工建设后，建设单位为乙方。五、双方的权利和义务甲方的

2、权利和义务1、负责办理堤防、规划、土地等前期全部手续，完成规划建筑面积不少于22000平方米的批建指标。2、协助办理立项、拆迁、图纸审查，招投标等手续，协助规划，消防和环保等验收。有关费用由乙方承担。3、甲方配合乙方负责拆迁工作，处理周边关系。4、负责规划、工程施工图纸设计。但工程施工图设计费用由乙方承担。5、甲方协助乙方按有关规定办理水电增容的相关手续。乙方的权利和义务1、乙方负责承担偿还批建总建筑面积的21.89%即安臵4800平方米。该指标实行包干。2、乙方向甲方交建房承包费叁佰万元，付款方式：第一期付款壹佰万元，于订立本合同时付给甲方，第二期壹佰万元于房屋封顶时付清，第三期于房屋竣工后

3、付清。3、乙方应在规划批准的办公用房指标内，建办公用房1500平方米，该综合楼一至二层为办公用房。甲方收取乙方的建房承包费，主要用来购买该办公用房，每平方米按成本价1500元结算，即贰佰贰拾伍万元。该房款甲方在交付办公用房时一次付清。该部分营业税由乙方缴纳。4、乙方按规定交纳有关的城建配套费，土地出让金等各项税费。5、负责施工中的人员和财产安全。如施工中发生安全治安等事故，一切损失由乙方负责，甲方不付任何责任。6、承担图纸设计费、拆迁服务费，流动人口计生管理费，卫生费和治安管理费。7、乙方负责安排施工队伍和监理单位的招标、投标，并承担相关费用。8、乙方承担该综合楼办理水电增容的相关费用和办理房

4、产，土地权证应由房地产开发商交的费用。(整栋房屋政策规定由开发商承担的房屋维修基金等费用。)9、乙方承担政策规定由开发商负担的营业税等税费。七、违约责任1、甲方手续不到位和其它的原因造成乙方不能施工，甲方放弃办公用房权利，并承担乙方的损失。2、乙方不按合同交付办公用房和交付安臵还建房，乙方应承担等值赔偿费，并承担甲方的损失。3、因乙方施工工程不合格，或其它原因导致工程无法交付使用，损失由乙方承担。八、其它要求乙方应按规划，土地等批建要求施工，保质保量完成工程任务，不得擅自增加建筑面积，擅自增加的后果自负。九、工程期限此工程从20xx年12月至20xx年12月，施工期限一年。十、本合同未尽事宜，

5、另行协商，如签订补充协议，连同本合同具有同等法律效力。十一、本合同一式四份，双方各执两份。该合同在双方签章，乙方付甲方壹佰万元后生效，在工程竣工，交付办公用房和安臵换建房双方结算完毕后失效。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日 承包合同 篇2 合同编号：_发包人：_ 签订地点：_承包人：_ 签订时间：_年_月_日第一条 发包人将位于 发包给承包人使用，承包人按约定从事经营活动。第二条 承包期限：从_年_月_日发包人将饭店交付承包人使用，到_年_月_日收回。第三条 承包金及交付的时间、方式承包金每月（大写）_元。承包金每_个月交

6、一次，先付后用，第一次承包金于合同生效后_天内交给发包人，第二次承包金于_交清，以后交付方式以此类推。第四条 承包饭店的经营范围_第五条 承包人应当合法经营，承包人在经营过程中发生的所有债权债务与发包人无涉。第六条 承包人承担在经营过程中所有需支出的费、税，()发包人不承担任何费用。第七条 发包人允许承包人对饭店进行装修，该装修按5年期限折旧，若在5年内发生拆迁事由，实际获得的赔偿归发包人所有，发包人补偿承包人所剩年数的装修折旧费用。合同期满，该装修无偿归发包人所有。第八条 未经发包人同意，承包人不得转承包饭店。发包人同意转租的，转租合同终止期不得超过原承包合同期限，因第三人造成损失的，承包人

7、应当赔偿损失。第九条 合同解除的条件：_第十条 违约责任：任何一方有违约行为，均应向非违约方支付违约金 元，并赔偿相应的损失。第十一条 由于非发包人原因造成的标的物拆迁、灭失，发包人免责。第十二条 合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，可直接向房屋所在地的人民法院提起诉讼。第十三条 其他约定事项：发包人（章）： 承包人（章）：住所： 住所：法定代表人 （签名）： 法定代表人（签名）：居民身份证号码： 居民身份证号码：委托代理人 委托代理人： 承包合同 篇3 甲方：海南八味实业有限公司 （转包方）乙方： （受让方）为了加速海南国际旅游岛的开发建设，充

8、分发挥各自方面的优势，在平等互利的原则上，经双方友好协商，甲方将承包海南省定安县富文镇田头村委会经济农场的4084.48亩土地转包给乙方开发经营。为了保护农村土地承包经营权流转双方当事人的合法权益，促进双方依法履行义务，根据中华人民共和国农村土地承包法及其他相关法律、法规的规定，经双方平等协商，订立本合同条款。第一条 转包土地概况本承包土地面积2722989.1平方米（4084.48亩）（以国土部门确定的土地面积为准），东至木头一、二、三经济社，王介经济社；南至王介经济社；西至大坡沟；北至木头一、二、三经济社。第二条 转包方式甲方将海南八味实业有限公司100%的股权及公司名下承包4084.48

9、亩的土地使用权转让给乙方经营。第三条 转包期限土地承包经营使用权承包期限按原李爱柳承包合同，即从20xx年4月11日起，至20xx年4月11日止。第四条 转承包租金及付款方式1、转包土地使用权及地上附属物，按每亩每年600元/亩计算，共计五十年租金为：壹亿贰仟贰佰伍拾叁万肆仟肆佰元整（￥12253.44万元），该款含青苗补偿在内。2、付款方式：合同签订之日起，乙方先首付1000万元给甲方指定的银行账户；()余款11253.44万元，乙方在三个工作日内，汇入甲、乙双方指定的银行共管账户；甲方将海南八味实业有限公司的法定代表人莫绍兴及100%的股权变更为乙方指定名下的同时，从共管账户解付7153.

10、44万元给甲方指定的银行账户。3、余款4000万元，青苗补偿时结清。第五条 土地承包使用权交付与回收，按甲方（李爱柳）与田头村委会签约的承包合同规定条款履行。第六条 甲方的权利和义务1、负责按原承包合同转让给乙方名下。2、协助乙方沟通完善政府相关事宜。3、协助乙方按国土部门测量的土地四至定位（围墙、铁丝网等）。第七条 乙方的权利和义务1、按甲方原承包合同约定条款转包的土地具有自主生产经营权，经营决策权、产品处置权。2、按照甲方原承包合同条款规定按时足额交纳土地承包费用及补偿费用，在国家法律、法规和政策允许范围内，从事生产经营活动，如不能依法经营开发，造成损失，乙方自行承担责任。第八条 协议的变

11、更和解除有下列情况之一者，本协议可以变更或解除。1、经当事人双方协商一致，又不损害国家、集体和个人利益的；2、订立协议所依据的国家政策发生重大调整和变化的；3、一方违约，使协议无法履行的；4、双方履行本协议条款完毕；5、因不可抗力使协议无法履行的。第九条 争议的解决在履行本协议过程中发生的争议，由双方协商解决，协商或调解不能解决的，双方均有权向仲裁委员会或法院起诉。第十条 其他约定1、在协议执行期间，任何一方不得擅自改变或解除合同。2、协议未尽事宜，由甲乙双方协商做出补充规定，补充规定与本协议具有同等法律效力。3、本合同一式二份，甲、乙双方各一份。4、本协议自乙方首付1000万元款项到甲方指定

12、银行账户之日起生效。甲方：（盖章）代表：（签字）乙方：（盖章）代表：（签字）*年*月*日 承包合同 篇4 甲方：乙方：为了提高堰塘利用率，加快经济发展，根据国家有关规定，按照自愿、平等、公正的原则，甲、乙双方就堰塘承包事宜，经协商特签下以下协议：一、承包堰塘地地址范围及面积：卓营五组，东至路边，西至南北排水沟，南至路边，北至东西排水沟，_ ,面积为_亩。二，堰塘租赁用途：乙方根据需要自主开发。三，承包时间：自 年月日至 年月 日起，共计 年，租赁期间若政府征用或商业开发，乙方在堰塘上的投入、附属物归乙方所有。四、承包费用及支付方式：此堰塘承包费为_元/ 年。乙方应在每年的1月1日前将承包费交给

13、甲方，逾期不交，乙方应向甲方交罚1000元的滞纳金。五、违约责任：此协议签订后，甲乙双方如有违约，将双倍赔偿对方的经济损失。六、 本合同未尽事宜，由甲乙双方共同协商达成的补充协议与本合同具有同等效力。七、此协议一式两份，甲乙双方各执一份，自签字之日起生效。甲方（签字）： 乙方（签字）：年月日 承包合同 篇5 根据劳动局、民政局的有关法规条文，经甲、乙双方友好协商，一致同意签订本协议书，以供共同信守执行。一、甲方*，根据经营需要，现聘请乙方任厨师长，并做技术管理及厨房日常管理，有效期为年月日至年月日。二、甲方每月付给乙方税后工资人民币元（大写：）每月16号前支付上月工资。为便于管理，甲方付现金给

14、乙方厨师长先生，由其统一发放工作，乙方按条款第九条正常离店时，甲方须足额、按时发放全部工资，不得以任何理由拖欠、克扣工资。乙方签定本协议后需交纳人民币元作为保证金，正常离店时保证金全部退还。三、乙方与甲方共同协商组织安排有一定技术级别职称和熟练操作技能的厨师担任厨房内炒锅、打荷、砧板等技术岗位工作。按目前营业情况，上述工资含厨师长在内的人薪酬。四、在工作期间，乙方人员要做到：遵守甲方的规章制度及国家法律法规，乙方保证厨房内工作人员的储备，保证在少数人请假、休息时不影响酒店正常经营。同时既要保证菜肴质量，又要不断推出新品种、新花样，力求做到让客人满意，尽心尽力为甲方的发展创造财富。五、在合作期间

15、，甲方须为乙方提供必需的工作条件和约定的生活待遇。如对乙方人员安排有异议，可及时向乙方提出，乙方应及时改进，达到双方满意。六、甲方不得命令、诱导乙方做违背国家任何法律之事，否则责任由甲方负责；乙方所带人员在外出、下班后不得做出有违反任何法律、法规，违害酒店利益之事，否则后果自负。七、若出现工伤事故，应分清责任后处理。在情况紧急时店方可先出50%以上资金用于救急。然后按国家有关法规处理。八、甲方承诺营业收入达到人民币壹拾壹万奖励给乙方人民币伍佰圆，在此基础上营业收入每增加人民币壹万圆奖励人民币伍佰圆，厨房人员增加此奖励酌情考虑。另外乙方需保证毛利率（包括煤气）达到46%50%之间，46%以下每低1%扣罚乙方200元人民币，50%以上每高1%奖励乙方200元人民币，最高不得高于56%，同时乙方必须保证菜品的份量及主辅料的合理搭