关于道路工程施工合同

1、关于道路工程施工合同 关于道路工程施工合同1 发包方（甲方）：承包方（乙方）：根据（中华人民共和国合同法）有关规定，结合工程的具体情况，签订本合同。一、工程项目1、工程名称：二期施工临时道路2、工程地点：新塘镇白江村田吓社3、工程内容：二期施工临时道路，总长330米，宽8米。4、乙方不得将本合同项目下的工程转包或分包给其它施工单位。5、承包方式为总价包干。乙方采取包工包料的承包方式，包含税金、水电费等。二、工程造价：人民币65.32511万元（陆拾伍万叁仟贰佰伍拾壹元壹角整）。三、工期：工程总工期为15天，自_年_月_日开工，至_年_月_日竣工验收止。四、工程质量达到合格标准。工程保修期为两年

2、，保修期自竣工验收签字之日起计。五、材料及设备由乙方采购供应至施工场地，材料要经甲方验收后，方可使用。六、工程款支付1、甲方在合同生效后5日内支付合同总价款的30%、2、工程完工，竣工验收后，付至合同总价款的100%。七、双方责任甲方委派现场管理代表，监督检查工程质量、进度，工程期间的质量验收及其他事宜。凡施工期间发生的施工质量、安全事故均由乙方负责。施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由乙方承担，对竣工验收后保修期内发现的施工质量问题负责免费返修。八、工程验收以施工图、相关验收规定为依据，达到合格标准。九、违约责任1、乙方逾期完工，每逾期1天，由乙方付给甲方300元罚金。2、

3、工程验收达不到合格标准的，由乙方付给甲方罚金1万元，并负责无偿返修。本合同一式两份，甲、乙双方各一份。甲方：乙方：负责人：负责人：日期：日期： 关于道路工程施工合同2 发包人（全称）：承包人（全称）：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本协议。一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：二、工程承包范围承包范围：三、合同工期：开工日期：竣工日期：合同工期总日历天数天。四、质量标准工程质量标准：五、合同价款：金额（大写）：元（人民币）六、发包人向承包人承诺按协议约定的期限和方式支付协议价

4、款及其他应当支付款项。七、协议生效协议订立时间：年月日协议订立地点：本协议双方约定生效，本协议生效后承包方和发包人各持一份。发包人：（公章）承包人：（公章）住所：住所：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：_年_月_日_年_月_日 关于道路工程施工合同3 发包方（甲方）：代表人：承包方（乙方）：责任人：按照中华人民共和国合同法的规定，甲乙双方就_项目的道路照明安装工程达成一致意见，结合本项目工程的具体情况，订立如下协议，双方共同遵守。第一条、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、施工范围：4、承包方式：5、工程造价：6、工程工期：（1）从甲方通知乙方进场施工之日起计算，

5、工期暂定为_天。（2）施工期间，如遇不可抗力，无法施工，则工期顺延。第二条、甲方责任1、甲方应积极配合乙方施工，给乙方施工创造有利条件，保证施工段内的场地、通道平整畅通。2、甲方应在乙方通知验收后三日内组织验收。3、甲方应按照本合同的规定支付工程款。第三条、乙方责任1、按照国家电力工程质量标准，负担施工任务。2、负责协调电业局，办理施工许可、竣工验收，相关资料转移及手续的办理。3、在施工前，由乙方申报开工报告，报告经甲方同意后，方可进行工程施工。工程竣工后，乙方负责协调电业局做好工程竣工验收工作。4、乙方应保证组织工作的工人具备相应资质，并保证安全文明施工，不得酒后作业。第四条、施工条件1、做

6、好施工前的线路测量定位，并进行复测；2、基坑的回填夯实，要求夯实程度达到原状土密实度的80%及以上。第五条、关于工期的提前与延迟1、甲方要求比合同约定完成的工期提前竣工时，应征得乙方的同意。2、因甲方未按约定完成工作而影响工期，工期顺延。3、因乙方责任不能按期开工或中途无故停工同，影响工期的，工期不顺延。第六条、工程质量与验收1、本工程质量应达到国家质量评定合格标准，将按照城市电力规划规范中的有关规定验收。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时，应向乙方支付由此增加的.费用。2、甲乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收的，乙方可自行验收，甲方

7、应予承认。若甲方要求复检时，乙方应予办理复检。若复检合格，甲方承担复检费用，由此造成的停工，工期顺延；复检不合格，其复检及返工费用由乙方承担，工期不顺延。3、由于乙方原因造成任何质量事故，其返工费用及因质量事故给甲方造成的损失均由乙方承担。4、工程竣工后，乙方通知甲方验收。验收合格后，由乙方协调电业局及相关部门办理验收、移交手续。第七条、保修期工程竣工验收后，开始计算保修期，保修_年。在保修期内出现由乙方原因引起的质量问题，乙方无条件保修。因使用不当所造成的一切责任事故，由使用甲方负责。第八条、工程价款与结算1、本工程无预付款。2、甲方应在工程竣工验收合格，建设单位付款后30个工作日内付至工程

8、款的95%。剩余5%作为工程的质保金，自工程竣工验收合格之日起满一年后，一月内付清质保金。3、质保金在质保期满后，如不发生维修情况，由甲方返还乙方。第九条、安全条款1、乙方提供的施工图纸或做法说明，应符合10kv电力电缆埋地方式铺设施工及验收规范（gb5017392）及电力部门的有关规定。2、由于乙方原因造成的任何安全事故，均由乙方承担一切经济损失。3、若是第三人造成的安全事故，甲方有义务协助乙方向第三人追究责任。第十条、争议解决1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。2、当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，双方均可

9、向工程所在城人民法院起诉。第十一条、附则1、本合同未尽事宜，双方另行协商约定。2、本合同正本_份，双方各执_份，具有同等法律效力。甲方：地址：联系人：联系电话：工程所在地：签订时间：_年_月_日乙方：地址：联系人：联系电话：工程所在地：签订时间：_年_月_日 关于道路工程施工合同4 甲方：乙方：为明确双方的权利和义务，遵循平等、公平的原则，根据相关法律和法规，甲方就乙方承包施工的工程内容与乙方达成如下协议，望双方共同遵守。一、工程名称：二、承包工程内容：三、承包及付款方式：包工包料，暂估价为万元，每月按实际完成工程量的%支付进度款。四、工期：_年_月_日开工到_年_月_日竣工。五、工程质量1、乙方应严格按照国家有关建筑、市政工程施工规范、规程和标准进行施工。2、隐蔽工程必须接受业主单位派驻工地代表检查验收和质量监督签证后，方可进行下一道工序。3、工程竣工后由甲方组织有关人员进行初验，发现不合格工程部位，必须无条件返工，直到合格为止。六、工程造价1、工程承包预算造价执行（20xx）浙江省市政设施养护维修工程定额；材料价格按施工当期的湖州市建设工程造价信息、浙江省建设维修工程造价信息计取；工程量按实计取；人工费按相应规定调整。2、工程竣工后，按实际工作量由乙方编制竣工决算，甲方报审价部门审核后，结算工程承包