版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、委托施工合同15篇 委托施工合同1 发包方(甲方):承包方(乙方):身份证号码:本着公平合理、互惠互利的原则,经甲乙双方共同协商,甲方将室内装饰工程委托给乙方施工。双方就具体事宜达成以下协议:一、工程概况:1、工程名称:2、工程地址:3、承包范围:居室面积:居室间数:4、工程内容(附工程设计图纸、工程预算报价书)二、承包方式:1、工期:_天,自_年_月_日开工,于_年_月_日竣工。2、工程承包价款:a、工程承包价按双方商议的工程项目单价进行结算(附工程项目承包单价表)。b、工程承包总价按工程实际完成量进行汇总计算。3、承包信誉保证及质保条款:a、根据甲方公司工程管理规定,乙方自愿在合同签定后,
2、一次性向甲方缴纳个人信誉保证金xxx元。甲方财务部出具相应收据,待该工程竣工验收合格后,甲方在十日内返还乙方。b、乙方所缴纳信誉保证金主要用作其施工队信誉担保,如发生乙方在承包施工期间有违反公司各项管理规定及施工标准、诽谤公司声誉等影响公司利益的行为,公司有权在其信誉保证金中做出相应处罚。c、工程竣工验收合格后,乙方无条件执行工程保修期一年并按乙方工程承包款总价_%缴纳工程质保金(即;_元)。保修期内发生一切费用及经济损失由乙方承担。工程保修期间乙方接到甲方电话维修通知应在12小时内安排人员进行维修。不按时间维修或维修没有让客户满意,公司有权在其工程质保金中做出相应处罚。派其他施工单位解决,加
3、收实付费用的20%作为管理费。保修期满甲方退还质保金。4、工程质量及管理约定:a、乙方无条件承诺其承包施工的工程验收合格(以客户签字认可工程竣工验收单为准)。b、工程验收合格后,乙方应负责在一周内收取业主方_%工程尾款,该款作为甲方支付乙方的工程承包款。5、工程款支付方式:a、合同签定后,甲方根据乙方施工进度及施工累计工日,由甲方现场项目管理人员签发领款单,乙方到甲方财务部领款。b、乙方工程承包款累计领取额,在工程竣工验收合格之前不能超过乙方工程承包款总价的_%,尾款待工程竣工后与甲方进行结算。结算时间为工程竣工验收后_天内。6、双方其它约定:三、工程质量要求:按家庭装饰工程施工和质量验收标准
4、由设计员或施工监理分阶段进行验收和整体工程竣工验收。若出现严重质量问题,甲方有权勒令乙方停工并撤换工程队,其中造成的所有损失及经济赔偿责任由乙方承担。四、甲方的责任及义务1、提供全套施工图纸和完成工程项目变更手续。2、开工前,向乙方提供确认的施工图纸或做法说明,向乙方进行现场交底。3、派监理对现场施工进行工艺、工序、质量、进度的监督。4、严格按合同约定的付款方式对乙方进行工程结算。五、乙方的责任及义务1、严格遵守公司制定的各项规章制度。2、在前一段工程完工验收合格后,方可进行下一阶段的施工。验收单必须有客户签字。3、严格遵守甲方规定的现场文明施工条例和施工队日常管理条例,切实做好现场文明施工及
5、安全工作,因施工不当造成的一切经济损失由乙方承担并赔偿。4、必须对签字工程的金额保密,违者罚款人民币壹仟元整。5、必须在保质、保量、保工期原则下完成工程任务,超期每日乙方按工程款的5%向甲方缴纳违约金。6、甲方有权指定施工工人,乙方必须服从。7、乙方要确保施工现场作业人员、相邻居民人身安全;防止火灾和水、电、煤气事故发生;防止物品损坏。凡有上述情况发生,一切责任由乙方承担。六、争议或纠纷处理1、本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下双方可采取协商解决或报请公司总办进行协调。2、当事人不愿通过协商、调解解决或协商、调解不成时,双方可通过仲裁委员会仲裁,或向人民法院起诉。七、附
6、则1、本合同甲、乙双方各执一份。2、本合同双方签字盖章后生效,本合同履行完成后(除有关保修条款仍生效外)自动终止。甲方:乙方:代表人:家庭住址:单位地址:邮政编码:电话:电话:_年_月_日 委托施工合同2 发包方(甲方):_承包方(已方):_为提高泵站品位,创造良好的工作环境,经甲、乙双方协商一致,甲方将_委托给乙方施工,为确保如期保质完成本工程,双方本着互相支持、紧密配合的原则,结合本工程具体情况,明确双方职责,特签订本合同,条款如下:一、工程地点:_。二、工程内容土层基础、绿化及其他部分工程(详见图纸)。以上项目经双方会审图纸之要求及附后预算总表所列项目、规格、备注、数量、要求施工。三、工
7、期1.开工日期:本项目工程从_年_月_日起至_年_月_日止,共_个日历天。2.施工期内,若因停水、停电、大雨、暴雨天等因情况或甲方书面确认工期可顺延。3.因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。四、工程合同价款经协商本合同总承包价款为人民币:_整。若施工过程中甲方有变更需要增加工程,则按实结算。五、承建方式乙方对工程包工、包料;包质量、包验收合格、包安全、包工期、包文明施工。1.乙方负责提供所承建工程材料,必须经双方确认方可进料施工。2.施工期间甲方负责乙方施工发生的水电费用。六、工程付款办法1.本合同自甲、乙双方签订后3天内由甲方向乙方支付订金为合同价款的30%,即人民币_整。乙方收款后第
8、二天安排人员进场施工。2.待完成总工程80%后,甲方于3天内向乙方支付工程合同价款的30%,即人民币_整。3.工程竣工后,甲方于一周内向乙方支付工程合同价款的20%,即人民币_整。4.竣工验收合格后一个月内,向乙方支付工程合同价款的10%,即人民币_整。七、工程质量1.乙方必须严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求及有关园林绿化施工规范进行施工,完工后达到_级。2.在施工过程中,乙方必须服从甲方监督管理,若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项,甲方有权提出并要求返工、修改,其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承担。3.乙方要确保施工现场清洁,及时清理废弃物,做好
9、文明施工。八、工程竣工验收结算乙方于竣工后五天内向甲方提交竣工资料及验收报告,甲方在收到竣工验收报告后_天内组织有关部门进行验收,并于验收后五天内根据设计施工图纸、合同、补充合同及有关园林绿化标准给予合格批准或提出整改意见。乙方须按甲方要求整改,并承担因此造成的一切费用。甲方在验收合格后依据合同、补充合同及增加工程的签证清单进行结算,并于_个工作日内结算完毕。九、延期违约责任乙方必须在施工期内按质、按量、按期完成工程。若工程延误,则每延误一天计罚人民币_元;若工程提前完成,则每提前一天完成奖励人民币_元。若因甲方责任或不可抗力因素而令工程延误,乙方提出书面要求,甲方在三天内书面确认工期可顺延。
10、如甲方未能按合同规定付款,逾期三天,乙方有权停工或对已完成工程进行围蔽处理,因此所造成的工期延误及经济损失由甲方负责。十、养护管理1.期限:以工程竣工验收合格之日起计算,绿化保养期为十二个月,第3 / 7页保养期从竣工验收之日开始计算,保养期满后由乙方以书面形式通知甲方接收。2.质量要求:大树及时支撑固定,栽植后及时浇水,及时中耕除草、施肥、修剪,及时防治病虫害,确保苗木正常生长。养护达到国家城镇绿地园林养护标准。十一、合同生效与终止本合同自双方代表签字并加盖公章后生效。工程质保期满,甲方将款项结清后合同即告终止。十二、合同份数本合同一式_份,具有同等效力,甲、乙双方签字盖章后各执_份。其它由
11、甲乙双方分送有关部门存档。本合同未经事宜,双方协商解决。甲方代表(盖章)_乙方代表(盖章)_合同签订日期:_签约地点:_ 委托施工合同3 甲方:乙方:甲方委托乙方承担工程施工图深化设计,经双方协商一致,签订以下合同。第一条本合同依据下列文件签订:中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建设工程勘察设计市场管理规定。第二条本合同设计项目的内容:名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。第三条甲方人应向乙方提交的有关资料及文件:第四条乙方应向甲方交付的设计资料及文件:第四条本合同设计收费估算为_元人民币。设计费支付进度详见下表。说明:1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。2.在提交最后一
12、部分施工图的同时结清全部设计费,不留尾款。3.实际设计费按初步设计概算(施工图设计概算)核定,多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时,双方另行签订补充协议。4.本合同履行后,定金抵作设计费。第五条双方责任5.1甲方人责任:5.1.1甲方按本合同第三条规定的内容,在规定的时问内向乙方提交资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责,甲方不得要求设讨人违反国家有关标准进行设计。甲方提交上述资料及文件超过规定期限5天以内,乙方按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限5天以上时,乙方有权重新确定提交设计文件的时问。5.1.2甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作
13、较大修改,以致造成乙方设计需返工时,双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,甲方应按乙方所耗工作量向乙方增付设计费。在未签合同前甲方已同意,乙方为甲方所做的各项设计工作,应按收费标准,相应支付设计费。5.1.3甲方要求乙方比合同规定时间提前交付设计资料及文件时,如果乙方能够做到,甲方应根据乙方提前投入的工作量,向乙方支付赶工费。5.1.4甲方应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员,提供必要的工作生活及交通等方便条件。5.1.5甲方应保护乙方的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经乙方同意,甲方对乙方交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三
14、人转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,甲方应负法律责任,乙方有权向甲方提出索赔。5.2乙方责任:5.2.1乙方应按国家技术规范、标准、规程及甲方提出的设计要求,进行工程设计,按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料,并对其负责。5.2.2乙方按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向甲方交付资料及文件。6.2.3乙方交付设计资料及文件后,按规定参加有关的设计审查,并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。乙方按合同规定时限交付设计资料及文件,本年内项目开始施工,负责向甲方及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工,乙方仍负责上述工
15、作,但应按所需工作量向甲方适当收取咨询服务费,收费额由双方商定。5.2.4乙方应保护甲方的知识产权,不得向第三人泄露、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给甲方造成经济损失,甲方有权向乙方索赔。第六条违约责任:6.1在合同履行期间,甲方要求终止或解除合同,乙方未开始设计工作的,不退还甲方已付的定金;已开始设计工作的,甲方应根据乙方已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。6.2甲方应按本合同第五条规定的金额和时间向乙方支付设计费,每逾期支付一天,应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过3天以上时,乙方有权暂停履行下阶段
16、工作,并书面通知甲方。甲方的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建,甲方均按7.1条规定支付设计费。6.3乙方对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方员错误造成工程质量事故损失,乙方除负责采取补救措施外,应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和乙方责任大小向甲方支付赔偿金,赔偿金由双方商定为实际损失的%。6.4由于乙方自身原因,延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的千分之二。6.5合同生效后,乙方要求终止或解除合同,乙方应双倍返还定金。第七条其他7.1甲方要求乙方派专人留驻施工现场进行配合与解决
17、有关问题时,双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。7.2乙方为本合同项目所采用的国家或地方标准图,由甲方自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定乙方交付的设计资料及文件份数超过工程设计收费标准规定的份数,乙方另收工本费。7.3本工程设计资料及文件中,建筑材料、建筑构配件和设备。应当注明其规格、型号、性能等技术指标,乙方不得指定生产厂、供应商。甲方需要乙方的乙方员配合加工定货时,所需要费用由甲方承担。7.4甲方委托设计配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,应吸收承担有关设计任务的乙方参加。出国费用,除制装费外,其它费用由甲方支付。7.5甲方委托乙方承
18、担本合同内容之外的工作服务,另行支付费用。7.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。7.7本合同发生争议,双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由_经济合同_仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构,事后又未达成仲裁书面协议的,可向人民法院起诉。7.8本合同一式_份,甲方_份,乙方_份。7.9本合同经双方签章并在甲方向乙方支付订金后生效。7.10本合同生效后,按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。7.11本
19、合同未尽事宜,双方可签订补充协议,有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等,均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。甲方(公章):_乙方(公章):_法定代表人(签字):_法定代表人(签字):_年_月_日_年_月_日 委托施工合同4 甲方:乙方:经协商,甲方将通用公司厂房墙板委托乙方施工。双方遵照中华人民共务法、中华人民共和国建筑法、及其有关规定,为明确双方权利、义务和责任,签定本合同,并共同信守。一、工程名称:通用公司厂房二、工程地点:通用公司三、工程内容:上墙板、包边。四、承包方式及付款要求:料到现场付款50%。1、承包方式:包工包料。2、质量与验收3、按国家现行建筑安装工程施工
20、规范和验收标准进行施工,该项目质量达到合格。五、安全:乙方按有关规定采取严格的安全措施,承担自身因安全措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。六、其他:1、乙方必须遵守甲方有关规章制度、厂纪、厂规,做到文明施工。2、甲方负责地方有关职能部门及地方民事干扰施工的协调工作。3、乙方必须坚持文明施工,确保无纠纷事故发生。4、在合同履行过程中如发生争议,甲乙双方协商解决,协商汪成,由司法部门裁决。七、本合同自甲乙双方代表签字(盖章)之日起生效,本合同一式两份,甲乙双方各执一份。甲方: 乙方:甲方代表: 乙方代表:年 月 日 委托施工合同5 发包人(以下简称甲方): 设计人(以下简称乙方):发包人委托设
21、计人承担 项目建筑工程施工图设计,经双方协商一致,签订本合同。第一条 本合同依据下列文件签订:1.1、中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建筑工程勘察设计市场管理规定。1.2、国家及地方有关建筑工程勘察设计管理法规和规章。1.3、建筑工程批准文件。1.4、政府部门规定的相关标准。第二条 本合同项目的概况:2.1、项目名称:2.2、建设单位:福建海峡国际商贸城实业有限公司2.3、建设地址:2.4、总投资:2.5、资金来源:自筹2.6、建设工期:约 日历天第三条 本合同项目设计范围及内容:3.1本项目的方案设计甲方已另行委托,乙方负责承担本项目建筑初步设计之后直至完成施工图设计阶段的全部工
22、作内容,包括扩大初步设计(除建筑外各专业)、施工图设计、工程建设过程服务等。其中扩大初步设计出件报审,根据当地建设主管部门对不同建筑类型的具体要求及甲方要求完成本项工作内容。3.2在方案交底之前,乙方负责总平面设计的报批配合及方案设计阶段各专业的技术支持、对方案设计人提交的各阶段成果给出合理化意见和建议的义务,并提前参与和把控,保证减少对接工作的矛盾和缩短设计周期。本项工作于本合同生效时即时展开。3.3设计服务具体内容均包括但不限于以下内容:3.3.1表一:3.3.2设计内容:3.3.2.1建筑专业的施工图设计、结构专业全过程设计、给排水专业全过程设计(配合泳池及景观水处理系统,并完成管道综合
23、图 )、通风空调、防排烟专业全过程设计、消防、人防专业全过程设计、强弱电专业全过程设计(不包含智能化系统及电信、有线电视外管网)、室外总平面的施工图阶段设计,室外道路交通及室外综合管网设计。总平面图部分包含一层总平面图、竖向设计图、交通及消防系统图等。3.3.2.2.如本工程申报国家相关示范评优工程,乙方应配合完成本合同委托设计范围内相应设计内容的申报技术工作。3.3.2.3.单体建筑的电梯大堂及室内的二次装修设计不包括在本合同委托设计范围内,由甲方另行委托。但乙方应在收到上述由甲方另行委托设计的设计文件后三日内提出意见,对其可实施性进行复核。上述图纸的最终审批权在甲方。当某些装修设计需要乙方
24、配合出图时,乙方应及时配合出图,不得延误其他设计或施工单位的工期。3.3.2.4.燃气项目不包括在本合同委托设计范围内,由甲方另行委托。但乙方应考虑其位置对建筑立面影响及与相关专业的关系,完成其它设备(强弱电、给排水、通风空调等)与市政管网系统接驳的设计工作,在总图中应明确小区内各管线与市政管线的关系。3.3.2.5.市政工程设计、环境景观设计不包括在本合同委托设计范围内,由甲方另行委托。但乙方需负责协调并汇总市政各专业、景观各专业管线图纸,并体现在管线综合布置图中。 3.3.2.6.室内交通设计(指地下室的车位、行车线等)。3.3.2.7.其它相关专业公司设计图的审核确认,如钢结构、玻璃幕墙
25、、智能化等。当某些专业图纸需要乙方配合出图时,乙方应出相应的图纸。3.3.2.8.乙方应提供外立面装饰做法施工图,如外墙面砖排砖图、外墙涂料分割图及铝合金门窗详图等。3.3.2.9.相关工作,包括但不限于下列内容:产权预测面积核对:外轮廓线、露台、套内、公共部位等; 每套附加面积计算:露台、闷顶、可自行改造面积等;根据甲方要求,负责到模型制作公司对模型的形体、色彩调整和确认。协助方案设计单位确认外装材料。上述相关工作的完成时限由乙方根据甲方进度要求配合完成,人员安排在制定计划时一并考虑。第四条,设计取费标准及配合要求、奖罚措施等。4.1、设计费标准:本工程采用单价包干,即按每平方米设计单价:
26、元/m2(具体详见表一)4.2、设计费总额:总设计费=建筑面积每平方米设计单价( 元/ m2)。(按建设主管部门颁发的施工许可证施工图建筑面积计付设计费)4.3、设计费说明详见表二及说明表二:说明:a) 付款时乙方应提供正式等额的有效发票。乙方应在甲方付款前将每期等额有效的正式发票交于甲方,经甲方审核后无误后再支付相应的款项,第三次付款前,乙方应提供结算总价全额发票,否则甲方有权顺延付款。b) 第三次付款按照施工图核定的建筑面积进行结算,并留足第四次付款额。c) 本合同履行后,定金抵作设计费(在第二次付款时予以折抵)。4.4、提供设计文件的要求,详表三。在工程建设过程中,如甲方需要加晒图纸的,
27、一律按0#图纸4元/张、1#图纸3元/张,2#图纸2元/张的标准另行计费提供图纸。4.5、异地配合要求:乙方应自行承担施工图审查、施工图交底、项目各阶段工程验收等工程建设全过程的异地配合费(含差旅费)等;若甲方需要,乙方应派设计代表常驻工地现场,由此所产生的一切费用由乙方自理。乙方未能及时按照甲方约定时间到场,每延迟一天罚款5000元。4.6、限额设计:甲、乙方应协商确定合理的各项设计指标(如砼含量、钢筋含量、荷载、装修标准等),双方确定施工图设计限额指标后(限额指标作为合同附件),乙方必须按确定的各项指标进行设计,超过上述指标量的,则视为乙方设计不当,乙方应无偿优化直至甲方满意(工期不予顺延
28、)并承担甲方由此造成的全部损失。(赔偿金上限不超过总设计费)第五条 甲方应向乙方提交的有关资料及文件: 表三:第六条 乙方应向甲方交付成果约定:第七条 本项目设计组组成人员:(详见下表)说明:以上设计负责人未经甲方同意不得更换,如乙方确需调整设计人员,应报甲方批准同意,且更换后之设计人员的资质不低于原设计人员。如乙方擅自更换上述设计人员的,则甲方有权拒付设计费。 表六:双方业务联系人一览表 第八条 双方责任 8.1、甲方责任:8.1.1合同履行期间,乙方提供的任意一阶段设计文件达不到甲方要求或未通过图审,甲方可以在支付与该阶段设计工作量相应的设计费后,终止本合同的履行。8.1.1、甲方按本合同
29、第三条规定的内容,在规定的时间内向乙方提交资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责,甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行设计。8.1.2、甲方变更委托设计项目、规模、条件或提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成乙方设计需返工时,双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,甲方应按乙方所耗工作量向乙方增付设计费。8.1.3、甲方要求乙方较合同规定时间提前交付出设计资料和文件时,乙方应尽力满足甲方的要求。如此要求将造成乙方的大量投入,在双方协商的基础上,甲方同意向乙方支付适当的赶工费。8.1.4、甲方应保护乙方的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利
30、技术。未经乙方同意,甲方对乙方交付的设计资料及文件不得擅自修改、复印或向第三人转让,甲方有权在本项目的商业销售行为中采用设计人的名称及过往业绩作商业宣传。8.1.5根据乙方设计人员的配合情况,甲方有权要求调整设计人员,乙方不得以任何理由拒绝。由此造成甲方的损失乙方应负全责。 8.2、 乙方责任:8.2.1、乙方应按本合同第三、六条款规定的内容、时间及份数向甲方交付设计文件资料。 8.2.2、乙方应对设计文件出现的遗漏或错误负责及时修改或补充。8.2.3、合同生效后,乙方单方提出解除合同的,应双倍返还甲方定金,同时乙方应向甲方全额退还已收取但未完成工作量的设计费用(如有)。8.2.4、乙方交付设
31、计文件后,应参加有关部门设计审查会议及根据审查结论负责不超出原定计划任务书范围内的必要调整补充。8.2.5、乙方应与建筑方案设计公司对接,并承接本项目建筑初步设计之后,即到施工图的全部设计工作,包括初设阶段的各专业设计(除建筑专业外)、扩大初步设计(各专业)、施工图设计、工程建设过程服务等。其中扩大初步设计是否要出件报审,根据当地建设主管部门对不同建筑类型的具体要求及甲方要求完成本项工作内容。8.2.6、乙方具有在修建性详细规划和方案设计阶段以顾问公司的形式无偿参与修规和方案设计的探讨、调整的义务,并给与甲方以技术支持。乙方应主动承担与方案设计公司的配合协调工作,杜绝方案设计和施工图设计由不同
32、设计公司承接可能产生的诸多矛盾和隐患的现象,从而保证整体设计工作的流畅和完整。8.2.7、在充分尊重方案设计思路以及完整性的基础上,乙方应按照国家技术规范、标准、规程及甲方提出的设计要求,进行工程设计,其设计资料深度应达到建筑工程设计文件编制深度规定,若未达到该标准,则乙方应无偿进行修改或补充。如在施工图设计中出现与方案设计方存在争议时,应会同甲方及方案设计单位三双共同协商解决,解决不了的最终以甲方确认为准,同时乙方应尊重方案设计并按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料,并对其负责。8.2.8、乙方采用的主要技术标准是:现行国家、地方规范、规程、标准等。 8.2.9、设计合理使用年限50年
33、。8.2.10、根据甲方需要,在施工期间乙方应派设计代表驻场,以确保本次设计任务的完成。同时,乙方在接到甲方任何形式的通知后24小时内,应根据具体服务内容安排有关设计人员到场,否则,由此产生的后果由乙方负全责。8.2.11、乙方按合同规定时限交付设计资料及文件,并无偿负责向甲方及施工单位进行设计交底、处理有关设计文件的技术问题和参加竣工验收等。如施工图完成后叁年之后甲方才开始开始施工(含中途停建、缓建等),乙方仍负责本合同规定的工作内容。如三年后开始施工,相关事宜双方另行协商。8.2.12、乙方应保护甲方的知识产权,不得向第三人泄露、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给甲方
34、造成经济损失,甲方有权向乙方索赔。8.2.13、参与项目的设计人员所接受的其他任务不得影响本项目的设计质量和进 度保证。 第九条 违约责任9.1、在本合同履行期间,甲方变更或解除合同,需经双方协商一致。在合同履行期间,甲方要求终止或解除合同,乙方未开始设计工作的,不退还甲方已付的定金;已开始设计工作的,甲方应根据乙方已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。若乙方的实际损失大于上述费用,则乙方保留按实际损失申请赔偿费的权利。乙方如提出终止或解除合同的,应双倍返还甲方定金,同时乙方应向甲方全额退还已收取但未完成工作量的设计费用(如有)。若甲方
35、的实际损失大于上述费用,则甲方保留按实际损失申请赔偿费的权利。9.2、甲方应按本合同第五条规定的金额和时间向乙方支付设计费,每逾期支付一天,应承担支付金额千分之二的逾期违约金(累计不超过应付金额的10%)。逾期超过30天以上时,乙方有权暂停履行下阶段工作,并书面通知甲方。9.3、乙方对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失, 乙方除负责采取补救措施外,应免收直接损失部分的设计费。甲方可视损失严重的根据损失的程度和乙方责任大小要求乙方支付赔偿金。9.4、由于乙方自身原因,延误了按本合同规定的设计资料的提交时间(包含乙方不能按时、按量),每延误一天,应减
36、收该阶段设计费的千分之二;逾期超过30天时,则甲方有权单方提前解除合同,剩余款项甲方不再支付,并且有权要求乙方双倍返还定金,同时乙方应向甲方全额退还已收取但未完成工作量的设计费用(如有)。若甲方的实际损失大于上述费用,则甲方保留按实际损失申请赔偿费的权利。 第十条 其他10.1、乙方不得直接向承接本项目的施工单位提供任何相关设计文件(如设计变更、验收手续等)10.2、施工图完成后,因甲方需求变化发生重大设计变更,如平面功能调整产生的各专业变更,乙方应全面配合,双方根据所发生的工作量另行协商设计费,乙方承诺按最优惠价格即收取成本费用。10.3、乙方为本合同项目所采取的国家或地方标准图,由甲方自费
37、向有关出版部门购买,但乙方应给予协助。本合同第三、六条规定乙方交付设计资料及文件份数,超过本合同规定的份数,乙方另收工本费。10.4、本工程设计资料及文件中,建筑材料、建筑构配件和设备,应当注明其规格、型号、性能等技术指标,乙方不得指定生产厂、供应商。甲方需要乙方的设计人员配合加工定货时,所需费用由甲方承担。10.5、甲方委托乙方配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用,除制装费外,其它费用由甲方支付。10.6、甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务,另行支付费用。10.7、由于不可抗力因素致使合同无法履行时
38、,对不可抗力事件造成的未履行或延迟履行义务,任何一方均不承担责任。受不可抗力事件影响的一方须采取适当措施以减少或消除不可抗力的影响,并尽快恢复履行受不可抗力事件影响的义务。10.8、本合同发生争议,双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由项目所在地人民法院诉讼解决。 10.9、本合同一式捌份,甲方肆份,乙方肆份。10.10、本合同经双方签章并在甲方向乙方支付定金后生效。10.11、本合同生效后,按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。1
39、0.12、本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,有关协议及双方认可的来往电报、传真、电子邮件、会议纪要等均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。10.13、本合同最终解释权归建设单位海峡国际商贸城实业有限公司所有。相关附件:1.施工图设计指导书(附件一);2.设计文件深度及设计失误的分类(附件二)发包人名称:设计人名称:年月日: 委托施工合同6 发包方(简称甲方):承包方(简称乙方):根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国消费者权益保护法中华人民共和国价格法,以及其他有关法律法规规定的原则,甲方现委托乙方承担施工、安装工程项目,结合本工程的具体情况,经甲、乙双方平等、自愿、协商一致的基础
40、上达成如下协议,共同遵守。第一条 工程概况1、工程名称:2、工程地点:3、施工内容:(见工程预算表)4、承包方式:包工包辅材形式(辅材详看附件)5、工程总价:大写(人民币),双方约定,如变更施工内容、变更材料,这部分的工程款按实另计。6、工期:自年至年日竣工。工期共(开工期最终以材料进场日的第二天起计算为准。)第二条 材料供应的约定:1、甲方提供的材料:详见附件二甲方提供材料。(1)甲方负责采购供应的材料、设备,应为符合设计要求的合格产品,因材料、设备质量不合格而影响工程质量的,其返工费用由甲方承担,且工期顺延。(2)由甲方采购供应到工场或工地现场的材料、设备须在各项工程开工之日前三天内应按时
41、供应到现场,甲、乙双方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料、设备有质量或规格差异,应及时向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失的,责任由甲方承担。第十一条 附则本合同一式,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。甲方(公章):_ 乙方(公章):_法定代表人(签字):_ 法定代表人(签字):_年_月_日 _年_月_日 委托施工合同7 发包人:*消防工程有限公司 (简称“甲方”)分包人: (简称“乙方”) 身份证:( )经双方友好协商,甲方同意将xx市*县“*乐里,时代新都”消防安装工程委托给乙方施工,为明确双方的权利与义务,确保工程如期按质按量顺利完成,特签
42、订以下协议条款,以资共同遵守。一、工程概况1、工程名称:xx市*县“*乐里,时代新都”(含地下室部分)2、工程地点:xx市*县二、劳务安装的范围及内容:喷头安装、消防箱安装、水泵房安装 火灾自动报警系统三、施工工期:该工程施工工期暂定为 天,合同签定后乙方即进场施工。如遇下列情况工期顺延:1、由于甲方及土建原因造成;2、原工程的设计变更;3、甲讲话春贤条款规定支瓒用度和由此造成的损失4、不可抗力的事件四、承包方式及工程造价:1、承包方式:包清工加施工机具;2、劳务分包暂定价为税后人民币: 11万 元整(叁拾贰万捌千贰百贰拾伍元整)3、如需委托乙方进行其他消防施工工作内容,用度另性协商。五、劳务
43、费支付方法及结算方式:1、合约签定后甲方即付进场费: 30000 元;2、工程完成至90%时,甲方支付全部劳务费的80%;3、工程在进行消防检测时完成双方的结算手续,甲方在项目经柳州消防部分验收合格后的15日内将全部劳务费扣留3%的质保金后一次性付清乙方;4、工程结算:实际安装工程量称以各个工程计价点的单价为劳务费总价;其中:喷头安装 50元/个(带管)消防箱安装 250元/个(带环管)水泵房按图纸整套4800元/套(另算)备注:室外连环管另算。六、技术资料及其它1、甲方向乙方提供其分包范围内的消防施工图纸壹份。2、施工中由于现场因素的需要进行的施工变更,乙方应及时提供相关数据资料及满足消防规
44、范的施工方案,甲方在收到乙方数据资料后尽快予以认可;对非合同内的工程量其安装的劳务费由双方协商后以书面形式予以确认并在工程余款结算时一起付清;七、材料和设备供给:1、该工程所需材料和设备均由甲方自行采购。乙方负责起劳务所需的安全设施、加工机器和安装机具及相应的耗材,如:冲击钻的钻头等。2、乙方进场使用的加工机器和安装机器应有满足建筑工程施工规范安全治理的有关规定,必须使用符合国家相关标准要求的合格产品并在使用的过程中及时检验和维护。八、双方责任:甲方:1、按计划及时提供安装所需的有关设备和材料;负责向乙方提供施工用水、用电;按设计图纸解决与土建等各方的协调事宜。2、委托代表队工程进度、质量进行
45、都督,检查隐蔽工程,板栗中间交工工程验收手续。负责协调乙方与各施工队伍、班组的关系。3、对乙方的现场施工进行配合,协助解决影响工程施工生产机器地板与和安全等方面进行现场检查、督促。4、按合同约定的时间和数额拨付劳务费给乙方;并对合约外工程量进行签证。5、负责做好施工过程各原始资料记录,标志竣工图及收集、整理竣工资料,并装订成册。6、对乙方的施工分歧格项出具限期整改通知单,并对乙方施工分歧格项衍生施工材料的浪费进行处罚。7、对委托乙方施工的非合同的工程量按程序进行确认和签证,并把签证用度在工程结算时一并支付。8、甲方在乙方对每月的限期整改内容进行消项后才办理相应劳务费请款手续。乙方:1、本着“认
46、真、负责”的工作态度和“合格、节约、实用”的施工月子配合乙方的施工治理,做好各项施工预备工作;安全、文明施工,付出乙方有关现场治理人员和指导、监视、协调。2、合同签订后即进场施工,样安装国家有关消防安装的技术规范施工,确保工作质量。3、对工程质量不符合施工图纸和现行消防验收规范要求,应负责无偿修理或返工;对乙方开具施工不符合项的限期整改通知单,应在规定的时限内完成并报甲方项目部消案。4、因工程仅对需要安排加班施工的,与甲方进行协商。施工中,碰到必须损坏建筑物某些局部结构或装饰物的,首先告知甲方,经甲方协商同意后方可施工。5、进场施工人员须配置相应的特种上岗人员(电工和焊工)各一名,并持有有效证
47、件到甲方项目部备案。6、承包人自带施工用机械设备必须是国家正规厂家产品。接机械性能良好、安全防护装置灵敏可靠,符合建筑相关安全治理要求。7、承包人必须教育并约束员工严格遵守施工现场安全治理规定。对遵章守纪者归于表扬,对违章工作、违章指挥、违反劳动纪律和规则制度者给予纠正、责令整改、处罚,直至推出现场。8、对承包人在施工中的安全隐患,在发包人多次发出指令要求更改,而承包人拒不执行的情况下,发包人有权勒令承包人停工整顿,由此而发生的一切经济、工期损失均应由承包人承担,并赔偿发包人的所有损失。9、承包人对其领用的材料的保管工作,需配备一名专(兼)职保卫人员负责本报内领用材料及设备的保卫工作;并承担其
48、用度;10、承包人应当样安装分包合同条件中关于安全生产的规定组织施工。承包人须管材造型国家和政府、行业主管部分颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定,严格按照安全标准组织施工。乙方对因违反安全事故规定引起的安全事故负责并存的责任;11、承包人应对其自身在分包工程现场的全部雇员的认识安全及自有机械设备等财产办理保险,其用度自理;12、发包人的事先同意,承包人不得将合同或合同的任何部分,以任何形式转包或再次分包。九、工程质量标准及保修期限:1、该消防系统的安装质量,必须符合现行消防设计及施工验收规范的安装要求。确保各系统的使用功能稳定、可靠。2、验收合格之日起,乙方对该工程总体保修一年。3、保
49、修期内,属安装施工问题的,由乙方负责检验并承担用度;不可抗力因素照成的设备和系统损坏的,乙方提供有偿维修服务,机具和设备有甲方自理。十、违约责任:甲方未能按合同履行自己应负的责任,除竣工日期顺延外,按合同法有关规定赔偿乙方因此发生的损失;疑犯更不能按合同规定日期交付使用,按合同法有关规定赔偿甲方损失。十一、纠纷处理:双方履行本合同时,如发生纠纷应采取有好协商的方式解决,协商不成双方可以到当地人民法院起诉。十二、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。本合同在双方签字后生效,在消防工程质保期完结清安装劳务费后失效;合同执行期间未尽事宜双方另行有好协商,约定协议与本合同同具法律效力。十三、甲方工作:(
50、1) 、对乙方人员进行施工技术交底及三级安全教育。(2) 、在施工地点为乙方提供施工和生活便利条件。(3) 、负责按时共给施工所需全部材料。十四、乙方工作:1、遵守公司的有关规章制度,服从甲方施工治理人员的工作安排。2、按图及国家及当地消防主管部分有关标准规范进行施工,如有更改必须经甲方治理人员签字。3、遵照建筑工程安全操作规程所规定的条列。所有施工人员,均要经三级安全教育方可上岗。电工.焊工等特殊工种须有操作证方可上岗。若由于乙方违章操作给甲方及建设单位造成损失,由乙方责任赔偿。4、乙方应保护施工场地整洁,当天施工留下的垃圾当天清理干净。5、乙方施工的工程质量必须达到合格以上,以当地有关消防
51、主管部分验收为准。6、在钻孔施工中应做好防护措施,尽量避免将墙面腻子弄脏,在钻孔完毕后应将已污染的墙面清理干净。7、施工后期孔洞修补时,应保证其他工种后期补刮腻子时能刮平天面。十五、其它(1)、乙方必须爱护甲方所提供的施工机具,在确保工程质量条件下节约材料,若乙方违章操作造成甲方施工机具损坏由乙方负责修复,工期不延。(2)、若乙方施工人员中途退场或无故停工,甲方有权停付人工费,所造成损失均由乙方负责。(3)、乙方必须确保工期,若乙方误期给建设单位造成损失由乙方负责。(4)、若甲方发现乙方不按图及国家有关标准规范施工,技术低劣,造成工程质量差.业主投诉,甲方有权终止协议,停付人工费十六、甲方的所
52、有设备、构件、工具、材料等,乙方只能使用,而无权进行挪用、转借、及变卖等,一旦发现乙方有上述行为,甲方有权扣除乙方十倍之工程款,及开除相关人员。十七、甲方的所有设备、构件、工具、进场交付乙方使用,乙方必须签字认可,待工程结束时,所有设备、构件、工具、必须如数退还甲方,如有丢失或人为损坏,乙方需对甲方进行赔偿。十八、本协议自甲.乙双方代表签字及盖章后开始生效。甲方:(签章) 乙方:(签章)地址: 身份证号码:委托代理人:(签字) 家庭住址:联系电话: 联系电话:日期: 日期: 委托施工合同8 发 包 方: (以下简称甲方)承 包 方: (以下简称乙方)甲方变电所配电工程委托乙方申请通电至通电验收完成,经双方同意签订合同如下:第一条 工程概况工程名称:工程地点:工程内容: 承包形式:(不含配电所土建照明工程费用、配电所内接地网、设备基础槽钢安装、低压出线工程、高压进出线电缆、外线工程费用等)第二条 工程总价合同总价为(rmb): 元整 含税(大写 壹佰万 元整)。第三条 付款方式1、 双方自正式签订合同之日起至供电局业扩会答复意见书出来后,甲方应一次性付给 乙方工程预付款(人民币)40% 40,0000 元整,(大写 肆拾万 元整);2、 设备进厂甲方应支付工程款50%(人民币) 50,0000 元整(大写 伍拾万 元整) 3、 工程验收通电合格后7天内付款10%(人民币)
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 平顶山学院《环境微生物学A》2024-2025学年第二学期期末试卷
- 温州科技职业学院《热流体与冶金传输基础》2024-2025学年第二学期期末试卷
- 山西中医药大学《创作实践(2)》2024-2025学年第二学期期末试卷
- 南充电影工业职业学院《语言程序设计实验》2024-2025学年第二学期期末试卷
- 重庆机电职业技术大学《生物统计学6》2024-2025学年第二学期期末试卷
- 兰州外语职业学院《设施园艺学》2024-2025学年第二学期期末试卷
- 湖北理工学院《婴幼儿护理与教育》2024-2025学年第二学期期末试卷
- 广州体育学院《法语》2024-2025学年第二学期期末试卷
- 2025-2026学年装糖果教案区别
- 会计专业实习报告锦集2篇
- 配电类“两种人”安全规程考试题库
- 《小丑鱼的奇妙世界》大班美术活动
- 新课标初中物理词典
- 医疗质量与安全管理委员会会议专家讲座
- 川2020J146-TJ 建筑用轻质隔墙条板构造图集
- 外研版中考英语复习课件
- GB/T 7762-2003硫化橡胶或热塑性橡胶耐臭氧龟裂静态拉伸试验
- GB/T 28733-2012固体生物质燃料全水分测定方法
- PSP问题分析与解决能力训练课件
- 大学生就业权益与保护
- 住房公积金缴存基数和缴存比例确认书
评论
0/150
提交评论