实用施工合同模板汇编十篇

1、实用施工合同模板汇编十篇 施工合同 篇1 甲方：乙方：经甲乙双方商定，甲方愿将 甘肃酒泉驼马滩煤田的开采和土方剥离 运输工程的施工任务交给乙方。为了明确双方权、责，确保工程的进度与质量要求，在公平、自愿、平等、互利的基础上，依据建筑法、合同法及相关法律、法规的规定，经双方协商同意，特签订如下协议，共同遵守：一、工程名称：二、 工程地点：三、土方方量(暂定)：四、 工程价款及运距：本协议价款采用 固定税后价格 方式，运距在 公里内每立方 元，超出100米，每立方增加人民币0.10元，即运距每超出 公里，增加价人民币 元/m3;挖深10米以下，10米20米每立方增加2元， 米 米每立方增加 元;五

2、、 付款方式：本工程采用 按天结算 付款的方式，每 天结算一次;结算款按照甲乙双方核准方量日 内甲方支付乙方工程量总价款的85%，但是在第二次付款时必须结清第一次余留的15%，以此类推。六、工期：开工时间： 年 月 日;竣工日期： 年 月 日;总工作天数 天。七、 工程量的确认乙方在每月的 日、 日、 日、 日、 日前向甲方以书面形式提交实际完成的工程量，甲方必须在合同规定的期限内对乙方所上报的工程量予以签认。八、 双方的权利和义务1、 甲方1) 甲方负责为乙方提供施工所需的各项施工文件以及地质报告、图纸等相关资料，确保乙方进场后能顺利施工;2) 甲方负责提供乙方的生活住所，保证施工中所需燃料

3、的供应，燃油价格为市场价格即每升 元，以及路面的平整，确保乙方每天顺利施工;甲方必须按照合同约定如期全额支付工程价款，不得以任何借口和理由推迟支付时间; 甲方必须在乙方提交工程量理由推迟签认工程量的时间;3) 甲方负责协调各方的关系，确保乙方的顺利施工;4) 在乙方不能按照合同要求进驻施工现场的，甲方有权与乙方解除合同;5) 甲方必须保证乙方的正常施工每月在25天以上;2、 乙方1) 乙方在合同签订后 日施工车辆进驻施工现场，并及时组织施工，按甲方指定的地点堆放运输物;2) 认真执行国家安全生产法，遵守有关安全管理规定，落实各级安全责任制，完善安全保障体系及安全施工措施，消除事故隐患;3) 接

4、受甲方对施工现场进行的安全与文明施工检查，对甲方检查提出的问题及时进行整改;十、违约责任1、因甲方原因，乙方不能进场或者进场后不能施工，超过 日，甲方每天支付乙方赔偿金 元/天，乙方有权解除合同;2、因甲方不能按合同约定支付工程价款，超过 日，乙方有权停工，因停工给乙方造成的损失，甲方按照乙方每日的实际工程量的60%支付赔偿违约金;3、因乙方无故停工或怠工而拖延工期，超过 日，支付甲方违约金 元/天，甲方有权解除合同;十一、其他1、如遇不可抗力，工期顺延，所造成的损失自行承担;2、施工期间乙方所耗燃料，结算时甲方按照合同价格自行扣除;3、甲方指定 为工地现场负责人， 为替补负责人;乙方指定 为

5、工地现场负责人， 为替补负责人如需更换提前一周以书面形式通知对方;4其他事宜双方另行协商，如发生争议双方协商解决，如协商不成，可向当地区域仲裁委员会申请仲裁，或向合同签订地的人民法院起诉。十二、附则1、本协议自甲、乙双方签字(盖章)后生效，工程价款结算完毕后终止;2、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，法律效力等同。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日 施工合同 篇2 甲方：_乙方：_一、工程项目本工程全部项目的施工由乙方负责。二、工程承包形式以轻工形式承包。三、工程质量本工程为合格工程，乙方严格按施工规范和图纸进行施工，严把

6、工程质量关。因施工质量造成返工，损失由乙方承担，并对乙方_-_元/次的罚款。四、工程日期：自开工之日起至_年_月_日交付使用。五、材料管理本工程中主要材料有甲方购进。乙方负责验收和监督材料的质量、数量、单价及材料购进后的保管、使用。以甲乙双方签字的收料单依据施工定额进行工程结算。材料保管乙方要严格管理，出库、领料要有专人负责。严禁丢失和浪费。进入工地后，场内材料所发生的所有费用由乙方承担，因管理不善，交付乙方入库后，如有丢失、浪费和超预算使用，由乙方承担赔偿责任。六、机械管理工程中所有机械及脚手架、模板、起重设备由乙方负责。七、结算方式本工程依据定额，按工程进度和实际工程量，对人工费、机械费、

7、脚手架、模板、土建项目的水电费进行结算，按甲方支付能力进行付款。乙方发生费用的_%为质保金，质保期满_年后全部付清。八、费用提取土建工程按乙方实际发生的工程量取企业管理费_%，人工费按实际工程量每工日取_元，利润按乙方实际发生的费用取三级，税金按乙方实际发生费用取费。机械费、模板费等执行费用定额。九、水、电费由乙方负责向当地供电部门进行结算。十、安全责任乙方一定注意施工安全，按规范施工避免一切事故的发生，对于施工中出现的一切大小事故，均有乙方负责，甲方不负一切责任(另签安全责任书)。十一、其它起重设备的使用费依据定额结算(包括设备的进出场运输费用、安拆费用及设备基础的钢筋混凝土浇筑)。十二、本

8、合同一式二份，甲、乙双方各持一份，签字盖章后生效。本合同未尽事宜，按合同法执行或双方协商解决。甲方签字(盖章)：_年_月_日乙方签字(盖章)：_年_月_日 施工合同 篇3 发包方： （以下简称甲方）承包方： （以下简称乙方）根据xx电网公司批复的xx供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议：一、 工程内容及承包方式1、工程内容：2、工程安装费 万元（具体明细见附表）：具体金额为：子项中标价×设计方案的工程量3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。4、工程工期：从 年 月 日至 年 月 日。二、工程

9、价款的支付方式5、工程价款的支付方式：5.1、预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预付合同工程安装费的20%5.2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期一年)，甲方支付乙方工程安装费的75%。5.3、保修条款：本工程保修期为一年（保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算），保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。5.4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。三、工程管理6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南方电网公司、xx电网公司下发的（1999）191号文关于农村电网建设与改

10、造技术原则、xx省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则、xx省农村电网建设与改造的基本技术要求，及贵阳供电局下发的10kv配电线路实施技术规范、低压配电技术规范施工验收。7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。甲方配合乙方进行协调。8、工程开工前，甲、乙双方必须签订安全协议，并按协议内容履行各自的安全责任。9、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案，拟定施工三措，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。10、工程质量达不到要求，造成返工的一切损失由乙方负责，返工造成逾期交付的，每延误一天，乙方按合同总价的0.5%偿还违约金，并累计计算。工程工期、质量、安全等达不到

11、甲方要求的，乙方将不能进入诚信备案企业名单。11、乙方在施工中必须服从甲方现场监理人员的管理。12、乙方不得将工程转包，一经发现，立即停止施工，并承担一切经济损失和法律责任。四、设备、材料供应与清理13、工程所需主材需经甲方审定。乙方必须指定专人凭各分（县）局签单到指定的地点领取主材。14、乙方在施工完成后应将甲方委托进行的改造工程中不再使用的旧材料、设备及设施全部拆除并将现场清理干净。15、乙方应将拆除的旧设备和材料及时归还至甲方库房，办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号，甲方确认后签字。甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必备依据。五、违约责任16、乙方不得擅自购买主材

12、，经发现，甲方有权：责令乙方立即停止施工。不付乙方工程款。要求乙方承担一切经济损失和法律责任。17、若拆除设备和材料未归还甲方，甲方将从保证金中扣减，若保证金不足以抵扣废旧设备和材料费用，差额部分从施工费中扣减。18、发生施工质量问题，乙方除负责保修外，还要赔偿甲方的经济损失。19、甲方不按合同约定支付工程款，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。六、争议及其它20、争议解决的方式：合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决，协商不成的，任何一方均可向人民法院起诉。21、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份，本合同自双方签章之日起生效。22、未尽事宜，双方另行协商。23、附则：甲方（签章）：

13、乙方（签章）：法定代表人： 法定代表人：委托代理人（签名）： 委托代理人（签名）：年 月 日 年 月 日 施工合同 篇4 甲方：乙方：依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法 及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、诚实守信的原则。双方就 本楼顶防水工程施工事项协商一致，订立本合同，供双方共同遵守。一、 工程概况1、工程地点：层山小学院内2、工程名称：层山小学教学楼、餐厅楼楼顶做防水3、工程内容：在原有基础上新做一层 sbs 改性沥青防水卷材施 工，包含细部处理，底部基层处理剂的施工，附加层的施工，施工缝 和后浇带的防水处理及与本工程有关的零星工程。二、 承包范围及方式：包工、包料、包质量

14、、包安全、包进度、 包文明施工。三、 主材选用及工程价款等：1、 选用材质：乙方在施工前必须提供材料的合格证书、材料检 验证书、材料样板及乙方施工资格证书。材料经检测中心检测合格后 方可进场开工 。2、单价为 45 元/平方米，共1638平方米（其中：教学楼1008平方米，餐厅楼630平方米，合计1638平方米），共计73710元。四、 工期：20xx年xx月xx日xx日。五、 工程质量：1、工程质量标准：合格工程质量标准。2、承包人施工质量必须达到国家现行规范、标准、图集和设计 图纸的规定。并符合发包人的要求。工程施工质量必须符合弹性体 改性沥青防水卷材（gb1824220xx），防水施工所

15、用的材料必须有产品合格证书和性能检测报告。六、合同价款与支付方式 按承包人实际完成的、且达到质量标准的工程量，每平方米45 元。不再另计任何费用。 达不到质量标准时，由承包人返工，因返工给发包人造成损失 的，应赔偿发包人的损失；承包人拒绝返工的、或工期严重滞后时， 由发包人另外组织施工单位进行施工，承包人已经施工的工程量，发 包人可拒付任何费用，承包人对此无任何异议。七、甲方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。八、其他事项：1、 在执行合同中发生争议，双方应通过友好协商解决。如协 商无效，向甲方所在地人民法院申请仲裁。2、 本合同一式两份，经双方签字盖章后即生效。甲方（盖章）： 乙方（签

16、字）：年月日： 施工合同 篇5 甲方：乙方：甲方委托乙方承建保鲜库工程，为使工程顺利进行，遵照中华人民共和国经济合同法、建筑安装工程承包合同条例等法规，结合本工程的具体情况，经双方洽商，特制定本合同如下：一、工程概况：1、工程名称：冷冻库（±5）、冷冻库-182、工程尺寸：冷冻库：3、工程地点：4、工程合同总价款： 元整（￥: 元）5、施工时间：合同签订之日，乙方收到全额工程款60%后开工承建。二、工程质量标准及要求：1、制冷系统符合制冷行业安装规范；2、实现全自动控制；3、保鲜库达到±5，冷冻库达到-18。三、工程内容及项目价格：1、保温2、采用高密聚氨酯喷泡1000元/

17、m3（27.54m3，计27540元） 立方米数按实际测量为准。保鲜库制冷系统：采用高配制冷系统机组采用国产原装比泽尔压缩机8.2p，8500元冷凝器采用足平纯紫铜管冷凝器：2500元原装足平吊顶风机：5800元国标贮液罐：650元国标膨胀阀：400国标电磁阀：330元冷库专用低温制冷剂：850元铜管及保温材料：1500元支架及排水管：150元包装、长途运输费：350元国标过滤器：150元国标电线、电缆：200元冷库专用微电脑电控箱：800元高密聚氨酯发泡保温门：1650元高低压油压压力表：120元（60×2）安装调试费：1600元合计：25,550元冷冻库配置方案与冷鲜库一样，冷冻

18、库保温门1500元，25550×2-150元=50950元总计：78490元四、合同付款方式：1、合同签订后，甲方应付总工程款的60%即47094元后开工承建，同时合同生效。2、机组设备到现场后，再付余款的80%即25117元。余款待工程结束后，一次性结清。如到期不付款，甲方每天向乙方付工程款5%的违约金。五、甲、乙双方责任：1、甲方责任：（1）负责施工现场的临时用电，将动力电引至乙方冷库微电脑电控箱内。（2）负责提供库房供乙方存放冷库必用的设备和材料，协助乙方搞好安全保卫工作。（3）履行本合同应尽其他未尽事宜。2、乙方责任：（1）严格按照国家有关规范，安全文明施工，如发生责任事故应

19、由乙方承担。（2）工程未交付使用前，协助甲方做好保护工作。（3）冷库内部涉及的土建工程由甲方负责施工，达到乙方工程要求标准。（3）坚持质量第一、信誉至上的原则，乙方采购的设备应符合国家有关规范要求，手续齐全，并附有国家质检部门认可的质量证书。（4）乙方对其所承包的工程保修期为1年，终身维护。1年内因质量问题乙方负责免费维修或更换（除电网电压不稳、缺相或其他人为因素造成损坏，乙方不负任何责任）。六、合同生效及其他：（1）本合同双方代表人签字盖章，乙方收到工程款后，本合同生效。（2）本合同一式两份，甲乙双方各执一份。（3）本合同未尽事宜，双方本着友好合作的态度，签署书面修改或增补协议，与本合同具有

20、同等的法律效力。注：如采用10.2p比泽尔机组，相差3000元×2=6000元。如采用国产谷轮机8p机组，相差1000元×2=20xx元。甲方签字：乙方签字：年月 日 施工合同 篇6 甲方： (以下简称甲方)乙方： (以下简称乙方)住址：定义，本合同下述简称分别指：a.业主：b.是项工程：本合同第1.1条所约定的工程;经甲、乙双方商定将本合同第1.1条约定的工程施工任务实行目标责任承包管理。为明确甲、乙双方的责任、权利和义务，特签订本合同。第一条 是项工程的名称、地点及内容1.1 名称：1.2 内容：乙方的工作内容包含但不限于：1.2.1 本标段业主、监理、上级主管部门对甲

21、方签定(或发出)的合同协议及相应文件、合同谈判会议纪要、招投标文件、技术规范、施工图表、指令等形成的甲方的责任与义务同时也是乙方的责任与义务。1.2.2 执行、完成以乙方名义与作业队、供应商所签订的涉及本项目劳务或其他商务合同。1.2.3 为达到上述目的所必需的与之相关的一切其它辅助性工作，包括但不限于以下工作：、 临时工程：临时用地的征(租)用、恢复;施工用电设备搭设;施工临时工程、设施、施工道路的养护与维修、交通畅通维护;、 施工队进、出场、停工及纠纷处理;、 拌和场平整处理、三通、恢复;、 驻地建设与恢复;、 施工安全保障措施，施工范围内的环境保护与污染处理;、 上级各部门对施工现场的各

22、项迎检所要求的准备工作等。1.2.4 当地政府、群众、业主、监理关系的协调。第二条 是项工程的责任目标2.1 经济(效益)目标：2.1.1 产值目标：乙方应满足业主进度要求，冬季、雨季期间应尽可能组织生产。2.1.2 责任成本目标：乙方上交甲方管理费：按结算总造价的 收取。收取管理费后剩余部分作为乙方的责任成本，包括但不限于：a. 各作业队、供应商、零星工程等项目施工的直接成本。b. 业主、监理、各级政府部门收取的费用;c. 项目应交纳的各种税费;d. 项目部现场经费以及本合同1.3.3工作内容所形成的一切费用;e. 竣工文件编制及缺陷期的成本;f. 甲方对本项目进行的例行检查、合同(含人员)

23、履约检查、业主指定到场的一切人员往来费用等均由乙方承担。派出项目工作的人员工资按约定标准执行;2.1.3 利润目标：乙方应足额上缴完甲方管理费用，项目的盈亏由乙方自行负责，与甲方无关，所有的亏损由乙方承担无限责任。2.1.4 第2.1条内所包含各项经济指标，合同有效期内不予更改。2.2 质量目标：乙方保证所承包的分部、分项工程在施工中，应按照下述约定的技术规范及质量验收标准承担质量责任：2.2.1 按照业主、监理、上级主管部门、部颁技术规范、质量验收标准及要求约束乙方。2.2.2 按照甲方与业主签订的合同协议书及合同谈判会议纪要、质量相关约定的质量目标及要求约束乙方。2.3 进度目标：进度目标

24、满足甲方与业主签订的合同协议书及合同谈判会议纪要的工期要求。2.4 安全目标：以甲方与业主签订的合同协议书及合同谈判会议纪要及安全相关协议约定的安全目标、安全责任约束乙方。2.4.1乙方施工时自行组织交通维护，确保施工安全，承担施工过程中造成安全事故的一切责任。任何安全事故与甲方无关，均由乙方负责。2.4.2工程开工前，乙方须向业主提供施工组织设计，包括安全管理方案，向路政部门递交书面施工申请和安全组织方案，签定施工安全责任书，到高速公路交警和路政部门为施工车辆办理相关手续。2.4.3乙方在实施和完成本合同工程及缺陷修复工程中的一切现场施工作业均应遵守安全操作规程，根据公路养护安全作业规程中道

25、路施工安全设施设臵示例要求设臵施工标志，服从路政管理人员的道路安全管理。严格按规程摆放标志牌、锥形筒，不许使用残缺标志牌，标志牌版面要全贴高强级反光膜。2.4.4乙方需配备专职安全员。所有施工人员必须身着规范的橙色养护服装，施工车辆必须悬挂明显的施工作业标志，可变信息标志牌必须24小时开启。2.5 管理目标：2.5.1 人员管理：2.5.1.1 甲派人员管理、职责及薪酬：a.甲派人员管理：挂名项目经理1名，项目现场管理人员1人，财务负责人(会计)1名。如乙方不能严格履行本合同，甲方有权增加人员加强监管，费用由乙方承担。b.甲派人员职责及薪酬：挂名项目经理：甲方指派一名挂名项目经理。此项目经理为

26、象征意义的挂名，职责仅为配合乙方在上级部门检查中到场，项目经理的权限、职责由乙方履行，挂名项目经理的薪酬为2500元/月，不计考勤。项目现场管理人员：是甲方派驻现场的管理代表，负责监督乙方履约行为，负责行政印章管理、资金拨付管理，监管项目质量、安全、进度、工程直接成本真实性，审查备案各作业队、供应商的计量、结算、支付情况，保持与甲方本部的联络沟通等事务。本岗位常驻工地，薪酬为 元/月。财务负责人(会计)：掌管项目部财务专用章，依据本合同及甲方财务管理制度控制资金流向，严格执行资金支付终端制，保证乙方利润的合理、及时拨付，以及从事与其职责不冲突的项目财务工作，本岗位常驻工地，薪酬为 元/月。甲方

27、暂派现场管理人员和财务负责人2名。如乙方不能严格按本合同履约，甲方即增加1名现场管理人员，薪酬待遇按本合同约定。甲派人员日常办公所需交通工具、通讯、劳保费用以及项目管理过程中意外伤害等安全费用均由乙方提供。其中，通讯费按400元/月.人包干，其余费用乙方按实给予报销(或执行项目部同等人员标准)。甲派人员探亲费两个月一次，由乙方按实给予报销往返火车卧铺票或汽车票。乙方必须为甲派人员提供办公及食宿条件，包括电脑等办公设备。甲派人员因工作原因回公司的往返车旅费由乙方按实报销。甲派人员仅限于对项目安全、质量、进度、成本、劳务及财务支付至终端等进行监管，不具体负责组织与指挥施工，超出以上工作职责范围外的

28、行为属当事人个人行为，与甲方无关，若由此引发矛盾或造成损失的，由相关责任人承担。甲方人员仅按照业主和合同要求履行监管职能，甲方人员的任何行为不能因此而免除乙方在本项目工程质量、安全、进度、资金和经济纠纷等方面的全部责任。以上岗位人员工资按业主下达的开工之日起至项目竣工之日止，每月从乙方计量款中扣除，由甲方直接发放。工程完工后，乙方自行到甲方公司盖章，甲方监控工程所发生的费用约定由乙方承担。c.甲派人员无权变更本合同任何内容，无权签署或承诺任何与本项目有关的经济合同、签证、结算书及法律经济文件，如有由个人自行负责。甲乙双方任何经济关系均由双方公司出具书面文件为准。2.5.1.2 除甲派人员之外的

29、项目管理人员由乙方负责组织，报甲方批准。甲方如认为乙方有关人员的工作行为可能影响或已实际影响合同的正常履行，甲方有权要求乙方重新组织，乙方必须即时安排。2.5.1.3 乙方主要管理人员在本项目现场的实际工作天数不得少于26日历天/月，必须常驻守工地指挥施工。甲方将严格考勤，乙方离开项目必须向甲方书面请假。乙方每缺勤一天甲方将处以乙方3000元/天的违约金。2.5.1.4 乙方在开工前必须为从事本标段施工的工程管理人员、劳务人员(包括民工)办理意外伤害险。2.5.2 财务管理：a.项目实施过程中乙方严格执行甲方的财务核算和管理，确保项目管理数据的真实准确，乙方应确保项目人工、机械、材料和管理费用

30、的真实性，并由双方共同在项目部的帐户直接支付到终端。b.乙方必须严格资金管理，做到专款专用，杜绝无合同和超合同结算与支付。 c.在项目当地设立专门帐户，由甲方控制财务专用章，乙方控制财务私章。2.5.3 合约管理：a.本项目所有债权债务由乙方负责，与甲方无关;b.与本项目有关的一切经济合同、结算文件只能以乙方名义与分承包商签定，乙方不能以甲方或项目部名义签定任何经济合同或办理任何结算;c.乙方签定与分承包商的经济合同、结算书，在签定之日起3个工作日内报甲方备案。如合同或结算书不符合正常、实际情况或虚假甲方有权停止一切支付。2.5.4 信息管理：乙方必须按照业主、监理及甲方的信息管理标准的要求，

31、做好项目的所有信息收集、整理、归档、更新工作，每半个月更新一次并报项目部及甲方分别存档;2.5.5 台账管理：乙方必须按华路要求建立本项目有关的合同台账、计量台账、结算支付台账、设备材料台账、测量台账、试验台账、纠纷处理台账、民工管理台帐等，并明确专人管理。2.5.6 印鉴管理：项目部公章不用于本项目任何经济合同签署，只用于项目部上报监理、业主资料盖章，任何以项目部公章签署的合同为无效合同，并由乙方承担重大违约责任，乙方如私刻项目部公章将承担刑事责任。第三条 责任、权利与义务3.1甲方的权利与义务3.1.1 甲方有权对项目工程的实施进行跟踪、监督、检查、处理。并享有因此而产生的各种权利，如检查

32、监督权、奖罚权等。3.1.2 甲方有权根据本合同约定及计划规定，对乙方提出违反规定的有关事务行使否决权;3.1.3 乙方选任施工队伍，甲方有权对所选定的施工队进行考核，对不能满足生产要求的队伍，甲方有权要求乙方及时更换;需甲方与监理、业主、设计单位、上级部门等方面的关系协调，因协调发生的费用列入乙方成本。3.2 乙方权利与义务3.2.1 为了使乙方履行好本合同，乙方组织本项目管理班子;乙方指定现场负责人为 ，身份证号码 ，联系电话 ，相关个人资料附后。3.2.2 乙方在开工前必须办妥工程一切险及第三方责任险。3.2.3 乙方应承担的费用：3.2.3.1项目实施成本及相关费用 。3.2.3.2甲

33、方的管理费(含市场开发及垫付费用等)。3.2.3.3 甲方委派人员费用，详见本合同2.5条款。3.2.3.4 甲方人员到项目现场进行项目迎检、工地检查及现场问题的处理等所发生的一切费用，包括但不限于：a、往返交通费用b、车辆费用：油费、过路过桥费、停车费、驾驶员行车补助(0.15元/km) c、食宿费：乙方安排或参照甲方标准支付.d、出差工地补助：一般员工按200元/天支付，部长按300元/天支付，副总以上按500元/天支付。e、甲方垫付的各种费用等。3.2.4 乙方应按业主、监理工程师的指令和甲方批准的计划组织工程实施，并保证服从其安排，保证技术人员、施工人员、施工队伍满足项目要求;3.2.

34、5 乙方对甲方与业主为是项工程所签的一切合同均予以认可，并按照甲方的要求继承甲方在该合同中的权利义务，负责按照合同约定履行义务、承担责任;3.2.6 乙方应于每月30日前向甲方提供所施工项目的阶段施工实施情况报表(格式见附件)、下阶段工程进度计划、工料机计划，同时上报本月资金使用情况和下月资金使用计划;3.2.7 乙方负责对是项工程的项目管理、技术资料编写及报送、协调关系等。3.2.8 乙方须文明施工，及时清扫工程垃圾并清运出场，严禁将垃圾堆放路上或倒在边坡上。3.2.9 乙方必须及时收集项目信用评价资料，并将原件及时交给甲方。第四条 计量(变更)、结算与支付4.1 工程的计量(变更)与签认4

35、.1.1 计量与签认4.1.2 计量(变更)文件提供应包括但不限于(1) 格式施工日志(见附件一);(2)格式工程签证单(见附件二);(3)工程量测量计算报告(见附件三);(4)质检验收报告(见附件四);(5)计量(变更)批准文件;(6)期中交工证书;(7)完工交工证书。4.1.3 计量与签认4.1.3.1 文件的签认按上述提供的文件资料要求经业主、监理全部签认后作为计量的依据，否则为无效签认。4.1.3.2 乙方对作业队或供应商的任何工程项目的计量文件必须附原始证明资料(格式见附件)，且不能超过业主批复相应项目的计量，超出部分为无效计量。4.1.3.3 零星工程的计量与签认手续同上。4.1.

36、3.4 乙方必须每月按合同要求，对业主、作业队及时计量。4.2 工程结算、支付：4.2.1 结算应当提交的资料除按计量应提交的资料之外还应提供如下资料：1) 合同依据;2) 结算依据;3) 各支付终端应扣各种款项、分摊费用4.2.2 结算程序及批准业主对是项工程款付款到帐后，乙方必须按计量程序、结算程序、支付程序办理各终端工程款。在完成各终端结算后，可按金额不超过合同约定支付比例进行支付;业主支付给是项工程的工程款,须保证支付给非乙方终端的剩余部分及时支付给乙方。最终的支付：在满足支付条件的情况下，最终支付在业主和监理工程师签发交工证书后28天内支付给乙方或其它终端;质量保修金在监理工程师与业

37、主签发解除缺陷责任期证书后42天内按本合同约定条件支付给乙方或其它终端。4.2.3 项目完工后，乙方应加快与各终端的结算，及时办理清算手续，应加快与业主的清算进程，待与业主清算完毕后，甲乙双方进行工程尾款、保修金的清收。4.3 对乙方所有支付必须按程序到终端：a. 属乙方自有设备的自建工程款;b. 乙方外购材料、租赁设备的供应商及作业队民工工资等款项;c. 上缴管理费用、甲派人员工资等款项;d.支付终端后乙方剩余工程款自行处理。4.4 甲方管理费的收取：在第一次计量款(或实际支付款)到位后，暂按合同金额计算管理费且一次性全额交清。最终结算金额如超过合同金额，管理费按相同比例计算并在业主最后一次

38、支付款到位时一次性交清。在扣除甲方管理费、税金及项目经理和监管人员包干费用后剩余资金全部支付到终端，支付时乙方需提供资料见本合同第五条财务与劳务管理。如乙方提供资料不及时或不真实，由此产生的任何责任由乙方承担。第五条 财务与劳务管理5.1 财务管理：a.乙方应及时向甲方提供国家有权机关认可的凭据(包括但不限于人员工资清册、购物凭据、租赁合同与支付租金票据、采购合同与发票等)，由甲方派驻工地财务组织统一建账。乙方应由专人负责办理资金使用手续，防范人为风险，乙方要加强项目财务和资金的安全管理，确保资金提取、保管的安全，使用流向合理，报销凭据完整有效。乙方必须就本工程项目建立完整的财务账簿、账册、按

39、照会计准则归集所有凭证交由甲方派驻财务人员进行财务处理，乙方的有关的帐目和凭证，须符合甲方的要求，并且在业主要求时，应交给指定的审计部门进行审计。5.2 甲方按本合同支付给乙方的成本费用必须用于本工程，不得挪作他用。5.3 乙方必须按国家及是项工程所在地政府和相关部门的规定，及时支付人工费(包括乙方所属的农民工工资、劳动保护费、社会保险费等费用)、材料费、设备租赁 费、生活用品采买费等，并由甲方监督检查其支付情况。乙方按时向甲方提供每次进款后的支付情况报表，如乙方不按时提供或不按实际情况提供，属乙方违约，甲方有权不盖章，由此引发此类经济纠纷概由乙方负全部责任。乙方须要求作业队在逐期支付所雇佣的

40、人员的工资(包括农民工工资)时，必须建立的工资发放花名册，在全部人员签字手续完备后交一份给甲方备查。对于项目所有人员的工资，均应该由本人进行签收，保障工资发放落实到劳动者手中。5.4 劳务管理5.4.1 按照国家颁布的有关劳务管理法规办理;第六条 工期与进度管理6.1本合同工期：以业主要求工期为准。 如遇业主对是项工期有新的调整，乙方必须无条件执行并保证按期完成。6.2 乙方必须在合同约定的工期(包括是项工程总工期和合同工程内的分阶段节点工期)内完成合同项目，按期开工，合理组织施工。6.3 与是项工程施工有关的所有时间要求的工作，乙方都应当按指定的日期完成，如未能按指定日期完成，则可认定为乙方

41、工期延误。第七条 风险与担保管理7.1风险预防7.1.1乙方为是项工程所订立的全部合同须向甲方备案，并接受甲方合同管理办法进行管理。7.1.2乙方不得以甲方或项目部的名义开展任何经济活动。7.2担保管理业主要求的履约保证金，由乙方在收到中标通知书后10天内并在与业主签定合同前将保证金足额一次性交甲方，由甲方交业主。如乙方未及时全额缴纳履约保证金，所引起的一切责任及损失由乙方承担。7.3如乙方因项目劳务纠纷、质量事故、安全事故导致甲方经济、名誉损失，所有责任由乙方承担，甲方有权申请司法机关冻结乙方资金、资产，弥补甲方所有损失，并无限追究乙方责任。第八条 检查与考核管理8.1业主、监理、甲方对乙方

42、进行日常和专项的检查与考核，并根据考核结果进行处理。8.2甲方依据项目部岗位职责标准对乙方人员进行考核、检查，考核不合格的人员，甲方可要求乙方更换或直接派人。第九条 奖罚与其他9.1本项目需达到以下要求：a.a)项目被评为合格工程;b)进度满足工期要求;c)劳务、材料、设备等纠纷率为零d) 项目信誉评价为a以上。如上述有一项以上(含一项)条件不能满足，则甲方按 %收取管理费用。b.项目受业主、上级部门书面批评一次，甲方处罚乙方0.5万元/次;业主、上级部门给予经济处罚的，甲方按同等额度加倍处罚;业主、上级部门给予奖励的归乙方所有。c.若由于乙方质量、进度、安全等原因造成业主约见甲方企业负责人所

43、引起的费用归乙方承担，并罚款1万元/次。9.2乙方一旦出现严重违约事项，甲方可视情节严重程度要求乙方承担下述违约责任：9.2.1终止本合同，由甲方自行组织施工;9.2.2未完工程甲方按中标价的120%向乙方追加赶工损失;9.2.3之前所完工程的债权债务由乙方负责，给甲方造成损失的，由乙方承担责任;9.2.4没收乙方所交保函保证金或没收乙方直接交业主的现金保证金。9.2.5严重违约事项包括但不限于：a) 乙方不履行合同义务;b) 乙方不按程序报备合同、计量、结算、人员、设备资料，或报备资料弄虚造假;c) 重大安全事故;d) 重大质量事故;e) 被业主或监理驱逐出场;f) 进度严重滞后;g) 挪用

44、资金、套取项目资金、虚报发票、虚列成本、费用严重超支;h) 项目评比进入最后一档、致使甲方进入黑名单;i) 乙方在计量支付中对作业队超额支付的。j) 未按要求办理各项保险的。k) 致使甲方卷入项目劳务纠纷9.3其他特别约定:a.本项目投标文件中项目经理为 ，乙方应负责与业主办理项目经理变更手续，变更后的项目经理为 ，项目经理挂名费用按 元/月。b.在该项目一切正常的情况下，甲方暂不委派现场管理人员，其日常监管工作由甲方工程部、财务部履行，因此乙方承担工程部1000元/月、财务部1000元/月共计20xx元/月的包干兼职工资及费用，该费用在上缴管理费时一并扣除，由甲方直接发放到工程部、财务部。计

45、算时间为与业主签订合同日起，至项目交工日止。该费用在上缴管理费时一并扣除，由甲方直接发放到工程部、财务部。如需甲方为乙方提供服务时，乙方负责甲方出差人员的食宿、交通等费用。c、如发生本合同中9.2条款中的情况，甲方将按照本合同2.5.1条款增加监管人员，所发生的费用由乙方承担。d.甲乙双方不得向第三方泄露本合同内容; b.本项目缺陷责任期及保修期满，本合同即告终止。c.本合同一式三份，甲方执二份，乙方执一份，双方未尽事宜协商解决，协商不成的由甲方公司注册地人民法院管辖。甲 方：(签字) 乙 方 ：(签字)单 位：(盖章) 单 位：(盖章)日 期： 日 期： 施工合同 篇7 发包人：(以下简称甲

46、方)承包人：(以下简称乙方)经过邀请招标，发包人确定 所有空填全 为阳光海岸别墅项目路基工程施工单位。依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。一、 工程项目1.1 工程名称：*道路工程1.2 工程地点：位于上海市奉贤区，莘奉金公路以西，团结塘路以南，金汇塘路以北地块1.3 承包范围：总平面图中 标段所示道路路基工程(包括素土夯实、碎石压实、路基排水沟)1.4 承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。1.5 合同价款：合同总价(暂定) 元 单价

47、(综合单价包干)大 写 元1.8 质量标准：合格。1.9 工 期：工程总日历工期 天。具体开工日期以招标单位书面通知为准。二.技术标准及图纸2.1 图纸2.1发包人提供：2.2 技术标准：2.2.1 执行工程施工质量验收规范及现行国家、上海市相关技术标准、规范;2.2.2 质量评定执行相关质量检验评定标准。所有材料必须有出厂证明质量保证书、合格证及检验报告。三.双方权利和义务3.1 发包人的权利和义务3.1.1 发包人委派的业主代表：姓名： 职务：3.1.2 监理单位及委派的工程师：监理单位：姓名： 职务：职权：对施工阶段质量、进度以及现场工程量签证进行监理与控制、参与工程竣工验收以及保修阶段

48、的相关工作。3.1.3发包人主要工作：3.1.3.1 负责场地三通一平;3.1.3.2确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人并进行现场交验;3.1.3.3 提供地下管线布置图、有关隐蔽障碍物资料(material);3.1.3.4负责组织承包人和设计单位及有关部门参加施工图纸会审工作，并作好各方签署的交底会审纪要;3.1.3.5进行工程协调、管理、验收与及时安排下道工序;3.1.3.6按合同约定支付工程款。3.2 承包人的权利和义务3.2.1 项目经理姓名： 职务：项目经理代表承包人就此工程项目全权对发包人负责。3.2.2承包人主要工作：3.2.2.1本合同签订后收到发包方通知 2 天内

49、，承包人进场完成施工准备。3.2.2.2严格按照发包人提供的施工图进行施工，不得擅自更改设计要求及工程内容。3.2.2.3 负责编制施工组织计划、工程进度计划、用电计划，并报送发包人及监理单位审核批准;3.2.2.4 负责本工程施工范围内的施工安全工作。承包人应按有关规定严格实施安全防护措施，承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此发生的费用;3.2.2.5做好现场设备、材料的照管工作。做好现场施工记录，配合发包人和监理单位进行质量检查;3.2.2.6工程竣工验收后2周内向工程施工总承包单位提供肆套竣工图及竣工资料(material);3.2.2.7发包人在招标文件中提出的，承包人在投标文

50、件中认可且与本合同不矛盾的其他工作。3.2.2.8负责所施工工程的验收通过，并保证相关部门的开通。四、工程价款a、本工程采用综合单价方式，此价格涵盖了完成该工程项目所需的包括所有土建安装费用、质检费用、水电费、管理费、利润、税金、劳务、监督、赶工措施费、开办费、机械进出场费、安全文明施工以及为完成合同约定工作的其他一切费用。该单价在合同实施期间保持不变，不受市场价格及政策性价格的调整而增减。b.设计变更所增加的费用，有合同单价的按合同单价，没有合同单价的根据上海市93土建定额再结合上海市有关文件进行编制,如93土建定额中没有的子项，可套用市政定额中相应的子项，费率按93土建定额四类下浮 计取.

51、设计变更中所增加的材料：报价书中有的按报价书，报价书中没有的承包人应报所需材料的名称、品牌、规格型号、等级、产地、价格，经发包人审定后方可使用，并作为结算依据。d.工程报价单详附件，工程量按实结算e.结算审计承包人付费执行采用沪建建(20xx)641号，沪价费(20xx)054号文工程造价审核收费标准，由发包人代扣代付五、工程价款的支付5.1 工程完工经甲方、监理验收合格后，甲方向乙方支付至合同总价的 75%;5.2 工程结算后，支付至工程结算总价的95%，其余5 %的质量保证金，待质量保期满一年后支付，如保修期内由于承包单位原因产生的质量问题，由承包单位免费维修，如承包单位2天内不到，由发包

52、人处理，所发生费用加10%的管理费由承包人承担;六.安全文明施工6.1承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度的规定，精心组织、文明安全施工;发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。6.2承包人在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均由承包人自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。七.竣工验收7.1承包人在工程具备竣工验收条件前24小时通知发包人组织竣工验收。发包人在收到通知后及时组织有关单位进行验收，并在验收后2天内给予认可或提出整改意见。承包人按要求整改，并承担自身原因造成整改的费用。7.2承包人

53、在通过竣工验收合格后7天内向发包人提供符合上海市城市建设档案管理要求的竣工资料(material)肆套。竣工资料(material)包括文字资料(material)、竣工图、工程照片，并提供相应的电子文档资料(material)。八.违约责任8.1发包人违约：8.1.1因发包人原因和不可抗拒原因造成工期延误，工期顺延，费用不计。8.2承包人违约：8.2.1 因承包人原因，未按本合同第1.9条所示工期按时竣工，每延误一天，承包人按3000元/天向发包人支付逾期违约金，并承担由此给发包人带来的全部损失。8.2.2因承包人原因工程质量达不到本合同约定的质量标准，由承包人无条件进行返工、整改、修复或采取其