实用的施工合同合集10篇

1、实用的施工合同合集10篇 施工合同 篇1 装 修 合 同甲方（委托人）： 乙方（承包人）：甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装修，为保证工程顺利进行，签定以下合同双方共同遵守。一、工程概况1、工程地址：xxx宿舍三单元101室。 2、居室规格：三室两厅3、主要装修范围为室内所有工程，包括地砖、墙砖、卫生间顶、客厅、卧室吊顶、铝塑板柱、木质地板、电视背景、刮瓷、门套、防盗窗、窗套、床、卫浴、推拉门、橱房餐柜。4、委托方式：以承包人包工、包料的方式。5、工程期限：2个月，开工日期为20xx年4月8日，竣工日期为20xx年6月8日。二、质量要求1、工程使用材料的品种、规格、质量经双

2、方认定。 2、施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加费用，应另签订补充合同。三、委托人义务1、开工前几天，应为承接人入场施工创造条件，把影响施工的物品清理。2、提供施工期间的水源、电源。 3、负责做好保卫、消防等项工作。 4、参与工程质量和施工进度的监督。 四、承包人义务 1、按期保质完成工程。 2、竣工后负责清扫施工现场。五、合同价款：本合同工程总合计造价174880.00元（大写人民币壹拾柒万肆仟捌佰捌拾元整）。包括材料及工人费用，一次性到位。1、合同生效后，委托人将施工前三日首付给承包人24880.00元（大写人民币贰万肆仟捌佰捌拾元整），其余150000.00元（

3、大写人民币壹拾伍万元整）于装修工程完工，双方验收合作后一次性付清给乙方。最迟可延迟到10月底付清尾款，如违约，将赔付承包商一定的违约金。2、包修期限为20xx年6月8日至20xx年6月8日止。 六、本合同一式两份，经双方签字盖章后生效。合同履行完毕后终止。附：装饰工程预算表甲方（签字盖章）： 乙方（签字盖章）：年月日装饰工程预算表 施工合同 篇2 工程名称:工程地点:施工单位:签订日期：发包方:承包方:依据中华人民共和国建筑法和合同范本法经双方协商一致,签订本合同范本,并严肃履行。1.工程项目：项目工程门禁系统安装工程1.1工程地点：工程范围和内容：本项目包括栋楼,共计1.2工程造价:全部工程

4、造价为人民币:贰拾参万陆仟伍佰元整,此工程造价包括布线、接线、设备安装及硬件调试,详细报价见附件一:项目施工报价。2.工程期限2.2 开工日期:20xx年 月 日至20xx年 月 日完成;特殊情况下根据现场及建设单位要求作出调整。2.3施工前各项准备工作,双方应根据本合同范本中规定,分别负责按照完成。2.4在施工过程中,如遇下列情况,可顺延工期,并以现场签证单的形式体现: 由于人力不可抗拒的灾害,而*停工者;因甲方变更计划或变更施工图,而不能继续施工者;3.物资供应3.1包工包料工程,全部材料、设备由乙方采购供应到现场或指定的加工地点。3.2由乙方负责供应的材料和设备的品种、规格、数量及进场期

5、限(详见乙方供应材料、设备一览表)。3.3由乙方负责供应的材料和设备,如未按时供应、或规格、质量不符要求,经双方努力仍无法解决、因此造成甲方的损失,经双方协商解决。4.工程款结算4.1全部工程造价的结算方式按下列规定办理。4.2本项目在线穿好其它隐蔽工程安装完毕甲方按照合同范本总额的30%支付给乙方做设备采购。4.3本项目隐蔽工程全部完工,经甲方验收合格后3天内甲方按合同范本总额的30%支付给乙方做主设备采购。4.4本项目工程全部完工经甲方验收合格后,甲方在3个月内付给乙方合同范本总额的35%;剩余合同范本总额的5%甲方需在12个月内付清。4.5乙方提出验收要求7天内甲方未组织验收的,应视同验

6、收合格。4.6乙方收到甲方工程款时应写收条给甲方。全部工程款支付完毕,乙方应提供发票给甲方并收回所有收条。5.施工与设计变更在施工中,如遇设计变更超出原设计标准或规模时,应在施工前,按审批程序重新报批,经审查、审核工程预算后,并由甲乙双方签字同意后,方可施工。否则,任何一方不得强行施工,门禁系统工程按图纸施工。6.违约责任和仲裁6.1由于乙方责任未按本合同范本规定的日期竣工,按规范规定验收(以竣工验收合格日期计算)每逾期一天,应偿付给甲方按预算造价万分之一的逾期违约金。6.2甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项,如拖期不付,应偿付给甲方按预算造价万分之一的逾期违约金。6.3实行合理化建议奖和提前竣

7、工奖的,甲乙双方应根据有关政策的规定,另订协议。6.4工程承包发生合同范本纠纷时,当事人双方应及时协商,协商不成时,任何一方均可直接向人民法院起诉。7.附则7.1双方签字确认的往来信函、传真以及电子邮件等,将作为本合同范本的组成部分,具有合同范本同等的效力。7.2施工过程中如果是由于乙方施工质量的原因造成的返工,所造成的一切费用(如:材料费,人工费,施工费等)由乙方承担,由于乙方的原因损坏设备,照价赔偿。7.3施工现场清理工作由乙方负责;甲方提供存放材料的安全场所并负责协调与施工有关的一切问题,以确保施工得以顺利进行。7.4此合同范本为本项目的施工总包价格,施工实际发生的数量较施工报价数量略有

8、增加或减少,不再增加或减少费用;如果因甲方有较大的变更(以甲方跟建设单位变更签证为准)造成工作量的增加或减少,经乙方核定后,变更后工作量可根据本合同范本相关工作量的单价进行变更。8.合同范本附件8.1附件一:项目施工报价（甲乙双方最终协商确定施工报价）8.2本合同范本一式二份。甲乙双方各执一份。8.3本合同范本自签订之日起生效。在分项工程合同范本全部工程竣工验收并结清尾款后失效。甲方:甲方:负责人:负责人:电话:电话:传真:传真:开户银行:开户银行:帐号:帐号:邮政编码:邮政编码:合同范本订立时间: 年 月 日 合同范本订立时间: 年 月 日 施工合同 篇3 甲方：乙方：签订日期： 年 月 日

9、甲方（发包人）：乙方（承包人）：甲乙双方根据中华人民共和国合同法及有关法律法规的规定，在平等、自愿、协商一致的基础上订立本合同书，供双方共同遵守。一、 工程概况1.1 工程名称：1.2 工程地点：1.3 工程内容： （祥见设计资料）1.4 质量标准：符合国家现行施工验收规范标准。1.5 施工方法：按设计图纸施工二、 承包方式双方约定本合同书项下的迁改工程，甲方将基础部分单包工施工工程承包给乙方（砂石、水泥、钢筋、地脚螺栓、接地钢筋由甲方提供，乙方负责复测分坑、基础开挖、材料二次转运、制模、混泥土浇灌、打护壁、爆破材料等施工。协调由甲方指派专人负责，除合同书另有约定外，甲方不再向乙方支付合同书价

10、款以外的其他费用。三、 工期3.1 总工期：自开工之日起至竣工验收结束30日历天，乙方应按本合同书约定完成工程竣工验收并向甲方交付竣工资料。3.2 开工日期，按甲方向乙方批复的开工报告为准。3.3 发生以下情形之一的，工期顺延：3.3.1 甲方未能按本合同书约定提供开工条件的。3.3.2 甲方决定变更设计的。出现以上情形时，乙方应及时将顺延工期的申请以书面形式提交甲方，双方协商确定顺延工期的期限。因乙方原因导致工期延误的，由乙方按本合同书约定承担违约责任。四、 工程造价及计量方式4.1本合同为固定单价合同，在本合同期间内固定价格，不因任何外界因素变化而调整。4.2合同承包范围内不得发生计时工。

11、4.3本合同书承包价按设计施工图纸基础方量计量：新建线路1#、2#、3#按1000元每立方米，商品混凝土由甲方提供；新建路线4#、5#由乙方马驮砂石等，并自拌c25混凝土进行浇筑，按1300元每立方米计算。（以上单价均包括人工、机械、辅材费、低易耗材等费用）五、 付款方式工程开工后，根据甲、乙双方约定，由乙方垫付工作中生活费，乙方完成混泥土浇灌时。甲方支付80%给乙方作为工程进度款，剩余20%待工程组装放线通电验收合格后15个工作日之内支付给乙方，税收发票由甲方负责。六、甲乙双方权利1、甲方权利6.1 甲方有权要求乙方按合同书约定的时间进行施工，并按合同书要求乙方在规定时间开展工程竣工验收。6

12、.1.1 甲方有权要求乙方在合同书约定时间不能竣工或竣工验收不合格的，甲方有权要求乙方按规定时间内整改完成，相关费用由乙方承担，若对甲方造成经济损失由乙方承担相关损失费用并可以要求乙方清场。6.2、乙方权利6.2.1 乙方有权要求甲方按合同书约定支付合同价款，若因甲方支付造成工期延误，乙方不承担责任。6.2.2 乙方有权要求甲方按合同书约定开工、竣工，若甲方原因导致合同开工、竣工验收不能达到合同书约定标准的，乙方不承担相应责任。6.2.3 乙方在遇到不可抗力（地震、山体滑坡、泥石流）等导致工程无法施工时，乙方可向甲方及时提出书面申请工期顺延。七、甲乙双方责任1、甲方责任7.1甲方负责对工程涉及

13、的土地征用、土地补偿及地上附着物补偿的协调工作，费用由甲方支付，严格按市府发20xx19号相关文件执行。7.22、乙方责任7.2.1乙方在施工前，必须向甲方提交开工报告，经甲方书面同意方可进行施工，工程竣工后，乙方向甲方提出书面竣工验收申请，配合甲方做好相应的工程竣工验收工作，不得无故拖延工期。7.2.2乙方未经甲方书面批准，不得将本工程分包或非法转包给第三方进行施工，若因乙方私自分包或转包给第三方施工对甲方造成的损失由乙方全部承担。7.2.3乙方必须执行国家电力行业安全施工管理的有关规定，并认真采取安全防护措施严防安全事故发生，若因乙方未按国家相应规定事故造成安全事故的由乙方承担全部责任。7

14、.3.4乙方按图施工，保证施工质量，甲方对施工工地必须提供方便，并有专人负责，做好施工质量监督及隐蔽工程验收，符合电力行业标准。6.4 乙方必须按照甲方的有关规定和要求进行施工，否则在交工验收及资产移交时发生二次费用由乙方负责。八、工程验收1、隐蔽工程验收8.1 隐蔽工程验收：具备隐蔽条件的工程部位，乙方应在自检合格后48小时内以书面形式通知电力主管部门、工程师验收，经验收合格并经甲方代表或监理工程师在检验记录上签字后，乙方才可进行隐蔽和继续施工。乙方应将隐蔽工程的现场图片作为竣工资料提供给甲方。8.2 竣工验收8.2.1 工程具备竣工验收条件的，乙方应按本合同书约定及国家竣工验收的有关规定向

15、甲方提供竣工验收报告和其他竣工资料。甲方应在收到报告后_3_日内组织验收，并在验收后_3_日内将验收结果书面通知乙方。8.2.2 乙方对竣工验收不合格的工程，应当进行修复交给甲方。9 工程的质保期和质保责任9.1 本合同书项下安装工程的质保期限为 1年 ，本合同书约定的质保期限低于国家规定质保期限的，按国家相关规定执行。9.2 乙方对本合同书项下的安装工程按国家规定承担质保责任，在质保期内，本合同书项下的工程出现质量瑕疵或缺陷的，乙方应负责进行免费维修。10 违约责任10.1 甲方不按本合同书约定的期限支付合同书价款的，每逾期一日，按中国人民银行发布的同期同类贷款利率向乙方支付违约金。10.2

16、 乙方未按照本合同书约定的工期完工的，每逾期一日，应向甲方支付合同书总价款5的违约金。10.3 工程质量不合格的，乙方对工程质量不合格的部位应进行修复。10.4 乙方不按本合同书约定承担工程质保责任的，甲方有权委托其他单位修复，费用由乙方承担，同时应向甲方支付合同书总价款5的违约金。10.5 因设计变更等原因造成该部分工程的工程量发生变化近而引起费用变化的，根据乙方工程量的参数、计算原则和建设期当地造价信息部门公布的当期材料价格进行计算，并按乙方承诺的折扣率进行调整，按实结算。11 合同的变更和解除11.1 本合同书履行期间，经协商一致，甲乙双方可以变更本合同书的相关条款。11.2 出现下列情

17、形之一，甲乙双方可以解除本协议书：11.2.1 双方协商不一致。11.2.2 法律规定或者本合同书约定的其他可以解除合同书的情形。11.2.3 在实际施工过程中，如发生工程量变更的，按照甲方的要求提出变更的相关手续后，乙方再进场施工。11.2.4 变更工程量的结算方式，按照合同书中相似类型所约定的合同书价款据实结算。12 争议的解决本合同书在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同书签订地人民法院提起诉讼。13 合同的生效及其他13.1 本合同书一式 2份，甲方持 1 份，乙方持 1 份，具有同等法律效力。13.2 本合同书自甲乙双方签字盖章之日起生效。13.

18、3 本合同书未尽事宜由双方协商解决或签订书面补充协议，补充协议与本合同书具有同等法律效力，补充协议与本合同书不一致的以补充协议为准。13.4 本合同书附件是合同书的有效组成部分，与本合同书具有同等法律效力。13.5 其他约定事项： 。附件：1、安全责任协议书2、乙方身份证甲方（签章）： 乙方（签章）：法定代表人： 法定代表人：委托代理人： 委托代理人：签订时间： 年 月 日签订地点： 施工合同 篇4 发包人：承包人：经过邀请招标，发包人确定 所有空填全 为阳光海岸别墅项目路基工程施工单位。依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原

19、则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。一、 工程项目1.1 工程名称：*道路工程1.2 工程地点：位于xx市xx区，莘奉金公路以西，团结塘路以南，金汇塘路以北地块1.3 承包范围：总平面图中 标段所示道路路基工程(包括素土夯实、碎石压实、路基排水沟)1.4 承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明劳动合同解除与终止施工及验收通过。1.5 合同价款：合同总价(暂定) 元 单价 (综合单价包干)大 写 元1.8 质量标准：合格。1.9 工 期：工程总日历工期 天。具体开工日期以招标单位书面通知为准。二.技术标准及图纸2.1 图纸2.1发包人提供：2.2 技术标准：2

20、.2.1 执行工程施工质量验收规范及现行国家、xx市相关技术标准、规范;2.2.2 质量评定执行相关质量检验评定标准。所有材料必须有出厂证明质量保证书、合格证及检验报告。三.双方权利和义务3.1 发包人的权利和义务3.1.1 发包人委派的业主代表：姓名： 职务：3.1.2 监理单位及委派的工程师：监理单位：姓名： 职务：职权：对施工阶段质量、进度以及现场工程量签证进行监理与控制、参与工程竣工验收以及保修阶段的相关工作。3.1.3发包人主要工作：3.1.3.1 负责场地三通一平;3.1.3.2确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人并进行现场交验;3.1.3.3 提供地下管线布置图、有关隐蔽

21、障碍物资料;3.1.3.4负责组织承包人和设计单位及有关部门参加施工图纸会审工作，并作好各方签署的交底会审纪要;3.1.3.5进行工程协调、管理、验收与及时安排下道工序;3.1.3.6按合同约定支付工程款。3.2 承包人的权利和义务3.2.1 项目经理姓名： 职务：项目经理代表承包人就此工程项目全权对发包人负责。3.2.2承包人主要工作：3.2.2.1本合同签订后收到发包方通知 2 天内，承包人进场完成施工准备。3.2.2.2严格按照发包人提供的施工图进行施工，不得擅自更改设计要求及工程内容。3.2.2.3 负责编制施工组织计划、工程进度计划、用电计划，并报送发包人及监理单位审核批准;3.2.

22、2.4 负责本工程施工范围内的施工安全工作。承包人应按有关规定严格实施安全防护措施，承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此发生的费用;3.2.2.5做好现场设备、材料的照管工作。做好现场施工记录，配合发包人和监理单位进行质量检查;3.2.2.6工程竣工验收后2周内向工程施工总承包单位提供肆套竣工图及竣工资料;3.2.2.7发包人在招标文件中提出的，承包人在投标文件中认可且与本合同不矛盾的其他工作。3.2.2.8负责所施工工程的验收通过，并保证相关部门的开通。四、工程价款a、本工程采用综合单价方式，此价格涵盖了完成该工程项目所需的包括所有土建安装费用、质检费用、水电费、管理费、利润、税金、

23、劳务、监督、赶工措施费、开办费、机械进出场费、安全文明施工以及为完成合同约定工作的其他一切费用。该单价在合同实施期间保持不变，不受市场价格及政策性价格的调整而增减。b.设计变更所增加的费用，有合同单价的按合同单价，没有合同单价的根据xx市93土建定额再结合xx市有关文件进行编制,如93土建定额中没有的子项，可套用市政定额中相应的子项，费率按93土建定额四类下浮 计取.设计变更中所增加的材料：报价书中有的按报价书，报价书中没有的承包人应报所需材料的名称、品牌、规格型号、等级、产地、价格，经发包人审定后方可使用，并作为结算依据。d.工程报价单详附件，工程量按实结算e.结算审计承包人付费执行采用沪建

24、建(20xx)641号，沪价费(20xx)054号文工程造价审核收费标准，由发包人代扣代付五、工程价款的支付5.1 工程完工经甲方、监理验收合格后，甲方向乙方支付至合同总价的 75%;5.2 工程结算后，支付至工程结算总价的95%，其余5 %的质量保证金，待质量保期满一年后支付，如保修期内由于承包单位原因产生的质量问题，由承包单位免费维修，如承包单位2天内不到，由发包人处理，所发生费用加10%的管理费由承包人承担;六.安全文明施工6.1承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度的规定，精心组织、文明安全施工;发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制

25、止，直至罚款和解除合同。6.2承包人在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均由承包人自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。七.竣工验收7.1承包人在工程具备竣工验收条件前24小时通知发包人组织竣工验收。发包人在收到通知后及时组织有关单位进行验收，并在验收后2天内给予认可或提出整改意见。承包人按要求整改，并承担自身原因造成整改的费用。7.2承包人在通过竣工验收合格后7天内向发包人提供符合xx市城市建设档案管理要求的竣工资料肆套。竣工资料包括文字资料、竣工图、工程照片，并提供相应的电子文档资料。八.违约责任8.1发包人违约：8.1.1因发包人原因和不可抗拒原因造成工期延误，

26、工期顺延，费用不计。8.2承包人违约：8.2.1 因承包人原因，未按本合同第1.9条所示工期按时竣工，每延误一天，承包人按3000元/天向发包人支付逾期违约金，并承担由此给发包人带来的全部损失。8.2.2因承包人原因工程质量达不到本合同约定的质量标准，由承包人无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救施达到合同质量标准，所产生的费用包括重新检测所需费用均由承包人自行负责，并且向发包人赔偿本工程项目总造价的5%的违约金。如因承包人工程质量不符合要求，发包人、总承包单位提出整改要求后7天内承包人仍未予以完善的，发包人、总承包单位有权另行安排单位完成相应整改工作，由此发生的费用及损失均由承包人承担。8

27、.2.3 承包人在施工过程中弄虚作假，采用不合格工程材料的，除责令返工并赔偿损失外，每发现一次罚款5000元。8.2.4 如施工完毕后，未能通过相关部门的验收及开通，招标方将不予以支付剩余的工程款，直到验收合格并开通后，发包人无息支付。九、争议9.1 在履行合同过程中产生争议时，双方首先本着友好态度协商解决;若协商不成，可向上海仲裁委员会仲裁。十、合同生效与终止10.1本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字且加盖法人公章后生效;10.2合同订立时间：20xx年 月 日;合同订立地点：xx市。10.3发包人、承包人履行合同全部义务，承包人向发包人交付竣工工程后，竣工结算价款支付完毕，本合同即告

28、终止。十一、合同附件11.1 投标文件11.2 招标文件11.3 道路平面图及标段划分图11.4 报价书十三、合同份数13.1本合同正本贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力;13.2副本陆份，双方各执叁份。本合同其它未尽事宜双方可另行签订补充协议明确。发 包 人：(公章) 承 包 人：(公章)委托代理人： 委托代理人：电 话： 电 话：传 真： 传 真：签订地点：签订时间 施工合同 篇5 甲方：乙方：甲乙双方就甲方华联厂厂区道路砌筑毛石挡土墙工程共同签定本合同，共同遵守执行。一、 工程概况：1、 工程名称：华联厂厂区道路砌筑毛石挡土墙工程2、 工程地点：华联路3、 工程质量：一次性验收合格4、

29、 工程造价： 按实结算5、 工 期： 甲乙双方协商确定二、 工程内容：1、 承包方式：包工2、 承包内容：毛石挡土墙的垫层浇筑，挡墙砌筑、勾缝及排水沟的铺设三、 甲方责任：1. 甲方为乙方提供毛石、水泥及水电施工条件。2. 甲方负责提供图纸和技术指导。3. 甲方负责对乙方进行技术交底，乙方必须严格按照甲方的技术交底进行施工，保证工程质量。如质量不合标准，必须返工修理，其工料费损失，由乙方承担;如工程质量低劣又无法挽救的，应由乙方负责赔偿全部工料损失4. 甲方负责对乙方施工现场不定期检查，乙方必须做的现场材料堆放整齐，做到文明施工。5、甲方负责对乙方进行安全技术交底，乙方必须严格按照安全生产流程

30、进行施工，施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故，其损失由乙方负责。四、 乙方责任:1. 乙方必须保证砌体砌筑面的平整度和勾缝质量、石块嵌挤的紧密度、缝隙砂浆的饱满度、沉降缝贯通情况等的外观质量。保证排水孔的坡度以及排水孔的畅通。2. 乙方必须严格按照国家相应的技术规范进行施工，保证工程质量，如出现质量事故，因此造成的损失完全乙方承担。3. 乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育，并指定专人负责现场保卫工作，严禁偷拿现场用料，如有违反现场管理制度的不法行为，甲方有权采取必要措施，乙方应承担法律责任，并负责赔偿经济损失。4. 乙方在施工过程中必须保证工完场清，做到文明施工。五、 生

31、活管理1、乙方工人进场后，住宿由甲方提供住宿条件。2、生活需用之粮食、油类，由乙方自理六、 付款方式:乙方进场后，预支生活费。工程竣工后，工程质量经建设方监理验收合格，达到质量规范验收标准后，甲方实际工程量结算，三天后一次付清乙方人工费。七、 结算方式:按实结算，砌筑毛石挡墙75元/m(材料由甲方供应)。其它约定:1、乙方不能按照甲方要求施工，甲方有权单方面终止合同。2、施工图经技术交底后，一般不得变更，如确因使用需要或其它特殊原因必须变更时，变更造成的材料费用、停工损失费用及 顺延工期等，应由甲方负担。3. 因非工程质量问题造成的损失，双方友好协商解决，4. 未尽事宜双方友好协商解决。5.

32、本合同(自签定之日起)有效期：6. 违约责任：按合同法执行。7. 本合同书一式肆份，甲乙双方各执贰份。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日 施工合同 篇6 乙方：甲方现将 外墙涂料工程委托乙方施工，双方应遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲、乙双方充分协商，达成如下条款：一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：二、承包范围：外墙涂料工程；三、承包方式：包工包料包质量，包质量十五年以上四、工程内容：粉刷外墙五、工程材料：本工程使用涂料为品牌，颜色以甲方确定的色板为准，材料到达现场必须经甲方代表验收，质量达到国家标准后可投入

33、使用。六、工程造价：1、本工程外墙涂料综合单价 元/平方米，此报价含税款（综合单价包括人工费，材料费，做法工序：专用腻子二遍、底漆一遍、面漆二遍）。2、面积：按实际施工面积计算。3、结算造价：工程量按实际施工面积计算，若有设计变更可按实际调整。完工后，付清所有的工程款（扣除5%的质量保证金）。4 、工程款支付：工程开始预付总工程款20%，工程完工后付至总工程款的80%，竣工结算后付至总工程款的95%，剩余5%做为质保金，一年后付清。七 、工程质量1、乙方在施工时必须严格按照现行的施工规范建筑装饰工程施工及验收规范jgj73-91精心组织施工，确保工程质量达到100%合格，若有减少施工工序的操作

34、，甲方将拒绝支付工程款。2、乙方进场时必须对外墙基底进行清理，如发现有裂缝必须先做处理后，才能进入外墙涂料工程的施工。3、涂料施工基本要求：（1）、修整基面时，必须细心注意修补，休整处接着要绝对平整，与原基面胶接要结实。（2）、乙方在施工过程中，必须做好接口、重要部位的处理，线条顺直，感观良好，确保颜色一致，细部构造工艺要细致，符合操作规程。八、双方责任1、甲方责任（1）、在施工前向乙方提供施工图纸及相关资料。（2）、提供进行施工的场地及库房（不负责看护）。（3）、提供水源、电源。（4）、配合乙方在施工现场的管理工作。2、乙方责任（1）、按施工图纸进行施工，做好自检工作，确保工程质量和工期。（

35、2）、按施工安全规定采取预防事故的措施，确保施工安全和第三者的安全。（3）、管理维护现场清洁，及时清除垃圾和不用的临时设施。（4）、自竣工之日起两年的保修期，如有施工质量问题，乙方负责免费返修。（5）、如发生安全问题，一切责任由乙方全部承担九、违约责任1、合同签订后，未经双方协商同意，任何一方不得随意变更合同内容和解除合同，否则，须赔偿因此给对方造成的一切经济损失。2、如乙方进入现场施工后，没有完成合同工作量中途退场者，已完成达到约定质量部分均按合同价款的70%予以结算。3、本合同签订后，未经甲方同意，乙方不得转包工程。否则，甲方拒绝支付工程款，所产生的一切费用由乙方承担。十、本工程保修期为两

36、年，如两年内出现空鼓、脱皮、变色、龟裂等一切质量问题乙方无常进行维修，接甲方通知48小时内未进行处理甲方有权自行维修，所产生的费用在乙方保证金内支付。如乙方未及时维修所带来的一切损失均由乙方承担。十一、本合同一式两份，双方签字盖章并签证后生效。双方各执一份。甲方乙方年 月 日年 月 日 施工合同 篇7 甲方：_乙方：_一、工程项目本工程全部项目的施工由乙方负责。二、工程承包形式以轻工形式承包。三、工程质量本工程为合格工程，乙方严格按施工规范和图纸进行施工，严把工程质量关。因施工质量造成返工，损失由乙方承担，并对乙方_-_元/次的罚款。四、工程日期：自开工之日起至_年_月_日交付使用。五、材料管

37、理本工程中主要材料有甲方购进。乙方负责验收和监督材料的质量、数量、单价及材料购进后的保管、使用。以甲乙双方签字的收料单依据施工定额进行工程结算。材料保管乙方要严格管理，出库、领料要有专人负责。严禁丢失和浪费。进入工地后，场内材料所发生的所有费用由乙方承担，因管理不善，交付乙方入库后，如有丢失、浪费和超预算使用，由乙方承担赔偿责任。六、机械管理工程中所有机械及脚手架、模板、起重设备由乙方负责。七、结算方式本工程依据定额，按工程进度和实际工程量，对人工费、机械费、脚手架、模板、土建项目的水电费进行结算，按甲方支付能力进行付款。乙方发生费用的_%为质保金，质保期满_年后全部付清。八、费用提取土建工程

38、按乙方实际发生的工程量取企业管理费_%，人工费按实际工程量每工日取_元，利润按乙方实际发生的费用取三级，税金按乙方实际发生费用取费。机械费、模板费等执行费用定额。九、水、电费由乙方负责向当地供电部门进行结算。十、安全责任乙方一定注意施工安全，按规范施工避免一切事故的发生，对于施工中出现的一切大小事故，均有乙方负责，甲方不负一切责任(另签安全责任书)。十一、其它起重设备的使用费依据定额结算(包括设备的进出场运输费用、安拆费用及设备基础的钢筋混凝土浇筑)。十二、本合同一式二份，甲、乙双方各持一份，签字盖章后生效。本合同未尽事宜，按合同法执行或双方协商解决。甲方签字(盖章)：_年_月_日乙方签字(盖

39、章)：_年_月_日 施工合同 篇8 (甲方)： (以下简称甲方) (乙方)： (以下简称乙方)根据中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例和该工程施工(招标文件)以及其他相关法律行政法规，结合实际情况，经双方协商，达成以下合同条款。一、工程概况1、工程名称：上营变电站引水工程。2、工程地点：上营村。3、工程主要内容：1500米dn40给水管道安装。4、承包方式：包工包料。二、工程期限工程期限8天，预定20xx年4月2日至20xx年4月10日止。三、工程承包价及其它总承包价80000元，工程竣工验收合格后付清工程款项。四、合同双方责任(一)甲方责任1、提供乙方规划、设计、施工所需的相关要求

40、及数据;2、监督工期及工程质量、施工进度，配合乙方做好与工程相关的协调工作。(二)乙方责任1、严格按照甲方提供的图纸组织施工。2、乙方保证文明施工，施工过程中因乙方因素造成的一切事故由乙方负责。3、施工过程中，每个单项工程结束后及时清理打扫施工现场。五、工程质量要求1、乙方必须严格按照甲方提供的设计图纸进行施工，工程质量达到国家相关验收规范的标准。2、工程竣工验收后达到建设局要求，方为合格工程。3、主要材料进场前必须提供样品合格证明，经甲方工程负责人及监理方共同认可，方可进场施工。六、付款方式工程结束付50%，整体工程验收合格后5日内付50%。乙方开户名称：禄丰万泉供水有限责任公司开户行：禄丰

41、农行营业室账号：xxxxxxxxxxx七、工期延误若甲方原因则工期顺延，若乙方原因则按500元/天罚款。工期严重滞后的，甲方有权终止合同，由此造成的全部损失由乙方负责。甲方不承担乙方所完成工程量的支付。八、工程保修期工程保修期为工程验收后一年。九、安全施工要求施工期间乙方人员必须遵守国家法律和法规，遵守甲方及监理方的相关规章制度，维护好相关设施和保护周围居民的正常生活，并做好安全预防工作。乙方施工中发生的一切安全事故，概由乙方负责，甲方不负任何责任。十、不可抗拒的自然灾害认定标准不可抗拒的自然灾害发生，造成的损失，由甲、乙双方共同协商解决。十一、违约责任本合同经双方签字生效后，双方都必须严格遵

42、守执行，任何一方违反合同条款，给对方造成损失的，责任方应按合同法规定标准进行赔偿。若甲方在整体工程验收合格后，未将款项付清给乙方，乙方有权停止供水。双方如发生纠纷，通过协商未达成协议的，由禄丰县人民法院进行裁决。十二、合同份数本合同一式六份，甲方四份、乙双方二份，十三、若有未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。甲方： 乙方：法人代表： 法人代表：委托代表： 委托代表：年 月 日 施工合同 篇9 发包人全称： （以下简称：甲方）承包人全称： （以下简称：乙方）依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建设部与国家工商行政管理局的建设工程施工合同（示范文本）及其他有关法律、法规和规章，并结合安徽

43、省xx市有关规定及本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致，订立本协议。一、 工程概况：工程名称： （以下简称：本工程）；工程地点：施工现场条件：以现场实际情况为准；施工部位：本合同约定乙方施工部位为： 中所有的水电安装工程包含的全部内容。二、 工程承包方式、承包范围及承包内容：1、承包方式：乙方包人工、包除甲方提供的材料外的所有材料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格。2、承包范围：室内所有一切给排水和强弱电预留预埋与安装工作。3、承包的主要内容：包施工图和施工方案中的室内水电安装工程，包括室内给排水、弱电的

44、全部安装工程，消防、电信、电视、智能化系统、三表抄送等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋，临时用电用水设备电器，日常安全巡查。具体如下：a、 给排水部分：给水部分：自水泵房外墙1.5米（含接口）起至所有用水末端的给水工程安装及系统试压。排水部分：自室内排水起端起至小区排水管网第一个排水检查井处所有排水工程安装及排水试验。b、 电气部分：从低压配电柜至室内的所有桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装（包括弱电的预埋、预留），以及从弱电井总箱出口后到灯具（含户箱、开关、插座、电线、弱电井、和强电井的线槽）安装结束，避雷带，避雷网的施工；施工图中从低压配电柜至配电强电井、总箱等所有的钢管、电

45、线、电缆的预埋安装，包括从进入第一个配电箱后的电缆敷设；弱电（包括电视电话、智能化、宽频三表抄送等）依设计图纸将线管敷设到位，穿好铁丝，消防工程预埋套管、线管接口、线管底盒；乙方施工班组自带工具及小型施工机具和所有检验试验设备和辅助材料。4、甲方直接分包的专业工程，乙方需全力配合。三、 合同工期：1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺利实现。本合同约定本工程总工期为 日；开工日期为： 年 月 日，竣工日期为： 年 月 日。2、乙方必须服从和执行甲方项目部下达的施工生产计划，根据甲方的进度要求，随时调度作业人数和其它资源（具体详见合同附件一）。3、若遇人力不可抗拒因素引起的工期延

46、误，经甲方签证后，工期可适当顺延。4、如因乙方本身原因造成甲方规定的形象进度或节点工期无法完成，每延期一天乙方自愿承诺向甲方支付人民币壹仟元整（￥：1000.00元）的违约金；若累计延误天数超过7天或连续延误天数超过5天，甲方有权单方面解除合同，由此引起甲方的所有损失（含间接损失）及费用均由乙方承担。甲方选择解除合同时，具体操作按本合同专用条款“第九条第4、5款”执行。四、 质量标准：1、适应于本合同的工程质量检验评定标准、规范名称为（包括但不限于以下）： 建设强制性条文； 建筑工程质量检验评定标准gbj30188； 建筑电气工程施工质量验收规范gb50303-xx； 建筑给排水及采暖工程施工

47、质量验收规范gb50242-xx； 采暖与卫生施工验收规范（gbj242-82）； 电气安装工程施工及验收规范（gbj242-82） 建筑电气安装工程质量检验评定标准（gbj303-88）； 省、市相关部门的各种规章制度； 甲方制定的工程质量验收实施细则。2、本合同约定本工程质量必须达到“合格”质量标准。工程质量按国家相关标准进行验收评定。若工程质量验收为“不合格”，乙方自愿承诺每次向甲方支付人民币壹仟元（￥：1000.00元）的违约金，并负责返工直至达到本合同约定“合格”质量标准方可予以结算，结算单价按本合同约定综合单价执行，工程量按实际完成工作量计算；返工所需的材料、人工等所有费用均由乙方

48、承担。若因乙方返工导致甲方工期延误，按本合同协议书第三条第4款处理。3、工程质量等级验收程序：分项工程完工后，由施工班组组织自检并报项目部，项目部根据班组自检结果组织班组进行实测验收评定后报监理公司，监理公司根据项目部初评结果组织工程部、项目部、和施工班组进行现场实测测量，核定该分项工程质量。工程部在每次结算单上签注工程质量核定结果。五、 合同价款、工程量的计量及结算方式：1、本工程约定单价为不含税综合单价，此综合单价已包含赶工、停工费补偿和临时停水停电引起的误工、窝工、雨季、夜间施工补偿费、施工机具进退场费（甲供设备以外的施工机具费已隐含在清单各子目单价中，不另行计价）现场安全文明施工费、甲

49、方直接分包工程配合费、超高费、措施费、保管费等费用，且在现场均不再计取二次运输费用；在本合同签署期间，甲方提供了乙方承包范围内详细的各项经济技术指标，乙方作为专业施工队伍，完全明了本合同所约定的工作内容和所包含的单价范围，并完全自愿以上述综合单价签署本合同。本合同执行期间，无论材料市场价格浮动、人工费变动或政府政策变动，本合同所约定综合单价均不予调整，工程总造价以实际结算为准。2、工程量的计量：（1）结算工程量以建筑面积为准（本合同约定建筑面积计算规则以湖南省建筑工程单位估价表1999版执行，下同）。（2）零星工程：工程量以“工日”为单位进行计算。（3）工程量的确认及申报按甲方相关制度进行。3

50、、结算方式：按实际完成整层工程量作为每次结算单位（“整层”包括：本层楼板、梁和下层柱、墙，其中±0.000及以下的承台、地梁等作为一次结算单位；屋面板及以上的机房、花架、女儿墙等作为一次结算单位，下同）。每次申报工程进度款额度按如下比率划分施工各阶段所占本合同约定综合单价比例，具体每次工程款支付以下述比例结合工程量结算方式综合确定。各部分所占比例明细为：结构预埋部分占本合同约定综合单价的35%；墙体预埋部分占本合同约定综合单价的25%；安装部分占本合同约定综合单价的40%（其中给水、排水、穿线及三箱安装、桥架安装各占比率为10%）；六、 违约保证金的收取、支付及工程款的支付：1、为加

51、强乙方在本工程施工期间的工程质量、进度、安全文明施工及民工工资发放等各方面的管理，特别约定：在本合同签订之日起3日内，乙方必须向甲方缴纳1万元违约保证金，此违约保证金在所约定期限内到甲方帐户，本合同方为有效，否则此合同无效。2、按实际完成“整层”工程量即工程节点为单位支付工程款：每完成“整层”工程量之日作为“结算开始日”，次日为工程量开始申报及审批日，甲方于“结算开始日”之日起15日内（国家法定节假日和金融机构原因顺延，下同）支付乙方本节点（即“整层”）进度款。付款比例为：按照实际完成本节点（即“整层”）工程量结算的工程款的80%（所有工程款必须经过甲方相关部门和领导全部审定方为有效）。3、工

52、程竣工，乙方移交全部工程竣工资料（包括结算资料），经政府相关职能部门及甲方相关部门验收合格后开始办理决算手续，甲乙双方在决算书上签字值日起20日内，甲方付至本合同结算总价款的95%，剩余5%作为质保金在两年后（自工程竣工之日起计）20日内甲方在扣除应由乙方承担的维修费用后，将余款一次性无息按实支付给乙方。4、若乙方工程质量、工期和安全文明施工未达到本合同约定标准，甲方有权延期支付工程款，直到乙方按甲方要求整改完毕为止。由此发生的所有费用均由乙方承担，乙方对此无异议。七、 施工管理规范乙方在施工期间，必须遵守国家、地方以及甲方相关管理法规，适用本合同的管理法规和办法：1、施工现场临时用电安全技术规范（jgj46-88）。2、建筑机械使用安全技术规程（jgj59-86）。3、建筑施工安全检查标准(jgj59-99)。4、建筑施工高处作业安全技术规范(jgj80-91)。5、xx市建设工程现场文明施工管理办法。6、公司施工班组管理办法及质量、进度、安全文明施工奖罚办法（条例）7、xx市治安管理处罚条例。八、 合同生