弱电施工合同15篇

1、弱电施工合同15篇 弱电施工合同1 甲方： 身份证号码： 乙方： 身份证号码： 甲方承包的香樟美地住宅小区弱电工程，经甲方考察同意由乙方承包该工程，主体施工过程中，弱电安放工程，为明确双方职责、权力与义务，遵照国家现行经济合同法相关规定，本着平等、互利、自愿的原则，经双方充分协商达成共识，特签订本承包合同。第一条 工程概况1、工程名称：香樟美地（怡宁商业广场二期）工程2、工程地址：3、建筑面积及结构层次，具体按甲方与建设方的结算面积为准。第二条 承包形式包工半包料，但包括部分所有本工种所需机具、用具。第三条 承包范围与内容1、从一层起至屋面所有弱电系统、管线，预留、预埋，穿钢丝、埋网线箱盒子一

2、个。2、弱电系统：消防弱电不在范围内。3、地下室至每栋电缆井到屋顶主线、桥架材料安装不在范围之内。4、一层房屋建筑以外的电视监控、弱电系统、材料都不在范围之内。5、以上所有弱电（乙方只提供pvc管、配件、钢丝材料），其余材料甲方提供。6、所有穿线、接线不在工程范围之内。7、包工范围：管线预留、预埋、穿钢丝、安放网线箱一个、每户对讲门铃入户管。8、弱电施工过程不能影响土建施工单位施工进度，如影响施工进度，所造成的损失由乙方自行承担。9、安全文明施工，乙方施工人员必须购买保险，乙方在施工过程中造成人身伤害，由乙方承担责任。第四条 承包单价完成本合同规定的各项工作，承包单价按建筑面积结算，单价为贰元

3、陆角/平方（2.6元/），如确实发生变更，则同施工员签证内容，施工员项目经理审核数量认可。第五条 结算付款方法建筑面积计算方法按甲方与建设方结算面积执行，付款方式：按甲方同建设方付款方法，但总工程任务完工后半年工资全部付清。乙方不提供劳务税票票据和其他相关费用。第六条 工期要求按甲方提供的工期，乙方如期完成。以上几条希双方共同遵守，未尽事宜双方协商，本合同一式二份。甲方签字：年月 日年月日乙方签字： 弱电施工合同2 甲方： 乙方：(以下简称甲方)现委托(以下简称乙方)承担 工程。经甲、乙双方充分协商，签订合同如下：一、工程概况：1.工程名称：2.工程地址：3.工程概况：二、甲乙双方的责任和义务

4、1.甲方负责提供本工程施工人员的施工场地、楼层施工用电和用水;并提供施工现场专用的有安全防盗措施的仓库，以保证乙方能顺利如期完成工程工期。并承担以下义务： 按时对工程、施工及工程进度实施监控和验收 按时支付工程进度款2.乙方应按合同规定的时间及时提供工程所需的设备材料，并保证材料的质量;乙方应在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作： 场地的管道安放及布线 设备的安装调试三、工程时间和进度1、合同签订后，乙方开始对现场进行布线施工和测试线路，完成后通知技术人员入场。2、工程中甲方对信息点进行增减，则由甲方向乙方出具工程联系单，3、在实际施工过程中，根据具体情况，甲乙双方应友好协商解决。四、

5、工程及工程量的变更1、 由于甲方原因，对工程中提出的修改项目，甲方必须向乙方出具工程联系单，确认修改详细清单、工程量的变更和变更金额等事项。如甲方不出具工程联系单，乙方有权利要求甲方按照原设计方案施工。2、 由于乙方因设备停产、施工现场条件限制等原因对工程中提出的修改项目，必须向甲方出具工程联系单，确认修改详细清单、工程量的变更和变更金额等事项。如乙方不出具工程联系单，甲方有权利要求乙方按照原设计方案施工。五、工程验收1.采用完工总验收的方式。2.工程验收标准。监控图象清晰，符合国家规范要求，终端合格率为100%。3、双方人员进行验收，由双方人员签字，验收合格报告作为付款依据。4、工程完工，乙

6、方应根据实际布线、信息点位置出具详细的竣工图纸。六、系统保证及工程维护乙方提供质量保证。在工程验收合格后壹年内，因设备自身质量问题发生故障，由乙方免费更换。如甲方在使用过程中因使用或管理不当造成设备损坏，乙方有偿提供设备配件。七、合同金额监控设备及安装调试费用总金额为：￥ 元(人民币： 万元整)。八、支付条款1.本合同签定后，甲方向乙方支付合同总金额的 %的工程进度款。2.系统完工后，甲方向乙方支付合同总金额的 %的工程进度款。3.系统完工并由甲方验收完毕后，甲方向乙方付清其余 %的款项。4.合同执行过程中工程量的增减，则根据工程联系单，对材料和工作量的增减进行核算，其增减的费用按第八项支付条

7、款决算。九、售后服务乙方提供一年免费维护，一年后按成本收取维护费用，响应时间24小时。十、人力不可抗拒因素如因战争、严重火灾、水灾、台风、地震和其它经甲乙双方认可的人力不可抗拒因素，导致工期延误，则工期顺延。在工程无法完成的情况下，由甲乙双方另行商定解决方法。十一、违约责任1.甲、乙双方若一方发生违约情况，则违约方应按国家经济合同法有关条款对另一方进行赔偿。2.除人力不可抗拒因素外，若甲、乙双方中一方废除合同，需向另一方支付工程总金额 %的违约金。3.如甲方未能按照合同条十二、解决合同争议的方式本合同执行过程中若有争议，双方应友好协商解决。如协商不能解决，可向当地人民法院提出诉讼。十三、合同生

8、效及其它1.本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，签字盖章即生效(传真件有效)。2.本合同所属的附件与本合同具有同等效力。 附设备清单3.本合同执行过程中，所有补充协议经甲乙双方协商签定，盖章之日起生效，属合同的组成部分。4.本合若有未尽事宜，双方友好协商解决。甲、乙双方同意上述条款，并签字确认如下：甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日 弱电施工合同3 委托方 (以下简称甲方):施工队(以下简称乙方):甲乙双方本着友好合作的态度，按照合同法等相关法律，在平等公正的情况下签定如下合同一、工程概况工程地址： 海南省万宁市二、价格清

9、包工费:￥126000.00元，大写：壹拾贰万陆仟元 具体价格金额如下:三、工期从 年 月 日起至 年 月 日止，工期为 天，因甲方因素拖延，工期顺延，乙方可以想甲方提出延误人工费补偿，因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工费 元/天四、材料搬运甲方材料送至工程所在地的，乙方任何施工人员应无条件搬运。五、垃圾清运1、 垃圾袋装化2、 垃圾应日日清3、 垃圾应由乙方清运至物业指定的垃圾堆放场所六、劳动力管理1、 开工前乙方应向甲方提供所有施工人员的身份证复印件。2、 未经甲方许可，非工地施工人员不得在工地过夜。3、 甲方应及时替乙方办理工程场地出入证件并支付相关费用。4、 乙方应具备在 暂住的一

10、切证件，因证件不全引起的相关损失由乙方自行承担。5、 乙方指定由 为工地现场负责人， 为替补负责人。6、 在合同价内，乙方有义务提供 人次跟随甲方挑选材料。7、 乙方未经甲方同意不得任意调换施工人员，每天工地现场必须保持2(1人)人以上的施工人员。8、 未经甲方同意，任何情况下乙方不得停工或殆工。七、施工机具1、 乙方自带施工所需工具和测试仪器，并保证工具和测试仪器的安全性和良好使用性，乙方自行承担工具维修费。2、 因工具和测试仪器所产生的易耗品(如接头、小型设备器材等)由甲乙双方各自承担一半，甲方代购，在工程完工后结算。八、工地现场管理1、 现场禁止使用明火。2、 现场禁止吸烟。九、维修1、

11、 因乙方施工原因导致的质量问题，乙方应在两年内无偿维修。2、 普通维修乙方应在甲方通知乙方后三天内及时维修，特殊情况(断电，掉落，主干断网等问题)乙方必须在24小时内赶到并维修。十、合同附件1、 施工项目清单。2、 双方认可的工程施工报价单。3、 乙方开出的辅助材料采购清单。十一、合同争议1、 出现争议甲乙双方先协商。2、 协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。十二、装修要求a.工程施工方案工艺 弱电线路安装工艺要求： 弱电设备安装工艺要求：1、 弱电线路安装时，必须用有合格证书的布线产品材料。2、 弱电线路按国际通行方式 综合布线 eia/tai 568b标准施工。电源采用三线制安装必须用三种

12、不同色标。原则上，红色、黄色、兰色、为火线色标。兰色、绿色、白色为零线色标，黑色，黄绿彩线为接地色标。3、 所有线缆安装时，必须用相应的pvc管子和钢管穿起来，埋在事先凿好的深宽为43cm的槽子里，如遇并排线路槽子凿宽时，不能影响其他工种施工，必要时可和其他装修，土建工协商解决施工中的难题，不得有只顾自己，而不顾大局的施工作风。4、 所有线路必须按横平竖直的方向分布，严禁蛛网式分布。pvc管和钢管一头要穿进总线槽约3cm左右，然后沿墙壁，顺地面 垂直分布，转弯处用90度弯头或软管联接好，并用管卡固定好。所有线缆在pvc管子和钢管里不能有接头。5、 预埋线缆的管道直径大小是按线缆的外经的功率和穿

13、过的电缆数量来测算的，必须保证管道内有30%的空间预留。6、须隐蔽的管线应在业主或其代表验收合格后方可进行隐蔽作业，竣工交验前应向业主提供室内管线的竣工图。5、施工承包人应按建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范 gbt/t 50312-20xx 进行施工。6、业主委托施工承包人购买的材料，施工承包人在购买和运抵施工现场前其制造厂商、品牌、规格、单价等须征得业主认可，应有品质保证书和有效发票，否则业主有权拒绝验收或提出退货、返工及赔偿损失。7、保证体现原先商定好的弱点布线施工设计思想，不能擅自改动。如有变化，必须征得业主同意。8、业主购买的由生产商、供应商、销售商负责上门安装的设备(如网络设备、

14、电脑设备、监控设备等)，在上门安装时，施工承包人应积极作好相关的辅助配合工作(包括所购的材料、设备等协助搬运至现场)。9、除上述布线要求外，如有增加工作，不超过工程的5%，不增加工资。10、工程为清包，业主只提供材料。施工工具等设备由施工承包人自备自理。11、施工单位必须保证施工质量，发生施工质量问题，施工单位应及时予以改正。如竣工验收时如发现质量问题，施工单位应立即予以改正，在未达到业主的整改要求前业主有权拒付人工费。12、施工人员要文明施工，禁止野蛮施工。如：要爱护室内原有设施，业主所有的物品未经许可，不得擅自处理等。业主对表现不好的施工人员有权要求掉换，承包人不得拖延。15、施工单位负责

15、及时清理建筑垃圾至规定位置，工程施工结束后，施工人员负责场内建筑垃圾清运，完毕后方可立离场。16、承包人应加强对现场施工人员防火防盗安全教育，施工人员不得在施工现场违法乱纪，一旦发生问题，后果自负。十三、附加条款甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日 弱电施工合同4 甲方：乙方：一、甲、乙双方本着平等协商，互利互惠的原则订立以下综合布线施工合同。二、甲方委托乙方进行综合布线施工工程;三、工程所使用的全部材料由乙方向甲方推荐;1、由甲方自行采购、保管，材料质量经乙方认可后由乙方负责进行施工;2、施工过程中甲方应安排专人配合、协调工

16、程进度、监督工程施工质量，并根据工程进度及时配合乙方做好已完布线工程的测试及验收工作。3、在未经甲方测试、验收前，因乙方设计、施工等原因造成的材料损耗由乙方全部承担。4、已经过甲方测试、验收的布线工程(以甲方代表在工程验收书上签字确认为准)，如发生任何问题乙方均不承担任何责任，但乙方应有偿为甲方提供修复服务，工程中所使用的各类材料应据实结算。四、施工地点：五、施工期限如甲乙双方配合、协调较好，且双方均未受不可抗之外因素影响，本布线隐蔽工程从开工至完工为天，施工前乙方应向甲方提供施工图纸，经甲方认可后乙方再进行施工作业，施工完成后乙方需提供验收报告。六、验收甲方必须在乙方向甲方提出工程完工验收申

17、请五日内派代表对工程进行验收，双方代表在对全部布线工程进行测试、验收后，由甲方代表在工程验收报告上签字盖章，此工程即认定为合格。乙方还应配合甲方做好对下列系统的调试工作：七、质量保证整个布线工程质量保证期为壹拾五年。关于质量、维修的其他约定：八、货款支付甲方应在此布线工程经甲方验收合格后日内向乙方付清工程施工费。九、违约责任：任何一方违反合同，则必须向另一方支付本合同总金额的百分之二十的罚金。十、争议解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，双方均可向武汉仲裁委员会申请仲裁。十一、本合同一式三份，双方签字即生效。双方对本合同进行变更、修改、解除等，可以进行协商并订立补充协议，补充协议具有同等法律

18、效力。本合同未明确的内容，按中华人民共和国合同法有关规定执行。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日 弱电施工合同5 合同编号：_甲 方：_联系人：_乙 方：_联系人：_甲乙双方为_(地点名称)弱电综合布线系统签订合同如下：一、工程概况1、工程名称：_(地点名称)弱电综合布线系统2、工程地址：_3、工程概况：金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装;机房光缆布线信息点布线及安装;协助安装防雷、消防系统产品。二、甲乙双方的责任和义务1、甲方负责协调处理工地现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件。2、乙方应按合同规定的时间施

19、工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作：1)完成_(地点名称)弱电综合布线系统(工程量为：约400米金属桥架安装;约_米的管路铺设;约_个信息点布线安装;约_个机房信息点布线安装;约_条室内光缆布线;及协助安装防雷系统产品、消防系统产品)2)提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。3、乙方保证统一着装(工作服)在现场施工及项目班组长每天到场。4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。5、甲方应及时将工程材料运到现场，并存放在安全的仓库。三、工程进度安排1、在甲乙双方协商下，计划在_年_月_日前全部完工。2、若遇甲方无法提供施工条件，甲乙双方另行

20、协商。四、工程验收时间工程完工后一月内，甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。五、合同预算金额本合同预算总金额为：(人民币)_元整(000.00)六、结算方式工程量进行到50%时甲方向乙方支付合同总额_%的预付款。工程验收合格后一周内付_%;余款_%一年内付清。乙方向甲方开据_省_市建筑安装专用发票。七、人力不可抗拒事故如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误，则工期顺延，责任不在乙方。但乙方应立即通知甲方，并有采取一切必要措施从速完成施工。八、违约责任甲方不按本合同第六条的规定支付工程款，应承担每天千分之五的违约金。乙方中途舍弃工程安装，合同金额

21、不予支付处理;乙方不遵守保密约定应承担合同金额的百分之五十的扣款。九、解决争议的方式本合同发生纠纷，双方应协商解决，协商未成，交乙方所在地人民法院管辖。十、合同生效及其它1、本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，签字盖章即生效。2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。3、本合同执行过程中，签订的补充协议属合同的组成部分。4、若有未尽事宜，双方友好协商解决。甲方(签章)：_ 乙方(签章)：_法定代表或其委托人：_ 法定代表或其委托人：_签约时间：_年_月_日 签约地点：_ 弱电安装施工合同范本2 甲方委托乙方完成工程的施工安装任务，双方本着友好合作的态度，按照合同法等相关法律，在平等公正的情况

22、下签定如下合同一、 施工责任1、工程队独立自主，完成分包下去的工程，施工现场必须指派一名熟练固定的施工负责班长，工程过程中我公司专指派现场负责人指导、监督工程施工进度及质量。2、施工任务承包后，施工人员必须按照甲方、监理方、现场负责人和国家标准质量要求进行施工，不得偷工减料，减少工艺流程。4、因工程队原因导致工程返工、延工所引起工程额外增加费用，将由工程队承担，工程合同外增加的施工任务将根据工程量或标准有偿承担施工任务。5、施工过程中，施工队施工人员必须服从工地现场负责人的指挥。1. 甲方责任：提供布线所需pvc管材、桥架及电缆等；提供穿线所需的文档，包括综合布线系统图、综合布线系统各层平面图

23、、穿线要求及空白穿线报告；对布线提供技术支持，并进行现场监督，如发现问题及时向乙方提出整改意见，如乙方不能及时整改或不能履行合同，甲方有权单方面中止合同；2. 乙方责任：自备穿线所需的辅材和工具，包括电锤、钢丝钳、油性笔、梯子等工具，并自行做好工具的保管工作。严格按照附件中图纸所述工程内容和质量要求完成穿线，并严格做好电缆的标号。标号一定要根据图纸标好，如有更改要通知甲方负责人。乙方自行做好成品的保护工作，发生被盗及损坏由乙方负责重新安装及修理，所发生的费用由乙方负责。乙方施工人员食宿自理，出现安全事故责任自负。二、 付款方式1、工程完成50%以上支付工程款50%，付 7，500 元2、线路施

24、工完毕经我方验收合格支付工程款的45%，付 6，750 元4、系统正常运行三个月支付工程款的5%，付 750 元三、 设计1、 甲方提供图纸一套（包括具体点位图及管线走向），并负责交底工作.2、 甲方若无图纸，须向乙方交代清楚要求，乙方施工前须画草图让甲方认可.四、 工期从 年 月 日起至 年 月 日止，总工程进度根据建设方土建及其装修进度合理调整，因甲方因素拖延，工期顺延，乙方可以向甲方提出延误人工费补偿，因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工费100元/天五、 施工安全在施工过程中乙方应严格遵守安全规章制度来施工，不得破坏装修，否则造成的一切后果由乙方自己负责。六、 工地现场管理1、 现场

25、禁止使用明火。2、 现场禁止吸烟。七、 维修1、 因乙方施工原因导致的质量问题，乙方应在两年内无偿维修。2、 普通维修乙方应在甲方通知乙方后三天内及时维修，特殊情况(断电，掉落，主干断网等问题)乙方必须在24小时内赶到并维修。八、 合同争议1、 出现争议甲乙双方先协商。2、 协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。九、 施工安装要求1、 弱电线路安装时，必须用有合格证书的布线产品材料。2、 弱电线路按国际通行方式 综合布线 eia/tai 568b标准施工。4、 所有线路必须按横平竖直的方向分布，严禁蛛网式分布。pvc管和钢管一头要穿进总线槽用拧扣与线槽固定，然后沿墙壁，顺地面垂直分布，转弯处用9

26、0度弯或软管联接好，并用管卡固定好。所有线缆在pvc管子和钢管里不能有接头。5、 预埋线缆的管道直径大小是按线缆的外经的功率和穿过的电缆数量来测算的，必须保证管道内有30%的空间预留。5、施工承包人应按建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范 gbt/t 50312-xx进行施工。6、我方委托施工承包人购买的材料，施工承包人在购买和运抵施工现场前其制造厂商、品牌、规格、单价等须征得业主认可，应有品质保证书和有效发票，否则业主有权拒绝验收或提出退货、返工及赔偿损失。8、我方购买的设备由我方、生产商、或供应商负责上门安装的设备(如网络设备、电脑设备、监控设备等)，在上门安装时，施工承包人应积极作好相关

27、的辅助配合工作(包括所购的材料、设备等协助搬运至现场)。11、施工单位必须保证施工质量，发生施工质量问题，施工单位应及时予以改正。如竣工验收时如发现质量问题，施工承包方应立即予以改正，在未达到业主的整改要求前我方有权拒付人工费。12、施工人员要文明施工，禁止野蛮施工。如：要爱护室内原有设施，业主所有的物品未经许可，不得擅自处理等。业主对表现不好的施工人员有权要求掉换，承包人不得拖延。甲 方： 乙方：签 章： 签 章：签约日期： 签约日期： 弱电施工合同6 发包方(甲方)：承包方(乙方)：第一条、 工程项目：1. 工程名称：2. 工程地点：3. 工程范围及内容：综合布线工程乙方具体负责：(1)

28、综合布线工程中的配管、配槽、穿线、底盒安装第二条、 工程期限：1. 开工日期：2. 完工日期：第三条、 工程计价方式：本工程采用竣工图定额计价法。采用20xx年建筑与建筑群综合布线系统预算定额、通信建设工程价款结算办法、通信建设工程施工机械台班费用定额、通信建设工程费用及预算定额的使用说明。按照通信建设工程费用及预算定额的使用说明的规定，本工程为通信线路工程二类工程，相应取费标准按照二类工程计取。工程决算以竣工图为准。该工程的工程造价以竣工决算为基础，工程取费标准由审计部门依照定额确认，工程最终造价以审计部门认定为准。工程最终审定的审减率超过8%，则超出部分由乙方承担审计费用。(审计费标准为审

29、减额的4%计取)第四条、 承包工程付款方式：1. 合同签订后，在乙方进入工地施工之日起10日，甲方先向乙方发放工程造价经审计审定后的部分工程款。2. 其他工程费按照形象进度付款至70%，每月25日由乙方向甲方报当月的工程结算书，一式四份，甲方对乙方所报的书面结算进行审核，审核后10日内向乙方支付所报进度款的70%。3. 系统工程结束, 竣工并调试验收合格后，工程造价经审计审定后,甲方向乙方支付到合同款总额的95%。4. 甲方留乙方工程款的5%作为质保金, 调试并竣工验收合格一年后如未有质量问题,甲方向乙方支付全部余款。 弱电施工合同7 发包方： （以下简称甲方）承包方： （以下简称乙方）大连通

30、罗科技有限公司根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国产品质量法以及国家有关法规、规定，并结合本工程实际情况，甲乙双方经过充分协商就工程承包事宜达成一致意见，并定立本合同，共同遵守。工程概况工程名称：建设地点：第二条 工程内容及承包范围工程内容：计算机网络安装工程、集团电话安装工程、卫星电视安装工程、安防监控安装工程。承包范围：按甲方要求完成方案设计、设备材料及辅材供货、安装、调试、验收和培训。设备安装开工和竣工期限本承包工程的开工日期为甲乙双方签订合同之日起，竣工日期为工程开工后21日内结束。遇到下列情况之一者，经甲方审核批准后，工期可做调整。重大设计变更（指设计功能改

31、变、主要设备增减和发生在关键线路上的改变）造成的工期变化，并经甲方书面确认；甲方书面通知的计划工期改变；不可抗力；第四条 承包方式、造价及造价调整承包方式：采取包料、包工期、包质量、包材料差价及各系统的工艺设计，并达到甲方要求，若因甲方功能要求发生的重大变更造成价格大幅度增减将以补充协议形式办理。不包含室外安装立杆。2、 本工程总造价：人民币（大写） (详见方案)3、 发生下列情况之一时，经乙方提出甲方认可后可调整本合同造价：（1） 由于甲方通知的设计变更引起的增加/减少工作内容；（2） 应甲方要求单项设计变更增减费用在￥20xx元（不含20xx元）以上；（3） 不可抗力；发生以上情况时，乙方

32、应在3个工作日内，及时将调整的原因、金额以书面的形式（附有详细估算和甲方的指示）报送甲方，甲方应在收到报告后5个工作日内给予答复。（4）除合同另有说明外，本工程发生的任何直接费用及与本工程有关的其他费用（如税金）均已包括在本合同造价内。第五条 双方责任甲方责任：1、负责提供施工现场临时施工用水、用电及垂直运输条件。2、负责提供一间带门、锁的房间用于乙方库房。3、开工前向乙方进行现场情况交底，提供施工场地的有关情况，以便乙方进行施工工作。4、负责协调、处理现场有关生产进度、技术质量、安全文明施工、检查验收和审核工程款支付事宜。5、审核乙方报送的施工组织设计和工程进度计划，组织工程竣工验收。6、负

33、责现场的协调管理，定期召开生产协调会。7、负责甲方验收移交后的成品保护。乙方责任：1、编制切实可行的施工组织设计、工程进度计划和材料设备进场计划，书面报甲方审核确认后严格执行。2、指派经甲方资格审查合格的现场项目负责人，根据合同规定处理现场有关事宜，项目负责人或其授权代表必须参加甲方召开的生产协调会，并代表乙方做出决定。3、工程未经验收、交付业主使用之前，做好成品保护工作。4、自全部工程竣工验收合格之日起，乙方按国家及行业有关规定以及合同要求对本工程负责免费保修和质量保证，如发生任何质量问题，由乙方全权负责。5、乙方未履行上述各项义务，造成质量事故、工期延误、财产损害和经济损失须承担全部责任。

34、6、不得损坏其他单位的施工内容，如有损坏乙方负责赔偿。 弱电施工合同8 甲方： 乙方：依照中华人民共和国合同法等相关法律法规，经双方友好协商达成一致，决定签订本合同,并自愿共同遵守执行。第一条 合同总则工程名称： 工程地点：合同内容：乙方负责向甲方提供本合同所列设备，进行系统工程设计、技术服务、安装调试、维修维护及人员培训第二条 合同价款及合同清单合同总价：人民币 元整(￥ )(该总价已包含与本合同工程有关的设备材料供应，以及系统工程设计、技术服务、安装调试、维修维护、人员培训等费用。)(1)、合同签订后甲方支付合同总额的计人民币 元(2)、乙方施工队伍进场施工完成，甲方支付乙方合同总价的 %

35、，计人民币 元;备注：_;第三条 工程期限1、经双方商定，本系统的工程施工日期_年_月_日，本工程施工周期为施工日期之日起后_天的时间。2、若乙方未能在本合同文件指定的竣工日期或任何允许延长竣工工期期限内竣工，则乙方应向甲方支付每逾期一天合同总造价万分之二的罚金，甲方在应付款项中予以扣除3、如遇下列内容，乙方就延误工期的内容和因此发生的经济损失在7天内向甲方提出书面报告，甲方在收到报告后14天内予以确认，逾期不回复，乙方可以视为报告已被确认。(1) 现场条件不能保证乙方正常施工;(2) 双方无法预见的因素，对乙方施工进度确实造成严重影响的;(3)甲方同意给予顺延工期的其他情况;(4)不可抗力：

36、指因战争、动乱、自然灾害等因素确定对工程造成影响的。第四条 甲方责任1、提供总体平面图、各层弱电平面图纸，以便乙方作进一步的深化设计。2、提供乙方现场施工用电、用水和临时仓库等方便。3、提供乙方与其他施工单位的协调配合工作。4、施工过程中所需暂用工具(升降机、人字梯)，经双方商定由甲方提供。第五条 乙方责任1、乙方必须根据合同文件所规定的合同工程承包范围设计、施工及验收规范进行合同工程管理、协调、进度控制及在合同工期内完成所有的合同工程设计和施工，同时全面负责有关施工管理、直至合同工程竣工交付及缺陷保修完毕，达到优良工程。2、乙方须对本工程实施管理、协调和进度控制。全面负责整个承包工程的进度、

37、工程质量、施工技术、安全生产等管理工作，编制施工组织设计，及时向甲方提供整个工期月工程进度计划。3、根据施工总进度计划及时提出合理的实施计划，并按计划与装饰施工进度安排相衔接。4、乙方具体承担的工作范围：(1) 工程项目开工前的各项有关手续;(2) 施工安装调试;(3) 施工技术问题的处理和管理;(4) 施工过程的质量管理;(5) 施工过程的安全管理;(6) 系统的相关培训工作,(甲方的上岗培训均由乙方提供，乙方不再另外收取培训费用);第六条 设备1、设备范围经过甲方确认的设备清单及报价将作为本合同的附件文件。2、设备运输乙方的设备到货地点为本工程的工地现场。3、设备变更本系统的所有设备变更必

38、须经过甲方和乙方的审核批准，并及时办理变更手续。4、仓储甲方为乙方提供必要的设备材料仓库。第七条 工程施工1、本合同签定生效后，乙方施工队伍即可进驻现场。2、进场人员必须遵守现场施工管理条例。3、乙方的施工必须遵守相关的施工工艺规范和施工工艺文件，按照施工图进行施工。4、乙方的施工必须遵守现场工程安全及文明条例。5、乙方的施工流程必须服从现场的统一协调和管理。第八条 竣工验收a) 乙方在系统竣工自验收后，提交甲方竣工验收申请及相关材料，甲方应在5天内对本系统作出竣工验收意见，验收通过后，乙方正式提交竣工报告及相关文件，提交之日即为系统竣工标志。b) 竣工相关材料包括：系统使用及维护手册。c)

39、保修期自系统竣工验收之日起算。第九条 保修和支持服务乙方对本工程免费保修服务壹年(第一年免费服务，第二年收取相应服务费);并负责长期维修服务(届时另签维修协议)。乙方在收到甲方保修通知后在8小时内响应72小时内解决故障 注：人为损坏或不可抗拒的灾害除外 摄像机第十条 违约责任因任何一方违约而使本合同不能正常实施或中断，可能或已经造成不良影响或者损失时，应及时协商解决。协商不成时，依照中华人民共和国合同法承担相应的责任。附：本合同一式贰份，甲乙双方各执一份。本合同由双方代表签字，加盖公章或合同章生效。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年

40、_月_日 弱电施工合同9 甲方：武汉×××房地产开发有限公司乙方：武汉××科技发展有限公司根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法等有关法律、法规之规定，甲、乙双方经友好协商，就乙方为甲方×××大厦的电梯布线工程进行施工有关事宜，签订本合同：第一条工程概况工程名称：武汉×××大厦电梯布线工程工程地点：武汉市黄浦区××路×××号工程内容：8台32层和2台8层电梯轿箱到电梯机房的布线(含地下三层)承包方式：包工、包料、包工期、包质量。

41、第二条工程工期：1、开工日：××××年×月×日;竣工日：××××年×月××日。2、乙方应当严格遵守乙方提交并经甲方确定的进度计划中确定的总日历工期、各阶段工期。工期中已包括法定节假日、现场测试、提交竣工报告的时间、与其他施工方交叉施工、配合施工的等待时间，并包括政府的各种规定及临时规定、通告对工期的影响等在内，该等因素不作为延长工期的因素。3、乙方逾期履行任何一阶段工期，或甲方认为竣工日明显地变得不能遵守，甲方可要求对本工程的一个或多个部位优先完成而无需增加费用。乙

42、方须无偿地对剩余工作无延误地遵从甲方指示。第三条工程质量等级1、工程质量等级：优良2、如本工程质量仅达到合格而未达到优良，乙方应当负责返工以达到优良。如甲方同意接受该质量仅达到合格的工程，乙方应当按建筑面积每平方米500元的标准承担违约金。第四条工程造价1、单价标准：人民币×元。该单价一次性包死，不因人工、材料价格涨落等任何因素的变化而调整。该单价已经包含了乙方完成本工程所需的人工费、材料费、安装费、税费、施工手续办理所需费用等乙方完成本合同约定内容所需全部费用，除非本合同另有约定外，甲方无须再向乙方支付任何费用。2、工程施工过程中，如设计变更或甲方要求变更的，变更部分的工程造价按照

43、人民币×元的标准结算。3、本工程总造价暂定为××万元(大写：××万元)人民币，最终按甲方确认的乙方实际工程量及本合同单价，据实结算。第五条工地考察1、乙方已按甲方要求认真考察了施工现场并充分了解了施工现场位置、周边情况、储存空间、作业空间狭窄、起卸限制及任何其它足以影响工期、承包价款之情况。乙方理解不会独占工作面和工作空间以及施工现场，理解交叉施工、施工等待对工期、价款的影响，亦理解政府管理部门对施工作业方式和时间可能的影响或限制。乙方确认本合同所约定工程造价计价标准，已包括上述因素等对工期、价款的影响。前述因素不予延长工期。乙方保证在约定工期

44、内将符合本合同约定并具备国家规定交付使用条件的工程竣工交付甲方。2、乙方任何因忽视或误解上述情况，不得因此提出索赔或工期延长。3、施工现场以甲方批准的施工组织设计中的施工总平面布置图为准。第六条工期的顺延1、当发生设计变更、工程量增加等，但不影响关键线路的，乙方应当自行采取措施，不予延长工期。2、对以下情况造成的工期延误，经甲方确认，工期相应顺延，双方的损失由各自承担：(1)发生下述不可抗力事件并造成工期延误的：战争、动乱、空中飞行物体坠落或4级以上的地震;或连续4小时以上的暴雨;或连续7天38以上的高温;或停电每天累计4小时;(2)工程按国家法律、政策或地方政府要求停建或缓建时造成的延误。(

45、3)甲方同意顺延的其他情况。3、乙方在以上情况发生后2日内，就延误的内容向甲方代表提出报告。乙方未按期提出报告的，视为以上情况对工期无影响或虽有影响但乙方有必要措施无需延长工期和增加费用。4、除双方明确约定可以顺延工期的情况外，其它情况一律不予顺延工期。非约定原因造成工程不能按合同工期履行或竣工的，乙方承担违约责任。第七条分包和转包1、乙方应当在合同约定开工日前7日内向甲方提交乙方现场负责人或乙方工地代表、技术人员、安全人员、施工队长(经理)名单，并附相应的证书。如发生变动，乙方应当提前七日向甲方提交书面报告。乙方必须由其内部职工组成的项目管理人员及技术人员自行完成本工程。甲方发现现场乙方上述

46、人员与乙方所报不符，视为乙方违法分包。2、甲方保留指定分包的权利。3、除甲方指定分包外，乙方的其他分包必须事先征得甲方的书面许可。甲方许可的分包商不称职或者其行为影响项目的工期(包括阶段工期)、质量等，甲方可书面要求乙方将该分包商撤换。4、乙方违法或违约分包、转包的，甲方有权解除合同，乙方并应当承担施工合同总金额20%的违约赔偿金。第八条材料、设备1、本工程的所需的全部材料，均由乙方负责，乙方应根据本合同附件一：乙方采购材料明细等规定进行采购。该附件作为竣工验收的标准之一。2、对于乙方负责采购的材料，甲方有权在施工过程中予以调整，在材料进场前的调整其损失由乙方负责，若材料进场后调整所产生的损失

47、由甲方负责。甲方调整时，该部分材料的价格采用甲方限价。具体为：乙方应当在采购10日前，向甲方提交采购供应计划，明确通知拟购材料的产地、品名、规格、质量要求、数量及计划安装日期等，甲方在七日内提出限价单，明确其规格、质量要求和限价要求，乙方必须按甲方限价单执行，单价作相应调整。所有材料以甲方确认的施工图为准、任何调整均以书面通知乙方。3、材料要求(1)乙方在签订材料供货合同前，无偿向甲方提供样品并注明型号、规格、产地、计量单价等内容及材料质保书、产品合格证书、环保认证书，对于进口材料，乙方并应当同时提供原产地证明及商检报告，经甲方审定、批准后方可采购、使用。该类材料样品将被封存，作为验收标准之一

48、。未经甲方书面同意，不得再作任何更改。甲方对任何样品的封存、认可，并不会解除乙方对材料的质量保证责任。(2)对于主要材料的供应(无论国产或进口)，甲方保留直接采购的权利。(3)材料规格本工程所用材料必须符合规范和图纸及武汉市有关文件规定所说明的种类和标准要求。任何材料在施工后发现不符合政府有关部门的规范或标准以及合同约定时，乙方必须免费更换其他由甲方认可的合格材料，并不得延长工期期限。(4)材料试验、复测乙方应遵守政府有关部门的规定，对所有材料的相关性能进行试验、复测，包括防火阻燃性能、环保等;试验次数与检测单位按政府有关部门规定执行。乙方需提供试验用的材料按规格要求送到指定实验室进行试验，支

49、付有关试验费用(试验费用由乙方承担)。试验合格后才可使用，若试验结果被认定不合格的材料，均不得用于本工程的任何部位，且需立即搬离施工现常而该批材料采购、运输、搬迁费用等均由承包商负责。(5)材料的地域适应性乙方需考虑材料对武汉气候的适应性，尤应注意预防气候变化造成的变形。(6)材料的包装保护所有运抵工地现场的材料，必须是全新且完整无缺及有妥善包装保护(凡需包装的材料)。免受因搬运、天气与其他任何情况引起的损坏。在可能情况下，材料在使用前都能保存在原有的包装箱内或用其他覆盖物保护。4、所有材料，乙方应当在材料运进现场前向甲方提供相应的产品合格证、质保书、环保认证书等品质合格证明以及安装使用技术资

50、料，并应当进行必要的试验、测试、复检。否则，相关的材料不得使用，甲方发现使用的，有权要求乙方更换，无论该材料是否质量合格，因此所发生的费用由乙方承担，工期不予顺延。甲方的核实、接受相关文件、报告，并不免除乙方对于材料质量的保证责任，材料的缺陷责任仍由乙方承担。5、材料的运输、装卸、保管保护。本工程施工用材料由乙方负责运至仓储场地卸车并保管保护，运输、装卸、保管保护等费用，均由乙方承担，如施工现场有仓储场地，甲方可免费提供，没有仓储场地或不足的，由乙方自行解决，且不得要求延长工期或增加费用。第九条工地代表及有关人员。各方代表及双方各自确定的文件签收人甲方为：×××、

51、×××。乙方为：××、×××。2、涉及工程量、材料价格等与工程决算及索赔有关的工程施工签证单，必须由甲方代表签字并加盖甲方工程签证专用章，工程决算则必须加盖甲方公章，否则一律无效。第十条施工1、乙方应当在本合同签订的同时，向甲方提交施工组织设计和进度计划，经甲方确认后，方可进场施工。2、施工现场及材料的安全保护、防火防盗、消防等工作均由乙方负责。乙方应并配置足够的消防器材和采取有效的防范措施，避免工地发生火灾。乙方须采取措施使工程免受损坏或受恶劣天气的影响。3、甲方负责提供施工用水源、电源接驳位置，但到具体用水用电

52、作业区的二次接线及计量表由乙方自费接驳、安装，施工水、电费由乙方自行承担。4、隐蔽工程在隐蔽前，必须报经甲方代表检查验收，否则不得施工，甲方并有权要求重新检查验收，因此而造成的损失由乙方承担，工期不予延长。5、乙方呈报的一切技术联系单及施工方案，由乙方承担责任，甲方的批准，不会减轻或免除乙方的责任。6、乙方应当确保其具备所承包工程的相应建筑业企业资质。甲方不再负责审核。7、工程的成品保护：工程竣工验收合格且交付甲方前的成品保护均由乙方负责(对于成品的损坏由责任方负责)8、乙方所选购的材料应符合国家环保标准要求，保证工程的空气质量验收后达到国家规定的标准。工程竣工交付时，承包方必须提交相应的环保及空气环境质量合格检测报告，保证所施工部位不存在环境污染或空气质量不合格情况。检测时应当通知甲方派员到常乙方工程质量不合格或未达到本合同要求的，或乙方未提供前述检测报告或不合格的，甲方有权拒付任何费用。9、乙方必须每天将垃圾集中于甲方在工地的指定地点，采取有效措施保持电梯前室走廊及施工现场的清洁，妥善存放和处置乙方设备或多余的材料，并每天清除一次残留物、垃圾和甲方认为不再需要的临时工程设施，避免业主投诉或索赔。乙方在撤场前，应当清理好工地、清除并