施工合同模板汇编10篇

1、施工合同模板汇编10篇 施工合同 篇1 发包单位：(以下简称甲方)施工单位： (以下简称乙方)经甲乙双方平等协商，甲方将下列工程任务委托乙方进行施工，为明确双方权利和义务，特制定本合同，共同遵守。一、工程名称及建设地点：1、 工程名称：xxxxxxxx公司厂房室内油漆涂料涂装工程2、 建设地点：xxxxx经济开发区二、工程范围：所有室内厂房所含工程(钢柱、钢梁、檩条、拉条、套管、 柱间撑、屋面撑)。三、工程总造价：按图纸面积计算，每平方 xx 元。四、工期： 年 月 日至 年 月 日，共计 天 。五、 承包方式：包工包料。六、甲方委派 工地代表，对工程进度、工程质量进行监理、督促乙方按规定做好

2、各项技术资料报表整理及处理其它事宜。七、乙方负责完成的工作：1. 保质、保量，按时完成所承包的工程项目，服从甲方现场人员及监理的指导。1. 自觉遵守甲方和业主现场的有关规定，爱护公物，不损坏甲方设施。2.负责施工人员保险的购买。八、乙方必须严格按照设计施工图纸，施工技术规范进行施工。因乙方擅自变更设计发生的费用及由此造成的损失均由乙方负责。九、工程验收：1.工程竣工后，甲方根据双方确认工程预算，设计施工图纸及国家相关施工技术规范进行验收，如有出入或施工质量问题，由乙方负责无偿返工，直到符合要求为止。2. 工程竣工验收通过后，同时乙方将全部技术档案资料(产品合格证)移交给甲方。3.如在质保期内出

3、现质量问题，甲方立即通知乙方，由乙方在接到通知三天内派出人员进行处理。十、 其他事项：1. 在施工中，乙方应建立安全防护措施，安全施工、文明施工，否则，因此造成的一切人身事故和其他损失均由乙方负责。2.乙方负责办理进出的一切手续，其他对外手续由甲乙方共同办理。十一、本合同自签订之日起生效，到甲乙双方履行所有合同义务，竣工结算价款支付完毕乙方向甲方交付竣工工程后，本合同即告终止。十二、本合同未尽事宜，共同协商解决，双方签订的其他条文同具法律效力。 本合同一式两份，双方各执一份，双方各执一份，具有同等法律效力。甲 方： 乙 方：代 表：代 表：年月日 施工合同 篇2 工程名称：甲 方：乙 方：经双

4、方友好协商，甲方委托乙方就甲方地暖工程进行施工，现就有关事宜达成协议如下：一、 施工范围：乙方施工范围为：含分水器在内的地暖结构部分，分水器之后的连接管道以及混凝土填充不包括在本合同内。二、 施工方案：一层和顶层采用20厚的苯板和铝箔反射膜，卡钉固定加热管，中间几层采用3地暖复合膜，采用钢丝网和绑丝固定加热管。乙方负责编制施工方案，经甲方批准后按照施工方案和施工图纸的要求进行施工。三、 施工材料要求及材料供应1、主要材料要求：a、聚苯乙烯保温板：厚度20。b、铝箔反射膜。后付牛皮纸，c、地暖复合膜 3d、pe-xa管， “ 道诚 ”牌，de20×1.9盘管间距均采用250毫米（以设计

5、图纸为准）e、分水器为全铜，巨帆牌。f、钢丝网：2×200mm×200mm,2、辅助材料采用市面上通用材料。四、 施工现场管理1、乙方施工人员要严格服从甲方现场管理要求，做到文明施工，安全施工，在施工过程中如果出现工伤事故由乙方负责。2、甲方要派驻现场管理人员负责对乙方施工进行监督管理和协调现场出现的问题，为乙方创造良好的施工条件。3、甲方免费提供施工用水用电。为乙方施工人员免费提供材料仓库和基本的住宿场所。五、 工程造价和结算方式1、合同造价该工程地暖实际铺设面积约为 平方米，结算价格为31元/平方米。工程总价约为： 元。地暖施工完毕后，甲乙双方共同核定地暖实际施工面积。

6、并将工程量核定方法约定为：未铺设的房间不计算面积，铺设地暖的房间按施工图纸中线标注尺寸扣除设计墙厚为基准计算面积，卫生间如果铺设地暖按全部面积计算。2、结算方式、乙方施工材料和人员到工地后拨总造价的20%，后续工程按工程实际进度拨款，施工完毕拨付到总价的70%，工程竣工验收后付至95%，留5%作为质量保证金，第一个采暖期结束后付清余款。工程不能同时施工时，按施工楼号单个结算。六、 施工工期： 现场条件具备时，单个楼工期不超过10天，总工期：7月10日至8月15日，保证交工验收，以不耽误后续土建方施工为原则。七、 质量保证：乙方对安装工程保修二年，终生负责维修。八、 合同签定后双方要严格执行合同

7、条款，不得违约，如果有一方违约，违约方必须向对方赔偿经济损失或者向人民法院起诉。九、 本合同一式两份，双方各执一份，签字盖章后生效。甲方：（公章） 乙方：（公章）签字： 签字：年7月 6 日 年7月 6 日 施工合同 篇3 委托方(以下简称甲方)： 联系地址： 联系电话：施工方(以下简称乙方)： 联系电话：根据中华人民共和国合同法，中华人民共和国建筑法及其他有关的法律法规，结合本工程具体情况，本着自愿 平等的原则，经双方协商一致签订本合同，具体条款如下：第一条：工程概况1：工程名称：2：工程地址：3：承揽方式：4：工程内容及承包范围：5：工程总量：预计工程量约为最终结算按实际工作量。第二条：工

8、程期限1：本工程总工期为2：本工程开工日期日;竣工日期 年 月 日。第三条：技术质量要求1：工程质量要求标准：按国家现行有关施工及验收规范，达到优良标准。乙方必须按照甲方提供的作业指导书及有关技术 质量交底资料精心组织施工作业，达到甲方建设 设计 监理及质监等部门联合验收评定合格标准。出现质量问题必须服从甲方整改意见限期整改 修补 打磨。2：建设单位验收合格(耐磨面层不脱层、不起砂、表面光感一致)第四条：合同价款及付款方式：1：单价 人民币(大写)： ： 元)2：根据预计工程量，合同总价为人民币(大写) ( ： 元)。最后结算以实际工作量乘以合同单价计算。3：付款方式与期限本合同工程完工一次性

9、付100000元作进度款。剩余工程尾款于20xx年9月1日前全部结清。甲方以现金支票或银行电汇的方式向乙方支付工程款，工程款请汇入以下账户：开户行：中国农业银行景鸿支行户名：陈xx x2xxx48 0x19 4x70 77x75第五条：双方责任1：甲方 提供现场，协调乙方与工程现场总包单位的协作关系，以保障进度的顺利实施; 按合同规定按时付款结算。 提供安全的作业环境，设备机械用具(设备机具如有丢失需照价赔偿)及水电接入点。 提供临时住宿。2：乙方 负责提交进度计划和有关资料，严格按照操作规程和施工方案进行施工，保质按期完成施工。 遵守现场安全文明施工的管理规定，如因乙方的责任造成的费用和罚款

10、，由乙方承担。3：乙方不履行上款各项义务，造成延误和甲方损失，应对甲方的损失给予赔偿。第六条：违约责任和仲裁一、合同生效后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意，单方解除合同时，因由乙方赔偿甲方支付合同总价20%的违约金，并赔偿由此给对方造成的经济损失;如甲方不经乙方同意，单方解除合同时，应由甲方赔偿乙方支付合同总价的20%的违约金，并赔偿由此给对方造成的经济损失。二、由于乙方责任未按本合同规定的日期竣工，每逾期一天，应偿付给甲方按预算造价的万分之一的逾期违约金;属于包工不包料的，每逾期一天，应偿付给甲方按预算人工费千分之二的逾期违约金。三、甲乙双方不得借故拖欠各种

11、应付款项，如拖期不付，按银行的短期贷款利率偿付给对方逾期付款违约金。需双方协商决定。四、实行合理化建设奖和提前竣工奖的，甲乙双方应根据有关政策的规定，另行协议。五、甲、乙双方在履行合同时发生争议，首先应本着友好态度协商解决，若经协商不能解决，可向工程所在地的劳动仲裁委员会申请仲裁，对仲裁结果不服，可向工程所在地的人民法院提起诉讼。第七条：竣工验收1：本地坪工程全部完成后，乙方通知甲方按本合同第三条规定的技术质量要求验收。2：遵守施工现场安全生产，文明施工的规定服从甲方的合法指令，否则均视为乙方违约。第八条：保修服务施工完毕后一年内，由于乙方施工所引起的工程质量问题，由乙方提供免费修补。因人力不

12、可抗拒因素或第三方引起的质量问题，不属于保修范围，但乙方应提供服务，费用另议;保修期满后，乙方保证继续提供服务，费用另议。第九条：其他条款一：本合同未尽事宜由双方协商解决。协商不成可向人民法院提起诉讼。二：本合同一式贰份。三：本合同自双方签订之日生效，结算全部款项后本合同自然终止。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日 施工合同 篇4 甲方：_ 乙方：_ 甲乙双方就甲方在_楼，委托乙方贷资施工、贷资事宜，双方经协商一致，达成贷资施工合同，合同如下： 第一条 甲方兴建的综合楼，位于_，建筑面积_，建筑物_甲方：_乙方：_甲乙双方就甲方在

13、_楼，委托乙方贷资施工、贷资事宜，双方经协商一致，达成贷资施工合同，合同如下：第一条 甲方兴建的综合楼，位于_，建筑面积_，建筑物_层，总投资约_元。第二条 乙方同意贷资施工，贷资额为人民币_元，贷资期从开工之日起计时间为一年，贷资计算按年息_计。第三条 计算时间从开工之日起，按乙方施工进度报表计算，累计核实。第四条 乙方贷资由乙方管理投入，按工程进度核实贷资额度达_元时，甲方应及时支付工程款。第五条 偿还贷资额本金及利息，一年期必须偿还清，如过期有困难，按年息_计算，但不能过期二个月，如过期二个月，甲方用建筑物裙楼一至二层抵押给乙方，每方米_元，乙方有权自行处理。第六条 乙方已承建工程甲方_

14、花园工程和拟建综合楼工程，该两项工程不论那个工程发生经济纠纷，均属独立的责权关系，即两个工程之间的法律责任互不相关。第七条 陈述和保证71 甲方的陈述和保证（1）其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司；（2）其有权进行本合同规定的交易，并已采取所有必要的公司行为授权签订和履行本合同；（3）本合同自签定之日起对其构成有约束力的义务。72 乙方的陈述和保证（1）其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司；（2）其有权进行本合同规定的交易，并已采取所有必要的公司行为授权签订和履行本合同；（3）本合同自签定之日起对其构成有约束力的义务。第八条 违约责任81 除不可抗力的原因外，任何一方违反本合同，应向

15、对方支付合同约定工程总金额_的违约金。82 任何一方违反其在本合同中所作的陈述、保证或其他义务，而使守约方遭受损失，则守约方有权要求违约方予以赔偿。第九条 保密一方对因本贷资施工合同而获知的另一方的商业机密负有保密义务，不得向有关其他第三方泄露，但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。第十条 补充与变更本合同可根据各方意见进行书面修改或补充，由此形成的补充协议，与合同具有相同法律效力。第十一条 合同附件111 本合同附件包括但不限于：（1）各方签署的与履行本合同有关的修改、补充、变更协议；（2）各方的营业执照复印件、及相关的各种法律文件第十二条 不可抗力任何一方因有不可抗力致使

16、全部或部分不能履行本合同或迟延履行本合同，应自不可抗力事件发生之日起三日内，将事件情况以书面形式通知另一方，并自事件发生之日起三十日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。第十三条 争议的解决本合同适用中华人民共和国有关法律，受中华人民共和国法律管辖。本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。如果经协商未达成书面协议，则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十四条 权利的保留任何一方没有行使其权利或没有就对方的违约行为采取任何行动，不应被视为对权利的放弃或对追究违约责任的放弃。任何一方放弃针对对方的任何权利或放弃追究对

17、方的任何责任，不应视为放弃对对方任何其他权利或任何其他责任的追究。所有放弃应书面做出。第十五条 后继立法除法律本身有明确规定外，后继立法（本合同生效后的立法）或法律变更对本合同不应构成影响。各方应根据后继立法或法律变更，经协商一致对本合同进行修改或补充，但应采取书面形式。第十六条 通知161 本合同要求或允许的通知或通讯，不论以何种方式传递均自被通知一方实际收到时生效。162 一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起三日内，将变更后的地址通知另一方，否则变更方应对此造成的一切后果承担法律责任。第十七条 合同的解释本合同各条款的标题仅为方便而设，不影响标题所属条款的意思。第十八条 生效条件本合同自

18、双方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效。各方应在合同正本上加盖骑缝章。本合同一式_份，具有相同法律效力。各方当事人各执_份，其他用于履行相关法律手续。 施工合同 篇5 发包方：承包方：甲方（发包方）： （以下简称甲方） 乙方（承包方）：（以下简称乙方）依据中华人民共和国合同法及相关法律、法规，增强双方责任感，确保工程的顺利完工，双方在平等、自愿、公平、协调一致的基础上订立本合同，条款如下：一、工程概况工程名称： 工程地点：工程内容： 设计施工图纸所包含的所有内容二、工程合同价款：本工程合同造价为人民币元，即人民币元整。 本造价内含两年养护费用。三、承包方式：由乙方设计

19、，采用大包干，即包工、包料、包管理、包质量、包工期等完全总承包。承包范围和内容：设计施工图纸范围内的所有绿化工程。四、工期本工程工期为： 20xx 年月日至年月 日绿化工程养护期为：年月日至年月日。五、工程价款的支付与结算1、按工程进度每月支付完成产值的_；2、新工工程完工后支付工程总造价的验收合格后_天内一次性付清剩余 的款项；3、本工程价款不含税金。六、本合同未尽事宜，经甲乙双方协商达成补充协议，所达成的补充协议与本合同具有同等法律效力。七、本合同在执行过程中发生争议的，由双方协商解决，协商不成的，可向人民法院诉讼解决。本合同一式两份，甲方执一份，乙方执一份。 本合同自甲、乙双方签字盖章之

20、日起生效。（公章） （公章）甲方代表签字： 乙方代表签字：年 月 日年 月 日 施工合同 篇6 发包人：xx饭店(以下简称甲方)承包人：xx公司(以下简称乙方)经过甲乙双方协商，就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。一、工程项目1、工程名称：无锡太湖大饭店环湖路沥青路面灌缝。2、工程地点：无锡太湖大饭店环湖路。3、承包范围：2.16公里沥青道路所有裂缝的开槽灌缝。4、承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全、包礼貌施工及验收透过。5、合同价款：合同总价款8万元。二、技术要求(1)施工温度：施工温度是造成密封胶脱落的原因之一。路面潮湿和温度低于14就会降低密封胶的粘结力，容易脱落

21、。路面整体温度较低，密封胶灌缝后，温度下降较快，密封胶收缩明显，密封胶与槽壁之间温度应力较大，将降低密封胶与路面的粘结力。(2)裂缝湿度：灌缝时路面应干燥，如潮湿会降低密封胶与路面的粘结力，造成部分密封胶脱落。(3)持续清洁：灌缝前，用空压机将开过槽后的裂缝中的灰尘杂物及周边松动的物体清除干净，持续裂缝的清洁。(4)灌缝范围：车辙严重，尤其是构成网裂的路面，不宜处理裂缝。三、施工及质量要求1、裂缝处理在原有路基的基础上，采用gf-200a路面灌缝开槽机，对裂缝进行开槽处理后使用北京西尔玛的德国进口灌缝剂进行灌缝。四、双方权利和义务1、发包人主要工作：负责施工现场及道路两头的警示标记的设立。2、

22、承包人主要工作：负责本工程施工范围内的施工安全工作。承包人应按有关规定严格实施安全防护措施，承担由于自身安全措施不当造成事故的职责和因此而发生的费用;做好现场设备、材料的照管工作。五、工程价款的.支付工程竣工拔工程总造价的98%。工程质量保证金为总造价的2%，质保期一年，质保期自竣工验收之日计算，期满后一次性支付质保金。六、安全礼貌施工承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度的规定，精心组织、礼貌安全施工。发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。承包人在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均有承包人自行负责并承担相应的经

23、济职责、法律职责及相应的一切经济赔偿。甲方：xx饭店乙方：xx公司 施工合同 篇7 委托方(甲方)： 承接方(乙方)：甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方房屋进行地砖、墙砖铺设，订立本协议，以共同恪守。一、工程地点：_区_街_单元_室二、形式结构：_层式 _室_厅_厨_卫三、工程项目：1、四个房间(两卧室、两客厅)地面铺设80*80瓷砖，打地角线，要求平整;一个厨房，一个卫生间墙面25*40铺瓷到顶，留出吊顶空间，边角打磨，地面铺30*30瓷砖，要求平整;两个阳台地面铺设30*30瓷砖，要求平整。2、未尽细节的之处，由甲方提出方案，商量确定简单版装修施工合同范本简单版装修施工合同范本。

24、四、承包方式：甲方按乙方要求必须保证装修期间的所需材料(乙方需提前通知甲方)，和施工期间的午餐供应，乙方负责施工。五、质量标准：施工质量要符合安全要求，装修质量不得低于同一施工类型的装修标准，双方认可。工程竣工验收合格后，3个月内因乙方施工出现质量问题，乙方负责无偿返工维修。六、工程造价：材料由甲方提供，甲方支付乙方装修人工费_ _元人民币。七、付款方式：为确保工程质量，暂扣500元押金，20xx 年 4 月_ _日至 20xx 年 7 月 日内无任何问题，将全额返还乙方。工程完工后，经甲方验收，如符合以上施工项目和设计要求，三天内付清乙方人工费，八、本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有相同效

25、应简单版装修施工合同范本合同范本。本协议自双方签字之日起生效。甲方： 乙方：签字(盖章)： 签字(盖章)：联系电话： 联系电话：年 月 日 年 月 日 施工合同 篇8 发包方： （以下简称甲方）承包方： （以下简称乙方）根据xx电网公司批复的xx供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议：一、 工程内容及承包方式1、工程内容：2、工程安装费 万元（具体明细见附表）：具体金额为：子项中标价×设计方案的工程量3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。4、工程工期：从 年 月 日至 年 月 日。二、工程价款

26、的支付方式1、预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预付合同工程安装费的20%2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后（质保期一年），甲方支付乙方工程安装费的75%。3、保修条款：本工程保修期为一年（保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算），保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。三、工程管理1、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南方电网公司、xx电网公司下发的（1999）191号文关于农村电网建设与改造技术原则、xx省电力公司县城中、低压配电网

27、改造技术导则、xx省农村电网建设与改造的基本技术要求，及贵阳供电局下发的10kv配电线路实施技术规范、低压配电技术规范施工验收。2、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。甲方配合乙方进行协调。3、工程开工前，甲、乙双方必须签订安全协议，并按协议内容履行各自的安全责任。4、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案，拟定施工三措，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。5、工程质量达不到要求，造成返工的一切损失由乙方负责，返工造成逾期交付的，每延误一天，乙方按合同总价的0。5%偿还违约金，并累计计算。工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的，乙方将不能进入诚信备案企业名单。6

28、、乙方在施工中必须服从甲方现场监理人员的管理。7、乙方不得将工程转包，一经发现，立即停止施工，并承担一切经济损失和法律责任。四、设备、材料供应与清理1、工程所需主材需经甲方审定。乙方必须指定专人凭各分（县）局签单到指定的地点领取主材。2、乙方在施工完成后应将甲方委托进行的改造工程中不再使用的旧材料、设备及设施全部拆除并将现场清理干净。3、乙方应将拆除的旧设备和材料及时归还至甲方库房，办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号，甲方确认后签字。甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必备依据。五、违约责任1、乙方不得擅自购买主材，经发现，甲方有权：责令乙方立即停止施工，不付乙方工程款，

29、要求乙方承担一切经济损失和法律责任。2、若拆除设备和材料未归还甲方，甲方将从保证金中扣减，若保证金不足以抵扣废旧设备和材料费用，差额部分从施工费中扣减。3、发生施工质量问题，乙方除负责保修外，还要赔偿甲方的经济损失。4、甲方不按合同约定支付工程款，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。六、争议及其它1、争议解决的方式：合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决，协商不成的，任何一方均可向人民法院起诉。2、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份，本合同自双方签章之日起生效。3、未尽事宜，双方另行协商。4、附则：甲方（签章）： 乙方（签章）：法定代表人： 法定代表人：委托代理人（签名）： 委托代理人

30、（签名）：年 月 日 年 月 日 施工合同 篇9 发包方：(简称甲方)承包方：(简称乙方)根据中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例、中华人民共和国消费者权益保护法，中华人民共和国建设部20xx-3.5110号文室内装饰修管理试行办法以及其他有关法律法规规定的原则，为保护甲、乙双方的合法权益，结合本工程的具体情况，达成如下协议，希共同遵守执行。一、概况1、装修施工地点 。施工面积275平方米。2、装饰内容：详见竞技网吧装修预算表。3、承包方式： 双包。4、工程预算总价款：￥ 人民币 壹拾伍万元，大写(人民币) 150000.00。5、工程期限：自20xx年11月14日开工，至 20xx

31、 年 12 月1日竣工，工期 18天。如遇法定节假日、停电、停水等特殊原因影响正常施工，则竣工日相应顺延。二、关于材料供应的约定1、乙方提供的材料：本工程乙方负责采购供应的材料、设备、应为符合设计要求的合格产品，并按时供应到现场，如乙方供应材料、设备发生质量问题或规格差异，甲方应该及时向乙方提出，乙方仍然使用而由此造成的工程损失责任由乙方承担。如甲方提供的辅材受连带损失，也应该也乙方承担责任。如果甲方使用乙方提供的材料超出了工程正常用料，超出部分均由甲方负责。2、乙方供应主要材料，需要甲方验证同意后方可购买使用，如不符合质量要求或规格差异，应禁止使用，如使用后对工程造成的损失由乙方负责。三、关

32、于工程价款及结算的约定1、合同签订后首期付装修工程款伍万元（50000.00），装修完工验收合格后，在付装修工程款伍万元（50000.00），余下款肆万柒千元农历年底前付清。三千元质量保证金1年内付清。四、其他事项的约定1)甲方工作：1、做好施工中因临时性使用公用部位操作以及产生影响邻居关系及其它事宜的协调工作。2、为乙方施工提供方便，给予乙方提供良好的施工环境。3、如确定需要拆改原建筑物结构或设计管线，负责到所在地房管部门或物业管理部办理相应审批手续，并承担有关费用。2)乙方工作：未经甲方同意和所在地物业管理部门批准，不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共同设备管线。五、纠纷处理方式：1、因工

33、程质量双方发生争议时，通过协商不能解决时，可凭本合同文本，向本市建筑行政主管部门或消费者协会投诉。仍不能解决，可依照本合同约定向仲裁委员会申诉仲裁。六、合同的变更和解除的约定1、合同经双方签字生效后，必须严格遵守，任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议，如要终止合同，提出终止合同一方，要以书面形式提出，应该按合同总价款5支付违约金，并办理终止合同手续。2、施工过程中，任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，可视为本合同解除。3、甲方签字认可的施工项目内容，不可任意删除和事后提出单价的异议。如因特殊原因甲方要求删除某施工项目必须经乙方同意。乙方已施工和定货的项目不得删除。在装修过程中，需要更改的项目甲乙双方协商解决4、甲方签字认可的设计方案，不得任意更改。如甲方执意更改，应及时用书面形式向乙方设计师的出更改请求，所涉及的返工费用由甲方承担。5、乙方应严格按照施工项目内容，监督施工人员进行施工，并督促教育施工人员严格按照案安全操作规范工作，如违反有关规定造成人身伤害，应由乙方负责妥善处理。6、在施工过程中，如乙方需变更项目，必须事前征得甲方同意，因