施工合同汇总8篇_3

1、施工合同汇总8篇 施工合同 篇1 发包人(甲方): 社区服务中心承包人(乙方):甲方经竞争性谈判，确定乙方承接甲方辖区内的环境整治施工。双方依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、有关法律、行政法规及竞争性谈判文件要求，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称:贵阳市2xxx年度“新型社区，温馨家园”社区公益事业建设工程项目(对照批复文件注明具体项目名称) 工程地点：社区辖区内工程内容： (对照批复文件中项目确定内容)资金来源:市、区财政匹配二、工程承包范围竞争性谈判中项目预算报告(表)内容和方案图纸所列各项内容(详见附件)。

2、三、合同工期按照市、区统一安排部署，乙方须于2xxx年月日(以乙方在竞争性谈判中承诺的日期为准)前完工。四、合同价款、支付（一）合同价款:乙方己完全知悉该项目的全部施工内容，并于签约前现场踏勘，双方约定本合同价款在竞争性谈判文件中各项目投资规模金额以内，以审计（评审）部门出具的结算评审意见中审定金额下浮%（以乙方在竞争性谈判中承诺的下浮率为准）为准，据实超出竞争性谈判文件中各项目投资规模金额部分不计。（二）工程款支付的方式和时间:乙方进场施工十日内，甲方支付工程进度款20%；经各级验收合格后30日内，甲方支付结算工程款的75%，余5%作为质保金，待质保期满后十日内一次性付清。五、结算编制原则（

3、一）项目结算编制应按照“一目一档”要求，与概算批复项目一一对应，单独编制结算书。（二）对于有第三方出资的项目，编制的结算书应包含所有建设内容，全面、真实地反映项目总造价。（三）结算书应严格套用贵州省工程计价定额(20xx版）对应子目进行编制，对无定额子目的才可采用市场价，否则不予认可。（四）结算编制依据应执行下列规定：1.贵州省工程计价定额(20xx版)、市场价(应提供单价分析)等；2.贵州省建设厅关于调整贵州省20xx版五部计价定额人工费和机械使用费的通知(黔建建通20xx564号)；3.贵州省建设厅关于调整贵州省建筑安装工程税率的通知(黔建建通20xx271号)；4.贵州省建设厅关于贵州省

4、20xx版五部计价定额有关问题的综合解释(黔建施通20xx285号)；5.主要材料价格按照贵州省建设工程造价信息(2xxx年第2期）计取及调整，造价信息中没有的主要材料由相关单位共同市场询价确定；辅材不予调整。六、材料设备供应承包人负责工程的全部材料设备采购。七、安全施工乙方在施工过程中严格操作规程;安全、文明规范施工，作好相关安全工作，按建设施工合同范本中通用条款执行。乙方在施工过程中造成的人员伤害及财产损害均由乙方自行承担。八、双方权利义务:（一）甲方按约定的时间和要求完成以下工作:1.施工地具备施工条件的要求及完成的时间:开工前。2.将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和

5、供应要求:开工前将水电接至施工场地。3.施工场地与公共道路的通道开通时间和要求:开工前。4.工程地质和地下管线资料的提供时间:开工前。5.由甲方办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间:开工前。6.水准点与座标控制点交际要求:由发包人现场代表交验并以书面形式交验。7.图纸会审和设计交底时间:开工前由甲方主持。8.协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑)、古树名木的保护工作:以书面形式提交保护要求和内容。9.双方约定发包人应做的其他工作:（二）乙方应按约定时间和要求，完成以下工作:1.应提供计划、报表的名称及完成时间:每周提交当周工程进度和下周施工进度的安排和计划。2.

6、承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求:按照施工现场的要求，甲方给予协调配合。3.需乙方办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音等手续:按建设施工合同范本通用条款执行。4.己完工程保护的特殊要求及费用承担:已竣工工程未交付甲方之前，乙方负责己完工程的保护工作，如有损坏，乙方负责修复。5.施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担:按甲方要求进行，如要移动、移位加固等费用及手续由甲方承担办理。6.施工场地清洁卫生的要求:按施工规范和有关规定执行。7.双方约定乙方应做的其他工作:九、质量及验收（一）乙方严格按照建设工程强制条例等的要求施工，工程

7、质量标准达到国家建设质量验收标准。（二）甲方现场监督施工质量、进度和安全生产、文明施工工程量签证，图纸设计变更签证手续。（三）隐蔽工程和中间验收:双方约定中间验收部位为基础、沟槽开挖验收，由甲方主持中间验收。（四）竣工验收:本工程竣工，甲方验收后，乙方提供竣工图叁份。十、违约、索赔和争议（一）乙方需严格按本合同约定的质量、期限开展工程施工。1.甲方按国家颁发的现行有关验收标准和验收规范进行验收评定。如有质量未达到以上要求的，乙方必须无条件返工，并视其情况轻重，由甲方对乙方处总价5%以下的违约金，返工发生一切费用由乙方负责。2.乙方因自身原因不能按时交工验收，每超过工期一天按工程结算金额的2%向

8、甲方支付违约金，工期提前不奖。（二）本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的依法向合同履行地人民法院起诉。 十一、其他（一）本工程不允许分包。 施工合同 篇2 发包方（以下简称甲方）：_委托代理人（姓名）：_单位：_住所地址：_联系电话：_手机号：_承包方（以下简称乙方）：_单位名称：_资质等级：_营业执照号：_注册地址：_法定代理人：_联系电话：_委托代表人：_联系电话：_本工程设计人：_联系电话：_施工队负责人：_联系电话：_2、施工期间，甲方将外屋门钥匙_把，交给乙方施工队负责人_负责保管。工程竣工验收后，甲方负责提供新锁_把，由乙方当场负责安装交付使用。3、施工期

9、间，乙方每天的工作时间为：上午_点_分至_点_分；下午_点_分至_点_分。第十五条 其它约定条款_.第十六条 附则1、本合同经甲、乙双方签字（盖章）后，经房地产管理部门鉴证之日起生效。2、本合同签订后工程不得转包。3、凡在本市住宅装饰装修市场内签订合同的，本合同一式三份，甲、乙双方及市场有关管理部门各执一份。4、合同履行完后自动终止。甲方（签章）：_乙方（签章）：_年_月_日_年_月_日附件附表一： 装饰装修工程施工项目确认表附表二： 住宅室内装饰装修工程内容和做法一览表附表三： 住宅室内装饰装修工程报价表附表四： 甲方提供装饰装修材料明细表附表五： 乙方提供装饰装修材料明细表附表六： 住宅室

10、内装饰装修工程设计图纸附表七： 装饰装修工程变更单附表八： 工程验收单附表九： 工程结算单附表十： 工程保修单附件十一：岳阳市住宅装饰装修验收标准1、此合同文本适用本市行政区域内的住宅室内装饰装修工程；2、工程承包方（乙方），应具备工商行政管理部门核发的营业执照，并具有承揽住宅室内装饰装修工程的相应资格；3、甲、乙双方当事人直接签订此合同的，应一式两份，双方当事人各执一份；凡在本市住宅装饰装修市场内签订此合同的，应一式三份（甲、乙双方及市场有关管理部门各执一份）。 施工合同 篇3 第一章 合同协议书甲 方：乙 方：按照中华人民共和国合同法、中华人民共和国劳动法和建筑安装工程承包合同条例的有关规

11、定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则。为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，甲乙双方就本项目路基工程、桥涵工程、路基排水工程、路基防护工程的合作事宜，经双方协商同意签订本合同。本施工合同遵守和服从甲方签订的施工承包合同。第二章 合同的组成文件一、本施工合同协议书及补充合同条款。二、在合同实施期间，甲乙双方签订的任何其他协议及甲方发出的通知及文件，经双方确认的会议纪要、图表等。三、施工图纸、技术交底、施工技术规范及标准。四、由甲方牵头编制的总体施工方案。五、甲方现场管理人员根据工程需要提出的对乙方在施工管理、技术质量控制、文明施工要求等书面或口头的意见。第三章 工程概况一、工程名称：

12、*二、工程地点： *三、承包范围及工程内容：合同范围内全部桥涵上、下部构造施工，包括承台、墩柱、盖梁、桥台搭板、垫石、桥台、肋板、耳背墙、护栏、防撞墙、桥面铺装、湿接缝、横梁、桥面板等部位的模板安拆（包括木模的加工制作和固定）、脱模剂、脚手架搭拆、钢筋加工、负弯矩张拉、混凝土浇筑、混凝土养护、基坑抽水、清淤等所有工序的施工，范围内剩余全部路基排水工程、路基防护工程施工，包括排水沟、急流槽、骨架护坡、护面墙、挡土墙、挡土墙上防撞墙、格宾网、锚杆等部位的砌体砌筑、砌体土方开挖、边坡整修、砂砾垫层、超宽土方人工刷坡、砌体勾缝、抹面、砌体养生、临时排水设施以及为进行以上工程而进行的一切准备工作；乙方负

13、责为完成以上工程而进行的所有工序所需要的劳动力，小型机具、机械设备、租赁和使用，以及为进行本项目工程而需要的一切施工辅助材料等。第四章 合同价款及结算一、本工程按工程竣工支付，中途不支付进度款，方在工程竣工审计完合格后一次性支付给乙方，工程款支付方式按bt项目04定额下浮3%支付。二、本合同内各项目工程所需的劳务、机械设备及所有材料（除甲供材料外）其余材料和辅材、缺陷修复、水费、电费、管理、保险、个人所得税及利润等费用；含人员及设备进退场费用；以及合同明示或暗示的所有一切风险、责任和义务费用。三、本合同为固定价额合同，合同履行期间无论材料、人工、机械及工程施工使用的任何物料的价格涨幅都不做单价

14、调整。如若乙方中途退场的只按综合单价的80%计量。四、 发生下列情形之一的，甲方有权不给乙方计量支付：1.1 因乙方施工作业错误而增加的作业量及耗损的材料费；1.2 劳务作业成果质量不合格或未经确认的作业量及材料费；1.3 技术资料或检查证等签字不全的作业量；1.4 隐蔽工程劳务作业成果未经甲方和监理工程师检查签证的；1.5 未按规定程序办理变更设计手续而擅自变更设计的；1.6 乙方因自身原因造成的返工、修改的作业量及材料费。2.当乙方拖欠其职工工资、保险、福利费用和其他劳动报酬时，甲方有权从乙方劳务费中扣取并支付给当事人，同时视情节轻重，处以3倍及以下的罚款。3本合同涉及的综合单价为税后价，

15、营业税、城市维护建设税及教育附加由甲方承担，其它税费由乙方承担并自行缴纳。乙方需按业主要求向甲方提供机械施工费等所有需要提供发票项目的正式发票（具体需提供发票种类最终解释权归甲方财务部），若提供的发票不满足要求甲方将不予支付工程款，发票涉及的税费由乙方自行承担。4 所有工程变更及合同外工程的结算需由项目部和施工方签认工程确认单，报公司总部审批后方可进入结算支付程序。5合同外工程量的确认；合同外工程量，在施工时发现工程量与图纸不符应立即停止施工，及时与工程部联系，由工程组织四方代表（工程部、技术部、现场负责人、施工队负责人）现场确认并填写确认单作为计量依据。否则，责任自负。七、诚信履约保证金：双

16、方签订合同时，乙方应向甲方提交人民币一千万元 为诚信履约保证金，该保证金工程竣工后退还。第五章 工期及阶段工期目标一、总工期： 天，自 年 月 日开始至 年 月 日。二、总工期及阶段工期计划安排必须服从甲方根据工程进展情况作出的调整。三、用于施工的机械设备必须按甲方要求及时进场，并且在工程未达到合同约定的标准时限不得擅自提前退场。四、业主要求工期提前，则本合同的工期相应提前；由于业主的原因或重 大变更导致工期延长，业主同意工期顺延时，此合同工期相应顺延。第六章 物资、设备的供应一、甲供材料：甲方负责供应主材钢材、混凝土，与工程相关的其它所有材料及辅材由乙方负责。二、施工用电的主干线由甲方负责提

17、供到二级箱并安装电表，二级箱及以下的配电（包括电缆、配电柜的购臵、安装）由乙方负责并承担电费；三、基坑开挖由甲方负责协调提供机械设备，乙方组织施工。四、甲方提供吊车、挖机、泵车等大型设备。工程施工中使用的其它机械、运输设备、小型机具等由乙方负责并承担费用。如若使用甲方机械设备为有偿使用，甲方的机械台班费用明细表附后，乙方使用时按相关机械台班费用结算。五、乙方自备材料、设备：合同约定施工项目使用的所有消耗材料、辅材、小型机具均由乙方承担。甲供材料因乙方管理不善、浪费等，超指标消耗的材料按甲方本合同附件二（甲供材料数量、价格表）或双方确认材料价格的200%的价格收取材料费，工程支付款中扣除。由乙方

18、自购的材料，如果乙方找任何理由、借口不愿购买，为不耽误工期由甲方代购的，购买费用为材料费用加收10%管理费用，从乙方计价款中扣除。六、乙方在甲方处领用的周转材料（定型模板除外）、设备、机具等为有偿使用，按市场租赁单价收取租赁费，并由乙方自行负责保管、维修、养护，如若丢失或损坏由乙方承担赔偿责任。七、材料损耗：钢材损耗率为1%，混凝土损耗率为1%，超出规定损耗率部分甲方按其原价的两倍从乙方工程款中扣回。第七章 工程质量1乙方严格遵守招标文件，严格按照施工设计图纸和施工规范组织施工，严格按程序办事，服从甲方质检人员（内部监理工程师）和驻地监理工程师的现场指示和检查，并配合质检人员和监理进行工作。为

19、保证工程质量，甲方将不定期地对乙方施工工程进行抽查；如发现质量问题，除令其无偿返工外，还要承担违约责任，业主因质量不合格所有处罚金额由乙方承担。累计超过三次，甲方有权勒令乙方退场。乙方应及时上报验收工程，以便甲方统一安排，并提供有关的质量检验表、施工原始记录等资料。2业主、监理工程师的有关质量的口头及书面文件，同样适用于乙方。3乙方每道施工工序完成后，填报质量报验单及施工原始记录，经甲方质检人员检查验收合格后，方可进行下道工序施工。单项工程完成后，乙方提出验收申请，甲方质检部、施工分部共同进行验收，验收合格后报监理工程师验收；待合格后，报高级驻地和总监办及业主验收。交工验收合格后，该项工程暂告

20、结束。4分项工程合格率100%，优良率达到100以上，质量事故（案次）零次。5工程资料：乙方必须按照相关的公路工程技术规范、业主、监理工程师和甲方技术人员的要求认真填写及时报签工程资料，相关费用由乙方承担。第八章 工程变更1.任何设计变更均不能使本合同中止。2.因设计变更而增加或减少的工程量，乙方接受。以实际发生工程量为准。3.甲方负责全部工程的设计变更和索赔工作，如甲方有要求时，乙方应积极配合，并及时向甲方提供变更、索赔所需的原始数据和资料，以便甲方尽快上报业主。4.乙方在施工中提出的合理化建议及对设计图纸或施工组织设计的更改或换用，未经监理、业主的批准，乙方不得擅自实施，否则乙方承担由此发

21、生的费用，并赔偿因此给甲方造成的损失，延误的工期不予顺延。第九章 施工安全一、乙方必须严格执行建设工程安全生产管理条例有关责任规定。二、乙方负责施工现场的安全工作并指派专职安全员，甲方负责监督管理。三、乙方要设臵专职安全员，对其施工人员进行安全施工教育，发现隐患及 时排除和制止，杜绝安全事故的发生。四、乙方在施工现场发生的任何人身伤亡事故和其他安全事故，凡非甲方人 员违章指挥造成的，其责任均由乙方负责。五、乙方在高压线、水上、水下、地下管线、易燃、易爆地段及有害环境下 施工合同 篇4 甲方：乙方：根据中华人民共和国合同法、建筑法以及现行有关规定，在平等、互利、自愿合作的前提下，经甲、乙双方共同

22、协商，甲方将王家湾居民安置小区道路工程项目，以单包的形式承包给乙方，为了保证甲、乙双方的利益，双方订立如下协议：一、工程管理：乙方是甲方所属的专业工种人员，所有人员的日常工作都是在公司的统一管理下进行的，为加快工程进度，保证工程质量，发挥分项专业工种的管理作用，乙方在合同及协议规定的范围内接受甲方的检查、监督，一切必须服从甲方的统一管理(项目管理制度附后)。二、工程的基本情况工程名称：王家湾居民安置小区道路工程施工地点： 王家湾居民安置小区三、承包的形式：为保证甲、乙双方的共同利益，本工程由乙方实行合同内容全部承包，乙方按照甲方的要求，达到质量、进度要求。四、工程承包的具体内容：1、道路工程整

23、平及碾压;2、道路工程按设计宽度，10碎石基层，20厚c30砼面层;3、道路边雨水管、污水管及检查井土方开挖;4、检查井每隔12米各砌筑一个雨水检查井和一个污水检查井;5、道路边雨水管dn300，污水管dn400，预制钢筋砼管道安装;6、道路施工后养护由乙方负责，道路伸缩切缝由甲方负责;7、人行道平整(不含垫层、面砖);8、其它未列项目如实际发生由甲、乙双方协商解决。五、工程价款：406000.00元(肆拾万零陆仟元整)。六、施工工期乙方同甲方订立施工协议后，应按照甲方的施工工期，严密组织施工，组织精干的施工人员及管理人员，确保工程按时完成，如因乙方不能按甲方要求完工，所造成的一切经济损失及后

24、果全部由乙方承担。拟定开工时间为： 根据项目部要求拟定竣工时间为： 按项目部规定七、工程质量1、该工程的质量等级为 合格 。2、乙方应精心组织施工，精心管理，采取严格的质量控制措施，确保合同规定的工程质量等级，甲方有权随时对工程质量进行检查，对达不到质量标准的部位提出整改意见，必要时可对乙方进行经济处罚，乙方应积极配合，如工程质量连续出现不达标的情况，以及靠整改来达到质量等级的，甲方有权收回承包权，所造成的一切经济损失及后果由乙方承担。八、施工安全乙方应严格按照安全操作规程进行施工，同甲方签订专门安全合同，并落实到每个人，乙方对所有上岗的工人必须进行安全教育和施工安全交底，杜绝一切安全事故，如

25、果乙方在安全管理工作中出现疏忽，不听甲方安全管理，造成安全事故，一切经济法律责任全部由乙方承担，甲方概不负责，甲方负责给乙方施工人员配备安全用品(安全合同附后)。包括安全帽(费用乙方自负)九、文明施工管理文明施工管理是体现一个公司综合管理能力的标志，文明施工管理工作的好坏，直接影响公司的形象，乙方应按照文明施工的有关规定进行管理，做到工完、场清、料尽，施工现场文明整洁，保证达到文明样板工地。十、计划生育管理乙方必须按照国家计划生育管理的有关规定，对施工人员进行计划生育管理，所有施工的工人，必须持有关当地计生部门的流动人口计生证，对不符合计划生育规定的人员不得使用，并接受有关部门的检查，对乙方不

26、按规定使用未办计划生育证人员，造成的一切经济损失由乙方承担。十一、治安管理乙方对施工人员必须进行治安教育，对施工人员的身份证进行审查，并将复印件每人一份报甲方备查，对来历不明犯罪嫌疑的人员不得使用，并接受当地公安部门的检查，如乙方人员未按要求进行管理，或在施工过程中打架斗殴所出现的一切后果，由乙方承担一切经济及法律责任。十二、工程款结算办法1、按预算造价签订合同总价包干形式 。2、预算总价未计价按现场签证办理调价计入结算总价中 。十三、工程款的支付办法乙方工程竣工验收合格一次性结清，中途不付任何费用。十四、甲方的权利及义务1、甲方应对乙方进行施工技术交底、管理交底。2、甲方应履行合同中的条款。

27、3、甲方随时有权按合同规定对乙方进行监督、检查。十五、乙方的权利和义务1、乙方应遵守合同条款。2、乙方应按合同规定进行管理。3、乙方有权对甲方提出建议。4、甲方如不遵守合同，乙方有权上诉。十六、其它规定如因乙方原因中途退场，或不履行合同，甲方不给乙方结算工程款，一切由乙方承担。在施工过程中，为了达到管理的方便、及时有效，乙方第一责任人必须住在施工现场。十七、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，签字生效，工程完工，尾款付清后自行失效。十八、其它未尽事项，甲、乙双方协商解决，并签订补充协议。十九、履行本合同如发生争议请利川市仲裁委员会仲裁。 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：

28、_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日 施工合同 篇5 甲方： （身份证号： ）乙方： （身份证号： ）甲方委托乙方对 栋 单元 号房产进行装修，经双方友好协商就相关事宜达成一致，形成合同如下以共同遵守：一、本合同新房装修项目、范围及要求包括：1、防盗门位置改造、空调平台围墙拆除、厨房门窗和墙拆除；防盗门位置改造后乙方将房屋外部处理得和其它位置外墙一样。2、全房水电。要求热水到卫生间洗脸池、阳台洗脸池和厨房；插座每房间不少于3处（不含空调插座），客厅不少于4处，阳台插座2个（一个洗衣机专用），阳台布置一照明顶灯。二个房间房灯均采用双控双开开关布置。客厅和2个房间均布置有线电视线和网

29、线。电路套管，全部水电均暗敷。3、厨卫阳台。厨房、卫生间（墙面2米以下范围）和阳台均做防水，地面、墙面找平、贴瓷砖、卫生间贴大理石门槛。下水管均用砖砌体包砌。卫生间门做成品套门基层。4、卧室、客厅。2间卧室和大厅全部顶棚和墙面铲除白灰，刮腻子三遍，手刷乳胶漆二遍。2间卧室间的.柜子背面做石膏板墙。2个房门做成品套门基层。外飘窗做吊顶。5、家具。主卧正面做柜子一排（无门），靠窗处做弧形小电脑桌；次卧侧面做柜子一排（无门）；主卧柜顶用石膏板做齐柜面、次卧做混油饰面吊柜；客厅做酒柜、鞋柜和电视柜。柜子含抽屉，柜子外面均为混油饰面，内贴家私宝。二、 材料甲供材料包括1、卧室门、厨房门、卫生间门、柜门、

30、拉手、锁、灯具、洁具、开关、插座、厨房吊顶、卫生间吊顶、小五金，此部分材料由甲方购买，由乙方安装。2、石膏线、地板、无烟灶台、窗户，此部分材料由厂家安装，乙方给予配合。乙方尽早提出各部位甲供材料的数量及需要进场的时间，甲方及时采购甲供材料进场。除以上甲供材料外，乙方完成本合同房屋装修工程所需的所有材料均包含在合同价格里，由乙方负责提供，乙方承诺本合同全部使用较好的合格的产品，其中电线采用武汉第二电线电缆厂电线，空调、厨房、卫生间、阳台均采用4mm2进线，照明出线采用1.5mm2，其它采用2.5mm2电线；弱电采用秋叶源牌；安普牌网线；水管采用金牛ppr热熔管；抽屉轨道采用质量优良的轨道；板材采

31、用18mm厚瑞汉木芯板；采用大宝牌清漆，立邦墙面乳胶漆。乙方所有水电材料、板材、油漆等主要材料进场均要提前通知甲方验收，只有符合合同要求且经甲方验收合格的材料才可以用于本工程。否则，由乙方承担相关责任。三、验收1、隐蔽工程完工，进行下道工序覆盖前，乙方需通知甲方进行验收，甲方验收合格后才可进入下道工序。2、完工验收，工程全部完工，乙方通知甲方进行验收。3、验收发现不合格的地方乙方及时进行整改。四、工期本合同工程乙方在20xx年11月19日进场，20xx年1月10日完工。五、合同价格除合同明确的甲供材料外，乙方完成本合同所有本房产的装修项目的费用采取总价包干的承包方式。双方约定的合同总价为叁万壹

32、仟元整（￥31,000.00元）。此费用包含乙方为完成本合同全部项目所需的所有材料费（除合同约定的甲供材料）、设备（工具）使用费、材料搬运费、运输费、垃圾清运费、人工费、管理费、利润等所有需要发生的费用。六、支付方式1、双方约定，合同总价承包费用分四次支付。第一次付款在乙方水电材料全部进场并经甲方验收合格后，支付合同总价的30%，为9,300元；第二次付款在乙方木工材料全部进场并经甲方验收合格后，支付合同总价的35%，为元；第三次付款在乙方油材料全部进场并经甲方验收合格后，支付合同总价的20%，为6,200元；第四次付款在工程全部完工并经验收合格后一周后支付合同余款，为4,650元2、双方约定

33、采用转账汇款的方式支付工程款，乙方的收款账户为：开户行：户名：账号：七、质保本着互信的原则，本工程不设质保金，但若甲方在使用房屋一年内出现任何装修质量问题乙方要及时进行返修、处理。八、安全文明施工乙方对所有施工的安全负有全部责任，乙方要做好施工的安全管理工作，确保不发生安全事故，特别是拆除墙体等在高空边上作业不得发生任何物体坠落的情况。乙方施工不能将材料、垃圾堆放或撒落在公共走道上；乙方每完成一道工序均要进行清扫，不能将垃圾遗留在室内隐蔽位置。九、本合同在甲方正式通知乙方进场施工时生效。十、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。附、双方身份证复印件甲方签字：乙方签字： 施工合同 篇6 甲 方：乙

34、方：根据中华人民共和国合同法之规定，甲乙双方本着平等、互利、共同发展的原则，经双方友好协商，达成如下协议：一、施工范围。甲方使用乙方挖掘机挖掘土方，地点在栗子房镇地窨河下游。二、承包方式：乙方按甲方要求施工。三、施工期限：从20xx年11月10日起至20xx年5月1日止。四、承包费用：工程计费：大挖掘机【300】型号为280元/小时，以实际工时计算（约20xx小时，总工程款约60万元左右）。五、付款方式：完工后甲方验收合格后一次性付清全部工程款给乙方。六、权利和义务1、乙方自行负责设备的保管、维修、保养、辅油及其相应费用。2、乙方操作人员要必须按挖掘技术要求的进行挖掘操作。七、安全责任。乙方应

35、及时为操作人员购买相关保险，乙方必须按正确的操作方法进行施工，确保安全。如因乙方施工造成的一切安全事故，由乙方自行负责，甲方概不负责。八、本合同一式二份，甲乙双方各执壹份。每份均具同等法律效力，双方签字盖章之日生效。甲 方：乙 方：年 月 日 施工合同 篇7 甲方：乙方：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就 范围内园林景观绿化工程，经协商一致，订立本合同。第一条：工程概况一、工程名称：二、工程地点：三、承包范围：设计图纸范围内的园林景观绿化工程1、小区大门的施工（含大门处的硬化铺装工程），不含道路排水；2、草种

36、、树木、花卉等植物的购买、种植、18个月成活期中的养护及补种；3、草种、树木、花卉等植物种植土所需混配的肥料、添加剂等的购置及旋耙、搅拌、病虫害的防治等施工；4、绿地整理、地形塑造、新土补充、余土外运；5、景观灯、路灯及其电缆埋设不在合同范围之内，但景观灯、路灯砼基础在本次发包范围之内；6、喷泉系统的安装及调试工程在本次发包范围之内；7、景观小品、园路（含步石）、制作及铺装；8、灯塔和风车不在合同范围之内。第二条：承包方式本工程采取包工、包料、包单价、包工期，合同价加施工签证的承包方式。第三条：工期及顺延工期规定一、以甲方书面通知开工之日算起，80天完工。二、对以下两条造成工期的延误，乙方必须

37、在情况发生后3日内，就延误内容向甲方提出书面报告，甲方在收到书面报告3日内予以确认、答复，逾期不予答复的，乙方即可视为延期要求已被确认。1、工程量变化和设计变更（工程量增加和设计变更内容增加）；2、因自然及社会因素造成的不可抗力。三、非第2条原因或发生第2条原因但乙方未能在规定的时间内办理顺延手续，且工程不能按合同工期完工，甲方对乙方罚款500元/天。第四条：履约保证金及退还办法履约保证金为 万元人民币，乙方按合同工期完成或提前完成施工并经甲方验收合格后7个工作日内，甲方无息退还履约保证金。第五条：合同价款总合同价款： 元，大写：1、其中土建及安装部分 元，大写：2、其中绿化部分合同价 元，大

38、写：第六条：工程价款支付方式一、土建及安装部分（合同价 ）a. 依据乙方投标文件中的工程量清单，乙方完成土建及安装部分工程总量的50%，经甲方验收合格后，支付土建及安装部分合同价的40%；b. 工程竣工验收后，支付至土建及安装部分合同价的80%；c. 结算完毕后，支付至土建及安装部分结算价的95%，余款作为质保金，一年后付清。二、绿化（指植物种植）部分（合同价 元）a. 依据乙方投标文件中的工程量清单，乙方完成绿化部分工程总量的50%，经甲方验收合格后，支付绿化部分合同价的35%；b.绿化部分全部种植完毕验收合格后支付至绿化部分合同价的80%；c. 绿化成活养护期为18个月，从绿化部分竣工验收

39、合格之日算起，在18个月成活养护期满，成活率达到100%时，支付剩余结算价款。d.在18个月成活养护期内若绿化成活率达不到100%时分以下两种情况；当成活率95%时，支付至结算价款的90%，死亡植物乙方必须及时补植同样规格植物并免费继续养护18个月，当补植的成活率达到100%时，一次结清。当成活率95%时，剩余结算价款在乙方及时补植同样规格植物并免费继续养护18个月，补植的成活率达到100%时，一次结清。备注：1、合同价为暂定价，只作为支付工程款的依据。2、因绿化部分有18个月的养护期，为保证乙方的利益，土建及安装部分和绿化（指植物种植）部分采取分段验收、分段结算的方式，即土建及安装部分完工后

40、即开始验收，经验收合格后开始结算，结算完毕后即可按付款条件支付结算价款。绿化部分在绿化工程完成18个月的养护期满后开始结算，结算完毕后按照付款条件支付工程款。第七条：验收一、工程竣工验收，以国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为验收依据。二、隐蔽工程由乙方自检后，填写隐蔽工程验收单，通知现场甲方代表检查验收，甲方代表接到通知后8小时内必须到现场检验，经甲方认可后，方可进行下一工序施工，若未经甲方代表验收，乙方不得进行下一工序施工。三、对进场的苗木及其他材料，施工前必须经甲方验收合格后方可施工。四、工程竣工后，乙方必须提供完整的竣工资料，并提交竣工通知书，经双方协商确定验收时间，由乙方组织进行竣

41、工验收。五、验收合格后，双方签署交工验收证书，并将工程移交给甲方管理。六、绿化部分工程竣工后，经甲方认定签字后进入管理养护期，18个月管理养护期满，甲方按设计图纸要求五日内组织验收。第八条：甲乙双方权利和义务一、甲方权利和义务1、开工前，提供技术指导（提供水准点与坐标控制点、工程地质和地下管线资料、配合乙方放线），做好督查和验收工作。2、为保证施工质量和工程进度及景观绿化效果，甲方对工程量清单中的工程量和种植密度有予以增加、减少的权利，对工程量清单的内容有予以调整的权利。3、甲方对乙方不能胜任该的管理人员（包括项目经理、技术负责人）有权提出撤换要求，乙方保证3日内更换，否则每延迟一天，甲方按5

42、00元/天扣除乙方工程款作为违约金；拒不执行甲方更换要求的，甲方可随时终止合同，由此引起的一切责任和损失由乙方全部承担。4、甲方对此工程有分期开工的权利（根据现场实际情况）。5、凡涉及到工程款增加、工期顺延等关键性指标，必须得到甲方认可，否则无效。6、按照合同规定支付乙方工程款。7、派驻施工现场的甲方代表对工程进度、工程质量、隐蔽工程和合同执行进行监督检查，负责设计图纸问题的处理，设计变更的签证，工程中间验收和其他必须的签证；甲方代表负责人为 ，联系电话：二、乙方权利和义务1、乙方不得转包、分包。2、必须按图纸、技术规范及甲方要求进行施工，符合国家标准，保质保量完工，进场的所有植物达到工程设计

43、要求规格，无病虫害生长健壮，不得随意更改材料、树种及其它苗木，清单的苗木规格与实际图纸不符时，以甲方具体要求和清单为准。3、工程所需建筑材料、设备等必须是符合国家标准的合格产品且达到设计图纸要求，经甲方检验合格并签字确认后方可使用，否则甲方有权单方面终止合同，并拒付工程款。4、乙方必须按工程进度及时提供关于工程质量的技术资料。5、铺装（饰面）材料、景观工程所用材料（如喷头、配电箱等），乙方在材料使用前必须提供样品，经甲方认可后方可使用。未经甲方确认的材料乙方不得用于该工程，否则造成的损失由乙方全部承担。材料代用必须经甲方同意并签证认可后，方可使用。6、以下材料由甲方指定品牌，乙方在使用前必须报

44、甲方认可，经甲方认可后方可使用。（1）电（缆）线：要求使用河南金水电缆有限公司生产的 “金水”牌；（2）ppr管材采用青岛澳柯玛塑胶有限公司生产的“澳柯玛”牌、upvc管材要求使用武汉亿丰塑胶有限公司生产的“亿丰”牌。（3）断路器、接触器、时控开关、继电器等使用浙江正泰电器股份有限公司生产的“正泰”牌。（4）潜水泵要求使用上海连成（集团）有限公司或上海凯泉泵业（集团）有限公司或上海中航泵业（集团）制造有限公司或上海东方泵业集团有限公司生产的产品。（5）阀门要求使用上海上塑控股集团有限公司生产的“上塑”牌。7、乙方对所供的苗木进行包栽包活，养护期内养护内容包括浇水、封土、抹芽、修剪、施肥、松土耕

45、作、防除杂草及病虫害、灌溉等，养护期内乙方每周养护不少于2次，养护期内执行城市园林绿化管理标准。8、乙方每月25日前向甲方报送下月施工进度计划和上月施工完成情况。9、在交工前乙方必须负责成品保护，并清理场地卫生。10、在合同规定的保修期内，对属于乙方责任的工程质量问题，负责无偿维修。11、乙方必须认真贯彻执行河南省建设工程安全施工管理规定和有关安全施工的规章制度，施工过程中出现的安全事故全部有乙方承担。12、工程质量要求达到合同规定标准，其中绿化部分成活率要求100%；若因乙方原因造成工程达不到甲方规定标准，乙方必须无条件返修或补种并承担由此造成的一切经济损失。13、乙方在保证工程质量和不降低

46、设计标准、合理控制成本的前提下，乙方有义务对本工程提出修改设计的合理化建议，对提出的合理化建议必须经甲方 、设计单位同意后方可实施。14、乙方保证投标时的项目部所有人员未经甲方同意不得随意调换，项目部组成人员以乙方递交的投标文件为准，乙方保证派至工地的项目经理为： ，联系方式为： ，项目技术负责人为： ，乙方保证项目经理 和技术负责人 每周有效工作日不得少于5日，在特殊情况下，项目经理和技术负责人必须随叫随到。第九条：违约责任一、若乙方转包、分包工程，甲方扣除乙方伍万元的履约保证金，并终止合同。二、至甲方通知乙方开工起，乙方超过5天不能开工建设，双方终止合同，所有责任由乙方承担，甲方扣除乙方伍

47、万元的履约保证金作为违约金。三、乙方必须按照施工规范、图纸及甲方要求进行施工，否则甲方有权责令乙方停工，所造成的损失由乙方全部承担。四、乙方苗木如果死亡，必须限期进行补栽（以每次检查、验收通知10天内为准），补栽苗木的结算，按照新栽苗木延期进行，如不补栽，将扣除该苗木价格二倍的违约金。五、乙方进场的苗木及其它材料未经甲方验收而擅自使用者，每发现一次扣除乙方5000-10000元的违约金，违约金直接从最近一次工程款中扣除。六、若乙方进场的苗木及其他材料不符合招标文件、投标文件及合同规定的（包括规格、厚度、品种、质量、胸径等），一经发现，所有材料全部退场，已施工完毕的全部返工，甲方扣除乙方5000

48、-10000元的违约金，违约金直接从最近一次工程款中扣除，情节严重者，甲方有权终止合同。七、乙方在养护期内，必须派专人坚守工地（到指定地点签到），负责补栽、管护、浇水、修剪等工作，否则，甲方有权扣除相应的工程款作为违约金。八、若乙方未经甲方同意擅自使用替换材料，一经甲方发现，扣除乙方壹万元工程款作为违约金；材料未使用时，所有材料全部退场，造成的工期延误由乙方承担；材料使用时，乙方必须全部返工，返工费用由乙方承担，所造成的工期延误甲方不予顺延。九、乙方若擅自更换合同规定的项目经理，扣除乙方壹拾万元工程款作为违约金；若擅自更换合同规定的项目技术负责人，扣除乙方伍万元的工程款作为违约金；若乙方擅自更

49、换其他项目部人员，扣除乙方壹万元的工程款作为违约金；上述情况如二次发生，甲方终止合同，乙方承担由此产生的一切损失。第十条：竣工结算方式一、景观绿化工程（含土建及安装部分和绿化部分）竣工验收合格后及时进行结算。二、依据竣工图纸，采取甲方与乙方共同确认的工程量，按照乙方工程量清单报价，确定工程总价（规费据实结算，措施项目费已含在各相关综合单价中）。三、结算时的单价严格按照投标文件中所报单价执行，不论任何原因，均不得调整单价（除变更灌木种植密度，相应的灌木综合价格按照工程量清单报价按种植密度等比调整，变更灌木种植密度，必须有相关签证手续，否则甲方不予认可）。四、甲方提供的甲供材由乙方负责保管，采保费不计取（二次转运费亦不计取）。五、因塑造地形发生挖填及运输土方，距离在50米以内（含50米）的已包含在报价中，甲方不再办理签证。若出现50米以外的挖填及运输土方，经甲方代表认可后，可办理现场签证。具体办法如下：（a）如在小区内进行挖填及运输土方，运距实测，按普通土，套相应土建定额子目。（b）如需土方运出小区外（小区外指红线范围以外），一律按普通土，外运距离为3km，套河南省建设工程工程量清单综合单价（