施工合同范文合集六篇_3

1、施工合同范文合集六篇 施工合同 篇1 发包方(甲方)：承包方(已方)：经双方协商，甲方将通渭路小学田园农庄教育基地绿化施工工程确定给乙方施工，为确保如期保质完成本工程，双方本着互相支持、紧密配合的原则，结合本工程具体情况，明确双方职责，特签订本合同，条款如下：1、工程地点兰州市城关区通渭路小学。2、工程总造价：_万元(大写)。(注：可调价格：按照国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算)。3、工期乙方确保在_年_月_日开工，于_月_日完工，工程标准达到合格标准。4、开工准备甲方前期使施工现场具备施工条件;乙方设计达到甲方认可后，尽快做出材料预算、施工组织设计及工程进度计划。

2、5、工程款支付甲乙双方签订合同，施工结束后经甲方验收合格后一次性支付给乙方工程款元，大写：。6、工程质量(1)所栽苗木质量必须符合工程要求，不得擅自改变苗木品种、规格及质量，所有苗木必须经过甲方验收合格后方可栽植;(2)施工过程中，乙方必须服从甲方的监督检查和质量管理，如因质量问题造成返工，其费用由乙方全部负责;(3)乙方在施工中要精心组织，确保安全，如有事故发生，后果自负;(4)乙方要确保施工现场清洁，及时清理废弃物。7、养护管理和质量要求。(1)栽植后及时封堰浇透水;(2)及时中耕除草、施肥、修剪，确保苗木正常生长;(3)苗木要及时防治病虫害;(4)苗木管理期间，必须经常清理各种废弃物;(

3、5)苗木管理期间，必须经常清理各种废弃物;(6)乙方包栽包活，在栽植完工后，要养护苗木1个月其间发生的费用由乙方负担。8、违约责任甲方责任：(1)甲方如未按合同规定的时间和数额支付工程款，其间每推迟一天按工程价款的千分之一偿付给乙方逾期违约金。 乙方责任：(1)工程质量不符合合同的规定，负责无偿修补或及时返工，由此造成的损失由乙方自行承担。(2)乙方必须确保在工期内完成施工任务，除不可抗力因素经甲方同意外不能按期完成的，其间每推迟一天按工程价款的千分之一偿付给甲方逾期违约金。9、合同的生效与终止本合同自双方签字盖章后生效。竣工结算，甲方支付完毕，乙方将工程交付甲方后条款终止。10、合同份数本合

4、同一式_份，具有同等效力，甲、乙双方签字盖章后各执一份。其它由甲乙双方分送有关部门存档。11、本合同未经事宜，双方协商解决。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日 施工合同 篇2 发包人全称：_(以下简称：甲方)承包人全称：_(以下简称：乙方)依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建设部与国家工商行政管理局的建设工程施工合同(示范文本)及其他有关法律、法规和规章，并结合安徽省xx市有关规定及本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致，订立本协议。一、 工程概况：工程

5、名称：_(以下简称：本工程);工程地点：_施工现场条件：以现场实际情况为准;施工部位：本合同约定乙方施工部位为： 中所有的水电安装工程包含的全部内容。二、 工程承包方式、承包范围及承包内容：1、承包方式：乙方包人工、包除甲方提供的材料外的所有材料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格。2、承包范围：室内所有一切给排水和强弱电预留预埋与安装工作。3、承包的主要内容：包施工图和施工方案中的室内水电安装工程，包括室内给排水、弱电的全部安装工程，消防、电信、电视、智能化系统、三表抄送等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋，临时用电用水设备电器，日常安全巡查。具体如下：a、 给排水

6、部分：给水部分：自水泵房外墙1.5米(含接口)起至所有用水末端的给水工程安装及系统试压。排水部分：自室内排水起端起至小区排水管网第一个排水检查井处所有排水工程安装及排水试验。b、 电气部分：从低压配电柜至室内的所有桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装(包括弱电的预埋、预留)，以及从弱电井总箱出口后到灯具(含户箱、开关、插座、电线、弱电井、和强电井的线槽)安装结束，避雷带，避雷网的施工;施工图中从低压配电柜至配电强电井、总箱等所有的钢管、电线、电缆的预埋安装，包括从进入第一个配电箱后的电缆敷设;弱电(包括电视电话、智能化、宽频三表抄送等)依设计图纸将线管敷设到位，穿好铁丝，消防工程预

7、埋套管、线管接口、线管底盒;乙方施工班组自带工具及小型施工机具和所有检验试验设备和辅助材料。4、甲方直接分包的专业工程，乙方需全力配合。三、 合同工期：1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺利实现。本合同约定本工程总工期为_日;开工日期为：_年_月_日，竣工日期为：_年_月_日。2、乙方必须服从和执行甲方项目部下达的施工生产计划，根据甲方的进度要求，随时调度作业人数和其它资源(具体详见合同附件一)。3、若遇人力不可抗拒因素引起的工期延误，经甲方签证后，工期可适当顺延。4、如因乙方本身原因造成甲方规定的形象进度或节点工期无法完成，每延期一天乙方自愿承诺向甲方支付人民币壹仟元整(￥

8、：_元)的违约金;若累计延误天数超过7天或连续延误天数超过5天，甲方有权单方面解除合同，由此引起甲方的所有损失(含间接损失)及费用均由乙方承担。甲方选择解除合同时，具体操作按本合同专用条款“第九条第4、5款”执行。四、 质量标准：1、适应于本合同的工程质量检验评定标准、规范名称为(包括但不限于以下)： 建设强制性条文; 建筑工程质量检验评定标准gbj30188; 建筑电气工程施工质量验收规范gb50303-xx; 建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范gb50242-xx; 采暖与卫生施工验收规范(gbj242-82); 电气安装工程施工及验收规范(gbj242-82) 建筑电气安装工程质量检验

9、评定标准(gbj303-88); 省、市相关部门的各种规章制度; 甲方制定的工程质量验收实施细则。2、本合同约定本工程质量必须达到“合格”质量标准。工程质量按国家相关标准进行验收评定。若工程质量验收为“不合格”，乙方自愿承诺每次向甲方支付人民币壹仟元(￥：1000.00元)的违约金，并负责返工直至达到本合同约定“合格”质量标准方可予以结算，结算单价按本合同约定综合单价执行，工程量按实际完成工作量计算;返工所需的材料、人工等所有费用均由乙方承担。若因乙方返工导致甲方工期延误，按本合同协议书第三条第4款处理。3、工程质量等级验收程序：分项工程完工后，由施工班组组织自检并报项目部，项目部根据班组自检

10、结果组织班组进行实测验收评定后报监理公司，监理公司根据项目部初评结果组织工程部、项目部、和施工班组进行现场实测测量，核定该分项工程质量。工程部在每次结算单上签注工程质量核定结果。五、 合同价款、工程量的计量及结算方式：1、本工程约定单价为不含税综合单价，此综合单价已包含赶工、停工费补偿和临时停水停电引起的误工、窝工、雨季、夜间施工补偿费、施工机具进退场费(甲供设备以外的施工机具费已隐含在清单各子目单价中，不另行计价)现场安全文明施工费、甲方直接分包工程配合费、超高费、措施费、保管费等费用，且在现场均不再计取二次运输费用;在本合同签署期间，甲方提供了乙方承包范围内详细的各项经济技术指标，乙方作为

11、专业施工队伍，完全明了本合同所约定的工作内容和所包含的单价范围，并完全自愿以上述综合单价签署本合同。本合同执行期间，无论材料市场价格浮动、人工费变动或政府政策变动，本合同所约定综合单价均不予调整，工程总造价以实际结算为准。2、工程量的计量：(1)结算工程量以建筑面积为准(本合同约定建筑面积计算规则以湖南省建筑工程单位估价表1999版执行，下同)。(2)零星工程：工程量以“工日”为单位进行计算。(3)工程量的确认及申报按甲方相关制度进行。3、结算方式：按实际完成整层工程量作为每次结算单位(“整层”包括：本层楼板、梁和下层柱、墙，其中±0.000及以下的承台、地梁等作为一次结算单位;屋面

12、板及以上的机房、花架、女儿墙等作为一次结算单位，下同)。每次申报工程进度款额度按如下比率划分施工各阶段所占本合同约定综合单价比例，具体每次工程款支付以下述比例结合工程量结算方式综合确定。各部分所占比例明细为：结构预埋部分占本合同约定综合单价的35%;墙体预埋部分占本合同约定综合单价的25%;安装部分占本合同约定综合单价的40%(其中给水、排水、穿线及三箱安装、桥架安装各占比率为10%);六、 违约保证金的收取、支付及工程款的支付：1、为加强乙方在本工程施工期间的工程质量、进度、安全文明施工及民工工资发放等各方面的管理，特别约定：在本合同签订之日起3日内，乙方必须向甲方缴纳1万元违约保证金，此违

13、约保证金在所约定期限内到甲方帐户，本合同方为有效，否则此合同无效。2、按实际完成“整层”工程量即工程节点为单位支付工程款：每完成“整层”工程量之日作为“结算开始日”，次日为工程量开始申报及审批日，甲方于“结算开始日”之日起15日内(国家法定节假日和金融机构原因顺延，下同)支付乙方本节点(即“整层”)进度款。付款比例为：按照实际完成本节点(即“整层”)工程量结算的工程款的80%(所有工程款必须经过甲方相关部门和领导全部审定方为有效)。3、工程竣工，乙方移交全部工程竣工资料(包括结算资料)，经政府相关职能部门及甲方相关部门验收合格后开始办理决算手续，甲乙双方在决算书上签字值日起20日内，甲方付至本

14、合同结算总价款的95%，剩余5%作为质保金在两年后(自工程竣工之日起计)20日内甲方在扣除应由乙方承担的维修费用后，将余款一次性无息按实支付给乙方。4、若乙方工程质量、工期和安全文明施工未达到本合同约定标准，甲方有权延期支付工程款，直到乙方按甲方要求整改完毕为止。由此发生的所有费用均由乙方承担，乙方对此无异议。七、 施工管理规范乙方在施工期间，必须遵守国家、地方以及甲方相关管理法规，适用本合同的管理法规和办法：1、施工现场临时用电安全技术规范(jgj46-88)。2、建筑机械使用安全技术规程(jgj59-86)。3、建筑施工安全检查标准(jgj59-99)。4、建筑施工高处作业安全技术规范(j

15、gj80-91)。5、xx市建设工程现场文明施工管理办法。6、公司施工班组管理办法及质量、进度、安全文明施工奖罚办法(条例)7、xx市治安管理处罚条例。八、 合同生效：1、本合同订立时间：_年_月_日。2、订立地点：_3、本合同自甲乙双方签字或盖章并且乙方按时缴纳违约保证金之日起生效 施工合同 篇3 建设单位(以下称甲方):施工单位(以下称乙方)：甲方根据工程施工的需要将万丽富德项目室外雨污排水管网工程委托给乙方施工，根据中华人民共和国合同法和建筑工程安装承包合同条例及相关规定，结合本工程具体情况，双方本着平等互利的原则，经双方友好协商签订本合同。一、工程概况1、工程名称：万丽富德项目室外雨污

16、排水管网工程。2、工程地点：济宁市高新区。3、工程内容：万丽富德室外雨污排水管网工程的材料采购、管沟开挖、管井砌筑、管道铺设、拉管等(详见工程承包范围)。4、承包方式;包工包料、包质量、包工期、包安全文明施工的总承包方式。二、 工程承包范围1、工程承包范围为甲方签章确认的室外雨污排水管网工程施工图中的施工内容，其中:1.1 施工图纸内容中的设备材料(含井盖、管道等)采购、管沟管井土方开挖施工、砖砌排水井施工、管道铺设安装、管沟管井土方回填及压实施工、安装井盖等均在本工程的承包范围。1.2 本工程不包括室内管道与室外管网检查井相接连及查找,楼内出户污水井的铸铁、pvc、pe排水管施工不在本工程的

17、施工范围,但该铸铁、pvc、pe排水管会同步施工，乙方应配合施工。三、合同工期1、开工日期：以甲方书面通知为准。2、施工工期：本合同约定的施工工期为20个日历天。3、工期顺延：如遇重大设计变更而增大工程量，或遇不可抵抗的自然灾害影响,经甲方签证确认，予以顺延。四、工程质量工程质量标准：按合格工程标准验收。 乙方对承建工程质量全面负责，严格按施工图及国家现行颁布的施工技术规范和验收标准组织施工，保证工程质量符合要求和达到工程质量验收标准。五、合同价款及结算1、乙方完成本合同承包范围内的全部施工内容的总包干价为人民币叁拾贰万捌仟元整(32.8万元整，含税)。2、本合同总包干价已包括所有材料(设备)

18、采购、运输、包装、采保、安装、土方开挖机回填、管道铺设、管井施工、管盖安装、安全及技术措施费用、施工保险费用、运输保险费用、管理费用、税金、利润等所有费用，其他费用均不再计取。3、本工程采取总价包干方式，施工图纸范围内漏算及错算报价甲方均不予增加费用。4、乙方应在本工程竣工验收后10天内向甲方提交结算报告及结算资料，甲方收到竣工结算报告及结算资料后10天内完成结算审计。六、工程款(进度款)支付1、乙方材料进场后，甲方按总包干价的60%向乙方支付工程进度款。2、工程施工完毕满足验收条件后，甲方在五天内向乙方一次性支付总包干价的30%的工程进度款。3、验收合格及办理工程结算后的三个月内，甲方向乙方

19、支付工程款至总结算款的95%;剩余总结算款的5%留作工程保修金，工程保修期满后的五日内，甲方一次性无息返还剩余质保金。本工程约定保修期为一年。4、乙方收到甲方工程款应在三日内提供税务工程发票，否则甲方有权在下次工程款支付时暂停支付工程进度款，由此造成的相关责任由乙方负责。七、双方责任及义务(一)甲方：1、甲方应向乙方提供完整的施工设计图3套。2、派出工程负责人监督乙方施工质量和进度，并办理工程签证。3、根据合同约定和要求，及时办理签证、付款、验收和结算。4、甲方协助乙方协调施工现场相关配合单位的关系。5、施工中发现不符合施工图和规范要求的工程质量问题，甲方有权责令停工或返工和及时整改，直到符合

20、要求为止。(二)乙方：1、施工前，及时做好各项施工准备工作。2、严格按照合同约定的材料及施工工艺施工，并按照设计图和规范要求进行施工，以确保工程竣工验收合格。3、竣工验收前，负责本工程的材料、设备及成品保护，按文明施工现场要求作好施工场地清洁卫生。施工中应保护好项目现场的室外施工成品。4、本工程现场安装及管理人员的办公、住宿、就餐等均由乙方自行负责。5、出席甲方主持的现场施工协调会，及时落实协调会议的工作要求。八、材料(设备)采购供应1、 本工程由甲方采购供应材料(设备)无。 本工程所用雨污排水管道均采用“东宏”牌。2、本工程所有检查井采用m5水泥砂浆砌环保水泥砖，小区主车道(包括消防车道)均

21、采用(外径)800*30厚b250铸铁井盖，不过车位置的管井井盖(如绿化带内)均采用(外径)800*20厚铸铁井盖。3、乙方采购的材料(设备)必须报甲方查验并确认符合设计、国家标准(行业标准)及政府职能部门颁发的有关规定的要求后方能用于本工程施工。进场的材料(设备)必须有生产合格证、检验报告等有效证明文件，不合格产品严禁在本工程使用。九、工程变更及签证1、甲方同意的工程变更按变更设计图施工及签证。所有的工程现场签证，必须由甲方签字方为有效。工程现场发生的签证按室外雨污管网工程量预算报价(见附件)中约定的单价及相应的实际工程量进行签证。合同外的签证计时人工工日单价按每工日130元计取。2、若遇甲

22、方或不可抗力原因延误工期，甲方仅对工期实施签证，乙方的施工工期可相应顺延。十、工程验收1、工程完工后，乙方应自行组织验收，并做好自查整改，并向甲方申请办理竣工验收。2、甲方在收到乙方验收申请后3天内组织竣工验收。本工程严格按照合同约定进行竣工验收，如有整改，正式竣工验收为复验合格之日。十一、工程质量保修1、本工程质量的保修范围为工程承包范围内的所有施工内容。2、质量保修期：2.1 质量保修期从工程实际竣工之日算起。2.2 本工程的质量保修期为1年。3、质量保修金的支付及返还按本合同第六条第3款约定执行。十二、违约和争议1、乙方不能按合同工期(含签证顺延工期)竣工。2、如有材料或施工质量不符合合

23、同规定的，乙方负责在指定的时间内无偿更换并安装，并承担由此造成的一切经济损失。3、如甲方未按合同支付工程款，则每延误一天按工程欠付款的2支付违约金。4、双方约定，在履行合同过程中产生争议时，先协商解决，协商不成，可提请项目所在地人民法院诉讼。5、本合同约定的其他违约，按本合同的相关约定执行。十三、其它1、本合同附件有室外雨污管网工程量报价、甲方确认的施工图，与本合同具有同等法律效力。2、本合同未尽事宜，双方另行协商解决。3、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，自签订之日起生效，至保修期满结清保修金后自行终止。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_

24、日 _年_月_日 施工合同 篇4 发包方： (以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方) 身份证：为了更好地保护校园建设，经学校研究决定，甲乙双方本着平等自愿的原则，乙方愿意承担我镇学校堡坎及操场平整修建工程，经双方共同协商，达成以下协议，共同遵照执行：一、工程地点：1、我镇学生宿舍正对面操场。2、我镇厕所至学生宿舍后。二、乙方承包施工内容：1、乙方愿意承包我镇操场平整工程，平整价格按32元/方计算(含开挖土方、开挖石方、转运土方、转运石方费用及税费)，开挖长50米左右、宽12米左右、深1米左右，其中开挖出的石方属于学校所有，开挖出的方量按实际挖出的坑长、宽、高计算。2、乙方愿意承包我镇厕所至学生

25、宿舍后堡坎修建工程，施工过程中乙方先用甲方提供的石方施工，甲方提供的石方按50元/方计算，施工价格按218元/元计算(含材质费、运费、劳务费及税费等费用)，其余部分所有材质由乙方提供，价格按268元/方计算(同样含材质费、运费、劳务费及税费等费用)，所有方量按堆砌好的堡坎方量计算。三、质量要求：1、操场平整乙方平整的操场除按长、宽、深平整外，平整完后操场无大坑小洼，平整后的操场中无剩余的土方，石方堆积，经甲方验收合格为准。2、堡坎修建乙方进行堡坎修建时，按平均宽度0.8米修建，堡坎长度、高度按实际修建进行测量计算，修建时使用毛石加细砂混凝土浇灌填缝，且砂浆标号足，满浆满灌，经甲方验收合格为准。

26、四、矛盾纠纷：1、甲方负责提供外运土方、石方地点，若堆放时发生矛盾，一切矛盾由甲方负责，乙方概不负责。2、甲方负责处理好修建堡坎时的地界，若乙方施工与老百姓发生地界纠纷，乙方概不负责。3、乙方注意文明施工，若在施工过程中乙方有影响老百姓利益问题，与老百姓发生纠纷，乙方自行处理，甲方概不负责。五、工程造价：以上所有工程造价按实际丈量计算。六、竣工时间：20xx年9月25日。七、付款方式：乙方工程完工后，经甲乙双方验收合格后，乙方出具正规税务发票，甲方到会计核算中心报账后，一次性支付给乙方。八、安全施工：乙方在组织施工过程中，应注意施工安全，杜绝安全事故的发生，则出现的一切安全安全事故，造成的人员

27、伤亡，带来的经济损失及刑事民事责任由乙方负责。九、违约责任：甲乙双方若有违约，双方共同协商妥善解决，若争执不下，按照相关法律程序进行解决。十、其它：1、本合同未尽事宜由甲乙双方共同协商解决。2、本合同一式四份，乙方一份，甲方三份，具有同等法律效力。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日 施工合同 篇5 甲方：乙方：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就 范围内园林景观绿化工程，经协商一致，订立本合同。第一条：工程概况一、工程名称：二、工程地点：三、

28、承包范围：设计图纸范围内的园林景观绿化工程1、小区大门的施工（含大门处的硬化铺装工程），不含道路排水；2、草种、树木、花卉等植物的购买、种植、18个月成活期中的养护及补种；3、草种、树木、花卉等植物种植土所需混配的肥料、添加剂等的购置及旋耙、搅拌、病虫害的防治等施工；4、绿地整理、地形塑造、新土补充、余土外运；5、景观灯、路灯及其电缆埋设不在合同范围之内，但景观灯、路灯砼基础在本次发包范围之内；6、喷泉系统的安装及调试工程在本次发包范围之内；7、景观小品、园路（含步石）、制作及铺装；8、灯塔和风车不在合同范围之内。第二条：承包方式本工程采取包工、包料、包单价、包工期，合同价加施工签证的承包方式

29、。第三条：工期及顺延工期规定一、以甲方书面通知开工之日算起，80天完工。二、对以下两条造成工期的延误，乙方必须在情况发生后3日内，就延误内容向甲方提出书面报告，甲方在收到书面报告3日内予以确认、答复，逾期不予答复的，乙方即可视为延期要求已被确认。1、工程量变化和设计变更（工程量增加和设计变更内容增加）；2、因自然及社会因素造成的不可抗力。三、非第2条原因或发生第2条原因但乙方未能在规定的时间内办理顺延手续，且工程不能按合同工期完工，甲方对乙方罚款500元/天。第四条：履约保证金及退还办法履约保证金为 万元人民币，乙方按合同工期完成或提前完成施工并经甲方验收合格后7个工作日内，甲方无息退还履约保

30、证金。第五条：合同价款总合同价款： 元，大写：1、其中土建及安装部分 元，大写：2、其中绿化部分合同价 元，大写：第六条：工程价款支付方式一、土建及安装部分（合同价 ）a. 依据乙方投标文件中的工程量清单，乙方完成土建及安装部分工程总量的50%，经甲方验收合格后，支付土建及安装部分合同价的40%；b. 工程竣工验收后，支付至土建及安装部分合同价的80%；c. 结算完毕后，支付至土建及安装部分结算价的95%，余款作为质保金，一年后付清。二、绿化（指植物种植）部分（合同价 元）a. 依据乙方投标文件中的工程量清单，乙方完成绿化部分工程总量的50%，经甲方验收合格后，支付绿化部分合同价的35%；b.

31、绿化部分全部种植完毕验收合格后支付至绿化部分合同价的80%；c. 绿化成活养护期为18个月，从绿化部分竣工验收合格之日算起，在18个月成活养护期满，成活率达到100%时，支付剩余结算价款。d.在18个月成活养护期内若绿化成活率达不到100%时分以下两种情况；当成活率95%时，支付至结算价款的90%，死亡植物乙方必须及时补植同样规格植物并免费继续养护18个月，当补植的成活率达到100%时，一次结清。当成活率95%时，剩余结算价款在乙方及时补植同样规格植物并免费继续养护18个月，补植的成活率达到100%时，一次结清。备注：1、合同价为暂定价，只作为支付工程款的依据。2、因绿化部分有18个月的养护期

32、，为保证乙方的利益，土建及安装部分和绿化（指植物种植）部分采取分段验收、分段结算的方式，即土建及安装部分完工后即开始验收，经验收合格后开始结算，结算完毕后即可按付款条件支付结算价款。绿化部分在绿化工程完成18个月的养护期满后开始结算，结算完毕后按照付款条件支付工程款。第七条：验收一、工程竣工验收，以国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为验收依据。二、隐蔽工程由乙方自检后，填写隐蔽工程验收单，通知现场甲方代表检查验收，甲方代表接到通知后8小时内必须到现场检验，经甲方认可后，方可进行下一工序施工，若未经甲方代表验收，乙方不得进行下一工序施工。三、对进场的苗木及其他材料，施工前必须经甲方验收合格后方

33、可施工。四、工程竣工后，乙方必须提供完整的竣工资料，并提交竣工通知书，经双方协商确定验收时间，由乙方组织进行竣工验收。五、验收合格后，双方签署交工验收证书，并将工程移交给甲方管理。六、绿化部分工程竣工后，经甲方认定签字后进入管理养护期，18个月管理养护期满，甲方按设计图纸要求五日内组织验收。第八条：甲乙双方权利和义务一、甲方权利和义务1、开工前，提供技术指导（提供水准点与坐标控制点、工程地质和地下管线资料、配合乙方放线），做好督查和验收工作。2、为保证施工质量和工程进度及景观绿化效果，甲方对工程量清单中的工程量和种植密度有予以增加、减少的权利，对工程量清单的内容有予以调整的权利。3、甲方对乙方

34、不能胜任该的管理人员（包括项目经理、技术负责人）有权提出撤换要求，乙方保证3日内更换，否则每延迟一天，甲方按500元/天扣除乙方工程款作为违约金；拒不执行甲方更换要求的，甲方可随时终止合同，由此引起的一切责任和损失由乙方全部承担。4、甲方对此工程有分期开工的权利（根据现场实际情况）。5、凡涉及到工程款增加、工期顺延等关键性指标，必须得到甲方认可，否则无效。6、按照合同规定支付乙方工程款。7、派驻施工现场的甲方代表对工程进度、工程质量、隐蔽工程和合同执行进行监督检查，负责设计图纸问题的处理，设计变更的签证，工程中间验收和其他必须的签证；甲方代表负责人为 ，联系电话：二、乙方权利和义务1、乙方不得

35、转包、分包。2、必须按图纸、技术规范及甲方要求进行施工，符合国家标准，保质保量完工，进场的所有植物达到工程设计要求规格，无病虫害生长健壮，不得随意更改材料、树种及其它苗木，清单的苗木规格与实际图纸不符时，以甲方具体要求和清单为准。3、工程所需建筑材料、设备等必须是符合国家标准的合格产品且达到设计图纸要求，经甲方检验合格并签字确认后方可使用，否则甲方有权单方面终止合同，并拒付工程款。4、乙方必须按工程进度及时提供关于工程质量的技术资料。5、铺装（饰面）材料、景观工程所用材料（如喷头、配电箱等），乙方在材料使用前必须提供样品，经甲方认可后方可使用。未经甲方确认的材料乙方不得用于该工程，否则造成的损

36、失由乙方全部承担。材料代用必须经甲方同意并签证认可后，方可使用。6、以下材料由甲方指定品牌，乙方在使用前必须报甲方认可，经甲方认可后方可使用。（1）电（缆）线：要求使用河南金水电缆有限公司生产的 “金水”牌；（2）ppr管材采用青岛澳柯玛塑胶有限公司生产的“澳柯玛”牌、upvc管材要求使用武汉亿丰塑胶有限公司生产的“亿丰”牌。（3）断路器、接触器、时控开关、继电器等使用浙江正泰电器股份有限公司生产的“正泰”牌。（4）潜水泵要求使用上海连成（集团）有限公司或上海凯泉泵业（集团）有限公司或上海中航泵业（集团）制造有限公司或上海东方泵业集团有限公司生产的产品。（5）阀门要求使用上海上塑控股集团有限公

37、司生产的“上塑”牌。7、乙方对所供的苗木进行包栽包活，养护期内养护内容包括浇水、封土、抹芽、修剪、施肥、松土耕作、防除杂草及病虫害、灌溉等，养护期内乙方每周养护不少于2次，养护期内执行城市园林绿化管理标准。8、乙方每月25日前向甲方报送下月施工进度计划和上月施工完成情况。9、在交工前乙方必须负责成品保护，并清理场地卫生。10、在合同规定的保修期内，对属于乙方责任的工程质量问题，负责无偿维修。11、乙方必须认真贯彻执行河南省建设工程安全施工管理规定和有关安全施工的规章制度，施工过程中出现的安全事故全部有乙方承担。12、工程质量要求达到合同规定标准，其中绿化部分成活率要求100%；若因乙方原因造成

38、工程达不到甲方规定标准，乙方必须无条件返修或补种并承担由此造成的一切经济损失。13、乙方在保证工程质量和不降低设计标准、合理控制成本的前提下，乙方有义务对本工程提出修改设计的合理化建议，对提出的合理化建议必须经甲方 、设计单位同意后方可实施。14、乙方保证投标时的项目部所有人员未经甲方同意不得随意调换，项目部组成人员以乙方递交的投标文件为准，乙方保证派至工地的项目经理为： ，联系方式为： ，项目技术负责人为： ，乙方保证项目经理 和技术负责人 每周有效工作日不得少于5日，在特殊情况下，项目经理和技术负责人必须随叫随到。第九条：违约责任一、若乙方转包、分包工程，甲方扣除乙方伍万元的履约保证金，并

39、终止合同。二、至甲方通知乙方开工起，乙方超过5天不能开工建设，双方终止合同，所有责任由乙方承担，甲方扣除乙方伍万元的履约保证金作为违约金。三、乙方必须按照施工规范、图纸及甲方要求进行施工，否则甲方有权责令乙方停工，所造成的损失由乙方全部承担。四、乙方苗木如果死亡，必须限期进行补栽（以每次检查、验收通知10天内为准），补栽苗木的结算，按照新栽苗木延期进行，如不补栽，将扣除该苗木价格二倍的违约金。五、乙方进场的苗木及其它材料未经甲方验收而擅自使用者，每发现一次扣除乙方5000-10000元的违约金，违约金直接从最近一次工程款中扣除。六、若乙方进场的苗木及其他材料不符合招标文件、投标文件及合同规定的

40、（包括规格、厚度、品种、质量、胸径等），一经发现，所有材料全部退场，已施工完毕的全部返工，甲方扣除乙方5000-10000元的违约金，违约金直接从最近一次工程款中扣除，情节严重者，甲方有权终止合同。七、乙方在养护期内，必须派专人坚守工地（到指定地点签到），负责补栽、管护、浇水、修剪等工作，否则，甲方有权扣除相应的工程款作为违约金。八、若乙方未经甲方同意擅自使用替换材料，一经甲方发现，扣除乙方壹万元工程款作为违约金；材料未使用时，所有材料全部退场，造成的工期延误由乙方承担；材料使用时，乙方必须全部返工，返工费用由乙方承担，所造成的工期延误甲方不予顺延。九、乙方若擅自更换合同规定的项目经理，扣除乙

41、方壹拾万元工程款作为违约金；若擅自更换合同规定的项目技术负责人，扣除乙方伍万元的工程款作为违约金；若乙方擅自更换其他项目部人员，扣除乙方壹万元的工程款作为违约金；上述情况如二次发生，甲方终止合同，乙方承担由此产生的一切损失。第十条：竣工结算方式一、景观绿化工程（含土建及安装部分和绿化部分）竣工验收合格后及时进行结算。二、依据竣工图纸，采取甲方与乙方共同确认的工程量，按照乙方工程量清单报价，确定工程总价（规费据实结算，措施项目费已含在各相关综合单价中）。三、结算时的单价严格按照投标文件中所报单价执行，不论任何原因，均不得调整单价（除变更灌木种植密度，相应的灌木综合价格按照工程量清单报价按种植密度

42、等比调整，变更灌木种植密度，必须有相关签证手续，否则甲方不予认可）。四、甲方提供的甲供材由乙方负责保管，采保费不计取（二次转运费亦不计取）。五、因塑造地形发生挖填及运输土方，距离在50米以内（含50米）的已包含在报价中，甲方不再办理签证。若出现50米以外的挖填及运输土方，经甲方代表认可后，可办理现场签证。具体办法如下：（a）如在小区内进行挖填及运输土方，运距实测，按普通土，套相应土建定额子目。（b）如需土方运出小区外（小区外指红线范围以外），一律按普通土，外运距离为3km，套河南省建设工程工程量清单综合单价（20xx年版）土建定额子目。六、工程量清单漏项部分及变更部分的结算办法1、 漏项及变更

43、部分与工程量清单报价中有类似的，按投标文件中类似的清单单价执行。“类似”解释：仅适用施工过程中，因漏项或变更原因发生的而清单未列有完全相同的材质、规格的清单项目，但施工工艺类似，如铺装（饰面）、苗木的种类或规格调整，可按相近材质、种类、规格的投标综合单价，仅考虑主材（指替换材料部分）价差执行。2、漏项及变更部分与工程量清单无类似的，按工程预算价乘以下浮比率进行计算。（1）工程预算价定额执行依据（漏项及变更部分与工程量清单报价中无类似的）a）预算价执行河南省建设工程工程量清单综合单价（*年版）b）工程量按照双方认可的施工图纸、现场签证。c）措施项目费仅计取技术措施费中的钢筋混凝土模板费及支架费，

44、安全文明施工费的基本费，其余措施费用（如大型机械进出场等费用）均不计取。d）材料价格确定依据钢筋、水泥材料价按照施工使用期间的信阳建设工程造价信息的算术平均值调整。其余乙方自行采购的材料（主材）执行投标报价中的材料单价。原投标报价没有的铺装材料、饰面材料、植物及甲乙双方需协商确定价格的材料，材料价格通过签证形式办理。上述、项未涉及到的材料按定额价不予调整。e）“其他费用”（指总承包服务费、优质优价奖励费、检测费）不计。f）规费按实际发生金额以相关票据计取。g）税金依照国家有关规定计取。h）人工费（含零星人工）按43元/工日执行。i）本合同承包范围以外如需使用铲车或挖掘机零星施工，经甲方认可后可

45、采用计时方式办理签证， zl50铲车按180元/小时，220挖掘机按280元/小时计入税前造价，时间由甲乙双方共同确定。（2）下浮比率的确定如下：下浮比率（1）=（3187480.29元-3051673.59元）/3187480.29元×100%=4.3%。（3）工程量清单漏项部分及变更部分的最终结算价：最终结算价=工程预算价×95.7%第十一条：其他一、甲方交付的有关技术资料，均为施工的有效依据，甲乙双方均不得擅自修改。二、乙方免费赠送甲方叁万元人民币的园林景观小品，乙方免费赠送的园林景观小品必须经甲方认可后方可采购，价格的确定以双方咨询的认可价为准。三、招标文件、招标答

46、疑、乙方的投标文件与本合同具有同等法律效力，若有冲突之处，以合同为准。四、若植物处于无生机状态或明显低于清单要求标准影响周围景观的即认定为植物死亡。五、水、电源由甲方协助乙方解决，水电费由乙方负担。六、本合同一式陆份，甲乙双方各执叁份，本合同未尽事项，甲乙双方可另行协商订立补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。七、甲方采购的景观小品，乙方应免费协助指导安装。甲方：（盖章） 乙方：（盖章）法定代表人 法定代表人或委托代理人（签章）： 或委托代理人（签章）：开户银行： 开户银行：账号： 账号： 施工合同 篇6 一、 工程概况及承包方式1、 工程名称：2、 工程地点：3、 工程承包方式：包工包料4

47、、 工程概况：建筑面积12272.00平方米。二、 工程装修内容综合楼室内棚面、墙面、地面、电气等装饰工程三、 工程造价工程造价以施工图纸、甲方的使用要求及设计要求为依据;工程造价为：￥ 元。(以甲方认定的单价为准，工程量竣工后以审计为准)四、 工程期限工程开工日期： 年 月 日工程竣工日期： 年 月 日五、 质量要求按国家建设部行业标准jgj7391建筑装饰工程施工验收规范规定，及省、市建委、消防部门规定的标准执行，工程质量达到市优。工程竣工后如出现质量问题(竣工后甲方使用，人为造成的质量问题除外)，属于乙方责任的，乙方无偿保修，保修期为一年，终身维修。六、 付款方式1、合同签定后，甲方即付给乙方工程款总造价的2、