施工合同范文汇总九篇_1

1、施工合同范文汇总九篇 施工合同 篇1 发包人：承包人：依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：xx市xx级水电站技改工程工程地点：xx市xx镇 村工程内容：水电站厂房技术改造土建工程二、工程承包范围厂房钢筋混凝土屋面拆除，水轮发电机组拆除，厂房下部混凝土局部拆除，厂房下部结构尾水室、蜗室、水轮机层、发电站层钢筋混凝土浇筑及其相应的临时工程。三、合同工期开工日期：二oxx年十二月三日第一台机组混凝土结构定于二oxx年一月三十日浇筑结束;第二台机组混凝土结构定于

2、二oxx年二月二十三日动工，二oxx年四月二十三日浇筑完工。二oxx年五月二十日提交第二台水轮发电机组安装工程面。合同工期总日历天数为159天。四、质量标准：合格，争创优良五、合同价款：贰拾点陆万元(主体工程预算价)。六、执行中华人民共和国建设部、国家工商行政管理局制定的建设工程施工合同(gf-1999-0201)中通用条款相关规定。七、本合同专用条款1、执行水利、水电行业现行的设计、施工及验收规范、规程标准。2、执行省、市建筑法规的相关规定。八、发包人工作1、图纸发包人在承包人进场前一周内提供盖章生效施工图三套。2、动工前提供施工所需的水、电，管、线接至施工现场50m之内。施工期中不间断供水

3、、供电。3、提供砼拌和场地、砂厂料堆放场地、钢筋、模板加工场地。4、提供施工人员生活福利住房和临时库房、工棚。提供生活水、电供应。九、承包人工作1、进场后一周内提交施工组织设计，逐月提供建设计划报表。2、负责尾水闸孔的围堰填筑、拆除及其基坑排水工作。发包人承担费用。3、负责1#、2#机组之间施工隔墙构筑和拆除，运行机组保护棚架的搭设和拆除。发包人承担费用。十、材料所有永久和临时工程的建筑材料均由承包人负责采购、运输、保管、使用。材料用量根据实际完成工程最按建筑定额计算耗用量结算。材料价格按经发包人同意的实际发生的市场价格、运杂费、采购保管费结算。十一、质量和验收1、中间验收尾水室、蜗室基坑开挖

4、结束后，必须作隐蔽工程验收，厂房旧屋顶拆除结束后，作中间验收。凡中间验收和隐蔽工程验收项目必须合格签证后方能进行下一施工程序工作。十二、安全施工承包人按水利水电工程安全施工规程施工，安全事故按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担责任和所发生的费用。十三、合同价款及支付1、按设计预算单价作为合同单价结算基数。2、人工费补贴：按实际计量的人工工日数，发包人每工日补贴10元。3、材料费价差：按实际计量计算材料用量，计算实际发生价扣除预算价，等于材料价差，计算材料价差金额及其税金，由发包人支付承包人。机械用油差也参照此规定执行。十四、工程预付款合同签订后，发包人支付伍万元工程预付款给承我人，用作进场

5、人员调进、临时工程材料准备、部份工程材料准备和施工机械配备等项工作费用。此预付款在第一台机组完工结算时扣回。十五、进度工程款支付每月25日进度工程计量。承包人凭发包人月计量签证报送月工程量结算申报表，发包人在次月5日前支付90%进度款给承包人。十六、完工结算完工验收合格后，发包人颁发工程移交证书给承包人，承包人报送工程完工结算申请书，发包在一月内审批支付到完工结算造价97%的尚金额给承包人。十七、质量保修金完工结算总价的3%扣作工程质量保修金，保修期壹年。保修期满后半月内结算保修金。十八、违约、索赔、争议按建筑工程合同的通用条款相关规定执行。十九、本合同经双方签字生效，工程质量保修金结算后失效

6、。二十、未尽事宜，双方另行协商。二十一、本合同一式4份，双方各执2份。发包人：承包人：住所：代表：电话：签订日期： 施工合同 篇2 合同编号：合同编号：_发包方：（以下简称甲方）地址：法定代表人：电话：承包方：（以下简称乙方）法定代表人：电话：风险提示：发包人的相对义务根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和

7、（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。本合同依照中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例，结合合同有关规定，为了明确甲乙双方在施工过程中的权利和经济责任，经双方协商一致，同意签订本合同并全面履行。第一条工程概况一、工程名称：_。二、工程地点：_。三、涂装颜色：_。四、工程面积：_平方米五、施工类型：环氧平涂六、承包方式：_。七、合同单价：_元平方米。八、总造价：_元。（说明：本工程实际造价按实际施工面积结算。）第二条工程期限风险提示：关于实际竣工日期的规定当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期

8、，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。一、本工程合同总工期为_天，实际开工日期由甲方提前三天通知乙方。二、如遇以下列情况，工期相应顺延：1、因气候或其它意外原因，如地面出现受潮；2、因甲方原因不能如期腾出施工场地或交叉施工影响工程进度；3、施工中因停电连续影响24小时以上，或间歇停电两天以上；4、因自然原因等不可抗拒的因素影响施工进度的。第三条环氧地坪素地要求一、现混凝土基础应做

9、防水层，封闭严密、不出现渗漏现象。二、现混凝土基础水平度，2靠尺内高低差小于23。如落差超过2，按地面走势涂覆，甲方不应有平整度要求。三、水泥找平层强度应为c25标准，不应有粉化、空鼓、裂缝、油污等现象。四、施工现场门窗封闭严密，施工现场应封闭空间。五、楼板混泥土强度应使用3500材料。六、现场必须待地干透，不得有水气，素地含水率小于8%。七、施工区域不得交叉施工并由甲方派人管制。第四条双方责任一、甲方责任1、合同签定时，甲方应向乙方提供施工图纸域向乙方明确涂装现场规划；2、开工前，保证接通电源到施工场地，并且承担水、电费用；3、开工前，保证涂装区域干燥、无积水域尘土杂质；4、施工期间不安排交

10、叉施工；5、施工现场需相关工程人员进行协调、安排；6、甲方应提供乙方材料、设备及工具的保管区，并做好现场的封闭管理工作，禁止无关人员的进出影响施工质量，如未能达到上述要求，后果由甲方负责；风险提示：工程质量未符合标准的归责因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。7、协助未验收的完工工程，未验收前不得使用，否则视为验收合格；8、按商定的付款条款支付乙方工程款项；9、工程

11、完工三天内，组织工程验收，逾期未验收视为合格。二、乙方责任1、不得将工程转包第三方；2、按照本合同相应工艺施工，并保证施工材料合格；3、保证涂装工程质量：涂装表面颜色均匀一致、无裂缝、无分层、无底色泛出；4、若因现场施工为开放空间，致使面涂上有细微粉尘颗粒域蚊子、苍蝇、飞虫等不可抗力因素引起的质量问题不属乙方责任；5、混凝土基础层地面捣浆时，严禁掺入颗粒状橡胶，以免影响施工质量，如因此出现的质量问题不属乙方责任；6、环氧树脂大面积施作时1平方米内若有23个气泡现象时，适为允收范围；7、必须做到文明、安全施工，严格遵守甲方的规章制度，并接受甲方工程监理的监督和正确的指导；8、因乙方管理不善（如盗

12、窃、损坏等）造成对甲方的经济损失，由乙方工程全部负担；9、做好未验收完工工程的维；10、切实做好售后服务工作。第五条工程款项结算及支付一、签定合同，甲方即付给乙方材料款即工程总造成价的_%。二、工程施工至50%时，甲方即付给乙方总工程进度款的_%。三、工程完工，甲方即付至工程款的_%。四、工程验收合格即付工程的_%。第六条违约责任风险提示：明确违约责任在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩罚办法，通过明确违约时需要承担的责任，来督促各方真正履行应承担的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。一、本工程保修期为12个月（分别以为单位项目竣工验收合格及甲方在验收单上

13、签字之日起计算），在保修期内，由于乙方材料域施工工艺的原因造成质量事故，乙方接到甲方通知的约定时间内应无条件保修；如由于甲方使用不当域其它原因所造成的质量事故，乙方应给予返修，返修费用由甲方负责。风险提示：保修责任的起算工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。二、因甲方因造成的工期延长（如现场工地未能按时交付乙方施工域其它），每延期一天支付工程款总价款1%的违约金；如属于乙方误工，亦交

14、付给甲方延期一天1%工程款的违约金（如属不可抗力因素，如下雨、停电，甲方未及时交付乙方场地，素地不符合施工条件，甲方未履行合同规定付款条件，工期应给予顺延）。三、双方自签定合约之日起，任何一方不得擅自解除合约，其中一方违约应向另一方赔偿，赔偿额按国家合同法规定执行。四、由于素地基础的因素致使涂层出现质量问题，（如由于水泥的标号不够出现的粉化致使涂层破损、由于基础地下水致使涂层出现水泡等）不属于乙方保修范围。五、因甲方原因拖延工期而给乙方造成的费用增加和损失，由甲方承担。六、甲方如未能按照合同条款支付工程款项的，乙方享有依照法律程序追收工程款的权利。第七条竣工验收及验收标准一、工程完工后，甲方按

15、乙方提供的设计方案报告（经双方确定）作为验收标准，验收合格后，双方填写环氧地坪工程验收单签字生效。二、验收主要依据：按照本合同的施工工艺程序进行验收。三、其它双方约定的验收标准。第八条解决合同纠纷的方式甲、乙双方在履行合同期间发生纠纷，双方可通过协商域协调解决；协商域协调不成的，可向乙方所在地仲裁机关申请仲裁。第九条本合同自签定之日生效，到工程保修期满及结算清所有工程款之日自然失效。第十条本合同一式_份，双方各执_份。（以上条款涂改无效）第十一条本合同未尽之事宜，双方应以诚恳的原则协商解决。第十二条备注：_。甲方：法人代表：_年_月_日乙方：法人代表：_年_月_日 施工合同 篇3 本协议由以下

16、双方当事人在_市签订甲方：_（以下简称甲方）住所：_市_区_路_号身份证号：_乙方：_（以下简称乙方）住所：_市_区_路_号法定代表人：_电话：_鉴于：1甲方为本次要修缮的房屋的所有人，有权对此房屋进行修缮。2乙方已取得国家有关机关颁发从事房屋修缮的许可证，为有权从事房屋修缮的企业，目前合法存续。为明确双方本次房屋修缮行为的权利义务，甲乙双方本着公平合理、等价有偿的原则，并根据有关法律法规，制订本协议，以资共同遵守。第一条 甲方决定将位于区街_楼_层_号的房屋一套，建筑面积平方米由乙方来进行修缮，乙方同意进行修缮。第二条 甲方保证其有权对上述房屋进行修缮。第三条 乙方保证其具有房屋修缮的资格证

17、照。第四条 乙方本次为甲方的房屋进行修缮的范围为_；方式为_；标准为_（要详细写明房屋所须修缮的具体各部分以及对修缮方式和标准的要求）。第五条 乙方本次为甲方的房屋进行修缮的时间为自_年_月_日起_年_月_日到_年_月_日为止。第六条 本次房屋修缮的费用为_元，在本合同生效后_日内支付_元，在本次房屋修缮结束并经验收合格后_日内将尾款_元全部付清。第七条 本次房屋修缮的原材料除附件二中所列的清单外，均由乙方全权采购并由乙方来负责提供，但甲方有权监督其使用的原材料是否符合国家有关规定或行业惯例。对于附件二所列的原材料，由甲方来提供（或由乙方按甲方在清单中的要求来提供）。第八条 双方约定由_来进行

18、本次房屋修缮的验收工作，并向其支付规定报酬_元。该部分费用由甲方来负担。第九条 在本协议生效后，甲方应在_日内让乙方进场工作，并协助乙方进行与修缮有关的工作。第十条 违反本协议的约定为违约行为，应承担违约责任。第十一条 除第十二条规定的情况外，违约方应向守约方赔偿一切损失，包括但不限于实际损失以及为处理违约行为而支付的诉讼费、律师费等。第十二条 乙方如违反本合同第五条的约定，则每迟延一天，需向甲方支付违约金_元。但因甲方原因或有关政府行为或不可抗力的情形除外。本条的约定不免除乙方根据第十一条应负担的违约责任。第十三条 本合同只有在发生了以下三种事情之一后才能变更：1双方合意变更并达成书面的协议

19、；2有关政府机关的种种行为使本次房屋修缮的行为必须修改；3不可抗力的情况使本合同必须修改。第十四条 本合同自发生以下事情方可终止：1 双方协商同意终止本合同的履行并达成了书面协议；2 有关政府机关的种种行为使本次房屋修缮行为不能进行或失去意义（如上述房屋列入了拆迁范围）；3不可抗力的情况使本合同必须修改。第十五条 任何与本合同有关的争议均应友好协商解决，如果在开始协商后30日内双方还未达成一致意见，任何一方均有权向房屋所在地的人民法院起诉。第十六条 本合同的所有附件均构成本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。第十七条 本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。第十八条 本协议

20、自甲方签字并乙方签字盖章后生效。甲方（签字）：_乙方（签字）：_法定代表人或授权代表（签字）_年_月_日 施工合同 篇4 甲方：乙方：甲乙双方本着平等互利的原则，经甲乙双方共同协商，就吊篮租赁有关事宜已达成协议，签订本合同。一、 租赁设备数量及作业范围1、 甲方根据施工需求，向乙方承租zlp-630电动吊篮，租赁台数2号楼挂满（计算租金以实际使用数量为准）。使用数量建议双方签收的签收单为准2、 吊篮使用工程项目名称：遵义市共青大道一号地块一期工程扩2#楼3、 吊篮作业内容：二、 租赁期限1、吊篮到达工地时间月日前（具体时间甲方提前一周通知乙方）。2、吊篮租赁时间以吊篮安装验收合格交甲方使用之日

21、起（不包括使用前的安装时间）至吊篮报停之日止。暂定40天，如超过40天及不足40天则按实际天数计算租金，使用期间吊篮维修时间超过4小时天或者因乙方原因无法正常使用的天数，不计算租金。三、租金及支付1、吊篮租金：甲方按每台40元天支付（其他费用一律均由乙方全部负责）。2、甲方支付给乙方吊篮进出场及安拆费用每台元，安拆费待工程竣工后和租赁费一起支付。3、春节或其他节日放假期间不收取租金，免租金，期限不超过15日，除特殊原因外（其他节假日、雨天风雪停电）照样计算租金，工程未完工中途不能报停。4、租金结算：中途不支付任何租赁费用，待甲方工程全部完工后，30个工作日内付清。四、吊篮的进场及安装1、乙方按

22、甲方要求的时间组织吊篮入场，入场时乙方应向甲方提供企业的租赁资质证明、备案手续、安全技术档案、检验合格证等手续，提供质量合格的吊篮设备，并及时组织人员进行吊篮的安装调试。甲方提供现场人员临时维修吊篮及零配件存放场所库房。2、吊篮安装好后，甲方负责组织监理、总包单位及安检部门验收，验收时如有产生相关费用由乙方负责，验收合格后交付甲方操作使用，双方办理交付使用单，并确定吊篮数量，未经验收不得投入使用，否则后果自负。3、乙方提供的吊篮不存在任何危及人身安全和施工安全的因素，否则，即使甲方验收合格，乙方同样应承担由此造成的一切责任和损失。4、吊篮安装验收后，乙方负责对上机操作人员培训，甲方具体负责技术

23、交底，操作规程培训并完善相关手续，甲方负责人员的组织、管理，未经技术交底的人员严禁使用吊篮，后果自负。5、乙方负责吊篮的安装、拆卸。甲方负责现场转运期间协调电梯、塔机等设备为辅助吊装转运使用的工作，乙方负责吊篮进出场上下车。五、电动吊篮丢失、损坏赔偿规定六、吊篮的使用与管理1、在租赁期内，乙方应负责检查及维护使用其保持正常状态和发挥正常效能，甲方在使用过程中应给予吊篮良好的爱护，凡因乙方未检查、维护不当，造成吊篮损毁等损失由乙方自行承担，造成甲方不能正常使用的，甲方不支付未使用期间的租金，并由乙方承担违约责任并承担由此造成的一切损失。2、在租赁期内，甲方在施工工作时，必须按国家有关规定进行施工

24、，佩戴安全帽，系好安全带（安全绳），安全绳均由乙方负责，不准野蛮和酒后施工，严格按照使用说明作业，此设备严禁当作货物提升机使用，夜间或风速为五级以上严禁使用，如违反安全操作规程发生意外，其责任由甲方自负（如属乙方提供的设备出现质量问题发生安全事故，经有关部门鉴定属实，一切安全事故等均由乙方负责赔偿损失）。甲方移动吊篮，经乙方技术人员同意后才能移动，否则后果自负。3、乙方派驻一名现场技术负责人驻工地维护，维修设备及每日对设备进行例行检查，如乙方现场技术负责人特殊原因请假，乙方应另安排技术人员接替工作，否则甲方拒付当日所有吊篮租赁费用，乙方还应负责甲方当日所有外墙作业人员人工费，人工费从租赁费中扣

25、除。4、因乙方的指导有误而造成事故的，由乙方承担违约责任并赔偿由此造成的一切损失。5、租赁期内，乙方未按照规定履行维修义务的，甲方有权委托第三方进行维修，产生的维修费用由乙方承担。七、甲方如不按时支付租金，乙方有权利采取下列措施：1、 要求甲方及时付清租金，吊篮停机，停机期间租金照常计收，每超过一天乙方向甲方收取所欠租金百分之三的滞纳金，直至甲方付清所欠租金。2、 因吊篮发生故障不能使用，乙方接到甲方通知后45小时未到现场维修，甲方有权拒付该台故障吊篮当日租金。八、甲乙任何乙方如未按合同履行自己的责任，将赔付对方违约金五万元整（人民币）。合同履行中如发生争议，甲乙双方均可向合同履行地法院起诉解

26、决。九、本合同至甲乙双方签字盖章之日起生效。十、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。全部费用结清后自然失效。甲方（盖章）：乙方（盖章）：负责人： 负责人：身份证号码： 身份证号码：联系电话：联系电话：合同签订地址： 合同签订地址：合同签订时间： 合同签订时间： 施工合同 篇5 甲方：湖南六建装饰设计工程有限责任公司 （简称甲方）乙方： 程乐华劳务队 （简称乙方）甲方根据生产需要，确定使用乙方承担新乡市商业银行综合楼玻璃幕墙工程 施工任务，承包形式为劳务承包，遵照中华人民共和国合同法和有关文件规定，经甲乙双方友好协商一致，签订本合同，共同遵守执行。一、承包范围内的工作，按劳务承包

27、方式承包，即：包工、包工具、包安全文明施工。包与玻璃幕墙工程有关的全部材料的卸车工作及进场材料场内堆码整齐，施工现场全部水平及垂直运输和场内的二次转运。二、乙方施工人员年龄必须为18至45周岁，身体健康的男性公民，思想素质好，遵纪守法，维护甲方的形象及利益，技术工种必须是具有一定的技术水平的熟练技工，并有上岗证、身份证或执照，乙方必须对其所属员工负责，并提供一份花名册交甲方。三、乙方必须按施工图以及甲方施工组织设计、技术交底及其要求施工，乙方人员进入施工现场后，必须接受甲方施工管理人员的管理和监督，熟悉并遵守甲方有关规章制度，严格按施工操作规程施工。施工质量必须优良，测点合格率达到100%，乙

28、方不按上述要求施工，达不到优良标准，甲方可采取强制措施进行整改，发生的费用由乙方自行承担。四、 乙方负责人对进入现场施工的乙方人员要加强安全知识教育，严格执行安全操作规程，加强安全生产，未经安全教育，一律不准上岗。乙方人员不准擅自开动各种机械、电气设备，杜绝一切事故的发生。如发生安全事故，一切经济损失及法律责任由乙方承担。五、 乙方必须保证按甲方生产计划的要求完成所承担的工作，乙方必须充分保证甲方生产计划安排所需的施工人员，施工中每完成一个单项工作必须做到工完料净，场地清洁，造成浪费损失，按制度罚款和赔偿一切损失。如因乙方的原因造成工期延误致使甲方受到相关单位的处罚，一切损失由乙方承担。六、

29、甲方负责提供施工中大型施工机械设备（塔吊、外用电梯、搅拌机、和灰机、斗车），乙方自用劳动工具（个人工具、切割机、切割机刀片、直条、铝合金靠尺、灰线）等全部小型工具由乙方自理；电锤、电钻、劳保用品由乙方负责。七、乙方人员进场后，必须遵守项目部内部各项规章制度和新乡市对外来务工人员的规定；对居住宿舍区确保每天文明清洁，施工操作区域工完料清。八、 承包单价、工期及工作内容按单项工程或分项工程人工费总包干（含工程工作内容管理费、进出场路费、安全工伤事故费、高温费、防寒费及有关劳保福利费，无其它任何停工费用，包括下雨、下雪、冰冻、停电、停水等）。1、承包单价：雨篷：105元/，全玻地弹门：35元/。2、

30、工期：3、工作内容：主幕墙为方钢龙骨架，外喷氟碳漆，（包括层间防火防雷和幕墙外装饰部位） 面积按实结算，不展开面积。2、点支雨篷：变截面工字钢焊接喷氟碳漆，焊不锈钢爪件，连接耳板斜拉杆，玻璃安装钢化玻璃。调试。九、 结算结算必须以施工图纸实际工程量为依据，质量达到合同要求才能结算，并预留质保金5 %，质保期 两年。付款方式： 按工程进度付款，合同签订后，付进场费用人民币一万元整，工程完成50%付已完工程量的30%，工程完成80%付已完 的保金一次性付清。在质保期内如发生返修，乙方应在接到甲方通知后行维修，所发生的维修费用从质保金里面扣除。上述规定乙方没有做到，给工程进度、质量所造成的损失，甲方

31、随时可以对乙方处罚、退场或终止合同，结算按已完工程量的 70 %进行结算或不予结算，乙方不得以任何原因及借口，故意拖延交接手续及出场时间（交接手续或出场时间自通知起三日内完成），否则，乙方必须承担由此给甲方所造成的一切损失。本合同一式两份，甲乙双方签字生效，未尽事宜，另行协商。 甲方代表： 乙方代表： 联系电话： 联系电话：身份证号： 身份证号：年月 日 年 月 日 施工合同 篇6 发包人(甲方)： 身份证号：住所： 电话：委托代理人： 电话：承包人(乙方)：注册地址：营业执照号：法定代表人： 电话：委托代理人： 电话：本工程设计负责人： 电话：现场施工负责人： 电话：依照中华人民共和国合同法

32、、建设部住宅室内装饰装修管理办法及有关法律、法规的规定，结合广州市住宅室内装饰装修工程施工的特点，双方在平等、自愿、互惠互利、协商一致的基础上，就乙方承包甲方的住宅室内装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜达成如下协议：第一条 工程概况1.1建筑装饰项目地址： 区 路 号 房。住房结构 房型 房 厅 厨 卫 阳台，套内建筑面积 平方米。户外面积 平方米。1.2 甲方为以上装饰装修住宅的所有权人或代管该住宅装饰装修被委托人。1.3工程内容(详见住宅室内装饰装修工程报价单)。1.4工程承包方式：双方商定采取下列第 种承包方式。(1)乙方包工、包料;(2)乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料;(3)

33、乙方包工、甲方包料;(4)乙方以每平方 元单价包干方式。1.5工程开工日期 年 月 日，竣工日期 年 月 日，总工期 天(节假日及物业管理部门不允许施工日应顺延)。1.6合同价款：工程造价为人民币(大写)： 元。增、减项目经甲、乙双方签字同意后，按实际工程量结算。第二条 工程监理若本工程实行工程监理，甲方与监理公司另行签订工程监理合同，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责、权限等以书面形式通知乙方，甲方承担相关费用。第三条 施工图纸双方商定施工图纸采取下列第 种方式提供：(1)甲方自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，甲、乙双方各一份;(2)甲方委托乙方设计施工图纸，图纸一式

34、二份，甲、乙双方各一份，设计费为人民币(大写) 元，由甲方支付(此费用不在工程价款内)。第四条 甲方义务4.1开工前3天，为乙方入场施工提供条件，包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则。若甲方不清空或不采取必要的保护措施而造成家具、陈设损坏，责任由甲方承担。4.2负责向物业管理部门或有关部门申报登记。办理施工手续及施工人员出入证手续，并支付有关费用;如在整个施工过程中，由于乙方违规原因造成甲方所支付的费用被物业管理部门没收，乙方应对被没收部分进行全额赔偿，赔偿款项在工程款中扣减。4.3将物业管理部门关于居室装饰装修的有关规定书面告知乙方。4.4甲方应

35、将房屋分户钥匙交乙方保管，工程交付时退回甲方。4.5提供施工期间的水源、电源等施工必备条件。4.6负责协调因施工而发生的邻里之间的纠纷。4.7不得要求乙方拆动室内承重结构。如需要拆改原建筑的非承重结构、燃气管道、设备管线等，负责到有关部门办理相应的审批手续。4.8施工期间甲方仍需部分使用该居室的，负责做好施工现场的保卫及消防等工作。4.9参与工程质量和施工进度的监督，负责对乙方采购的材料进场验收和工程竣工验收。4.10按约定依时支付工程款和结算工程款。第五条 乙方义务5.1乙方应具备工商行政管理部门核发的营业执照和建设行政部门核发的资质证书。5.2乙方指派 为本工程项目经理，全权负责合同履行。

36、做好各项质量检查及施工记录，在施工中严格执行安全操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程。5.3 严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境。5.4保护好已有保护措施的家具和陈设。5.5保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。5.6因工程施工而产生的垃圾，由乙方负责运出施工现场，并负责将垃圾运到物业管理部门指定的地点，甲方负责支付垃圾清运费用。5.7未经甲方同意和所在的建设行政部门批准备案，不得随意改变房屋结构和使用性质，因进行装饰装修施工造成相邻住房的管道堵塞、渗漏、停水、停电等，由乙方承担修理和赔偿责任。5.8 不得随意更改燃气管道、水表前管道和电表前管线。

37、第六条 开工前的准备开工前双方共同检查居屋的水、电、电视、电话、网络、下水管道等线路是否畅通;墙体、窗台有无渗水漏水;室内物品是否完好。要做好相关的现场记录，双方签字认可后，甲乙双方各持一份。第七条 工程变更工程项目如需要变更，双方应协商一致，签订书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期。因甲方原因提出变更设计、停止施工或增、减项目，应以书面形式通知乙方，列明停止施工或变更增减的原因，工程部位、时间和材料等。因变更所造成的停工、工期延误、和无法再利用而造成的材料损耗等损失由甲方补偿，乙方两天内根据变更内容向甲方提出因变更而产生的相关费用清单。第八条 装饰装修材料的提供8.1甲方负责提供的装饰材料、设备，应是符合设计要求的合格产品。甲方提供的材料、设备按时送达现场后，甲、乙双方应及时办理验收交接手续，由乙方负责保管，遗失或造成损失的，由乙方负责赔偿。8.2甲方采购供应的装饰材料、设备，均应用于本合同规定的住宅装饰，未经甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定，按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。8.3乙方提供的材料、设备，应提前天通知甲方验收。未经甲方验收及不符合工程报价单要求的，应禁止使用。否则，对工程造成的损失由