施工合同范文合集六篇_4

1、施工合同范文合集六篇 施工合同 篇1 建设单位(甲方)：施工单位(乙方)：一、xx项目道路工程1 道路工程名称：xx工程2 工程地点：位于xx3 承包范围：xxx工程点上山路4 合同价款：合同总价万元大写：5 合同工期：工程总期天。开工日期为：年月竣工日期为： 20xx 年 月 日。6 工程内容道路全长711米，宽4米，总方量为2718.8立方米二、工程质量乙方要严格按照工程施工技术规范进行施工，加强施工质量控制，强化工程施工现场管理，主动接受甲方管理人员的监督，确保工程质量通过甲方验收。三、付款方法工程完工后采用报账制，验收后付款。四、安全责任1施工单位应按建设单位工程施工现场管理规定及建设

2、单位统一管理制度的规定，精心组织、文明安全施工;建设单位对施工单位任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。2施工单位在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均由施工单位自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。五、双方责任1、甲方：派驻工地代表及委托监理单位对工程进度、工程质量进行监督检查。2、乙方：(1)加强安全生产教育，严格安全生产施工规范。(2)严格按照要求施工，确保工程质量，按合同定时间竣工交工。六、合同未尽事宜，甲乙双方共同协商解决。七、本合同一式两份，双方各执一份。建设单位(甲方)：(公章) 施工单位(乙方)：(公章)甲方代表签字： 乙方代表

3、签字： 施工合同 篇2 甲方：武威六中家属院业主委员会负责人： ，业主委员会主任。乙方全称：宏达防水公司承办人： ，系山东省郓城县彭楼镇前刘亥行政村233号人，身份证号： 电话：根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法的相关规定，甲乙双方经友好协商，本着平等、互利、守信的原则，就甲方屋顶的防水、防潮、防漏工程事宜达成并签订本合同以资遵照执行。一、工程名称及地址：武威六中家属院二号楼、三号楼（部分）屋顶防水、防潮、防漏工程。二，承包方式：乙方在必须使用甲方指定的材料对屋顶进行防水处理前提下，包工包料。三、工程计量：屋顶面积约1100平方米，若有出入，以竣工验收实际测量的面积为准。四、工程价

4、款：屋顶防水工程，每平方米单价为 39元；五、工程工期：在甲方通知进场之日起开始计算，工期为 天，如遇风、雨、雪天气或其它不可抗力，乙方未经甲方同意不得施工，工期顺延。六、工程要求：1，防水材料、产品名称：2，乙方必须安全、文明施工，工完料净、场地清。3，乙方应保证严格遵守建筑法规，严格按照国家建筑质量规范及屋面工程、防水工程施工规范合理施工，采用符合国家标准的材料，确保工程质量，乙方承诺对维修后的屋面防水质量保修五年，五年内出现渗漏水问题，乙方负责修复，因顶层屋面渗漏水造成的装修损坏或其它问题均由乙方负责无偿、及时修复。如在保修期内，甲方通知乙方后，乙方在三个工作日内不予修复或甲方无法通知乙

5、方，乙方有权另行聘请他人维修，所有费用由乙方承担。4，工程施工中，乙方应遵守甲方物业管理规定，避免对物业正常使用的影响，工程施工中安全问题由乙方自行解决，甲方不对因本工程所产生的任何直接或间接安全事故负任何责任。5，乙方施工需拆除、移动屋顶太阳能热水器时，因积极与业主联系配合，在业主监督配合下拆除、移动，不能损坏业主财产，甲方给予必要的协助，否则，由此导致的一切责任，概由乙方承担。6，乙方施工时，必须将屋顶沙石垃圾清理干净，不得损坏原有防水基础。七，结算方式：1，乙方料进现场预付工程款 %工程款，为 元。2，乙方施工完毕，验收合格后付 %工程款，为 元。3，房屋竣工验收交付使用后 日内付 %，

6、为 元。4，剩余5%工程款，作为工程保证金，待工程交付使用一年无质量问题情况下，支付给乙方。八、本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字之日起生效。甲方全称： 乙方全称：（签章）负责人： 经办人： 经办人20xx年 月 日 20xx年 月 日 施工合同 篇3 甲方：乙方：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致订立本合同。一、工程名称：工程地点：二、工程承包方式：乙方以包工包料的方式承建。承包范围内所有材料及其它辅材均由乙方负责采购。三、合同价款：四、甲方工作：l、甲方提供电源、水源与施工现场、道路通畅

7、。2、施工图纸及相关技术资料如有变更时甲方及时通知乙方。3、甲方按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当 支付的款项。五、乙方工作：1、严格按照施工说明及大标图设计、设计变更通知单以及相关质量检验评定标准、施工验收规范及操作规程进行施工。2、搞好施工组织设计、合理组织安排施工、确保工程按期完成。3、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，并采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成的事故和因此发生的费用全部由乙方承担，甲方不承担任何责任。 .4、乙方应严格抓好工程质量控制，确保工程质量达标。5、乙方应

8、对合同范围的工程进行质量保修，保修期为1年。在规定的保修期内，凡因施工原因造成的'质量事故和质量缺陷由乙方无偿保修。六、工程款(进度款)的支付与结算：l、 工程开工前甲方付给乙方工程总价的40%用于购买原材料。2、上瓦时甲方付给乙方工程总价的50%。3、工程完工后剩余工程费用5日内一次性结清剩余10%。4、工程如有设计变更，须经甲方、现场施工代表、设计部门签证确认后，按实际发生增加合同价款。七、争议的解决方式：因履行本合同发生争议时，双方应协商解决。协商不成将向甲方所在地人民法院起诉。八、其它：本合同一式两份。双方各持1份合同，自双方签字盖章后生效。本合同未尽事宜，双方将另行商定。甲方

9、(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日 施工合同 篇4 甲方:景泰县水沟流域综合治理工程建管站乙方：景泰县芦阳建筑工程有限责任公司本协议为甘肃省20xx年中央预算内投资水土保持工程景泰县水沟流域综合治理工程的施工合同的补充协议，为明确双方责任签订本协议如下:一、对承包范围内的有关要求和说明；1.管材：所有管材材质按图纸设计施工，所有管道按规范要求铺设；2.施工图所有未标明规格的管道、阀门、等材料按相关规范要求考虑，施工时以图纸答疑意见施工，按实结算；二、工程量：见附表。三、工期；开工日期：20xx 年 12 月 1 日，计划竣工日期：2

10、0xx 年 5月 30 日，合同工期总日历天数 150天（开工时间以接到甲方项目部通知为准）。1、 合同工期，除甲方及人力不可抗拒因素，一律不得顺延、季节性施工应包括在工期内，乙方须按投标时的承诺保证农忙时不放假，保证工人数量。不予要求甲方追加工人工资、不予顺延工期且不得做为向甲方索赔的理由；2、 乙方应在接到开工令后7日内进场，具体开工日期以甲方的开工通知书为准；3、 乙方施工期间要对施工现场及周围所属施工现场区域内通行的车辆和行人提供必须的安全通道和安全防护；4、 乙方在工期安排时应统筹考虑工程的交叉配合；5、 工程竣工时乙方应向甲方提交竣工报告，甲方会同本工程监理和质量监督部门按国家有关

11、规定组织初步验收，验收期间不做工期累计。工程验收合格后，则乙方提交竣工报告的当天即为竣工日期；如验收不合格应返工至合格，返工日期将作为工期累计；6、 合同工期遇到下列情况，经双方协商（不能事后补签证），可适当顺延；（1） 重大设计变更而确实影响到主导施工进度的（但属施工技术措施失误影响的工期由乙方负责）；（2） 甲方不能按计划提供有关资料和施工现场确实影响到施工进度的（3） 不可抗力因素影响到施工进度的（不可抗力因素以政府限定为准）；（4） 甲方分包队伍和甲方提供材料、设备影响到施工进度的；（5） 其他双方协商同意顺延的情况。除此之外，不得以任何理由变更合同工期；8乙方在投标时已到工地现场踏勘

12、、了解了工地位臵、情况、道路储存空间、装卸限制及任何可以影响报价的情况，因此在施工中任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请不被批准。 甲方：（公章） 乙方：（公章）代表人： 代表人：年月日 年 月 日 施工合同 篇5 甲方：_乙方（施工单位）：_施工地点：_为保障国家和人民生命财产安全防止发生火灾，根据中华人民共和国消防法、清华大学建筑施工防火管理规定和有关法规，甲乙双方就乙方在清华大学校内施工的防火安全管理达成以下协议：一、甲方责任：1、施工前检查乙方是否得到上级消防机关的批准，是否和学校保卫处签订了协议书；2、检查乙方是否建立了防火规章制度，是否认真落实了逐级防火责任制；特种作

13、业是否做到持证上岗，施工现场是否配备消防器材，动火前是否开具动火证明，施工中是否占用消防通道，堵塞消防疏散门，易燃易爆物品是否有专人管理等；3、检查乙方对协议书中的规定执行情况；4、协助乙方做好防火宣传教育和培训工作；5、甲方委托作为本工程的现场监理，代表甲方对工程进行现场管理。二、乙方责任：1、具备施工资格，拥有安全技术资质，实行防火责任制，并确定一名施工现场防火负责人，负责工地的消防安全工作。各岗位也要设立安全负责人负责本岗位的安全工作。2、在施工前应按规定进行消防申报工作，待有关部门批准后，方可施工。3、在施工中不得改变原设计。确需改变原设计的项目，必须征得甲方和原设计部门的同意，并报原

14、批准消防部门审批。4、制定施工现场防火安全措施和消防保卫方案，加强对施工人员教育、培训和安全检查。5、施工中不得违章乱拉、乱接电源线不得违章使用电热器具。电动机械和电气照明设备拆除后不得留裸露带电的部分，电线头应包以绝缘。非电工不得从事电气作业，专业电工应持北京市劳动局核发的操作证，持证上岗。6、电焊、气焊、气割作业所用设备要安全可靠。禁止在建筑物内使用乙炔气瓶、乙炔发生器、氧气钢瓶。焊接前焊接后要认真清理现场，防止火灾发生。非焊工不得从事焊接作业，专业焊工应持北京市劳动局核发的操作证，持证上岗。7、动火前要到保卫处防火科办理动火证，未经审批同意不得动火。动火证只在指定地点和限定时间内有效。遇

15、有五级风以上不得在室外动火。8、施工现场不得吸烟。9、保持消防通道畅通，消防通道、疏散门前、门后不得堆物堆料，不得妨碍消火栓使用，所用建筑施工材料要码放整齐，保持防火距离。10、露天配电盘及开关装置应有防雨措施。11、当日施工中所用易燃材料和易燃废料的堆放地与用火作业区间距不得小于10米。易燃材料必须专库储存。建设工程内不准作为仓库使用。12、现场临时照明灯不得任意挪动充作行灯使用。13、建筑施工现场均应设置消防用具和灭火器材，井放置在明显易取处，不得任意移动或遮盖。14、施工现场临时建筑及仓库。应按有关防火规范的规定管理。15、施工现场每天收工后，应做好安全检查。切断电源，气源，不得遗留火种

16、（特别注意暗火隐患）。16、现场危险作业区域，如射线作业区，化学危险品区、加油站等，应做好消防预案井指派有安全经验的人检查、看守，遇有紧急情况能够及时正确处理。17、施工现场的消防安全，由施工单位负贵。接受甲方和职能部门的检查，对检查中发现的隐患要认真整改：不按期整改的，保卫处有权令其停止施工并报消防机关查处。18、认真执行北京市建设工程施工现场消防安全管理办法中的各项要求。19、施工中如发现火险隐患，要及时报告本单位防火负责人和甲方，不得冒险蛮干。20、施工中使用化学易燃物品时应限额领料，禁止交叉作业。21、未经建设单位消防负责人批准，任何人不得在施工现场内住宿。22、施工中不得拆卸、挪动、

17、遮挡原有的消防设施，需要临时变动的需经保卫处防火科批准，并在施工后恢复原状。23、协助有关部门做好火灾调查、处理工作。24、施工现场因责任事故发生火灾的，乙方应承担全部责任并赔偿由火灾造成的全部损失。25、乙方在施工中违反上述规定之一的，甲方有权提出批评，并要求立即改正；坚持不改或情节严重的，甲方应立即报告保卫处防火科；防火科将视情节轻重，分别给予批评、停工整改，并依据违约情节从工程款中扣除xx元以下违约金。情节严重的，由司法机关依法处理。三、施工过程中注意事项在施工过程中甲方发现乙方违章、改变原防火设计、随意增、减防火项目、改动原消防设施、施工现场存在的火险隐患等行为，有权督促乙方认真进行整

18、改。乙方坚持不改的，甲方可以向学校防火科报告。如防火科发出违约扣款书面通知，甲方有权从工程款中如数扣留并上交学校。甲方公章：_乙方（盖章）：_负责人（签宇）：_单位负责人（签字）：_防火安全负责人（签字）：_年_月_日_年_月_日 施工合同 篇6 发包人（甲方）：承包人（乙方）：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、 工程概况工程名称：工程地点：二、 工程承包范围承包范围：三、 合同工期四、 质量标准五、 合同价款合同工期总日历天数天，开工日期以实际为准。 工程质量标准：合格合同价款以工程竣工结算为准。六、 甲乙方双方责任（一）、甲方责任1、甲方负责定位、高程控制等相关技术。2、甲方在施工过程中做好施工场地地下管线的邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）的保护工作。3、因甲方原因造成的停工、窝工影响工程进度，所发生的费用全部由甲方承担，工期不相应顺延，并赔偿因工期延误所造成乙方的经济损失。（