施工合同集锦五篇

1、施工合同集锦五篇 施工合同 篇1 甲方：乙方：经甲乙双方协商，由乙方承包甲方厂内道路铺设工程，依据中华人民共和国合同法以及相关法律、法规，为了明确双方的权利义务，经双方协商一致，达成如下协议：一、工程地点：二、承包范围：厂内道路工程，包工，包机器设备，保质量，包安全，负责保修。三、材料供给：甲方提供沙子、水泥，其他材料由乙方提供。四、工程内容：乙方负责厂区道路及地面硬化。五、道路要求及质量：车间道路水泥厚度150厘米，其它道路200厘米;质量必须符合国家规定的道路质量标准。六、工程期限： 年 月 日至 年 月 日，保修期 年。七、合同价款：采用工程单价承包方式，承包单价为 元/，按实际施工最后

2、结算。八、施工方法：备料-拌合-填平-压实-摊铺-整型-养生。九、结算方式：在工程竣工验收合格后，拨款至总价款的 %，剩余工程款作为质保金，在竣工后 年以后付清。十、双方责任承担：1.甲方提供厂内水电，乙方负责工程的施工及质量，如果保修期内出现任何质量，乙方应无偿及时修复。2.乙方对现场的安全及施工人员的安全负责，在施工过程中造成他人损害及施工人员受伤的安全事故均由乙方负责，与甲方无关。3.乙方不得以任何理由停工、怠工，一经甲方发现，甲方有权终止合同，并要求乙方承担违约责任。十一、违约责任：1、因承包人原因，未按本合同约定的时间竣工，每延误一天，全部损失。2、因承包人原因工程质量达不到本合同约

3、定的质量标准，由承包人无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准，所产生的费用包括重新检测所需费用均由承包人自行负责，并且向发包人赔偿本工程项目总造价的5%的违约金。如因承包人工程质量不符合要求，发包人、总承包单位提出整改要求后7天内承包人仍未予以完善的，发包人、总承包单位有权另行安排单位完成相应整改工作，由此发生的费用及损失均由承包人承担。3、承包人在施工过程中弄虚作假，采用不合格工程材料的，十二、争议解决方式：发生争议后双方应协商解决，协商不成的，任何乙方均可向迁安市人民法院起诉。十三、本合同未尽事宜，双方协商解决。十四、本合同系双方真实意思表示，不存在欺诈胁迫，双方认真

4、履行。十五、本合同一式二份，甲乙双方各持一份，双方签字后生效。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日 施工合同 篇2 委托方(以下简称甲方)：施工方(以下简称乙方)：凯旋517专业油漆装修甲、乙双方本着平等、自愿、协商一致的原则，就乙方承包甲方的油漆装修工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议：1.工程地址：2.工程内容：3.委托方式：采取甲方提供材料方式，乙方包人工的委托方式。4.工程工期：1、开工日期：，(以乙方工人开工算起)。2、竣工日期：，(以按规定的验收标准验收合格的日期为准)，如遇雨天则顺延。五、工程总造价：(人

5、民币)六、甲方的权利和义务：1.乙方负责自行采购施工材料，其所购材料应符合国家规定的有关标准，其材料必须为合同上指定使用油漆.2.材料由乙方负责保管，由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。3.施工中，甲方需要变更或增加施工项目时，应及时如实通知乙方，双方应签订项目变更表，商议好造价情况。4.甲方应配合乙(转载自亿库网，请保留此标记。)方施工人员的工作。七、乙方的权利和义务：1.乙方施工人员须严格依照工艺的程序进行施工。2.乙方须对甲方购置的其他物品做好保护措施。3.按施工程序开展监理，及时主动向甲方汇报监理情况及施工进度。4.乙方须按时完成工程。若因不可抗力因素造成工期延误，应与甲方商议解决

6、。八、付款方式：工程竣工验收合格后7天内,甲方应付清工程款，即(人民币)九、饰后保修承诺：1.乙方在装饰施工质量范围内承担保修责任，保修期间自工程竣工验收之日起，为期年。2.保修期间由乙方施工不当造成的涂料施工费用均为乙方负责(需双包)。3.保修内容均采用修复形式。4.在保修期内，乙方应在接到通知5个工作日内派人修复。十、违约责任：1.合同生效后，擅自撤除合同的一方，应按合同总金额的10%作为违约金付给对方。2.乙方不能按合同工期竣工或施工质量达不到要求乙方必须返工修理，因返工造成的工期延误，每延误一天乙方则支付甲方本合同工程款的1。十一、争议解决：双方友好协商，协商无效，可由乙方所在地人民法

7、院公诉裁决。十二、合同效力：本合同一式两份，双方各执一份。经双方签字，盖章后生效，补充合同后本合同具有同等法律效力。甲方：乙方：盖章：代表：联系方式：联系方式：签订日期：签订日期： 施工合同 篇3 发包人（简称甲方）：承包方（简称乙方）：根据中华人民共和国合同法及我国其他法律法规规定，并结合工程的具体情况，为明确双方责任、协作配合，确保工程施工质量，经甲乙双方平等、自愿协商，达成以下合同条款供双方遵照履行。第一条：工程概况1、工程名称：2、工程建设地：3、工程规模、特征：4、工程施工任务（内容）与技术要求：须符合建筑地基处理技术规范jgj7920xx要求。5、预计施工工作量：6、完成施工工作量

8、测量方式：7、质量标准：第二条：甲方应向乙方提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责：1、本工程批准文件、用地（附红线范围），以及施工许可等批件复印件。2、工程施工任务委托书，技术要求和工作范围的地形图、建筑总面积布置图、工程所需的坐标与标高资料。第三条：合同工期1、本工程定于于年月日竣工，总工期为天。2、施工有效期限以合同约定的时间为准，若遇设计图纸变更、工程量变化等特殊情况，经甲方同意，可顺延工期。第四条：计费标准及付费方式1、本工程施工约定包干价方式计费，每平方米固定价为元，总价预计为元（大写：），总价款以最终施工测量面积为准结算。2、本合同生效后日内，甲方向乙方预支约定总工程款30%

9、的款项，计元；地基基础工程完成强夯工作量50%时，甲方向乙方支付工程进度款60%的款项，计元。剩余10%款项待工程基础验收合格后由甲方一次性支付。第五条：双方责任1、甲方委托任务时，必须以书面形式明确施工任务，并按第二条规定提供文件资料。2、甲方应为乙方提供基本的工作条件3、乙方应按国家技术规范、标准、规程和甲方委托书及技术要求进行工程施工技术，并按合同约定的工期提交合格的施工成果。4、乙方施工人员应遵守安全和保密规则，对施工过程中发生的安全事故负责，并对与本合同有关的资料负有保密义务。第六条：违约责任1、因甲方未向乙方提供基本的工作生活条件，致使乙方停工、窝工或延误工期的，甲方应补偿乙方停工

10、、窝工损失，损失金额按约定总工程款的平均日产值计算。2、因未满足技术要求，致使施工质量不能合格验收，由此造成的经济损失均由乙方承担。3、合同履行期间，若因工程停建甲方需要解除合同时，乙方尚未进行施工工作的，不退还甲方已付工程款，乙方已开始进行施工的，按实际完成的工作量进行结算。4、发包人未按合同日期拨付工程款，每超过一日，应向乙方偿付未支付工程款千分之一的逾期违约金。5、乙方未能按期完成施工任务，每迟延一日，应减收工程款千分之一的违约金。第七条：其他事项1、本合同未尽事项，双方可协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。2、若在履行本合同时发生争议，双方及时协商解决，协商不成，应向甲

11、方所在地人民法院起诉。3、双方完成本合同约定的约定的义务后，本合同终止。4、本合同一式自双方签章后生效，甲方持份，乙方持份。甲方（公章）：_乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_法定代表人（签字）：_年_月_日_年_月_日 施工合同 篇4 发包人：_承包人：_吉林省建设厅监制吉林省工商行政管理局_年_月说明1.此合同文本是根据中华人民共和国合同法及有关法律法规制定的示范文本，供双方当事人约定采用，适用于本行政区域内的住宅装饰装修工程。此版合同文本适用期至新版合同文本发布时止。2.工程承包方：应具备工商行政管理部门核发的营业执照，并具有建设主管部门批准的装饰装修工程的施工资质或行业协会的相应资格

12、。签订合同前，承包方应向发包方提供上述承包资格证明。3.发包、承包双方当事人直接签订此合同，应当一式两份，双方当事人各执一份；凡在当地各装饰装修市场内签订此合同的，应一式三份（发包、承包双方及市场有关管理部门备案各执一份）。4.本合同对双方当事人均有约束力，并维护双方当事人的合法权益，承包方应当恪守诚实信用，负有对合同条款正确说明的义务。5.住宅装饰装修每个隐蔽工程（指隐蔽在装饰表面内的电气回路、上下水、煤气、地热等管线工程）结束时需进行验收，并须在验收单上签字确认。竣工总验收，甲乙双方均须在验收单上签字后方能使用。如某项工程不能达标，乙方应予整改，直到达标为止。6.本合同施行之日起，吉林省行

13、政区域内各专业市场自制的家装合同同时废止。7.本合同文本条款由吉林省工商行政管理局负责解释。住宅装饰装修施工合同合同编号：_发包人（甲方）：_委托代理人（姓名）：_民族：_住所：_身份证号：_联系电话：_手机号码：_承包人（乙方）：_营业执照号码：_经营场所：_法定代表人：_联系电话：_委托代理人：_联系电话：_规范服务达标证号：_本工程设计师：_联系电话：_施工队负责人：_联系电话：_依照中华人民共和国合同法及有关法律法规之规定的原则，结合本工程的具体情况，双方在平等、自愿、公平、诚信、协商一致的基础上达成如下协议，共同遵守。第一条工程概况1.1施工地点：_1.2工程装饰装修面积：_1.3工

14、程户型：_1.4工程内容：（见报价单和图纸）_1.5工程承包方式：经双方商定，采取下列第_种方式：（1）承包人包工、包全部材料（见附件二）。（2）承包人包工、包部分材料，发包人提供其余部分材料（见附件一、二）。（3）承包人包清工、发包人提供全部材料（见附件一）。1.6工程期限_日（以实际工作日计算）：开工日期_年_月_日竣工日期_年_月_日1.7工程造价和报价单（1）工程造价为（人民币）_（金额大写）￥：_（2）双方约定，如变更施工内容、变更材料，变更部分的工程款按实际发生另计。（3）工程报价（见附件三）。第二条工程监理若本工程实行工程监理，发包人应当与具有经建设行政主管部门核批的工程监理公司

15、另行签订工程监理合同，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知承包人。第三条施工图纸和室内环境质量3.1双方提供的施工图纸和室内环境质量指标必须符合国家有关规定的要求。3.2双方应当对施工图纸和室内环境质量指标予以确认。3.3双方不得将对方提供的施工图纸、设计方案等资料擅自复制或转让给第三方，也不得用于本合同以外的项目。第四条发包人义务4.1开工三日前要为承包人人场施工创造条件，以不影响施工为原则。4.2无偿提供施工期间的水源、.电源和冬季供暖。4.3负责办理物业管理部门开工手续和应当由业主支付的有关费用。4.4应书面告知乙方施工人员有关规定，以便乙方施工人员遵守物业管理部

16、门的各项规章制度。4.5负责协调承包人施工人员与邻居之间的关系。4.6负责垃圾外运输及处理。4.7不得有下列行为：（1）随意改动房屋主体和承重结构。（2）在外墙上开窗、门或扩大原有门窗尺寸，拆除连接阳台门窗的墙体。（3）在室内铺贴一厘米以上的石材、砌筑墙体、增加楼地面荷载。（4）破坏厨房、厕所地面防水层和拆改热、暖、燃气等其它管道设施。（5）强令承包人违章作业施工的其他行为。4.8凡必须涉及4.6款所列内容的，发包人应向房屋管理部门提出申请，由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位对改动方案的安全适用性进行审定并出具书面证明，再由房屋管理部门批准。4.9施工期间发包人仍需部分使用该居室的，发

17、包人则应负责配合承包人做好保卫及消防工作。4.10参与工程质量施工进度的监督，参加工程材料验收、隐蔽工程验收、竣工验收。第五条承包人义务5.1施工中严格执行施工规范、质量标准、安全操作规程、防火规定、安全保质、按期完成本合同约定的工作内容。5.2严格执行建设行政主管部门的工程内容：（1）无房屋管理部门审批手续和加固图纸，不得拆改工程内的建筑主体和承重结构，不得加大楼地面荷载，不得改动室内原有热、暖、燃气等管道设施。（2）不得扰民及污染环境。（3）因进行装饰装修施工造成相邻居民住房的管道堵塞、渗漏、停水、停电等，由承包人承担修理和损失赔偿的责任。（4）负责工程成品、设备和居民留存家具陈设的保护。

18、（5）保证居室内上、下水管畅通和卫生间的清洁。（6）保证施工现场的整洁，每日完工后清扫施工现场。（7）负责将装修垃圾装袋并及时清运到物业指定位置。5.3发包人为少数民族的，承包人在施工过程中应当尊重其民族风俗习惯。第六条材料供应6.1发包人提供的材料：（1）发包人负责采购供应的材料、设备，应是符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，发包、承包双方应办理交接手续，承包人发现发包人提供的材料、设备有质量问题或规格差异、应及时向发包人提出，发包人仍表示使用的，由此造成工程质量问题影响装饰设计效果，责任由发包人承担。发包人供应的材料按时抵达现场后，由承包人负责保管，由于保管不当造成的损失，由承包人

19、负责赔偿。（2）发包人采购供应的装饰材料、设备，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经发包人同意，承包人不得挪作他用。如承包人违反此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍赔偿给发包人。6.2承包人提供的材料承包人供应的材料、设备，应提前通知发包人到现场验收，双方就设备质量、环保标准共同验收，由发包人确认备案。6.3双方所提供的建筑装饰材料，必须符合国家质量监督检验检疫总局发布的室内装饰装修有害物质限量标准并出具具有法律效力的装饰材料合格证书和检测报告。第七条质量标准7.1本工程施工质量执行dbj086297住宅建筑装饰工程技术规程、db31t301999住宅装饰装修验收标准和建设行政主管部门及行业所制

20、定的其它地方标准、质量评定验收标准，以及施工图纸、做法说明设计变更文件。7.2装修室内环境污染控制方面，应严格按照民用建筑工程室内环境污染控制规范（gb50325-xx）的标准执行。第八条工程验收8.1双方约定在施工过程中分下列阶段对工程质量进行联合验收：（1）材料验收；（2）隐蔽工程验收；（3）竣工验收；（4）双方约定的其他事项。8.2工程完工后，承包人应通知发包人验收，发包人自接到竣工通知单后三日内组织验收。验收合格后，双方办理移交手续，结清尾款，签署验收单。8.3双方未办理验收手续，发包人不得人住，如发包人擅自人住视验收合格，由此造成的损失由发包人承担。8.4竣工验收在工程质量、室内空气

21、质量及经济方面存在个别的不涉及较大问题并经双方协商一致签订“解决竣工验收遗留问题协议”（作为竣工验收单附件）后，可视为验收。8.5本工程自验收合格双方签字之日起，在正常使用条件下室内装饰装修工程保修期限为二年。第九条工程款支付方式9.1合同签字生效后，发包人按下列表格中的约定时间向承包人支付工程款，付款比例由双方协商确定。工程款付款时间表付款时间付款比例金额合同签订后开工前三天元工期过半油漆工进场元竣工验收验收合格当天元增加工程项目签订工程项目变更单时元9.2双方款项往来均应出具收据，施工结束乙方应开具统一发票交发包人。9.3工程结算（见附件五）。第十条合同的变更和解除10.1工程项目如需变更

22、，需提前与对方联系。经双方协商一致后，签署工程项目变更单，同时调整相关工程费用及工期（见附件四）。甲方提出变更设计、材料，造成乙方材料积压，应由甲方负责处理，并承担全部处理费用。10.2合同签订后施工前，任何一方提出终止合同，须向对方以书面形式提出，经双方同意办理法律手续，订立终止合同协议，并由过错方按合同总价款_%支付违约金，解除本合同。第十一条违约责任11.1对以下原因造成的竣工日期延误，经发包人确认，工期应当顺延：（1）工程量变化或设计变更；（2）不可抗力；（3）发包人同意工期顺延的其它情况。11.2对以下原因造成的竣工日期的延误，工期应当顺延，每误工一天，甲方应向乙方支付合同价款2违约

23、金。（1）发包人未按合同约定完成其应当负责的工作而影响工期的；（2）发包人未按合同约定支付工程款影响正常施工的；（3）因发包人责任造成工期延误的其它情况。11.3因承包人责任不能按期完工的，工期不顺延，因承包人原因造成工程质量存在问题返工费由承包人承担，工期不顺延，并向发包人支付合同价款的2违约金。第十二条争议解决方式12.1凡因履行本合同所发生的与本合同有关的一切争议，双方应协商解决，也可向建设行政主管部门、工商行政主管部门申请调解。12.2协商、调解不成的，双方选择按下列第_种方式处理。（1）将争议提交_仲裁委员会，请求按照其仲裁规定进行仲裁。（2）依法向人民法院提起诉讼。第十三条附则13

24、.1本合同经发包人、承包人双方签字（盖章）后生效。13.2工程开工前，发包人应将房屋外门钥匙_把交承包人施工保管，工程竣工验收时，发包人负责提供新锁_把，由承包人当场安装交付使用。13.3本合同签订后，工程不得转包。13.4本合同一式_份，发包人、承包人双方各执一份，合同附件为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。凡在家居装饰有形市场签订的合同，本合同应一式三份，发包人、承包人双方及市场有关部门各执一份。13.5双方可书面形式对本合同进行变更或补充，但变更或补充减轻或免除本合同规定应当由承包人承担的责任的，仍以本合同为准。13.6因不可归责于双方的原因影响了合同履行或造成损失的，双方应当本着公

25、平原则协商解决。第十四条其他约定1._；2._；3._；4._；5._。第十五条合同附件合同附件为合同的组成部分，具有同等的法律效力。合同附件上均应有甲乙双方的签名及具体签署时间，附件内容如下：l.附件一：发包人提供材料、设备明细表2.附件二：承包人提供材料、设备明细表3.附件三：工程报价单4.附件四：工程质量验收单5.附件五：工程项目变更单6.附件六：工程结算单7.附件七：工程报修单发包人（盖章）：_年_月_日承包人（盖章）：_法定代表人：_委托代理人：_年_月_日附件一：发包人提供材料、设备明细表序号材料或设备名称、品牌规格型号质量等级单位数量供应时间送达地点备注发包人代表：_承包人代表：

26、_年_月_日附件二：发包人提供材料、设备明细表序号材料或设备名称、品牌规格型号质量等级单位数量供应时间送达地点备注发包人代表：_承包人代表：_年_月_日附件三：工程报价单序号项目数量单位单价合计附：工艺做法用料说明发包人代表：_承包人代表：_年_月_日附件四：工程质量验收单日期检验项目名称检验结果检验签字合格不合格补验甲方代表：（签字）_乙方代表：（签字）_年_月_日附件五：工程项目变更单甲方：_乙方：_变更内容原设计新设计增减费用（+-）详细说明：甲方代表：（签字）_乙方代表：（签字）_年_月_日备注：（1）若变更内容过多请另附说明；（2）增加项目金额、减少项目金额后，应将实付金额在签署变更

27、单时将价款一次付清。附件六：工程项目变更单甲方：_乙方：_序号项目金额备注1工程合同总价元2变更增加项目元3变更减少项目元4工程结算总额元5甲方已付金额元6甲方结算应付金额元甲方代表：（签字）_乙方代表：（签字）_年_月_日附件七：工程保修单甲方：_乙方：_公司名称联系电话用户名称登记编号装修房屋地址联系电话施工单位负责人施工负责人项目施工日期竣工验收日期保修期限_年_月_日至_年_月_日发包人代表：（签字盖章）_承包人代表：（签字盖章）_年_月_日备注：（1）凡包工包料的“双包”工程，从竣工验收之日计算，保修期为贰年。（2）保修期内由于承包人施工不当造成质量问题，承包人无条件地进行维修。（3

28、）保修期内由于承包人使用不当造成损坏，直至不能正常使用，由发包人自行负责。（4）本保修单需发包人、承包人双方签字 施工合同 篇5 甲方（发包方）：联系电话：乙方（承包方）：联系电话：根据中华人民共和国合同法、建筑法及有关法律法规的规定，双方本着平等、互利、诚信原则，确保建房安全、优质、高效、低耗，结合工程的实际情况，为确保各方利益，经协商一致达成如下协议：一、施工内容：甲方委托乙方施工的项目有：二、施工地点：乡集镇恩鹤线甲方建房所在地三、施工期限：施工期限为自签定合同之日起开工，至20xx年8月底结束。四、工程价款工程核算：工程队只能在乡政府规定的指导价位计算每户的总工程款（砖墙平顶屋，加层加

29、顶的每平方米按450元计算，只加顶的每平方米按270元计算；木质房子打造的按项目据实计算；纯属换青瓦的按每平方米180元计算）。花格木窗全封闭式按每平方米160元计算，使用两开窗按每平方米250元计算（超出部分每平方米90元由农户自筹）。甲方支付乙方工人劳务报酬和相关建筑材料费用共计人民币大写万仟佰拾元整，小写￥.00元。五、付款方式甲方自愿上交施工队自筹部分建设资金大写 万 仟佰拾元整，小写￥.00元后（面积在100平方米以下的改造户按每平方米30元上交特色民居改造费）与施工队签定本承包合同后施工。结束验收后，乡政府经甲方签字确认后实行以奖代补将剩余工程款（砖墙平顶屋以建筑面积计算，在140

30、平方米以上的3.5万元封顶超出部分由改造户自筹，面积在140平方米以下的按面积据实计算，最高不超过3万元）予以补助。六、工程验收1、当该工程完工后，由乙方向乡村镇管理办公室提出竣工验收申请。乡村镇管理办公室安排验收工作，该工程符合要求，则通过验收。通过竣工验收的当天即为竣工日期。七、验收标准按照特色民居建设的总体要求，我乡制定相应实施标准，规范特色民居建设标准与建设质量，以避免出现民居建设标准不一，样式混乱，粗制滥造的问题。（一）砖混结构房屋标准砖混结构房屋必须建成两层以上，顶层全加盖。1、屋顶部分1）统一使用防凌冻优质全瓷瓦。2）屋脊主梁用白瓷线条瓦或水泥砂浆（刷白漆）跺双脊，脊中央设鼓楼圈

31、，双脊中用瓦造型，侧檐用白瓷线条瓦或水泥砂浆（刷白漆）跺单脊。3）正面檐口用造型挡檐板，正侧面可视范围钉望板。4）房屋正面飞檐翘角，安装吊桤、挂络；凸显吊脚楼风格。2、屋面部分1）房屋正面用防冻乳胶漆刷成白墙。后面做糙面。2）木窗按实际窗框尺寸订做，设计为两开窗，根据自愿也可使用全封闭式，采用万字花格木窗，整窗上清漆，制成成品后安装。（二）改造特色民居建设标准1、木质瓦房改造标准：1）木房正房和厢房正面飞檐翘角，白瓷线条瓦跺脊瓦造型，突显飞檐翘角。2）正立面及堂屋板壁刨刷一新后上清漆。花格木门木窗上清漆。吞口装板壁并封檐。八、双方权利和义务1、甲方权利和义务甲方自愿申请加层，因房屋基础及墙体不适宜加层加盖而导致房屋损坏的后果由甲方全部承担。甲方按合同向乙方支付本合同规定的自筹价款。2、乙方权利和义务1）、乙方必须严格按照县、乡特居建设的要求施工，并随时接受县、乡特居办的督查。2）、乙方应作好物资材料供应准备，负责购买水泥、砂石、木材、