绿化施工合同

1、绿化施工合同 绿化施工合同1 托给乙方施工，根据该工程具体情况，经双方协商签订本合同。一、工程名称：武汉×××绿化工程。二、施工地点及范围：本工程位于武汉×××，绿地总面积为×又平方米。三、工程内容：1乙方根据甲方所提供的设计图纸按图施工，甲方按图验收；2绿地深翻50厘米，加工20厘米(包括土地平整、造地形等)；3工程竣工后，乙方必须养护一年(落叶树今冬明春种植，按具体树种种植起算)；4施工过程中，由于甲方原因需要返工的，则须经甲方签证认可后按实结算；养护期间由于乙方原因造成苗木死亡的，均由乙方按合同规格要求补植；5种植质量

2、应根据武汉市有关部门对绿化工程的要求进行验收。草坪应按地形铺设，要求平整度高，整体性强，自然泛水，铺设间隙不得超过一指宽。四、工程造价：工程总造价为人民币××元整，一次性包干。五、付款方式：1第一次付款，在合同签订生效后，甲方支付总造价的50；2第二次付款，在草皮铺设过半后，甲方支付总造价的25；作。3第三次付款，在工程验收后，甲方支付总造价的20；4余款待一年养护期满、合格后一次性付清。六、施工期限：本工程自×年×月×日至×年×月×日竣工。七、甲方委托×××，乙方指派×&#

3、215;×负责施工现场的管理协调工八、其他约定。九、本合同一式×份，甲乙双方各执义份，图纸预算各×份。甲方：法定代表联系人：日期：乙方：法定代表联系人：日期： 绿化施工合同2 建设单位：凤阳县府城镇人民政府 （以下简称甲方） 施工单位：王清龙 （以下简称乙方） 根据甲乙双方协商，甲方委托乙方全面完成凤阳县政府20xx年下达给甲方的绿化施工任务。为了明确双方责任，确保工期、质量及栽植效果，经双方协商签订本合同，具体内容如下：一、工程名称：省道s101、s307、s310绿化工程二、工程地点：省道s101、s307、s310府城镇路段三、工程造价：30000元（叁万元

4、整）四、双方责任：（一）甲方责任：1、提供道路绿化所需苗木。2、提供技术指导。3、安排人员对工程质量、工程进度进行监督。4、为施工人员施工提供必要的方便条件，做好有关协调工作以及其它事宜。5、工程竣后，及时组织人员对工程进行竣工验收。（二）乙方责任：1、严格按照县林业局要求栽植苗木4267棵。2、乙方自工程开工之日起至甲方竣工验收之日保证苗木保存率达到100%，否则乙方应无偿地进行补植。3、工程竣工后，要及时提供竣工验收技术资料，参加竣工验收，办理竣工结算及交换手续。五、工程工期：工程自20xx年2月18日至20xx年3月18日内完成。六、工程款的拨付与结算：工程完工后，经甲方验收合格一次性付

5、清。七、本合同自签订之日起生效，一式二份，双方各执一份。八、本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。甲方（盖章）乙方（盖章）负责人： 责任人：年月日 绿化施工合同3 发包方：xxxxx有限责任公司 （以下简称甲方）承包方：xx （以下简称乙方）由于工程建设需要，甲方委托乙方承包室外绿化管道建设工程。为确保工程质量、进度、安全及文明施工，明确甲乙双方的责任、权利和义务，根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关规定，双方协商一致签订本合同。第一条 工程概况1.工程名称：xx有限责任公司室外绿化管道建设工程。2.工程地点：xx工业园区(南苑)热电厂北侧。3.工程内容：详见工程量清单。4.

6、工程承包方式：综合单价承包，乙方包工包料。5.结算原则：根据合同约定单价按乙方实际完成工程量结算。6.开工：乙方在施工现场具备施工条件后七个工作日内进场开工。7.本项目所用的所有建筑材料、建筑构配件及其他设备等（以下统称工程材料）均由乙方自行采购使用，工程材料符合国家相关标准。第二条 合同价款（工程款）及支付1.合同总价（大写）：xxx元整；（小写）：xxx元。本合同为综合单价承包合同，单价标准见附件工程量清单。2.工程款支付：1）本工程合同生效后，甲方支付合同总价的50%的预付工程款。2）施工完,毕验收合格后3日内付清剩余工程款。3）付款方式为银行转账。第三条双方权利义务1.甲方权利和义务1

7、）按合同要求及时支付工程款。2）提供本项目施工图3）向乙方提供施工场地，保证运输道路畅通，同时提供乙方施工现场施工用水、用电。4）按合同约定及时组织工程验收和办理工程结算。5）协助有关部门配合乙方做好施工现场交叉施工等协调工作。6）在工程开工前，向乙方提供施工场地的工程地质勘察资料，以及施工现场及毗邻区域内供气、供热、供电、通信、广播电视等地下管线资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料或图纸，并保证资料的真实性和有效性。7）甲方负责开挖管沟及回填管沟,包括管道上下覆盖300mm沙土的施工。2.乙方权利和义务1）乙方在收到工程预付款，并在施工现场具备施工条件后七个工作日内组织进场施工。2）

8、严格按照设计图纸、施工规范及有关技术要求进行施工，施工质量必须符合国家现行有关施工标准，并需通过验收合格。3）负责工程的安全生产及施工人员的施工安全。第四条 工期的约定1. 工期：自开工之日起二十个工作日。在工期未顺延的情况下，乙方应在前述工期内竣工，并在竣工后通知甲方验收。2.甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，必须征得乙方同意。3.因设计变更或工程量增加或其他非乙方原因（如天气因素影响等）导致停工的，工期顺延。4.因甲方原因致使工程中途停建、缓建，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿乙方由此造成停工、窝工、返工、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。第五条 质量、验收及结算1.本工

9、程以施工图纸、做法说明、设计变更为施工依据；以给水排水管道工程施工及验收规范（gb50268-20xx）为施工管理及质量评定验收标准。2.本工程质量要求：合格。3.工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方须在收到验收通知之日起七日内组织验收，并在验收开始后五日内完成验收，办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内因客观原因未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。若甲方自接到验收通知之日起超过十五日无故不组织验收的，视为验收合格，甲方应及时办理工程结算及支付工程款。4验收完成后乙方提交结算资料，甲方须在收到结算资料后四十日内完成结算审核并向乙方一次性支付剩余部分工程结算款。如果甲方收到乙方的结算资料

10、后三个工作日内未作回复（或未提出意见），视为甲方已经核实并同意确认乙方的结算资料，甲方应按要求剩余部分工程结算款。第六条免责条款施工期间，由于恶劣天气（如：雨季天）等非乙方原因所造成的工程工期延误和其它损失等，工期相应顺延，乙方不承担责任。第七条 争议解决因本合同发生争议的，双方友好协商解决，协商不成的，按以下方式解决争议：向乙方住所地人民法院提起诉讼。第八条 合同的签订和生效1.本合同经双方签字盖章后生效。2.本合同一式二份，甲方执一份，乙方执一份，具有同等法律效力。甲方：xxxxxxxxxxxx有限责任公司 乙方：地址：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx） 地址：xxxx法定代

11、表人：委托代理人：电 话：传 真：开户行：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx账 号： xxxxxxxxxxxxxx年 月 日法定代表人： 委托代理人： 电 话： 传 真： 开户行：xxxxxxxxxxxxxxx 年 月日乙方承担。 绿化施工合同4 建设单位（甲方）：_施工单位（乙方）：_根据_市建委有关规定，甲方将武汉首期绿化工程委托给乙方施工，根据该工程具体情况，经双方协商签订本合同。一、工程名称：_。二、施工地点及范围：本工程位于_，绿地总面积为_平方米。三、工程内容1乙方根据甲方所提供的设计图纸按图施工，甲方按图验收；2绿地深翻_厘米，加工_厘米（包括土地平整、造地形等）；3工

12、程竣工后，乙方必须养护一年（落叶树今冬明春种植，按具体树种种植起算）；4施工过程中，由于甲方原因需要返工的，则须经甲方签证认可后按实结算；养护期间由于乙方原因造成苗木死亡的，均由乙方按合同规格要求补植；5种植质量应根据_市有关部门对绿化工程的要求进行验收。草坪应按地形铺设，要求平整度高，整体性强，自然泛水，铺设间隙不得超过一指宽。四、工程造价：工程总造价为人民币_元整，一次性包干。五、付款方式1第一次付款，在合同签订生效后，甲方支付总造价的50；2第二次付款，在草皮铺设过半后，甲方支付总造价的25；3第三次付款，在工程验收后，甲方支付总造价的20；4余款待一年养护期满、合格后一次性付清。六、施

13、工期限：本工程自_年_月_日至_年_月_日竣工。七、甲方委托_，乙方指派_负责施工现场的管理协调工。八、其他约定_。九、本合同一式_份，甲乙双方各执_份，图纸预算各_份。甲方（盖章）：_ 乙方（盖章）：_法定代表人（签字）：_ 法定代表人（签字）：_年_月_日 _年_月_日签订地点：_ 签订地点：_ 绿化施工合同5 甲方：*京林理想城乙方：毕有星依照中华人民共和国合同法、建设法及相关法律、法规，在平等、自愿的基础上，双方就该区绿化工程的施工事项，订立合同如下：一、绿化地点与范围：_.二、甲方负责绿化用地栽植前所有垃圾、杂物的清运及回填土，提供绿化水源，协调相关事宜。三、乙方负责按照本区的绿化规

14、划种植图进行整地、苗木采购运输、挖坑、栽植、浇水及一年内苗木管理、修建、保活。每完成一段必须把垃圾杂物清理干净。并服从甲方负责人员的监督和管理。四、如出现因栽植品种、场地、地置、气候环境等因素受限时。经甲方同意后，所栽苗木品种可根据具体现状作部分适当调整。绿化品种、规格、数量及价格详见绿化价格附后表。五、栽植时间必须在20xx年12月5日之前完成。六、结算办法：各种苗木栽植完成后付实际栽植数量款额的50%_年_月苗木成活后，视成活率付总款的20%，剩余款额一年后经甲方验收按成活数量以实结算（人为损坏除外）。但乙方必须保证规划栽植数量。七、双方必须严格履行各自的责任与义务，如单方违约或树苗质量达

15、不到合同约定，违约方要承担一切责任和损失。八、未尽事宜双方可协商解决，本合同一式贰份，双方各执壹份，自双方签字盖章后生效。甲方：*京林置业有限公司 代表：乙方： 代表：年 月 日 绿化施工合同6 发包方（甲方）：_承包方（乙方）：_根据中华人民共和国合同法及通信工程建设的有关法律、法规的规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1、工程名称：_；2、工程地点：_；3、工程范围和内容：_。第二条甲方权利和义务1、组织工程建设项目的技术交底，向乙方明确施工任务；2、提供必要的施工条件；3、负责主材的供应，详见发包人供应材料、设备一览表；4、指派甲方代表对建

16、设工程项目进行全面协调和监督检查；5、在乙方提供全套竣工资料和书面竣工验收报告后会同有关部门及时组织验收；6、按合同约定按时向乙方支付工程款。第三条乙方权利和义务1、必须具有经国家有关部门批准的通信行业施工资质，并xxxxx公司xx分公司核准的施工入围资格，并向甲方提供企业（或公司）施工资质证书、企业基本情况等相关资料；2、应编制工程施工概、预算，经甲方书面认可后作为签订本合同暂定工程款的依据；3、乙方不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人；4、非经甲方同意，乙方不得将承包工程的任何部分分包；5、精心组织施工管理人员、施工人员、材料、施工机

17、械进场施工；6、合理组织施工，编制施工方案、施工总进度计划、材料供应计划，并在施工前送甲方备案；7、严格按设计文件及gb/t50312-20xx、本地网通信线路工程验收规范yd5051-97等规范要求施工；8、做好施工材料的检验、清点和保管，乙方采购的材料应按照约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备的质量负责，采购的材料设备须经甲方书面认可后方能使用，采购的材料设备与设计或标准要求不符时，应重新采购符合要求的产品，并承担由此发生的费用及延误工期的责任；9、服从甲方监理及甲方代表对施工过程的管理与监督，工程具备隐蔽条件或达到约定的中间验收部位，乙方进行自检，并在隐蔽或中间验

18、收前小时以书面形式通知甲方监理及甲方代表验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。乙方准备验收记录，验收合格，甲方监理及甲方代表在验收记录上签字后，乙方可进行隐蔽和继续施工。否则，甲方有权要求乙方返工，并由乙方承担返工费用及延误工期的责任；10、线路工程的施工，乙方同时承担电话机及数据终端的安装任务。在施工过程中和工程竣工后半年内，乙方应服从甲方的要求进行该项目范围内的电话机及数据终端的安装工作。安装费用由甲乙双方商议决定。11、施工过程中必须严格遵守安全操作规程，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，切实做好安全生产工作。乙方在施工中所发生的一切人身伤亡事故和施工单位原因造成的设备

19、事故，事故的责任和因此发生的费用由乙方承担，并不得因此影响工程进度。第四条工程期限本工程开工日期_年_月_日，竣工日期_年_月_日。第五条竣工验收1、工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工验收报告。同时乙方应在一周内按xx网建200xxx号关于工程竣工文件编制规定的要求编制完整的竣工文件。2、甲方收到乙方提供的全套竣工资料和书面竣工验收报告后会同有关部门及时组织验收，验收以施工图纸、图说、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。3、验收合格后，双方签署竣工验收通过的文件，并将工程移交给甲方管理。验收中如发现有不符质量要求的，由乙方负责修改再进行验收。竣工日期以验收通过

20、的日期为准。第六条质量保证1、保修期限：工程竣工验收通过后十二个月；2、保修责任：乙方对交付的工程在质量保修期内承担质量保修责任，由于乙方施工原因造成的质量问题，乙方负责无偿修复。第七条工程考核1、乙方采购的材料不符合质量标准或弄虚作假、以次充好，一经发现，乙方自行承担整改所需的工料费，同时向甲方支付工程最终结算价款%的违约金，甲方有权在工程款结算时予以扣除。情节恶劣的，取消乙方入围施工资格。2、除甲方原因及不可抗力外，工期延误的责任由乙方承担，每延期一天乙方应向甲方支付工程最终结算价款_%的违约金，甲方有权在工程款结算时予以扣除。3、不服从甲方指挥，拒绝或延误电话机及数据终端安装，乙方向甲方

21、支付工程最终结算价款%的违约金，甲方有权在工程款结算时予以扣除，并同时取消乙方入围施工资格。4、未按期按xx网建200xx号关于工程竣工文件编制规定的要求编制完整的竣工文件的，每延期一天乙方应向甲方支付工程最终结算价款x%的违约金，甲方有权在工程款结算时予以扣除。第八条工程价款的结算与支付1、本工程采用包工部分包料方式，根据乙方编制的施工预算，合同价暂定为。2、工程竣工后，由乙方按照邮电部（1995）626号文件通信建设工程概算、预算编制办法及费用定额的规定据实编制竣工决算报告，经甲方指定的具有通信工程审计资质的第三方审计，审计费的支付按xx省物价局x价服20xxxxx号文件执行。3、工程最终

22、结算款的确定：工程最终结算款由以下两部分组成：（1）审计审定价款中乙方采购的材料款和其他费用不作调整，按审计的价款确定；（2）审计审定价款中的建筑安装工程费部分（扣除材料费以外的部分），乙方同意按xx计建200xx号文的规定调整相关费率后下浮_%。4、乙方向甲方开具建安和材料统一发票后，甲方先行支付工程最终结算价款的x%（甲方有权在该款项中扣除乙方应支付的违约金），待十二个月保修期满后，若无工程质量遗留问题，甲方付清剩余工程价款。第九条合同解除1、双方协商同意可解除本合同。2、未经甲方同意，乙方将承包工程的任何部分分包给他人的，甲方有权解除本合同。3、乙方将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以

23、后以分包的包义分别转包给他人的，甲方有权解除本合同。4、有下列情形之一的，甲方、乙方可以解除合同：（）因不可抗力致使合同无法履行；（）因一方严重违约致使合同无法履行。5、一方依据本条2、3、4款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，通知到达对方时合同解除，合同解除后乙方应做好已完工程的保护和移交工作，并按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。第十条争议解决方式在履行合同时发生争议，双方协商解决，或向有管辖权的人民法院起诉。第十一条其他1、乙方确认其完全了解本合同中所述xxx公司的相关文件内容；2、本协议未尽事项，双方另行签

24、订补充协议，补充协议与本协议具有同等效力；3、本协议一式六份，甲乙双方各执三份，协议经双方签字、盖章后生效。甲方（盖章）：_法定代表人：_委托代理人：_签约日期：_年_月_日乙方（盖章）：_法定代表人：_委托代理人：_签约日期：_年_月_日 绿化施工合同7 建设单位（甲方）：_施工单位（乙方）：_根据_市建委有关规定，甲方将武汉首期绿化工程委托给乙方施工，根据该工程具体情况，经双方协商签订本合同。一、工程名称：_。二、施工地点及范围：本工程位于_，绿地总面积为_平方米。三、工程内容1乙方根据甲方所提供的设计图纸按图施工，甲方按图验收；2绿地深翻_厘米，加工_厘米（包括土地平整、造地形等）；3工

25、程竣工后，乙方必须养护一年（落叶树今冬明春种植，按具体树种种植起算）；4施工过程当中，由于甲方原因需要返工的，则须经甲方签证认可后按实结算；养护期间由于乙方原因造成苗木死亡的，均由乙方按合同规格要求补植；5种植质量应根据_市有关部门对绿化工程的要求进行验收。草坪应按地形铺设，要求平整度高，整体性强，自然泛水，铺设间隙不得超过一指宽。四、工程造价：工程总造价为人民币_元整，一次性包干。五、付款方式1第一次付款，在合同签订生效后，甲方支付总造价的50；2第二次付款，在草皮铺设过半后，甲方支付总造价的25；3第三次付款，在工程验收后，甲方支付总造价的20；4余款待一年养护期满、合格后一次性付清。六、

26、施工期限：本工程自_年_月_日至_年_月_日竣工。七、甲方委托_，乙方指派_负责施工现场的管理协调工。八、其他约定_。九、本合同一式_份，甲乙双方各执_份，图纸预算各_份。甲方（盖章）：_乙方（盖章）：_法定代表人（签字）：_法定代表人（签字）：_年_月_日_年_月_日签订地点：_签订地点：_甲方：_乙方：_为确保工程质量、进度、安全及文明施工，明确甲乙双方的责任、权利和义务，按照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规之规定，结合工程具体情况，经甲乙双方协商一致，同意订立本合同并严格遵守履行。1、合同文件适用的法律、法规和标准、规范11适用的法律、法规：本合同文件适用国家

27、有关法律和行政法规，其没有做出规定的，应遵守地方法规及地方有关部门的规章规定。12适用的标准、规范：本合同适用国家有关标准、规范；国家标准、规范中没有的，适用有关行业标准、规范；以上均没有的，适用工程所在地的有关标准、规范。2、合同文件组成及解释顺序21合同条款及合同附件22补充合同（协议）书23中标通知书、投标书及其附件24标准、规范及有关技术文件25有关设计修改、设计变更、材料代用、技术核定等书面文件26施工图纸及设计要求27形象进度造价计算书、施工图预算书、工程结算书、工程款拨付审定表及确认单28有关会议纪要29甲方签发的包括但不仅限于工期、进度、计划、质量、安全、施工、技术、物资、验收

28、、现场管理、保修等方面的指令、通知、通报等。3、资质验证：乙方资质情况（详细填写）31资质证书号码：_32资质许可范围：_33发证机关：_34复审有效期：_35甲方查验原件的人员及时间：_36若由乙方法定代表人的代理人与甲方签订本合同时，必须出具签订本合同的法人委托书。委托单位名称必须与资质证书、营业执照名称相一致。委托人必须是其单位的法定代表人。每份合同均须附有“由代理人签订本合同的法人委托书”复印件。37应加上乙方单位详细地址、邮编和电话。4、工程概况：41工程名称：_42工程类别：乙方施工的项目属于类工程，但乙方的取费与此无关，乙方工程结算按本合同有关计价约定办理。（不需要）43工程地址

29、：_44工程规模：建筑面积：_平方米；层数：_层45设计生产能力：_5、工程范围：乙方施工的分部分项工程如下：_6、承包方式：劳务作业施工承包7、工程期限：_71合同开工日期：_年_月_日72合同工期：乙方施工的全部工程应于开工之日起_个日历天（含所有节假日在内）完成，完工日期为_年_月_日。本合同工程设立以下阶段控制点：721于_年_月_日之前，完成_722于_年_月_日之前，完成_723于_年_月_日之前，完成_724于_年_月_日之前，完成_73实际完工日期：乙方完成全部工程等所有合约项目，以书面通知甲方后，由甲方组织检查验收所确认的完工之日即为实际完工日期。74竣工日期：与甲方承建的总

30、体工程竣工验收合格日期相同。8、延期开工：乙方不能按本合同约定开工日期开工的，应不迟于本合同开工日期前7天，向甲方代表提出延期开工理由和补救措施的书面报告，甲方代表收到报告后48小时内给予答复，不同意延期开工的，工期不予顺延，同意延期开工的，工期相应顺延。9、工期延误：对下列情况，经甲方代表确认后，可顺延合同工期：91因甲方原因使乙方不能按本合同约定日期开工且乙方已提前7天通知甲方者。92重大设计变更（扩大规模、改变结构、提高标准）且非乙方原因所致者。_(以下简称“业主”)与_(以下简称监理单位)经过双方协商一致，签订本合同。1.业主委托监理单位监理的工程(以下简称“本工程”)概况如下：工程名

31、称：_工程地点：_工程规模：_总投资：_监理范围：_2.本合同中的措词和用语及所属的监理合同条件及有关附件同义。3.下列文件均为本合同的组成部分：(1)监理委托函或中标函：_(2)工程建设监理合同标准条件：_(3)工程建设监理合同专用条件：_(4)在实施过程中共同签署的补充与修正文件以及双方确认的往来信函、传真，邮子邮件等。4.监理单位同意，按照本合同的规定，承担本工程合同专用条件中议定范围内的监理业务。5.业主同意按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理单位支付酬金。支付方式见工程建设监理合同的专用条件。本合同的监理业务自_年_月_日开始实施，至_年_月_日完成。本合同正本一式两份，具有同等

32、法律效力，双方各执一份。副本_份，各执_份。业主(盖章)：_监理单位(盖章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_地址：_地址：_开户银行：_开户银行：_账号：_账号：_邮编：_邮编：_电话：_电话：_年_月_日_年_月_日签订地点：_签订地点：_附件通用条款第一章词语定义、适用语言和法规第一条下列名词和用语，除上下文另有规定外，具有如下含义。(1)“工程”是指业主委托实施监理的工程。(2)“业主”是指承担直接投资责任的、委托监理业务的一方，以及其合法继承人。 绿化施工合同8 工程名称：xxx工程地点：xxx建设单位： （以下简称甲方）施工单位： （以下简称乙方）经甲、乙双方协议，

33、本工程由乙方负责为甲方进行_园林绿化工程施工， 本着互相协作、紧密配合的原则和保证工程顺利进行， 特签订此合同以共同遵守。一、工程内容和承包方式：1、工程内容包括、等工程。2、按包工、包料、包工期、包质量的大包干式承包。3、园林绿化所需的.材料、植物品种、数量、规格按配置方案及工程预算书。二、工程造价：乙方按工程施工范围、施工图纸提交一份工程预算书，按园林建筑、绿化_类工程标准取费，人工、材料、机械调差按施工期间有关文件执行，工程造价暂定为人民币元。三、付款方式：1、方签订合同后，甲方支付工程造价的_%给乙方作为工程预付款。2、工程完工甲方初验合格后付款项_%，余款待保养期满（三个月）甲方验收

34、合格后十天内一次付清。四、工期1、本工程总工期 天（日历从开工之日算起）。2、开工日期_年 月 日。3、竣工日期_年 月 日。五、双方责任：（一） 甲方责任：1、负责办理施工报建手续，领取建筑许可证和施工许可证。2、组织工程竣工验收，并按合同规定办理结算。（二） 乙方责任：1、按施工图纸及有关施工技术规范进行施工。2、承担绿化工程完工后的保养责任，保证绿化工程苗木成活率100%。保养期内补种苗木的保养顺延1个月。3、工程竣工后清理现场，做到工完场清。六、本合同一式两份，双方签字生效，各执一份，具同等效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：代表（签字）：代表（签字）：年 月 日 绿化施工合同9 发包人

35、（全称）：_承包人（全称）：_承包人资质等级：_依照中华人民共和国合同法和中华人民共和国建设部、国家工商行政管理总局共同发布的建设工程施工合同及其他有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本园林绿化建设工程施工项目经协商订立本合同：一、工程概况。（一）工程概况。1、工程名称：_。2、工程地点：_。3、工程内容：_。4、工程立项批准文号：_。5、资金来源：_。（二）工程承包范围。1、承包范围：_。2、工程总面积：_。二、合同文件及图纸。（一）本合同文件及解释顺序。1、除双方另有约定以外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：（1）双方签订的补充协议。（2）本合同条款。（3）中标通知书

36、。（4）投标书及其附件。（5）标准、规范及有关技术文件。（6）图纸。（7）工程量清单。（8）工程报价单或预算书。双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。（二）适用法律、标准及规范。1、适用法律法规：国家有关法律、法规和北京市有关法规、规章及规范性文件均对本合同具有约束力。2、适用标准、规范名称：城市园林绿化工程施工及验收规范、城市园林绿化用植物材料木本苗、城市园林绿化养护管理标准。3、双方另有约定列入补充条款。4、双方对合同内容的约定与上述法律、标准、规范规定有矛盾的，以法律、标准及规范规定为准。（三）图纸。1、发包人提供图纸日期及套数：_。2、承包人未经发包人同意，不得

37、将本工程图纸转让给第三人。3、发包人对图纸的特殊保密要求：无。三、双方的权利义务。（一）监理。1、监理单位名称：_。2、监理工程师：（1）姓名：_。（2）职务：_。职权：需要取得发包人批准才能行使的职权：除本款有明确约定或经发包人同意外，监理工程师无权解除合同约定的承包人的任何权利与义务。（二）双方派驻工地代表。1、发包人派驻工地代表。（1）姓名：_。（2）职权：_。2、承包人派驻工地代表。（1）姓名：_。（2）职权：_。3、任何一方驻工地代表发生变更时，应提前7日书面通知对方，并明确指出交接时间、权限。（三）发包人工作。1、发包人应按本合同约定的时间和要求完成以下工作并承担相应费用：（1）保

38、证施工现场达到具备施工条件的具体要求和完成的时间：开工前7天。（2）将施工所需的水、电、电讯等管网线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：_。（3）负责施工场地与公共道路的通道开通的时间和要求：已具备。（4）工程地质和地下管网线路资料的提供时间：开工前7天。（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：_。（6） 水准点和坐标控制点交验要求：_。（7） 组织图纸会审和设计交底的时间：开工前7天。（8） 协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物建筑）、古树名木的保护工作：协助做好保护工作。（9） 双方约定发包人应做的其他工作：无。2、发包人委托承包人办理的工作：无。（四

39、）承包人工作。1、承包人应按本合同约定的时间和要求完成以下工作：（1）应提供计划、报表的名称及完成时间：签订合同后7日内。（2）承担施工安全保卫工作和非夜间施工照明、围栏设施的责任和要求。（3）向发包人提供办公和生活房屋及设施的要求，发包人承担由此发生的费用。（4）需承包人办理的有关施工场地交通环卫和施工噪音管理等手续，发包人承担由此发生的费用。（5）承担费用负责已竣工但未交付发包人之前的工程保护工作；对工程成品保护的特殊要求及费用承担。（6）保障施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，并且保证施工现场环境保护、文明施工符合国家、北京市建设行政主管部门和相关部门的有关规定。（7）双方约定的承包

40、人应做的其他工作：另行约定。四、施工组织设计和工期。（一）合同工期。1、开工日期：_。2、竣工日期：_。3、合同工期：总日历天数_日。（二）进度计划。1、承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：承包人在签订施工合同后10日内，向发包人提供切实可行的施工组织设计和进度计划图。2、发包人对施工方案、进度计划予以书面确认或提出修改意见的时间：收到文件后7个工作日，发包人逾期未确认也未提出修改意见的，视为同意。3、群体工程中有关进度计划的要求：无。4、承包人必须按照经确认的进度计划组织施工，并接受监督和检查。因承包人原因导致实际进度与进度计划不符的，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。（

41、三）延期开工，如发生按下述原则处理：因发包人原因造成延期开工的，由发包人承担由此给承包人造成的损失，并顺延工期；承包人不能按时开工的，应提前7日书面通知发包人并征得发包人同意，发包人不同意延期的或承包人未在规定期限内发出延期通知的，工期不顺延。（四）暂停施工，如发生按下述原则处理：因发包人原因停工的，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包人由此受到的损失，相应顺延工期；因承包人原因停工的，由承包人承担发生的费用，工期不顺延。（五）工期延误。1、由于以下原因造成竣工日期推迟的延误，经发包人确认，工期相应顺延。（1）发包人未能按双方约定日期提供图纸及开工条件。（2）发包人未能按约定日期支付工程

42、预付款、进度款，使施工不能正常进行。（3）发包人未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行。（4）因工程量变化或重大设计变更影响工期。（5）非承包人原因停水、停电等原因造成停工。（6）不可抗力及自然灾害。（7）发包人同意工期相应顺延的其它情况。（8）其它可调整工期的因素：另行约定。2、承包人在以上情况发生后3日内，就延误的内容和因此发生的经济支出向发包人、监理方提出报告。发包人在收到报告后7日内予以确认答复，逾期不予答复，承包人即可视为延期要求已被确认。（六）工期提前。工期如需提前，双方协议如下：无。（1）发包人要求提前竣工的时间：无。（2）承包人应采取的赶工措施：无。（3）发包人应提供的条件：无。（4）因赶工而增加的经济支出和费用承担：无。 绿化施工合同10 甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）经甲、乙双方商定，现就南宁市二塘至武鸣县高速公路段间的现有绿化带景观树的替换与种植一事达成如下协议：一、工程承包期限合同工期从年月日至年月日。如遇不可抗力原因合同期限需要延期，由双方另行商定，如果没有达成延期商议，以当地气象信息为准。二、承包形式本工程由甲方负责将树木苗种运送到乙方指定的地点，由乙方负责种植并养护（浇水、驱虫）的管理形式组织施工。乙方负责养护的时间为合同期竣工后一个月，由甲方在该月份下旬