设计合同范文汇总九篇

1、设计合同范文汇总九篇 设计合同 篇1 编 号：日 期：项目名称：建设单位：委托人： （下称甲方）受托人：（下称乙方）甲方委托乙方承担项目室内装饰陈设设计、定制、采购、摆放工作，经双方协商一致签订本合同如下：第一条 工程地点第二条 工程项目第三条 工程内容饰品、饰画、地毯、窗帘、绿植 ，详见软装报价清单。第四条 工作周期1、采购及定制阶段：合同签订乙方收到甲方的预付款后，个工作日内完成所有采购及定制工作。2、安装摆放阶段：采购及定制阶段完成后，乙方收到甲方现场所有硬装饰施工全部完成、并退场，现场清洁完毕的确认函后三天内，完成安装、摆放工作。3、工程周期：个工作日（从合同签订及甲方支付款项之日起计

2、算）。第五条 工程费用本项目工程费用总计（大写）：为人民币（报价明细见附件） 该工程费用中已包含：(1) 设计、管理、采购成本费(2 ) 税金(3) 5人次差旅费用第六条 费用给付进度1、本合同签订之日起三天内，甲方预付费用总金额的70%，即人民币万元整；2、货到现场甲方接收并付给乙方费用总金额的20%即人民币万元整；3、摆放安装工作完成并于双方交接验收，验收通过后，甲方在七天内付清余款10%，即人民币 元整。第七条 货物接收及摆放过程配合一、货物接收存放1、乙方采购货物到达项目所在地城市，甲方协助乙方安排接收和运输货物；2、甲方严格按照货单上件数点收，并按箱上的户型代码进行分类摆放（如果箱上

3、有易碎和勿压标签，请不要压住看不见，如上面有画箭头的，请按箭头方向放）；3、甲方提供离施工现场最近的场地将货品安全存放，待乙方到达现场时，再进行拆箱；4、乙方在收到甲方现场硬装饰施工已全部完毕且所有施工人员全部退场并清洁干净的确认函后，到达现场进行摆放工作。二、甲方在乙方摆放过程中的配合：1、须确保所有无关人员全部清离现场，且在摆放的过程中禁止非工作人员进出；2、负责安排搬运工人、开箱工人做第一个程序的工作；3、负责安排木工、电工在现场协助乙方顺利进行安装摆放工作；4、负责安排保洁工在摆放过程随时跟随配饰人员清洁物品、环境的卫生；保安看管货品，以保证所有的物品不会丢失；5、所有工人在工作中不得

4、擅自离开自己的工作岗位，除非征得乙方配饰人员同意；6、甲方派一个相关主要负责人跟进摆放的整个过程，协助乙方处理一些突发事件。第八条 甲方责任及权利：1、甲方应按本合同第六条规定的金额和时间给付进度款，甲方延迟支付费用应按日以未付额的千分之一支付乙方违约金；2、甲方需派一名主要负责人跟踪项目整个过程，直到项目结束；若该负责人因特殊原因不能跟踪到底而需换其他人接替时，甲方应书面通知乙方，并负责督促前负责人清晰交接该项目整个细节给下一负责人；3、如因甲方原因导致工程不能如期完成，乙方不承担任何责任；4、本合同生效后，甲方无正当理由提出中止或解除合同，应赔偿乙方损失，并承担本工程总价款10的违约金，乙

5、方不退还已付款；5、配饰现场开放期间，甲方应负责保护好软装工程成果，如有人为损坏，乙方应协助更新，甲方承担相关费用。第九条 乙方责任及权利1、如甲方未及时给付进度款或回复确认函，乙方有权向后顺延工作进度，顺延时间不计入本合同约定的工期内，如超过合同规定时间5天以上，乙方有权停止相关工作并重新确定工作周期； 乙方在收到甲方支付款后，延迟到货应按日以未付额的千分之一支付甲方违约金。2、本合同生效后，乙方无正当理由解除合同，应退还甲方上一阶段已付款并承担本工程总价款10的违约金，并赔偿一切给甲方造成的损失。3、因遇不可抗力之因素而造成延迟的，乙方不承担责任。4、因甲方在确认方案报价后要求变更而造成延

6、迟的，乙方不承担责任。第十条 质量保证及验收1、双方按约定的要求内容（甲方确认的方案、设计图等）作为验收依据，装饰效果以甲方确认为准，乙方应尽力协调，并根据甲方意见及时作调整，变更完善。第十一条 其它事项1、本协议在履行过程中发生纠纷，甲、乙方应及时协商解决。协商不成时，可向甲方所在地人民法院起诉。2、本协议未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。3、本合同于双方履行完毕各自义务后自动终止。4、本合约书一式贰份，甲乙双方各持壹份，具有同等法律效力。第十二条 附件附件一：软装饰工程报价表一份，软装设计图一份。甲方：法定代表人：（签字）委托代理人：（签字）地址：电话：传

7、真：日期：年月日 乙方：法定代表人：（签字）委托代理人：（签字）地址：电话：传真：开户银行：银行帐号：日期：年月日 设计合同 篇2 合同编号：资质等级：发 包 人：承 包 人：签订日期：发包人（甲方）：承包人（乙方）：为了促进甲、 乙双方的共同发展，更好地做好工程项目的设计开发和建设工作，根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建筑工程质量管理条例、建设工程勘察设计管理条例以及国家及地方有关建设工程设计文件施工图审查法规和规章，甲乙双方本着自愿、平等、互利的原则，经充分协商，就长期技术合作相关事宜达成如下协议，并承诺共同遵守下列条款。第一条 技术合作目标保障甲方工程项目的安全性、适用性

8、和经济性；优化各种设计方案，优化设备选择、材料选型、节能方案；提高设计质量，使其符合使用要求；加强对建筑物主体结构安全性及合理性的审核；节约工程投资，提高工程项目的投资效益和品牌效应。第二条 技术合作的内容及成果提供一、初步设计阶段技术咨询、图纸审查内容及成果提供乙方从技术、工程、经济等方面对项目的可行性进行论证，对设计方案进行优化，提高投资效益；对结构设计进行复核，确保满足建筑节能要求，保障建设项目安全可行。根据介入阶段的不同可分别包含以下工作内容：1. 对初步设计的设计说明进行审核，提出意见：（1）关于本工程的技术指导要点是否体现方案设计批文及甲方的要求，包括满足项目建设用地规划许可证内容

9、要求。（2）关于初步设计的内容和深度要求，是否符合设计任务书要求及当地规划部门的有关规定。2. 对设计单位正式提交的初步设计文件进行审核。主要内容为：（1）初步设计文件完整性和深度；（2）设计依据(包括工程地质详细勘察报告)、采用的设计规范、标准的完整性和准确性；（3）总建筑面积、建筑占地面积、容积率等指标，是否符合政府相关批文及甲方要求；（4）户型面积比例是否满足规划要点的要求；（5）日照是否满足国家和地方的相关规定；（6）提出有关总平面布置、综合管网关系布置、道路布置、功能分区、绿化及用地合理性内容；（7）各专业设计中合理采用新技术、新工艺、新设备、新材料等方面内容；（8）主要设备选型，主

10、要材料选择；（9）建筑造型、保障老人、儿童、残障人的活动设施、房型设计等是否满足使用要求：（10）建筑设计的单体平面布置、空间布置(含变形缝布置及地下车库综合管线布置是否满足净空要求)和建筑物的日照、隔热、隔声、通风、遮阳、防渗等是否满足国家和地方的相关要求；（11）对结构形式是否优化、是否经济合理进行判别；（12）结构设计的主要技术参数、结构方案优选、主体结构优化、结构材料选择、地基处理与基础方案选择、沉降控制值和不均匀沉降估算值、安全度、可靠度、抗震、有关限额设计的技术经济指标：含钢量、单位面积砼含量等方面内容；（13）地下室抗浮设计方案选择、超长结构设计方案选择、量大面广的部位对造价有较

11、大影响的结构布置优化；（14）审核结构加固或改造项目设计是否经济合理；（15）给排水系统、消防系统及各项新技术应用的经济性、合理性，泵房和处理站房的布置审核；（16） 给排水设计的主要技术参数、给水含生活、中水及消防方案、中水处理及回用方案、太阳能应用方案、泳池及景观水处理方案、节能环保措施及人防设计、排水方案、室内外主要给排水管道布置、主要设备选型及其布置的合理性和经济性；（17）供配电系统的合理性、经济性、安全性以及变配电机房的布置合理性；（18） 强电设计的设计计算书、主要技术参数、供配电方案、防雷接地系统、照明设计、电气节能、室内外主要电力线路布置、主要设备选型及其布置，对重要建筑的供

12、配电方案、主要变配电机房及管井位置提出优化方案；（19）各弱电系统的主要技术参数、安全监控、通讯网络、数据传送、火灾报警、安防、楼宇自控、有线电视、公共广播、室内外主要弱电线路敷设、主要设备选型及其布置；（20）空调系统的经济性、合理性，是否满足国家和地方的相关节能规范要求，空调机房和通风机房的合理布置审核；（21）通风空调设计的主要技术参数、通风空调方案的经济性和合理性、设计计算书的完整性和准确性、主要设备选型及其布置；（22）车流、人流设计的主要技术参数、主要路线布置、主要设备选型及其布置；（23）若设计方提供有关的环境保护(专篇)设计，则审查其主要技术参数、主要污染物治理工艺方案、主要设

13、备选型及其布置；（24）若设计方提供有关的节能(专篇)设计，则审查其主要技术参数、方案、设备选型及其布置；（25）根据我公司有关建筑节能构造原则，进行建筑节能报告审核；（26）消防(专篇)设计的主要技术参数、方案、设备选型及其布置；（27）人防(专篇)设计的主要技术参数、方案、设备选型及其布置。第三条 技术合作进度甲乙双方对每个工程项目单独签署深圳市建设工程施工图设计文件审查合同及项目补充协议，并在合同中明确设计咨询及施工图审查的具体进度要求；其中对初步设计阶段的技术咨询、初步设计文件审核及对施工图超出国家和深圳市规定的审图内容要求部分，乙方须按本协议内容执行；各项目另有特殊要求可在具体项目补

14、充协议中限定；每个工程项目设计咨询的时间根据该项目的规模、特点及进度要求确定，原则上随设计进度分阶段进行；初步设计审查的时间自收齐全部送审资料起，原则上不超过10个工作日，施工图审查的时间自收齐全部送审资料起，原则上不超过15个工作日。第四条 技术合作取费及付款方式1. 审查收费标准：（1）仅施工图设计审查：元/平方米。（2）初步设计及施工图审查： 元/平方米。（3）计价面积是指设计图纸中所述该项目的总建筑面积。2. 专项施工图审查费按相应专项设计费的 %付费。3. 甲乙双方对每个工程项目单独签署深圳市建设工程施工图设计文件审查合同及项目补充协议，并在合同中明确合同款数额及付款方式。4. 根据

15、项目的实际情况，专项施工图审查内容可在深圳市建设工程施工图设计文件审查合同或补充协议中明确。5. 总设计费不包含境外设计费。6. 审图阶段工作完成后，并提供合格审图报告后20日内，在提供相应发票后一次性支付完成阶段的审图费用。 设计合同 篇3 甲方：_乙方（承载方）：_双方合作事宜：_秉承相互信任的合作理念， 通过初步沟通达成一致协议：一、具体合作项目内容：_二、项目费用：设计费：_单价：_数量：_总价：_（其中不含拍摄费，拍摄费按照平均每张片为200元/张，采用135专业相机，专业灯光摄影师拍摄）三、付款方式：付款方式、合同签定付项目总额的50%，即_元数码输出小样确认后，菲林输出前支付项目

16、余款。四、双方权利及义务：1、甲方权利：1）甲方有权对乙方的设计提出建议和想法，以使乙方的设计符合要求2、甲方义务：1）甲方有义务按照合同中所协商的条款支付费用2）甲方有义务积极配合乙方的工作并为乙方提供相关详细资料3、乙方权利：1）乙方有权要求甲方提供相关资料供乙方设计所需；2）乙方有权要求甲方按照合同支付约定的款；出现甲方拖款现象，结算时甲方需按照每天0.5%的合同总额支付乙方滞纳金。3）乙方对所设计的作品享有著作权，有权要求甲方在未付清款项前不得使用该项目中的一切作品；4、乙方义务：1）乙方应按照双方所讨论的结果按时并保证质量完成相关设计项目；2）乙方应按照合同约定的时间完成设计项目五、

17、违约责任：1、甲方在设计作品初稿完成前终止合同，其预付的款无权要求退回；甲方在乙方作品初稿完成后终止合同的，应当支付全额的设计费用；2、乙方如无正当理由提前终止合同，所收取的费用应当全部退还给甲方；3、甲乙双方如因履行本合同发生纠纷，应当友好协商解决，协商不成，甲乙双方任何一方均可向_仲裁委员会提出仲裁解决。本合同一式两份，自双方签字盖章之日起生效，甲乙双方各持一份，均具有同等法律效力。甲方（签章）：_ 乙方（签章）：_授权代表人 （签字）：_ 授权代表人 （签字）：_地址：_ 地址：_电话：_ 电话：_传真：_ 传真：_签订日期：_年_月_日 设计合同 篇4 甲方：乙方：北京泛海展览展示有限

18、公司经甲、乙双方协商，就乙方承办史馆设计布展具体事宜达成一致意见，并签订以下条款：一、 项目名称及项目内容1、项目名称：部史馆设计布展。2、内容：史馆的设计、布展、雕塑、油画、灯光设备等。二、 项目制作期限1、自本合同签订之日起至年按甲方要求在保证质量的前提下完成本工程。2、布展期间无故停工10天以上被视为自行退出（春节放假暂停除外），甲方有权重新招标，同时不再支付对方相应款项。3、遇不可抗力或（国家规定）专用条款所列情况，工期做相应顺延：三、布展项目采购价及付款方式本项目属于文化艺术类布展项目，工程预算按北京市（08预算定额）标准计量，人工费按北京目前市场人工费调差，本项目主要部分均在泛海公

19、司北京场地完成制作好后再运输到现场组装，本项目采取工程总价包死形式承包，如有较大变更甲、乙方协商解决。1、 布展项目采购总价拾柒元捌角玖分整2、 付款方式：（1）合同签订生效后，乙方开始加工制作10天后甲方即付乙方30%布展款，合计款项约为；（2）布展制作进度过半时，甲方再付乙方40%布展款，合计款项约为 28.8万元；（3）布展项目完成并验收合格经甲方认可一周后，甲方再付乙方25%布展款，合计款项约为（4）扣留5%布展款人民币 3.6万元作为质量保证金，壹年后的一周内付清。四、 水电供应现场组装时甲方负责提供水源和电源及相关费用，乙方自行组织临时水电管线的敷设。五、 工程质量及验收1、乙方制

20、作必须符合国家有关工程、工艺质量标准及国家陈列布展工程有关规定。2 乙方必须严格按照经双方确认的设计图及材质、工艺标准进行布展制作。3、组装时隐蔽部分要事先通知甲方和监管人员，由甲方、乙方和监理人员一同进行检查；由乙方填写隐蔽工程记录，甲方和监理进行签章。4、布展制作安装过程中，甲方和监理人员有权对布展制作质量进行监督，发现有不符合质量要求工序的，甲方有权处以乙方停工、返工，乙方应无条件接受，所造成的一切损失全部由乙方自负。六、甲方责任1、甲方应按合同及时付款，以保证乙方制作的顺利进行，如因甲方延误造成乙方不能按时完工，责任由甲方负责。2、对布展现场进行指挥协调，保证施工顺利进行。3、对预定方

21、案以内的修改、调整，乙方应无条件服从；对预定方案以外的增加或减少，由双方根据具体情况商定。七、乙方责任1、严格按照设计要求、环保用料标准及正确的工艺流程布展制作，按期完工。2、服从甲方现场调度指挥，遵守现场管理的有关规章制度和安全操作规程，如乙方人员发生任何事故责任自负。3、布展组装现场需配备必要的消防设施，布展人员会操作消防器材。4、布展项目完成甲方验收合格后乙方负责免费保修2年，有偿保修期按当地市场最低价格。5、乙方人员应服从甲方指挥按指定路线进场布展安装，不得在展馆工作区外随意走动及喧哗。6、乙方应严格遵从保密原则，具体事项另行签订安全保密协议。7、展馆建筑及各种设施因乙方原因损坏的由乙

22、方负责赔偿。八、其它1、本合同共3页（含首页不含附件），自签字之日起生效，一式三份，甲、乙双方各执1份，甲方财务部门1份。2、本工程中空调、消防、监控、文物复制等为甲方主导项目视实际发生结算不含预算中。3、本合同未尽事宜，双方协商解决。合同内的条款双方不得以任何理由违约，违者应承担经济责任。 设计合同 篇5 工程名称：工程地点：合同编号：（由设计人编填）设计证书等级：委托方：设计方：签订日期：委托方：设计方：委托方委托设计方承担规划设计，工程地点为，经双方协商一致，签订本合同，并共同履行。第一条本合同签订依据1.1中华人民共和国合同法、中华人民共和国城市规划法、建设工程勘察设计市场管理规定、辽

23、宁省城市规划设计行业收费标准和工程设计收费标准。1.2国家及地方有关规划设计管理法规和规章。1.3规划项目批准文件1.4其他：第二条设计依据2.1委托方给设计方的委托书或设计中标文件2.2委托方提交的基础资料2.3设计方采用的主要技术标准是：城市规划编制办法实施细则城市用地分类与规划建设用地标准（gbj137-90）村镇规划标准（gb50188-93）城市居住区规划设计规范（gb50180-93）城市道路交通规划设计规范（gb50220-95）其他：第三条合同文件的优先次序构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：3.1合同书3.2中标函（文

24、件）3.3委托方要求及委托书3.4投标书第四条本合同项目的名称、规模、阶段及设计内容（根据行业特点填写）名称：规模：用地人口其他阶段：区域规划总体规划分区规划控制性详细规划修建性详细规划专项规划其他设计内容：第五条委托方向设计方提交的有关资料、文件及时间地形图纸（比例尺）地形图电子文件（光盘软盘）其它资料时间第六条设计方向委托方交付的设计文件、份数、地点及时间蓝图套彩图套说明书或文本套时间、地点第七条费用7.1根据本合同第1.1条款的相应规定，经双方商定，本合同的设计费为万元。7.2如果上述费用为估算设计费，则双方在规划设计审查后，按批准的规划设计规模核算设计费。规划设计间如遇规模或内容调整，

25、则设计也应做相应调整。第八条支付方式8.1本合同生效后三天内，委托方支付设计费总额的30%，计万元作为定金及启动资金（合同结算时，定金抵作设计费）。8.2设计方提交设计文件后三天内，委托方支付设计费总额的40%，计万元；之后，委托方应按设计方所完成的规划工作量比例，分期分批向设计方支付总设计费的30%，计万元，设计成果完成后，委托方结清设计费，不留尾款。8.3双方可委托银行代付代收有关费用。第九条双方责任9.1委托方责任9.1.1委托方按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计方提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时效性负责。委托方不得要求设计方违反国家有关标准进行设计。委托方提交上

26、述资料及文件超过规定期限15天以内，设计方按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延；委托方交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，设计方有权重新确定提交设计文件的时间。9.1.2委托方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计方设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，委托方应按设计方所耗工作量向设计方支付工费。在未签订合同前委托方已同意，设计方为委托方所做的各项设计工作，委托方应支付相应设计费。9.1.3在合同履行期间，委托方要求终止或解除合同，设计方未开始设计工作的，委托方应根据设计方已进行的实际工作量，不足一半

27、时，按该阶段设计费的全部支付。9.1.4委托方必须按合同规定支付定金，收到定金作为设计方设计开工的标志。未收到定金，设计方有权推迟设计工作的开工时间，且交付文件的时间顺延。9.1.5委托方应按本合同规定的金额和日期向设计方支付设计费，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二的逾期违约金，且设计方提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时，设计方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知委托方。委托方的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓，委托方均应支付应付的设计费。9.1.6委托方要求设计方比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计方同意，不得严重背离合理设计周期，且委托方应支付赶工

28、费。9.1.7委托方应为设计方派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。9.1.8设计文件中选用的国家规范、部门及地方规范由委托方负责解决。9.1.9承担本项目外国专家来设计方办公室工作的接待费（包括传真、电话、复印、办公等费用）。9.2设计方责任9.2.1设计方应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向委托方交付设计文件（出现9.1.1、9.1.2、9.1.4、9.1.5规定有关交付设计文件顺延的情况除外）。并对提交的设计文件的质量负责。9.2.2设计合同有效年限为年，超期后如仍须执行时，合同双方进行延期确认。9.

29、2.3负责对外商的设计资料进行审查，负责该合同项目的设计联络工作。9.2.4设计方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计方设计错误造成工程质量事故损失，设计方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向委托方支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定为实际损失的%。9.2.5由于设计方原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。9.2.6合同生效后，设计方要求终止或解除合同，设计方应双倍返还委托方已支付的定金。9.2.7设计方交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。第十条保密双方均

30、应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改，复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。第十一条仲裁本建设工程设计合同发生争议，委托方与设计方应及时协商解决。也可由当地规划或建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，当事人又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。第十二条合同生效及其他12.1委托方要求设计方派专人长期驻项目现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。12.2设计方为本合同项目的服务至规划材料上报为止。12.3

31、委托方委托设计方承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。12.4由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。12.5本合同双方签字盖章即生效。一式份，委托方份，设计方份。12.6本合同生效后，按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；双方认为必要时，到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。12.7双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。12.8未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。 设计合同 篇6 委托单位： (以下称甲方) 勘测单位： (以下称乙

32、方)根据甲方要求及国务院建设工程勘察设计合同条例及交通部令1996年第4号文办法的公路建设市场管理办法规定，经甲乙双方共同协商，签订 至 公路施工图勘察设计合同如下，以资共同遵守。一、 建设地点与规模路线起点位于 ，经 ，终于 ，路线全长约 公里。二、 技术标准及测设要求(一)严格按照交通部颁发的公路工程技术标准(jtgb01-20xx)及有关规范、规范的要求进行勘测设计，确保设计质量。设计速度采用 公里小时，对局部地形复杂地段，可采用 公里小时。(二)全线桥涵等人工构造物设计荷载为公路-级：大、中、小桥及明函与路基同宽，桥梁不设人行道，仅设钢筋混凝土防撞栏杆;设计洪水频率：大、中桥1100，

33、小桥涵及路基150。(三)平纵面线型设计，应贯彻在旧路的基础上提高技术标准的旧路改建原则，尽量减少占用农用地，并合理运用技术指标。(四)全线路基宽度为9米，路面满铺。(五)全路段采用沥青混凝土路面，面层厚7厘米。(六)对加宽利用的桥梁，应充分调查旧桥及旧桥面结构的现状，需加固的应提出相应的加固措施，并计算其工程量一并纳入工程预算中。(七)对于老路改建加宽路基的路段，施工期间维护交通应提出合理、经济、可靠的方案，要特别注意新旧路基的衔接，并严格按公路路基设计规范(jtgd30-1995)进行设计。三、提交设计文件时间及数量(一)要求于 年 月 日前提交全套设计文件(含预算)。(二)施工图和预算甲

34、组文件各8分，乙组文件及施工资料(路基横断面图、路基设计表、涵洞布置图、路基土石方数量计算表、公路勘测定界图)各4份，其中平面图、公路勘测定界图采用蓝图。(三)设计文件要求按 境、 境单独出版，装订成册，其中预算甲组文件应予以汇总。四、取费标准及付款办法(一)本工程项目按国家物价局、建设部(1992)价费字第375号文通知及其颁发的工程勘察收费标准(修订本)、工程设计收费标准(第一册)修订本执行并结算。本路段地形类别定为 类，鉴于本设计为勘察设计，因此，测量费考虑一次定测系数(即1.5)。动用钻机进行路线及桥位工程地质钻探，按工程勘察收费标准中有关工程地质勘察收费标准另行计费。甲方负责的一至七

35、项勘察施工准备费按路线、桥梁勘测费及地质钻探费之和的10由乙方包干使用。(二)本工程测量及设计费用估算为 万元，此数额仅作掌握预付款及测设进行拨款的依据，待设计工作完成后，根据实际完成工作量及上述单价、计算办法结算勘测设计费用。(三)分期付款办法1、合同签订后20天内甲方向乙方支付合同估算费总额的30%，计 万元作为定金，结算时抵作测设费。2、施工图设计作业通过验收后15天内甲方付给乙方设计进度款 万元。3、乙方提交全部文件经审核且乙方已根据审核意见修改完善后，甲方将在30天内，按实际完成工作量及计费标准付给乙方总测设费的80%，余下的20%留待工程交工后支付。五、双方职责(一)甲方职责1、委

36、托当地政府及有关部门协助乙方处理外业勘测工作中发生的与地方有关的事宜。2、接到乙方报告具备验收条件时，及时组织外业测量验收。3、按本合同规定按时支付测设费。(二)乙方职责1、按甲方提出的技术标准和交通部颁发的现行标准、规范、规程及规定，按施工图设计深度要求，精心勘测、确保测设质量。2、外业工作结束后，及时通知甲方组织验收。3、应根据设计文件的审核意见属于乙方责任的应及时修改、完善设计。4、乙方在进行上述3项所规定的职责时，不另向甲方收费。5、负责对设计保密，未经甲方许可，不得向任何单位和个人提供设计文件或泄露文件内容。属乙方泄露，除追查责任外，并扣罚泄露项目设计费的10%。6、负责外业勘测成果

37、验收会议所发生的一切费用。7、工程实施过程中，负责设计的后期服务工作。六、违约处理(一)甲方违约1、甲方若中途撤销合同，除应支付已完成部分测设费外，并以已付的定金赔偿乙方损失。2、路线方案经甲方或甲方上级部门审定后，甲方要求改变方案时，除付给乙方已完成部分的测设工作量的测设费用外，修改部分另付测设费，提交设计文件时间也相应顺延。3、不能按时付款，没推迟10天罚逾期金10000元。(二)乙方违约1、乙方中途撤销合同，应向甲方双倍返还定金。2、由于勘测设计不周造成返工，应由乙方自行负责完善勘察设计，并按一下条款处理：(1)测量误差大而造成质量问题，导致设计变更超出相应部分工程预算1%以上时，每超1

38、%扣除相应部分设计费的10%。(2)征地拆迁超出预算的5%以上时，每超过1%扣除设计费的1%。(3)地质钻探资料不准确导致设计变更超出相应部分工程预算1%时，扣除设计费2%;提供虚假地质资料造成工程竣工后的安全责任事故的，全部扣除质量保证金，并视情节严重情况，依照国家有关法律追究刑事责任。3、非甲方责任不能按时交付文件，每推迟10天罚10000元。七、其他(一)本合同有效期为：从签订之日起，至双方履行完毕合同规定的一切权利和义务为止。(二)双方在执行合同过程中发生纠纷时，应及时协商解决，如协商不成，可报县交通局调解，如仍有异议，可向国家规定的合同管理机构申请调解或仲裁。(三)本合同未尽事宜，参

39、照国务院颁发的建设工程勘察设计合同条例及建设部、国家工商行政管理局1996年7月25日颁布的建设(1996)号文中得条例。(四)本合同一式 份，双方各执 份，分别送呈各方主管部门存查。甲方 乙方代表签字 代表签字日期 年 月 日 日期 年 月 日 设计合同 篇7 项目名称： xxx专项规划项目地点： 甲 方： 乙 方： xx设计研究院有限公司城市规划编制资质等级： 甲级 合同编号： 签订日期： 20xx年9月 日（委托方）甲方：（承接方）乙方： xx设计研究院有限公司甲方委托乙方承担 专项规划 编制工作，经双方协商一致，签订本合同。第一条 本合同签订依据：1.1 中华人民共和国合同法、中华人民

40、共和国城乡规划法、城市规划编制办法实施细则等。1.2 国家及地方有关城市规划编制、管理、审批的法规和规章。第二条 本合同城市规划编制项目的基本内容。2.1 项目名称： 专项规划2.2 项目范围：第三条 规划设计内容及深度：上述范围内的专项 规划，符合城市规划编制办法对规划的深度要求。第四条 甲方应向乙方提交以下基础资料：第五条 乙方应向甲方交付的规划设计图纸文件：第六条 项目进度6.1电力专项规划阶段：乙方根据甲方确定的控制性详细规划进行专项规划设计，甲方对本阶段规划设计进行确认并提出书面修改意见完成规划设计成果。本阶段工作时间自甲方提出书面确认意见后为 30 个工作日。6.2 提交规划成果阶

41、段：乙方根据甲方书面修改意见对规划进行修改完善后，提交甲方正式规划成果。本阶段工作时间自收到甲方书面修改意见后为 7 个工作日。第七条 设计取费及付款方式：7.1、取费标准及费用总额：依据城市规划设计计费指导意见，确定本项目设计取费单价为 15 万元/专项，本项目有电力专项规划一项，调整系数1.0x0.6（折扣率）；总设计费为 9 万元整，大写 万元整。7.2、付款方式：7.2.1签订合同一周内，甲方向乙方支付规划设计费用总额30%，计 万元。7.2.2提规划成果后一周内，甲方向乙方支付规划设计总额40%，计 万元。7.2.4提交最终规划成果后一周内，甲方向乙方支付设计费总额的30%，计万元。

42、第八条 双方责任。8.1 甲方责任。8.1.1 甲方按本合同第四条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交有关基础资料，并对其完整性、正确性及时限负责，甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行规划编制。8.1.2 甲方提交有关基础资料超过规定期限15天以内，乙方按合同第五条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限15天以上时，乙方有权重新确定提交设计文件的时间。8.1.3 甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的基础资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成乙方设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方增付规划编制费。8.1.4 甲方应为

43、派赴现场从事现场勘察、收集基础资料、汇报方案等处理有关规划编制问题的乙方人员，提供必要的工作生活及交通等方便条件。8.1.5 甲方负责组织初步方案论证、评审、技术审查和论证、评审意见的汇总，并及时将与本项目有关的信息反馈乙方。8.2 乙方责任。8.2.1 乙方配合甲方做好基础资料收集工作。8.2.2 乙方应按国家技术规范、标准、规程及甲方提出的规划设计编制要求，进行规划设计编制，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计成果，并对其负责。8.2.3 乙方按本合同第二条和第五条规定的内容、进度及份数向甲方交付资料及文件。8.2.4 乙方配合甲方做好各规划设计编制阶段的汇报工作。第九条 违约责任9.1

44、 在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方已开始设计工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，按实支付设计费。9.2 甲方应按本合同第七条规定的金额和时间向乙方支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方。9.3 乙方对文件及图纸出现的遗漏或错误负责修改或补充。9.4 由于乙方的错误，给甲方造成经济损失时，乙方应及时采取措施予以补救，并视损失大小，减收或免损失部分的设计费，直至付给甲方与直接受损失部分设计费相等的赔偿金。9.5 由于乙方自身原因，延误了按本合同第六条规定的规划文件及图纸的交付时间，每延误一天

45、，应减收该项目应收设计费的千分之二，合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应双倍返还定金。第十条 其他10.1 甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。10.2 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。10.3 本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由上级规划行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由项目所在地仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向项目当地人民法院起诉。10.4 本合同一式 六 份，甲方 叁 份，乙方 叁 份。10.5 本合同生效后，双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。

46、10.6 双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。10.7 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。（以下无正文）委托方： 受托方： 设计研究院有限公司（盖章） （盖章）法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：委托代理人（签字）：委托代理人（签字）：地址： 地址：邮政编码：邮政编码：电话： 电话：传真： 传真：开户银行：开户银行：银行帐号：银行帐号： 设计合同 篇8 甲方：身份证：乙方：身份证：甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定将公司所有外墙涂料粉刷工程承包经乙方。为明确双方的权利和义务，根据国家有

47、关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1、工程地址：2、施工内容：外墙涂料粉刷，总面积约_平方米3、工程开工日期：4、工程竣工日期：5、工程承包方式：包工6、工程总天数：_天，雨天顺延。第二条工程价款工程价款按照每平方米_元包工计算（大写）_元，以实际测量面积计算。增加工程，增加造价；减少工程，减少造价。第三条质量要求1、工程验收标准：根据业主要求2、施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。3、凡由男方采购的材料，产品质量由甲方自负；施工质量由乙方负责。4、乙方要精心施工，确保颜色一致，如不能保持颜色一致，其返工所需材料和工程款全部

48、由乙方自行承担，甲方不承担任何责任。第四条付款方式合同签订后，甲方在乙方开工_天内付工程款_，施工完成后再付款_，经业主验收合格，并测量工程量后计算工程余款，承诺：_年_月_日前结算清楚工程的余款。第五条工程工期乙方应按期完工，如果延迟完工，每逾期一天，从总工程款中扣除200元。第六条工程验收双方按本合同第三条约定的验收标准进行验收。第七条其他事项本合同为工程承包合同，甲乙双方无雇佣关系。1、乙方在承包过程中应严格执行国家安全生产法律法规及施工规程，做到安全生产，文明施工。2、甲方义务给乙方施工人员（3人）购买每人300元意外保险。3、乙方在承包过程中发生的所有事故责任均由乙方自行承担，因事故

49、导致的人身损害和财产损失及其他所有损失均由乙方负责赔偿，甲方不承担任何责任和赔偿（甲方出于人道主义，如发生人生事故可付担10%，实际财产损失50%补偿）。第八条违约责任合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。第九条争议解决本合同履行期间，双方如发生争议，由双方协商解决，协商解决不成的，可向人民法院提起诉讼。第十条本合同自双方盖章或签字后生效。第十一条本合同一式二份，甲乙双方各执壹份。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签约日期：_年_月_日 设计合同 篇9 发包人(以下简称甲方)： 设计人(以下简称乙方)：发包人委托设计人承担 项目建筑工程施工图设计，

50、经双方协商一致，签订本合同。第一条 本合同依据下列文件签订：1.1、中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建筑工程勘察设计市场管理规定。1.2、国家及地方有关建筑工程勘察设计管理法规和规章。1.3、建筑工程批准文件。1.4、政府部门规定的相关标准。第二条 本合同项目的概况：2.1、项目名称：2.2、建设单位：福建海峡国际商贸城实业有限公司2.3、建设地址：2.4、总投资：2.5、资金来源：自筹2.6、建设工期：约 日历天第三条 本合同项目设计范围及内容：3.1本项目的方案设计甲方已另行委托，乙方负责承担本项目建筑初步设计之后直至完成施工图设计阶段的全部工作内容，包括扩大初步设计(除建筑外

51、各专业)、施工图设计、工程建设过程服务等。其中扩大初步设计出件报审，根据当地建设主管部门对不同建筑类型的具体要求及甲方要求完成本项工作内容。3.2在方案交底之前，乙方负责总平面设计的报批配合及方案设计阶段各专业的技术支持、对方案设计人提交的各阶段成果给出合理化意见和建议的义务，并提前参与和把控，保证减少对接工作的矛盾和缩短设计周期。本项工作于本合同生效时即时展开。3.3设计服务具体内容均包括但不限于以下内容：3.3.1表一：3.3.2设计内容：3.3.2.1建筑专业的施工图设计、结构专业全过程设计、给排水专业全过程设计(配合泳池及景观水处理系统,并完成管道综合图 )、通风空调、防排烟专业全过程

52、设计、消防、人防专业全过程设计、强弱电专业全过程设计(不包含智能化系统及电信、有线电视外管网)、室外总平面的施工图阶段设计,室外道路交通及室外综合管网设计。总平面图部分包含一层总平面图、竖向设计图、交通及消防系统图等。3.3.2.2.如本工程申报国家相关示范评优工程，乙方应配合完成本合同委托设计范围内相应设计内容的申报技术工作。3.3.2.3.单体建筑的电梯大堂及室内的二次装修设计不包括在本合同委托设计范围内，由甲方另行委托。但乙方应在收到上述由甲方另行委托设计的设计文件后三日内提出意见，对其可实施性进行复核。上述图纸的最终审批权在甲方。当某些装修设计需要乙方配合出图时，乙方应及时配合出图，不得延误其他设计或施工单位的工期。3.3.2.4.燃气项目不包括在本合同委托设计范围内，由甲方另行委托。但乙方应考虑其位置对建筑立面影响及与相关专业的'关系，完成其它设备(强弱电、给排水、通风空调等)与市政管网系统接驳的设计工作，在总图中应明确小区内各管线与市政管线的关系。3.3.2.5.市政工程设计、环境景观设计不包括在本合同委