设计合同模板集锦10篇_1

1、设计合同模板集锦10篇 设计合同 篇1 甲方：乙方：依据中华人民共和国合同法和有关法规的规定，乙方接受甲方的委托，就委托设计事项，双方经协商一致，签订本合同，信守执行：一、合同内容及要求：二、设计与制作费用：设计与制作费用总计为：人民币￥×元，（大写：元整）。三、付款方式：1、甲方需在合同签订时付委托设计与制作总费用的50%即人民币￥×元，（大写：）。2、乙方将设计制作印刷品交付甲方时，甲方需向乙方支付合同余款，即人民币￥×整（大写：）。四、设计与制作作品的时间及交付方式：乙方需在双方约定的时间内完成设计方案。因甲方反复提出修改意见导致乙方工作不能按时完成时，可延

2、期执行，延期时间由双方协商确定。五、知识产权约定：1、甲方在未付清所有委托设计制作费用之前，乙方设计的作品著作权归乙方，甲方对该作品不享有任何权利。2、甲方将委托设计制作的所有费用结算完毕后，甲方拥有作品的所有权、使用权和修改权。六、双方的权利义务：甲方权利：1、甲方有权对乙方的设计提出建议和思路，以使乙方设计的作品更符合甲方企业文化内涵。2、甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见；3、甲方在付清所有设计费用后享有设计作品的所有权、使用权和修改权；甲方义务：1、甲方有义务按照合同约定支付相关费用；2、甲方有义务提供有关企业资料或其他有关资料给乙方；乙方权利：1、乙方有权要求甲方提供有关企业资料

3、供乙方设计参考；2、乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项；3、乙方对设计的作品享有著作权，有权要求甲方在未付清款项之前不得使用该设计作品：乙方义务：1、乙方需按照甲方的要求进行作品设计与制作。2、乙方需按照合同约定按时交付设计制作作品。七、违约责任：1、甲方在设计作品初稿完成前终止合同，其预付的费用无权要求退回；甲方在乙方作品初稿完成后终止合同的，应当支付全额的设计费用。2、乙方如无正当理由提前终止合同，所收取的费用应当全部退回给甲方。八、合同生效：本合同一式两份，甲乙双方各持对方签字合同一份，具有同等法律效力。本合同自签字盖章之日起生效。甲方（盖章）：乙方（盖章）：甲方代表签名：乙方代表

4、签名：地址：地址：电话：电话：传真：传真：开户：帐号：日期：×年×月×日日期：×年×月×日 设计合同 篇2 委托方（甲方）承接方（乙方） 上海迪家装饰设计有限公司使 用 说 明一、本合同文本是根据中华人民共和国合同法、上海市合同格式条款监督条例及有关法律、法规制定的示范文本，供合同双方当事人约定采用，签订合同前应仔细阅读。二、本合同适用范围：住宅室内设计及公共空间室内设计。三、乙方提供给甲方设计图、资料，并按目录装订成册。四、涉及到特殊要求及消防安全必须按特殊要求及消防安全要求设计，设计时必须考虑采用环保材料。五、乙方提供给甲方的设计

5、图内容有：1图纸封面、封底、设计图纸；2设计图纸目录和设计与施工说明；3原始房型平面测量图（含所有墙体内部尺寸、门窗洞尺寸、房梁、上水、煤气、下水、地漏、坑管、空调洞、排风口、配电箱、弱电箱、多媒体标注）；4设计要求拆建平面图（拆建承重结构由甲方向物业或有关部门申请书面批准）；5设计平面布置图；6设计顶面布置图；7强、弱电及多媒体、智能化插座位置分布图；8开关控制线路示意图；9冷、热水管排放走向示意图；10厨、卫墙面设施布置图（中、小型工程另外考虑）；11家具、厨具设计布置参考图；12楼梯设计、安装施工详图；13局部透视图（作为参考用）；六、本合同文本由上海市工商行政管理局、上海市室内装饰行业

6、协会共同制定，任何单位和个人不得出于商业目的擅自翻印。 设计合同 篇3 合同编号：资质等级：发 包 人：承 包 人：签订日期：发包人（甲方）：承包人（乙方）：为了促进甲、 乙双方的共同发展，更好地做好工程项目的设计开发和建设工作，根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建筑工程质量管理条例、建设工程勘察设计管理条例以及国家及地方有关建设工程设计文件施工图审查法规和规章，甲乙双方本着自愿、平等、互利的原则，经充分协商，就长期技术合作相关事宜达成如下协议，并承诺共同遵守下列条款。第一条 技术合作目标保障甲方工程项目的安全性、适用性和经济性；优化各种设计方案，优化设备选择、材料选型、节能方案

7、；提高设计质量，使其符合使用要求；加强对建筑物主体结构安全性及合理性的审核；节约工程投资，提高工程项目的投资效益和品牌效应。第二条 技术合作的内容及成果提供一、初步设计阶段技术咨询、图纸审查内容及成果提供乙方从技术、工程、经济等方面对项目的可行性进行论证，对设计方案进行优化，提高投资效益；对结构设计进行复核，确保满足建筑节能要求，保障建设项目安全可行。根据介入阶段的不同可分别包含以下工作内容：1. 对初步设计的设计说明进行审核，提出意见：（1）关于本工程的技术指导要点是否体现方案设计批文及甲方的要求，包括满足项目建设用地规划许可证内容要求。（2）关于初步设计的内容和深度要求，是否符合设计任务书

8、要求及当地规划部门的有关规定。2. 对设计单位正式提交的初步设计文件进行审核。主要内容为：（1）初步设计文件完整性和深度；（2）设计依据(包括工程地质详细勘察报告)、采用的设计规范、标准的完整性和准确性；（3）总建筑面积、建筑占地面积、容积率等指标，是否符合政府相关批文及甲方要求；（4）户型面积比例是否满足规划要点的要求；（5）日照是否满足国家和地方的相关规定；（6）提出有关总平面布置、综合管网关系布置、道路布置、功能分区、绿化及用地合理性内容；（7）各专业设计中合理采用新技术、新工艺、新设备、新材料等方面内容；（8）主要设备选型，主要材料选择；（9）建筑造型、保障老人、儿童、残障人的活动设施

9、、房型设计等是否满足使用要求：（10）建筑设计的单体平面布置、空间布置(含变形缝布置及地下车库综合管线布置是否满足净空要求)和建筑物的日照、隔热、隔声、通风、遮阳、防渗等是否满足国家和地方的相关要求；（11）对结构形式是否优化、是否经济合理进行判别；（12）结构设计的主要技术参数、结构方案优选、主体结构优化、结构材料选择、地基处理与基础方案选择、沉降控制值和不均匀沉降估算值、安全度、可靠度、抗震、有关限额设计的技术经济指标：含钢量、单位面积砼含量等方面内容；（13）地下室抗浮设计方案选择、超长结构设计方案选择、量大面广的部位对造价有较大影响的结构布置优化；（14）审核结构加固或改造项目设计是否

10、经济合理；（15）给排水系统、消防系统及各项新技术应用的经济性、合理性，泵房和处理站房的布置审核；（16） 给排水设计的主要技术参数、给水含生活、中水及消防方案、中水处理及回用方案、太阳能应用方案、泳池及景观水处理方案、节能环保措施及人防设计、排水方案、室内外主要给排水管道布置、主要设备选型及其布置的合理性和经济性；（17）供配电系统的合理性、经济性、安全性以及变配电机房的布置合理性；（18） 强电设计的设计计算书、主要技术参数、供配电方案、防雷接地系统、照明设计、电气节能、室内外主要电力线路布置、主要设备选型及其布置，对重要建筑的供配电方案、主要变配电机房及管井位置提出优化方案；（19）各弱

11、电系统的主要技术参数、安全监控、通讯网络、数据传送、火灾报警、安防、楼宇自控、有线电视、公共广播、室内外主要弱电线路敷设、主要设备选型及其布置；（20）空调系统的经济性、合理性，是否满足国家和地方的相关节能规范要求，空调机房和通风机房的合理布置审核；（21）通风空调设计的主要技术参数、通风空调方案的经济性和合理性、设计计算书的完整性和准确性、主要设备选型及其布置；（22）车流、人流设计的主要技术参数、主要路线布置、主要设备选型及其布置；（23）若设计方提供有关的环境保护(专篇)设计，则审查其主要技术参数、主要污染物治理工艺方案、主要设备选型及其布置；（24）若设计方提供有关的节能(专篇)设计，

12、则审查其主要技术参数、方案、设备选型及其布置；（25）根据我公司有关建筑节能构造原则，进行建筑节能报告审核；（26）消防(专篇)设计的主要技术参数、方案、设备选型及其布置；（27）人防(专篇)设计的主要技术参数、方案、设备选型及其布置。第三条 技术合作进度甲乙双方对每个工程项目单独签署深圳市建设工程施工图设计文件审查合同及项目补充协议，并在合同中明确设计咨询及施工图审查的具体进度要求；其中对初步设计阶段的技术咨询、初步设计文件审核及对施工图超出国家和深圳市规定的审图内容要求部分，乙方须按本协议内容执行；各项目另有特殊要求可在具体项目补充协议中限定；每个工程项目设计咨询的时间根据该项目的规模、特

13、点及进度要求确定，原则上随设计进度分阶段进行；初步设计审查的时间自收齐全部送审资料起，原则上不超过10个工作日，施工图审查的时间自收齐全部送审资料起，原则上不超过15个工作日。第四条 技术合作取费及付款方式1. 审查收费标准：（1）仅施工图设计审查：元/平方米。（2）初步设计及施工图审查： 元/平方米。（3）计价面积是指设计图纸中所述该项目的总建筑面积。2. 专项施工图审查费按相应专项设计费的 %付费。3. 甲乙双方对每个工程项目单独签署深圳市建设工程施工图设计文件审查合同及项目补充协议，并在合同中明确合同款数额及付款方式。4. 根据项目的实际情况，专项施工图审查内容可在深圳市建设工程施工图设

14、计文件审查合同或补充协议中明确。5. 总设计费不包含境外设计费。6. 审图阶段工作完成后，并提供合格审图报告后20日内，在提供相应发票后一次性支付完成阶段的审图费用。 设计合同 篇4 发包人(以下简称甲方)： 设计人(以下简称乙方)：发包人委托设计人承担 项目建筑工程施工图设计，经双方协商一致，签订本合同。第一条 本合同依据下列文件签订：1.1、中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建筑工程勘察设计市场管理规定。1.2、国家及地方有关建筑工程勘察设计管理法规和规章。1.3、建筑工程批准文件。1.4、政府部门规定的相关标准。第二条 本合同项目的概况：2.1、项目名称：2.2、建设单位：福建

15、海峡国际商贸城实业有限公司2.3、建设地址：2.4、总投资：2.5、资金来源：自筹2.6、建设工期：约 日历天第三条 本合同项目设计范围及内容：3.1本项目的方案设计甲方已另行委托，乙方负责承担本项目建筑初步设计之后直至完成施工图设计阶段的全部工作内容，包括扩大初步设计(除建筑外各专业)、施工图设计、工程建设过程服务等。其中扩大初步设计出件报审，根据当地建设主管部门对不同建筑类型的具体要求及甲方要求完成本项工作内容。3.2在方案交底之前，乙方负责总平面设计的报批配合及方案设计阶段各专业的技术支持、对方案设计人提交的各阶段成果给出合理化意见和建议的义务，并提前参与和把控，保证减少对接工作的矛盾和

16、缩短设计周期。本项工作于本合同生效时即时展开。3.3设计服务具体内容均包括但不限于以下内容：3.3.1表一：3.3.2设计内容：3.3.2.1建筑专业的施工图设计、结构专业全过程设计、给排水专业全过程设计(配合泳池及景观水处理系统,并完成管道综合图 )、通风空调、防排烟专业全过程设计、消防、人防专业全过程设计、强弱电专业全过程设计(不包含智能化系统及电信、有线电视外管网)、室外总平面的施工图阶段设计,室外道路交通及室外综合管网设计。总平面图部分包含一层总平面图、竖向设计图、交通及消防系统图等。3.3.2.2.如本工程申报国家相关示范评优工程，乙方应配合完成本合同委托设计范围内相应设计内容的申报

17、技术工作。3.3.2.3.单体建筑的电梯大堂及室内的二次装修设计不包括在本合同委托设计范围内，由甲方另行委托。但乙方应在收到上述由甲方另行委托设计的设计文件后三日内提出意见，对其可实施性进行复核。上述图纸的最终审批权在甲方。当某些装修设计需要乙方配合出图时，乙方应及时配合出图，不得延误其他设计或施工单位的工期。3.3.2.4.燃气项目不包括在本合同委托设计范围内，由甲方另行委托。但乙方应考虑其位置对建筑立面影响及与相关专业的关系，完成其它设备(强弱电、给排水、通风空调等)与市政管网系统接驳的设计工作，在总图中应明确小区内各管线与市政管线的关系。3.3.2.5.市政工程设计、环境景观设计不包括在

18、本合同委托设计范围内，由甲方另行委托。但乙方需负责协调并汇总市政各专业、景观各专业管线图纸，并体现在管线综合布置图中。 3.3.2.6.室内交通设计(指地下室的车位、行车线等)。3.3.2.7.其它相关专业公司设计图的审核确认，如钢结构、玻璃幕墙、智能化等。当某些专业图纸需要乙方配合出图时，乙方应出相应的图纸。3.3.2.8.乙方应提供外立面装饰做法施工图，如外墙面砖排砖图、外墙涂料分割图及铝合金门窗详图等。3.3.2.9.相关工作，包括但不限于下列内容：产权预测面积核对：外轮廓线、露台、套内、公共部位等; 每套附加面积计算：露台、闷顶、可自行改造面积等;根据甲方要求，负责到模型制作公司对模型

19、的形体、色彩调整和确认。协助方案设计单位确认外装材料。上述相关工作的完成时限由乙方根据甲方进度要求配合完成，人员安排在制定计划时一并考虑。第四条，设计取费标准及配合要求、奖罚措施等。4.1、设计费标准：本工程采用单价包干，即按每平方米设计单价： 元/m2(具体详见表一)4.2、设计费总额：总设计费=建筑面积每平方米设计单价( 元/ m2)。(按建设主管部门颁发的施工许可证施工图建筑面积计付设计费)4.3、设计费说明详见表二及说明表二：说明：a) 付款时乙方应提供正式等额的有效发票。乙方应在甲方付款前将每期等额有效的正式发票交于甲方，经甲方审核后无误后再支付相应的款项，第三次付款前，乙方应提供结

20、算总价全额发票，否则甲方有权顺延付款。b) 第三次付款按照施工图核定的建筑面积进行结算，并留足第四次付款额。c) 本合同履行后，定金抵作设计费(在第二次付款时予以折抵)。4.4、提供设计文件的要求，详表三。在工程建设过程中，如甲方需要加晒图纸的，一律按0#图纸4元/张、1#图纸3元/张，2#图纸2元/张的标准另行计费提供图纸。4.5、异地配合要求：乙方应自行承担施工图审查、施工图交底、项目各阶段工程验收等工程建设全过程的异地配合费(含差旅费)等;若甲方需要，乙方应派设计代表常驻工地现场，由此所产生的一切费用由乙方自理。乙方未能及时按照甲方约定时间到场，每延迟一天罚款5000元。4.6、限额设计

21、：甲、乙方应协商确定合理的各项设计指标(如砼含量、钢筋含量、荷载、装修标准等)，双方确定施工图设计限额指标后(限额指标作为合同附件)，乙方必须按确定的各项指标进行设计，超过上述指标量的，则视为乙方设计不当，乙方应无偿优化直至甲方满意(工期不予顺延)并承担甲方由此造成的全部损失。(赔偿金上限不超过总设计费)第五条 甲方应向乙方提交的有关资料及文件： 表三：第六条 乙方应向甲方交付成果约定：第七条 本项目设计组组成人员：(详见下表)说明：以上设计负责人未经甲方同意不得更换，如乙方确需调整设计人员，应报甲方批准同意，且更换后之设计人员的资质不低于原设计人员。如乙方擅自更换上述设计人员的，则甲方有权拒

22、付设计费。 表六：双方业务联系人一览表 第八条 双方责任 8.1、甲方责任：8.1.1合同履行期间，乙方提供的任意一阶段设计文件达不到甲方要求或未通过图审，甲方可以在支付与该阶段设计工作量相应的设计费后，终止本合同的履行。8.1.1、甲方按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行设计。8.1.2、甲方变更委托设计项目、规模、条件或提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成乙方设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方增付设计费。8.1.3

23、、甲方要求乙方较合同规定时间提前交付出设计资料和文件时，乙方应尽力满足甲方的要求。如此要求将造成乙方的大量投入，在双方协商的基础上，甲方同意向乙方支付适当的赶工费。8.1.4、甲方应保护乙方的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计资料及文件不得擅自修改、复印或向第三人转让，甲方有权在本项目的商业销售行为中采用设计人的名称及过往业绩作商业宣传。8.1.5根据乙方设计人员的配合情况，甲方有权要求调整设计人员，乙方不得以任何理由拒绝。由此造成甲方的损失乙方应负全责。 8.2、 乙方责任：8.2.1、乙方应按本合同第三、六条款规定的内容、时间及份

24、数向甲方交付设计文件资料。 8.2.2、乙方应对设计文件出现的遗漏或错误负责及时修改或补充。8.2.3、合同生效后，乙方单方提出解除合同的，应双倍返还甲方定金，同时乙方应向甲方全额退还已收取但未完成工作量的设计费用(如有)。8.2.4、乙方交付设计文件后，应参加有关部门设计审查会议及根据审查结论负责不超出原定计划任务书范围内的必要调整补充。8.2.5、乙方应与建筑方案设计公司对接，并承接本项目建筑初步设计之后，即到施工图的全部设计工作，包括初设阶段的各专业设计(除建筑专业外)、扩大初步设计(各专业)、施工图设计、工程建设过程服务等。其中扩大初步设计是否要出件报审，根据当地建设主管部门对不同建筑

25、类型的具体要求及甲方要求完成本项工作内容。8.2.6、乙方具有在修建性详细规划和方案设计阶段以顾问公司的形式无偿参与修规和方案设计的探讨、调整的义务，并给与甲方以技术支持。乙方应主动承担与方案设计公司的配合协调工作，杜绝方案设计和施工图设计由不同设计公司承接可能产生的诸多矛盾和隐患的现象，从而保证整体设计工作的流畅和完整。8.2.7、在充分尊重方案设计思路以及完整性的基础上，乙方应按照国家技术规范、标准、规程及甲方提出的设计要求，进行工程设计，其设计资料深度应达到建筑工程设计文件编制深度规定，若未达到该标准，则乙方应无偿进行修改或补充。如在施工图设计中出现与方案设计方存在争议时，应会同甲方及方

26、案设计单位三双共同协商解决，解决不了的'最终以甲方确认为准，同时乙方应尊重方案设计并按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。8.2.8、乙方采用的主要技术标准是：现行国家、地方规范、规程、标准等。 8.2.9、设计合理使用年限50年。8.2.10、根据甲方需要，在施工期间乙方应派设计代表驻场，以确保本次设计任务的完成。同时，乙方在接到甲方任何形式的通知后24小时内，应根据具体服务内容安排有关设计人员到场，否则，由此产生的后果由乙方负全责。8.2.11、乙方按合同规定时限交付设计资料及文件，并无偿负责向甲方及施工单位进行设计交底、处理有关设计文件的技术问题和参加竣工验收等

27、。如施工图完成后叁年之后甲方才开始开始施工(含中途停建、缓建等)，乙方仍负责本合同规定的工作内容。如三年后开始施工，相关事宜双方另行协商。8.2.12、乙方应保护甲方的知识产权，不得向第三人泄露、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给甲方造成经济损失，甲方有权向乙方索赔。8.2.13、参与项目的设计人员所接受的其他任务不得影响本项目的设计质量和进 度保证。 第九条 违约责任9.1、在本合同履行期间，甲方变更或解除合同，需经双方协商一致。在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方未开始设计工作的，不退还甲方已付的定金;已开始设计工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一

28、半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。若乙方的实际损失大于上述费用，则乙方保留按实际损失申请赔偿费的权利。乙方如提出终止或解除合同的，应双倍返还甲方定金，同时乙方应向甲方全额退还已收取但未完成工作量的设计费用(如有)。若甲方的实际损失大于上述费用，则甲方保留按实际损失申请赔偿费的权利。9.2、甲方应按本合同第五条规定的金额和时间向乙方支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金(累计不超过应付金额的10%)。逾期超过30天以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方。9.3、乙方对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员

29、错误造成工程质量事故损失, 乙方除负责采取补救措施外,应免收直接损失部分的设计费。甲方可视损失严重的根据损失的程度和乙方责任大小要求乙方支付赔偿金。9.4、由于乙方自身原因，延误了按本合同规定的设计资料的提交时间(包含乙方不能按时、按量)，每延误一天，应减收该阶段设计费的千分之二;逾期超过30天时，则甲方有权单方提前解除合同，剩余款项甲方不再支付，并且有权要求乙方双倍返还定金，同时乙方应向甲方全额退还已收取但未完成工作量的设计费用(如有)。若甲方的实际损失大于上述费用，则甲方保留按实际损失申请赔偿费的权利。 第十条 其他10.1、乙方不得直接向承接本项目的施工单位提供任何相关设计文件(如设计变

30、更、验收手续等)10.2、施工图完成后，因甲方需求变化发生重大设计变更，如平面功能调整产生的各专业变更，乙方应全面配合，双方根据所发生的工作量另行协商设计费，乙方承诺按最优惠价格即收取成本费用。10.3、乙方为本合同项目所采取的国家或地方标准图，由甲方自费向有关出版部门购买，但乙方应给予协助。本合同第三、六条规定乙方交付设计资料及文件份数，超过本合同规定的份数，乙方另收工本费。10.4、本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，乙方不得指定生产厂、供应商。甲方需要乙方的设计人员配合加工定货时，所需费用由甲方承担。10.5、甲方委托乙方配合引进项目

31、的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用，除制装费外，其它费用由甲方支付。10.6、甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。10.7、由于不可抗力因素致使合同无法履行时，对不可抗力事件造成的未履行或延迟履行义务，任何一方均不承担责任。受不可抗力事件影响的一方须采取适当措施以减少或消除不可抗力的影响，并尽快恢复履行受不可抗力事件影响的义务。10.8、本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由项目所在地人民法院诉讼解决。 10.9、本合同一式捌份，甲方

32、肆份，乙方肆份。10.10、本合同经双方签章并在甲方向乙方支付定金后生效。10.11、本合同生效后，按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。10.12、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、电子邮件、会议纪要等均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。10.13、本合同最终解释权归建设单位海峡国际商贸城实业有限公司所有。相关附件：1.施工图设计指导书(附件一);2.设计文件深度及设计失误的分类(附件二)发包人名称：设计人名称：年月日： 设计合同

33、 篇5 根据中华人民共和国经济合同法,以及装饰行业的有关规定,经双方协商,签订本合同,并共同履行。第一条工程项目甲方委托乙方承担以下家装设计任务：工程地址：_第二条设计收费及支付方法（一）本工程设计收费按照国家和现行市场收费标准执行。经甲乙双方商定设计收费为_元/平方米（套内使用面积,不含电脑效果图）,估算总收费_元,金额大写_元。（二）付款方式甲乙双方采用以下付款方式1、量房前付预付款_元（其中_元上门测量费和_元方案费）；2、方案通过后,出全套施工图,客户付清余款并可带走全套图纸；3、出电脑效果图,价格：_元/张（a4）；第三条设计内容及完成日期的约定（一）乙方提供的设计图中应有详细的设计

34、说明。（二）平立面图1、原房型图2、墙体改造图3、平面家具布置图4、地面图5、天花图6、现场制作的家具立面图（根据实际情况出或者不出）7、门立面图（根据实际情况出或者不出）6、厨房、卫生间局部立面图（定做的厨房除外）7、电视背景墙立面图8、其它现场需施工墙面的立面图（三）剖面图1、应标明材质、用料、颜色等2、门窗套剖面图3、玄关剖面图4、天花剖面图5、电视背景墙剖面图6、其它需施工处剖面图（四）水电施工图（五）甲乙双方约定,从合同生效之日起,7天内完成平面方案图；平面方案甲方通过后,乙方在7天内完成全套施工图。第四条双方责任（一）甲方责任1、如期向乙方提交设计所需的资料（物业认可的房型图、结构

35、平面图）,并保证所提交资料质量达到工程设计要求；2、按约定的日期和数量付给乙方预付款和工程设计费；3、本工程建筑材料、设备的加工定货如需乙方设计人员配合时,所需费用由甲方承担；4、在甲乙双方确定方案后,进行施工图设计阶段过程中,由于甲方原因需要变更原设计方案的（如整体风格的变动、整体方案的推翻等,不包括个别房间布置和摆设的局部修改）,甲方须一次性付给乙方30设计返工费,再进行第二次方案设计；（二）乙方责任1、如期向甲方将付本合同规定的设计文件,并保证设计文件的质量符合国家的有关规定、规范的要求,符合甲方的建设使用要求；2、负责本合同所列工程设计项目开工前的设计交底工作（限一次）；第五条违约责任

36、（一）由于乙方原因而没有按本合同规定的时间提交设计文件时,乙方从应提交日期的次日起计算,向甲方赔偿延误设计损失_元违约金/天；（二）乙方不履行合同时,应双倍返还甲方预付款,同时返还已收取预付款外的全部设计费；（三）甲方未通过乙方所做的方案,乙方退还甲方预付款中的方案费,但测量费不退,同时方案图纸归乙方所有；（四）甲方通过方案,但不认可施工图,则甲方不退还所有预付款,同时不得带走施工图纸。第六条合同生效、中止与结束（一）本合同需经甲方签字、乙方加盖单位法人公章(非法人公司需负责人章)后有效,本合同生效日期以甲乙双方中最后一方签字（或盖章）的日期为准。（二）本合同以乙方向甲方提供本合同中规定的全部

37、家装设计文件,甲方按本合同规定付清全部设计费之日起,结束本合同关系,本合同另有条款约定的除外。第七条合同纠纷解决方式本合同在执行过程中发生纠纷,双方协商不成时,采取下列第_种方式解决：一、向消费者委员会申请调解；二、向有管辖权的人民法院起诉；三、其它解决方式：_。第八条未尽事宜与附加条款（一）本合同未尽事宜由甲乙双方协商确定,并形成书面协议作为本合同附件执行。（二）本合同附加条款如下：1、设计师负责本合同所列工程设计项目开工前的设计交底工作（限一次）；2、设计师免费提供该项目施工期间及时解决与设计有关的技术问题（上门服务二次）；3、设计师免费参加工程竣工的验收（工地现场图纸验收）（一次）；4、

38、设计师提供陪同挑选家具和软装饰的服务（一次）；第九条合同文本一、本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效。二、本合同签订后乙方不得转包设计工程。三、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。四、合同履行完后自动终止。甲方：_乙方：_签章：_签章：_签约地址：_签约地址：_签约日期：_签约日期：_ 设计合同 篇6 甲方（委托方）：乙方（设计方）：甲乙双方本着互惠互利、公平合理、友好协商，等价有偿的原则，就甲方委托乙方承担地址位于： 室内装饰设计一事，为明确双方的权利、义务特签定如下合同，双方共同遵守。一、设计名称：二、设计项目户型：户型设计：电视墙和主卧室背景墙的方案设计及陪同甲方选购主材设计内容及设计期

39、限：第一阶段：完成以下工作内容：完成客厅背景墙效果图及总平面，包括主卧室背景墙效果图。第二阶段：完成以下工作内容：陪同选购材料两次，确定壁纸、家具、衣柜、背景墙等材料三、设计费用及结算支付方式：1. 本次方案设计 总价为人民币：。2. 付款方式：设计首期款付，即人民币。 安装完成三日内支付剩余尾款即人民币。六、违约责任：1. 若乙方未能如期交付设计图纸，则每延误一天，减收当阶段设计费用的1%。2. 若甲方未能如期支付设计费用，则每延误一天，加收当前阶段设计费用的1%。3. 甲方不得随意终止合同，如遇特殊情况，必须终止此设计工作，应提前3日书面乙方，甲方向乙方支付合同价款的10%作为违约金。七、

40、其他条款：1.最后由双方确认的效果图应由甲方选定材料后确认后，否则施工图应为无效。2. 乙方所承担本专案的客厅和主卧室的背景墙设计，提供全套装饰参考图片，但不负责施工过程及施工过程中所需的材料和施工人工所需费用。3.乙方不负责施工现场及施工质量监理。4.乙方将提供和确保所承担装饰设计项目的装饰设计合理性，但不对其土建，结构受力，电气、暖通、空调、消防的专业设计、制造，安装手段、方法或施工过程及施工安全负责，但设计方尽量在不改变设计意图的情况下与施工方协调，配合完成。5.甲乙双方对于天灾、政灾、火灾、爆炸、战争的不可抗因素而造成的损失和延误不承担责任。6.协议期间，若双方发生纠纷，经双方协商不能

41、解决的问题可向合同签署地的法院提起诉讼。八、本协议未尽事宜，经双方友好协商可签署补充协议。九、本合同之附件、补充协议为本合同不可分割的一部分，具有同等的法律效力。十、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方：乙方：甲方代表 (签字) ： 乙方代表 (签字)：年 月 日年 月 日 设计合同 篇7 甲方：北京创意辰风企业策划有限公司，一家根据中华人民共和国法律依法成立并存续的法律实体，其地址为 邮政编码乙方：罗德公共关系顾问（北京）有限公司，一家根据中华人民共和国法律依法成立并存续的法律实体，其地址 邮政编码（本协议中，甲方和乙方以下合称为“双方”，单独称为“一方”。）鉴于：1.

42、甲方主要从事会议策划、执行服务；以及设计、制作、印刷；2. 乙方的主要业务为公共关系咨询与服务；3. 乙方决定在北京区域委托甲方为乙方提供 “默克在华八十周年”的设计及物料制作服务（定义及内容详见本协议附件一的约定，以下简称“服务”），甲方同意接受乙方委托在北京区域为乙方提供服务。双方经协商一致，订立协议如下：第一条 协议期限1.1 本协议有效期为20xx年8月5日至20xx年10月31日，除非一方提前30日以书面通知并经双方协商一致同意终止本协议，或者依据本协议第九条的约定提前终止协议。第二条 甲方的义务2.1 甲方负有向乙方提供本协议附件一所列服务的义务。2.2 甲方有义务向乙方提供高质量

43、的专业服务。如果由于质量或其他原因令乙方对甲方提供的服务感到不满，甲方有义务在乙方指定的期限内进行整改，提高服务品质，并自行承担整改措施所发生的成本和费用。2.3 甲方应自行承担因采取必要措施保持乙方及乙方客户保密信息的保密性所发生的成本和费用。第三条 服务费3.1 鉴于甲方依据本协议所提供的服务，乙方应当向甲方支付总价为￥25,182.29 元（即人民币：贰万伍仟壹佰捌拾贰元贰角玖分整）的项目服务费（以下简称“服务费”）。3.2 所有服务费、第三方费用、税费和其他费用都已包括在上述服务费中，乙方将不会就本协议向甲方支付任何其他费用，除非该费用经双方书面确认追加。本协议签订后，甲方不具有单方面

44、追加或者调整收费的权利。3.3 乙方将在收到甲方向乙方出具的正式发票后付款。 设计合同 篇8 兹有 (以下简称甲方)和 李桂松(以下简称乙方)就甲方委托乙方进行 工程项目制作施工图事宜达成以下协议：乙方的制作标准及相应价格：1.平面图以1:50、1:100比例为标准;立面图以1:30、1:50的比例为标准;节点大样根据详细程度以1:1、1:5、1:10、1:20为基础进行调整。2.图纸取费标准3.图纸质量以我公司提供的样板为准，如有其它要求协商解决。4.如涉及甲方原因修改图纸，修改累计量在10%-49%按图纸50%费用收取，修改累计超过50%按整张图纸费用收取。甲方应向乙方提供的材料：1. 相

45、关建筑图纸电子版(如无电子版需提供蓝图，)2. 确认签字的效果图3. 确认签字的方案手稿4. 详细阐述设计方案及尺寸要求制作流程：1.双方签署合同，合同签署后三天内甲方向乙方支付50%合同款和提供制作所需的相应材料。详见合同上文。2.乙方在收到甲方订金及相关材料后，开始进行施工图制作，时间为 天。因为甲方原因修改图纸，施工图制作周期相应延长，具体时间双方协商确定。3.甲方到乙方处检验图纸合格后支付合同余款。4.付款交图。违约责任：1. 双方在签署合同前应明确双方的权利与责任，合同签署后应严格按照合同执行。2. 若甲方违反合同条款，乙方都有权终止合同，且甲方所支付的定金归乙方所有。同样，若乙方违

46、反合同条款，甲方有权终止合同，并要求收回订金，并向乙方索取与订金相同金额的款项作为赔偿。3. 制作完成后甲方若不能按时缴纳余款，按每天合同金额的1%支付给乙方滞纳金。 双方应秉承友好协商的精神进行合作，如有争议，应协商解决，如协商不能解决，则按照合同法执行。甲方(盖章或签字)：乙方：日期： 日期：施工图设计委托合同范文篇二甲方：乙方：甲方委托乙方承担工程施工图深化设计，经双方协商一致，签订以下合同。第一条 本合同依据下列文件签订：中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建设工程勘察设计市场管理规定。 第二条 本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。第三条 甲方人应向乙

47、方提交的有关资料及文件： 第四条 乙方应向甲方交付的设计资料及文件：第五条 本合同设计收费估算为_ _元人民币。设计费支付进度详见下表。说明：1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。2.在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费，不留尾款。3.实际设计费按初步设计概算(施工图设计概算)核定，多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时，双方另行签订补充协议。 4.本合同履行后，定金抵作设计费。第六条 双方责任6.1甲方人责任：6.1.1甲方按本合同第三条规定的内容，在规定的时问内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，甲方不得要求设讨人违反国家有关标准进行设计。 甲方提交上述

48、资料及文件超过规定期限5天以内，乙方按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限5天以上时，乙方有权重新确定提交设计文件的时问。6.1.2甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成乙方设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方增付设计费。在未签合同前甲方已同意，乙方为甲方所做的各项设计工作，应按收费标准，相应支付设计费。6.1.3甲方要求乙方比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果乙方能够做到，甲方应根据乙方提前投入的工作量，向乙方支付赶工费。6.1.4甲方应为派赴现场处理有关设

49、计问题的工作人员，提供必要的工作生活及交通等方便条件。6.1.5甲方应保护乙方的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，甲方应负法律责任，乙方有权向甲方提出索赔。6.2乙方责任：6.2.1乙方应按国家技术规范、标准、规程及甲方提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。6.2.2乙方按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向甲方交付资料及文件。6.2.3乙方交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结

50、论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。乙方按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内项目开始施工，负责向甲方及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，乙方仍负责上述工作，但应按所需工作量向甲方适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。6.2.4乙方应保护甲方的知识产权，不得向第三人泄露、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给甲方造成经济损失，甲方有权向乙方索赔。第七条 违约责任：7.1在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方未开始设计工作的，不退还甲方已付的定金;已开始设计工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶

51、段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。7.2甲方应按本合同第五条规定的金额和时间向乙方支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过3天以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方。甲方的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，甲方均按7.1条规定支付设计费。7.3乙方对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方员错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和乙方责任大小向甲方支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失的%。7.4由于乙方自身原因，延误了按本合

52、同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。7.5合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应双倍返还定金。 第八条 其他8.1甲方要求乙方派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。8.2乙方为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由甲方自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定乙方交付的设计资料及文件份数超过工程设计收费标准规定的份数，乙方另收工本费。8.3本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备。应当注明其规格、型号、性能等技术指标，乙方不得指定生产厂、供应商。甲方需要乙方的乙方员配合加工定货时，

53、所需要费用由甲方承担。8.4甲方委托设计配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的乙方参加。出国费用，除制装费外，其它费用由甲方支付。8.5甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。?8.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。8.7本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由_经济合同_仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。 8.8本合同一式_ _份，甲方_ _份，乙方_ _ _份。 8.9本合同经双方签章并在甲方向乙方支付订金后生效。8.10本合同生效后，按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。8.11本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。甲方名称： 乙方名称： (盖章) (盖章) 法定代表人：(签字) 法定代表人：(签字) 委托代理人：(签字) 委托代理人：(签字) 住 所： 住 所： 邮政编码： 电 话： 传