综采设备安装合同

1、山西平定汇能煤业综采拆除、安装工程施工承包合同工程名称：综采工作面拆除、安装工程建设单位： 山西平定汇能煤业 施工单位：陕西少华建筑工程有限公司签订时间： 年 月 日山西平定汇能煤业综采设备安装工程施工承包合同甲方：山西平定汇能煤业乙方：陕西少华建筑工程有限公司为保证矿井生产正常衔接，实现采掘平衡，甲方需对15202综采工作面进行末采、设备回撤和对15205综采工作面进行设备安装及初采等工程，为此委托乙方完成上述工程。根据中华人民共和国合同法等有关法律规定，经甲乙双方友好协商，签订本合同。第一条 工程概况一、工程名称：山西平定汇能煤业15202工作面末采、设备回撤及15205工作面设备安装、初

2、采等四部分工程。二、工程地点：15202及15205综采工作面。三、承包方式：包工不包料，个人工具由乙方承担，安全费用由乙方全部承担；专用工具由甲方提供。四、施工内容：（一）、末采1、距指定停采线位置16米时，停止放顶煤开始在支架顶梁上铺双层金属网。2、双层网铺设9米时，开始上第一道钢丝绳，每隔1米上1根，共上5根。3、到达距停采线位置3.6米时，开始做拆架巷，共6刀煤，支护方式见措施。4、做抹角，进风做绞车硐，安装平台，安装绞车，清理工作面。（二）、回撤1、1000mm胶带输送机回撤2、刮板转载机、破碎机回撤3、前、后可弯曲刮板输送机4、采煤机组回撤5、过渡液压支架及中间架回撤6、设备列车回

3、撤（三）、安装1、进风顺槽1000mm胶带输送机除机头部分外皮带安装2、刮板输送机、破碎机安装3、前后可弯曲刮板输送机安装4、采煤机组回安装5、过渡液压支架及中间架安装6、设备列车回撤7、设备不能损坏、不能丢失（四）、初采1、回、进风20米的超前支护2、调试设备，运转,割3刀煤3、回、进风质量标准化的管理（五）、工程范围1、顺槽口以里归乙方负责2、设备：顺槽口外轨道运输、副井运输，由甲方负责；电机车、龙门吊司机、副井信号工、打卡工，由甲方负责3、材料由甲方提供，乙方为使用单位4、地面材料由乙方负责装车、捆绑并运输至副井井口，井下装架及设备，由乙方负责装车、捆绑并运到指定地点。5、设备损坏，运输

4、按上面办法办理，维修工作由甲方负责。 (六)、商务费用200万元，培训费由甲方负责。第二条 期 限 一、全部工程总工期为90天（不包括工程准备时间），自2014年 月 日开工，至2014年 月 日竣工。二、甲方未能完成按招标文件约定的施工条件、图纸供应不及时不齐全、供应的材料设备以及不可抗力等非乙方原因引起的延期开工、中途停工和窝工、甲方运输范围运输延误等，经甲方签证后，工期顺延。三、因乙方管理不善或者由乙方责任造成的施工条件、工程质量、施工工艺、事故处理等导致延误工期，工期不予顺延。四、延误交工，每天按1万元承担违约金。第三条 质量与验收一、乙方必须按照有关规范、标准及根据甲方要求制定的作业

5、规程、施工安全技术措施、施工图纸等进行施工，并接受甲方管理人员的监督。其中作业规程、安全技术措施、施工图纸由乙方负责编制、会审、上报审批，甲方负责审批；培训及现场贯彻、落实，由乙方全面负责。二、乙方在施工中，甲方要定期对安装质量进行检查，在检查监督和验收过程中发现劣质工程或与设计及标准不相符的工程以及使用非甲方原因的不合格、不完好的的设备、材料，甲方有权停止乙方的施工并责令限期整改直至合格为止，费用由乙方自负，因此而造成的经济损失及一切责任由乙方自负。三、单位工程必须达到合格等级，符合甲方及国家规定的标准安全功能要求，工程质量标准及验收评定办法按照国家和甲方提出的有关规定执行。四、乙方在施工中

6、，必须遵守下列规定：1、用于工程的材料、设备、成品、半成品（由甲方供应的）必须按有关规定进行抽验复验，对材料改变或代用，必须经原设计单位和甲方同意，否则视为不合格工程，由乙方承担返工或维修费用。2、乙方在施工中发生质量事故，应及时报告甲方，重大质量事故处理方案应经甲方组织有关单位共同研究后实施，由此而发生的费用支出由乙方承担。五、验收1、安装工程完毕后由乙方自检合格并开始设备调试（包括试刀），乙方应当书面通知甲方组织验收。2、甲方接到通知后，必须在24小时内，组织相关部门对工程进行验收，验收合格后签订竣工验收报告。第四条 建筑材料、设备的供应、验收一、乙方在施工中所用的材料、设备应提前10日书

7、面提交甲方，甲方按期采购供应，乙方须按甲方要求执行出库更换，乙方领取并用于工程，施工期间造成设备材料损坏丢失的由乙方照价赔偿。二、乙方用料须自觉接受甲方材料设备管理人员的监督管理。第五条 工程价款的支付与结算经甲方对此项工程组织验收合格，并签订竣工验收报告后，一次性结算。第六条 施工与设计变更一、甲方提供的设计图纸，说明书和有关技术资料作为施工的有效依据，开工前由甲方组织设计交底和会审，作出会议纪要，作为施工的补充依据，乙方不得擅自修改。二、施工中如发现设计有错误或不合理之处，双方应及时以书面形式通知对方，由甲方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计，乙方按修改或变更的设计进行施工。

8、三、乙方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计、修改工艺的合理化建议，经设计或有关技术部门审查，甲方同意后采用并实施。四、甲方如需修改或变更设计时，必须以书面手续通知乙方，并提供相应的图纸资料，乙方必须严格按修改或变更后的设计进行施工安装。第七条 双方责任与义务一、甲方的责任和义务1、为乙方提供培训、办公用的会议室。2、为乙方提供入井的更衣柜、矿灯、自救器等必要的安全防护用品。3、开工前组织乙方有关部门及人员熟悉矿井及施工现场供水、供电、运输、通风各系统。4、开工前对乙方施工交底，对所需安装的设备进行清点交接。5、负责安装工程所需的通风、排水、供电、供液、压风、通讯工作。6、负责

9、施工期间的安全检查与瓦斯检查，每班配备一名专职安检员与瓦检员。二、乙方的责任与义务1、乙方必须按国家及甲方的安全管理规定及要求组织安全生产，严格遵守“三大规程”及甲方的安全规章制度，服从甲方管理人员的安排。2、每班配备跟班干部，负责本班的现场安全管理工作。3、开工前施工负责人必须认真组织所属人员学习安装规程及甲方的安全规章制度，并作好学习记录。4、乙方在设备安装过程中，保证设备的原状和数量，不得随意损坏或丢失，否则照价赔偿。5、乙方严格把握工程进度，并保证按期保质保量完成全部工程，除甲方原因外，不得延误工期，否则承担违约责任。6、乙方工程结束后，应将借用甲方的生产工具或借用的生活用品退还甲方，

10、如有损坏、丢失的照价赔偿。7、乙方工程结束，以甲方验收合格为准。8、施工过程中负责技术指导，技术管理。9、乙方全权负责本委托项目范围内的安全管理并承担安全责任。10、保证健全的劳动组织，确保人员稳定，不得随时外招非本单位人员，确保工期内人员无变动，若有变动须经甲方同意，因以上原因造成的工期延误，由乙方承担责任11、劳动组织内人员须统一持证上岗，杜绝三违，否则甲方有权停止作业，造成损失由乙方承担。第八条 违约责任1、乙方不得将本合同工程外包、分包，否则甲方可随时解除合同，已发生的工程费用不予结算。2、甲、乙方签订合同后不经协商，任何一方不得随意变更或解除合同。3、乙方负责的工程，经验收不合格的部

11、分，经返工仍不合格的，按相应工程造价向甲方支付违约金（从工程造价中扣除）。4、由于甲方原因造成工程不能顺利进行或延误工期，甲方要支付乙方因停工或工期延误期间的人员工资及相应的损失费用。第九条 纠纷解决办法因本合同发生争议，由双方协商解决，协调不成的，由工程发生所在地人民法院管辖并裁决。第十条 安全文明施工1、施工工器具必须符合国家、行业及甲方煤矿井下使用规定。2、井下人员必须经过煤矿井下作业知识培训合格，属特殊工种必须持证上岗。3、乙方人员入井必须配备矿灯、自救器。4、使用设备必须执行操作规程，服从甲方调度，执行甲方有关安全、生产运行规定。5、乙方人员必须严格按作业规程或施工安全技术措施进行施工，防范和排除安全生产隐患，杜绝发生人员伤亡及财产损失事故。6、施工期间乙方必须妥善保护甲方的设备、设施等，不得损坏，对所用材料必须合理存放，做到工完场清。7、乙方违反本条第1-6项约定，应向甲方支付2000-20000不等的违约金（甲方选择）。第十一条 附 则1、本