开发商购房合同

1、合同编号：YT-FS-8280-72开发商购房合同（完整版）Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The AgreementReached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties.互惠互利共同繁荣Mutual Benefit And Common Prosperity专业合同模板 PROFESSIONAL CONTRACT开发商购房合同（完整版）备注：该合同书文

2、本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明 确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。开发商购房合同（一）甲方（出卖人）：身份证件号码：乙方（买受人）：身份证件号码：甲乙双方经过有好协商，就房屋买卖一事，在平 等、自愿、诚实信用的前提下，达成如下协议：第一条甲方自愿将其房屋出售给乙方，乙方也已 充分了解该房屋具体状况，并自愿买受该房屋。该房 屋具体状况如下：（一）座落于，建筑面积为平方米；套内建筑面积 平方米，公共部位与公用房屋分摊建筑面积 平方米；（二）出售房屋的所有权证证号为；（三）房屋平面图及其四至见房产证；该房屋占用范

3、围内的土地使用权随该房屋一并转 让。该房屋的相关权益随该房屋一并转让。出卖人还应当将附属于该房屋的阳台、走道、楼 梯、电梯、楼顶、装修、卫生间、院坝、其他设施、 设备，转让给买受人，其转让价格已包含在上述房屋 的价款中，不再另行支付价款。第二条甲方保证已如实陈述上述房屋权属状况和 其他具体状况，保证该房屋没有设定担保、没有权属 纠纷，保证该房屋不受他人合法追索。第三条计价方式与价款按建筑面积计算价款，房屋单价为人民币每平方 米元，总金额人民币元整;房价款的支付方式、支 付时间为：乙方在年月日前付给甲方定金（人民币），（大写） 元，（小写）元。该定金条款的约定，受中华人民共 和国合同法条款的调整

4、。上述定金在乙方最后一次付款时充抵房款。第四条房屋价款乙方分三期付给甲方:第一期：在年月日，付人民币万元；第二期：在房屋产权证、土地使用权证过户手续 办理完毕之日付款万元。；第三期:在交付房屋之日，付清尾款人民币万元。每期付款，甲方收到后出具收据。第五条1、甲、乙双方定于年月日正式交付该房屋；甲方 应在正式交付房屋前腾空该房屋。2、双方定于前向有关部门申请办理相关附属设施 和相关权益的更名手续。3、甲方应在前将其落户于该房屋的户籍关系迁出。4、甲方未按规定履行以上义务的，则按下列约定 承担违约责任：第六条甲、乙双方确认，虽然房屋所有权证未作 记载，但依法对该房屋享有共有权的权利人均已书面 同意

5、将该房屋出售给乙方。第七条甲、乙双方同意，双方应于本合同生效之 日起日内到房地产主管部门办理过户手续。在办理房屋产权及土地使用权移转过户登记时， 甲方应出具申请房屋产权移转给乙方的书面报告及主 管部门要求的其它文件。如需要甲方出面处理的，不 论何时，甲方应予协助。如因甲方的延误，致影响过 户登记，因而遭受的损失，由甲方负赔偿责任。如甲 方原因而不能办理过户登记，乙方有权解除合同，解 约时，甲方除返还全部房价款外，并按本合同第八条 承担违约责任。并在乙方领取房屋所有权证后， 按有关规定向土地管理部门申请办理该房屋土地使用 权变更手续。该房屋土地使用权的变更手续按下列约定办理： 该房屋土地使用权为

6、出让取得，其土地使用权证证载 权利和相关出让合同的权利、义务一并转让给乙方。 该房屋土地使用权为划拨取得，根据有关规定，其转 让需交纳土地出让金或土地收益金;双方约定，该费用 由甲方承担乙方承担。除本条第二款已有约定外，办理以上手续应当缴 纳的税费，由甲、乙双方按国家规定各自承担。第八条甲方如不按合同规定的日期办理房产过户 以及交付房屋，每逾期1天按房价的总额3%。计算违 约金给与乙方。逾期超过3个月时，乙方有权解除本 合同。解约时，甲方除将已收的房价款全部退还乙方 外，并应赔偿所付房价款同额的赔偿金给乙方。第九条、乙方全部或一部分不履行本合同约定的 口朋给付房价款时,其逾期部分,乙方应加付按

7、口 3%o 计算的违约金给与甲方。逾期超过3个月时，甲方有 权解除本合同。第十条甲、乙双方向房屋权属登记机关申请所有 权转移登记，登记机关准予登记的，则双方提出申请 的时间为该房屋所有权按的转移时间。第十一条该房屋毁损、灭失的风险自房屋正式交 付之日起转移给乙方。第十二条该房屋正式交付时，物业管理、水、电、 燃气、有线电视、通讯等相关杂费，按下列约定处理：第十三条本合同未尽事宜，甲、乙双方可另行订 立补充条款或补充协议。补充条款或补充协议以及本 契约的附件均为本契约不可分割的部分。第十四条甲、乙双方在履行本合同中若发生争议, 应协商解决。协商不成的，由房屋所在地人民法院起 诉管辖。第十五条本合

8、同一式份。其中甲方留执份，乙方 留执份，为申请房屋所有权转移登记提交房屋权属登 记机关一份。均具有相同的法律效力。第十六条本合同自甲乙双方签订之日自之日起生 效。甲方（签章）：乙方（签章）：地址：地址：现住址：现住址：联系电话：联系电话：签约日期：签约日期：开发商购房合同（二）甲方： 乙方：代理人：根据中华人民共和国以及市房地产法规的 有关规定，甲、乙双方经过平等协商，签订本协议。一、销售模式说明本项目商业类产品施行分期销售。本协议不表明甲乙双方对商业类产品进行认购或者进行类似性质的活动，而仅是甲、乙双方约定，待商业类产品正式发售后，乙方有按优先权顺序依次享有优先挑选、认购、购买产品的权利。二

9、、标的物1产品:商业产品2物业地址：o三、优先权确认姓名/公司名称：代理人：身份证号码/护照号码：公司注册号/法人代码： 地址/法定地址：电话：邮政编码：传真：电子邮箱：乙方有意购买本协议第二条第一款所指明的物业 产品类型，本协议确认的优先权号码为 O 居住类产品正式发售后，乙方按优先权顺序依次享有 优先挑选、认购、购买本种类产品的权利。四、优先权保证金1为了确保在项目正式开盘销售时，乙方能够按 照所拥有的优先权享有相应的优先挑选及购买产品的 权利，经甲乙双方协商一致，乙方愿意以每套产品 元金额向甲方支付优先权保证金。乙方意向购买 的产品数量为套，乙方向甲方支付人民币元整。2.甲、乙双方正式签

10、订 市商品房预售合同, 本协议优先权保证金自动充抵部分乙方所购产品首期 款。首期款不足部分根据甲、乙双方签订的 市 商品房预售合同，乙方需另行补齐。五、优先权终止及失效1. 甲方在正式签订 市商品房预售合同前 三个工作日电话或书面通知乙方选房，并办理相关购 房手续。2. 乙方与甲方正式签订市商品房预售合同之前，乙方有权放弃优先权。3 在甲方正式通知乙方选房后的三个工作日内， 若乙方尚未与甲方正式签署市商品房预售合同，则视为乙方自愿放弃本协议约定的优先权。4自甲方接到乙方书面告知其自愿放弃优先权之 日起，甲方开始为乙方办理免息退还优先权保证认金 的手续，并在十五个工作日内将乙方按本协议支付的 优

11、先权保证认金无息退还给乙方。同时，本协议自动 终止。六、其他本协议共三页，一式四份，甲、乙双方各执二份， 自双方签章之日起生效。甲方（盖章）： 乙方（签字）：法定代表人（签字）:代理人（签字）:第11页/总17页专业合同模板 PROFESSIONAL CONTRACT年月日年月日签订地点：签订地点：甲方：乙方：甲乙双方为购销渡假村商品房事宜，经洽商 签订合同条款如下，以便共同遵守。一、乙方向甲方购买座落在渡假村组团 内楼房栋。建筑面积为平方米。其面积 以省建筑面积计算规则为准。二、商品房售价为人民币元。其中包括配套 的配电室、临时锅炉房、道路、绿化等工程设施的费 用，但不包括建筑税和公证费。三

12、、付款办法：预购房屋按房屋暂定价先付购房款40%,计人民 币元，（其中10%为定金）。待房屋建设工作量完成一半时再预付30%房屋竣工交付乙方时按实际售 价结清尾款。房屋建筑税款由甲方代收代缴。 四、 交房时间：甲方应于一九年月将验收合格的房屋交 付乙方。五、乙方在接到甲方接房通知后的十天内将购房 款结清。届时乙方若不能验收接管时，须委托甲方代 管，并付甲方代管费（按房价的万分之一/日计取）。六、乙方从接管所购房屋之日起，甲方按照国家 规定，对房屋质量问题实行保修（土建工程保修一年, 水电半年，暖气一个采暖期）。七、违约责任：1、本合同生效后，如乙方违约，乙方已缴定金不 退;如甲方违约，则应双倍

13、退还定金。2、甲方如不能按期交付乙方所购房屋时（除人力 不可抗拒原因外），每逾期一天，甲方向乙方承担应交 房屋售价万分之一的罚金。甲方通过努力交付房屋， 乙方又同意提前接管时，以同等条件由乙方付给甲方 作为奖励。八、乙方需要安装电话，由甲方解决，费用由乙方承担。九、乙方对所购房屋享有所有权，但必须遵守国 家有关房屋管理规定及渡假村管理办法。十、甲乙双方如在执行本合同过程中发生争执， 应首先通过友好协商解决，如双方不能达成一致意见 时，应提交有关仲裁机关进行仲裁。H 、本合同一式九份，正本两份，双方各执一 份;副本六份，双方各执三份，正副两本具有同等法律 约束力。十二、本合同双方签字盖章经公证后

14、生效。本合 同未尽事宜另行协商。十三、本合同附件：1、房屋平面位置及占用土地范围图（略）2、渡假村别墅暂行管理方法（略）甲 方：（盖章） 乙 方：（盖章）代 表：代 表：地址及电话:地址及电话:开户银行：开户银行：帐 号：帐 号：年月日年月日开发商购房合同（三）甲方（卖方）（代签）乙方（买方）依据中华人民共和国合同法及相关法律法规 之规定，买卖双方本着平等、自愿、协商一致的原则， 就房屋买卖有关事项，达成如下协议：第一条：房屋基本情况乙方购买甲方合法拥有的坐落于，建筑面积平方 米，地下室平方米的房产一套，由于房主已故，该房 产由房主6子女共同继承，经房主6子女协商一致同 意授权并委托房主三子李

15、根明全权代表负责房屋的一 切事务及承担房屋买卖协议中的所有责任和义务，以 下条款中所有甲方承担的责任和义务均有李根明履行。第二条：付款方式双方议定上述房产出售价格为万元整（大写万元 整）协议签订后乙方支付甲方合同保证定金万元整，剩余房款乙方须在年月日第三条：房屋过户1、因本合同签定时该房产为下花园煤矿沉陷区拆 迁房，暂无房产证，所以甲乙双方都不具备过户条件， 等过户条件成熟时，甲方应协助乙方办理房屋产权手 续，因甲乙任何一方不配合所造成的损失，由责任方 赔偿守约方。经甲乙双方协商一致同意办理张家口市 下花园区中学西街盛源小区9号楼1单元2楼2号房 产过户乙方时所需缴纳的税费、手续费及各种费用均

16、 由乙方承担。2、本合同签订后，甲方对张家口市下花园盛源小 区9号楼1单元2楼2号的房屋使用、收益、出租、 担保、抵押、买卖、占有等权利一并转让给乙方。3、本合同签订后，甲方保证乙方享有同甲方相同 的居住权利，乙方保证按期缴纳各项物业费用。本合 同签订后，甲方不得就该房屋与他人订立任何买卖 合同；第四条：甲方责任1、保证产权清晰，无抵押、查封和任何纠纷，保 证所提供的材料真实有效，不含虚假内容，若有违反 上述约定造成的责任由甲方承担。2、甲方应在乙方全额付完房款后出具收款证明并 将该房产的有关资料、收据和所有钥匙全部移交乙方。3、甲方应结清该房屋交接日期前的所有费用，交 接后发生的费用由乙方承担。甲方应结清房屋交接前 的天然气、水、电表入户费、物业等费。4、如因规划部门、设计部门的原因导致房屋质量 和使用功能的，甲方应当通知乙方，如有补偿款发放， 甲方应当全额退还乙方。第五条：合同变更1、在合同履行期间，任何一方不得擅自变更，若 需变更合同内容，应书面通知对方，征得对方同意后 在规定时间内（书面通知发生三日内）签订变更协议， 否则造成损失由责任方承担。2、本合同的补充协议与本合同具有同等法律效力。第六条：违约责任本合同签订后，双方不得违约，如甲方违约，双 倍返还乙方