工程招投标与合同管理试题库

1、工程招投标与合同管理试题库一、单项选择题 （在每题的备选答案中选出一个正确答案，并将正确答案的编号填在括号内。选对得分，选错、不选均不得分。）1、投标单位应按招标单位提供的工程量清单，注意填写单价和合价。在开标后发现有的分项投标单位没有填写单价或合价，则-（C）A、允许投标单位补充填写B 、视为废标C、认为此项费用已包括在其他项的单价和合价中D 、由招标人退回招标书2、某基础工程隐蔽前已经工程师验收合格，在主体结构施工时因墙体开裂，对基础重新检验发现部分部位存在施工质量问题，则重新检验的费用和工期的处理表达正确的是-（ D ）A、费用由工程师承担，工期由承包人承担B、费用由承包人承担，工期由工

2、程师承担C、费用由承包人承担，工期由承发包双方协商D、费用和工期由承包人承担3、在招标文件中应明确投标保证金数额，若投标总价为200 万元，则投标保证金一般情况下为（ B ）万元。A、 2 56B 、 4C 、 8D、 64、下列成本加酬金确定的合同价形式中有利于控制工程造价，并最大程度的鼓励承包人降低工程成本的是 -（ D）A、成本加固定百分比酬金确定的合同价B 、成本加固定金额酬金确定的合同价C、成本加奖罚确定的合同价D 、最高限额成本加固定最大酬金确定的合同价5、如单项工程的分类已详细而明确，但实际工程量与预计的工程量可能有较大出入时，应优先选择 -（B）A、总价合同B 、单价合同C 、

3、成本加酬金合同 D 、以上合同类型均合适6、建设工程施工合同（示范文本）中规定，当监理工程师指示承包人对已经隐蔽的工程进行剥露检查时，如检验合格，则承包人可索赔的内容为（D）A. 不能索赔B. 费用C. 工期D. 工期和费用7、承包方在工程变更确认后（ B ）内，提出变更工程价款的报告，经工程师确认后调整合同价款。A.7 天B.14 天C.15 天D.28 天8、根据建筑工程施工合同示范文本的规定，一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过（B ）时，可由工程师审定后对合同价款进行调整。A.48 小时B.8小时C.24 小时D.16小时9、建设工程施工合同（示范文本）规定，因不可抗力事

4、件导致的费用，应由承包人承担的有（B）。A.第三方人员伤亡费用C.工程所需清理、修复费用B. 承包人机械设备损坏费用D.承包人应工程师要求留在施工现场的管理人员费用10、在下列情况下，承包人工期不予顺延的是-（B）A、发包人未按时提供施工条件B、设计变更造成工期延长，但此项有时差可利用C、一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8hD、不可抗力事件11、下列对建设工程施工合同（示范文本）条件下的工程变更的论述正确的是（C ）A、设计变更超过原设计标准时，应报发包人批准B、增减合同中约定的工程量不属于设计变更C、改变有关工程的施工时间和顺序属于设计变更D、发包人要求更高的质量标准属于设

5、计变更、12 按国家建设部规定，工程项目总造价中，应预留（C）的尾留款作为质量保修费，待工程项目保修期结束后最后拨付。A、 10%B 、 15%C 、3%5%D 、30%13、工程竣工后，由于洪水等不可抗力造成的损坏，承担保修费用的单位是（A、施工单位B 、设计单位C 、建设单位D 、监理单位14、下列哪一选项是正确的（D ）C ）A、招标人提供的分部分项工程量清单项目漏项，若合同中没有类似项目综合单价，招标方提出适当的综合单价。B、招标人提供的分部分项工程量清单数量有误，调整的工程数量由发包人重新计算，作为结算依据。C、招标人提供的分部分项工程量清单数量有误，其增加部分工程量单价一律执行原有

6、的综合单价。D、清单项目中项目特征或工程内容发生变更的，以原综合单价为基础，仅就变更部分相应定额子日调整综合单价。15、建设工程施工合同（示范文本）规定，因不可抗力事件导致的费用，应由承包人承担的有（B）。A. 第三方人员伤亡费用B. 承包人机械设备损坏费用C.承包人应工程师要求留在施工现场的管理人员费用D. 工程所需清理、修复费用16、对工程招投标来说，（B）。A. 招标是要约，投标是承诺B. 投标是要约，中标通知书是承诺C.招标是要约邀请，投标是承诺D. 开标是要约，中标通知书是承诺17、根据我国建筑法规定，建设项目应当在领取施工许可证后的（A.1 个月B.3 个月C.6 个月D.12 个

7、月B）内开工。18、下列不能构成索赔原因的是（ D ）A 、当事人违约C 、合同变更-B 、合同缺陷D 、经工程师批准的承包商提出的变更19、对承包单位来说，如果项目规模大、工期长，则项目的风险也大，这类项目不宜采用的合同是（A ）。A. 总价合同C.成本加酬金合同20、无效合同从（BB. 单价合同D.FIDIC合同条件）之日起无法律效力。A. 被发现无效B. 合同订立C.人民法院确认无效D. 仲裁机构确认无效21、按照 07 版施工标准招标文件规定的工程索赔程序中，工程师答复的时限要求是 （ D）。A.14 天内B.15天内C.28 天内D.42天内22实行工程量清单报价宜采用A 合同，承发

8、包双方必须在合同专用条款内约定风险范围和风险费用的计算方法。A、固定单价 B 、固定总价C 、成本加酬金D 、可调价格23在约定风险范围时， C 不应包括在承包人的风险范围内，价款调整方法应当在专用条款内约定。、自然灾害B、不可预见性灾害C、设计变更及施工条件变更D. 政策性调整24发包人要求承包人完成的合同外发生的用工等，需经发包方现场工程师签字认可后实施，费用按照（ D）计价。A. 分部分项工程项目B. 措施项目C. 其他项目D. 零星项目25按照 " 建设工程施工合同( 示范文本 )" 规定，工程变更不包括(D )A 施工条件变更B 增减合同中约定的工程量C 有关工程

9、的施工时间和顺序的改变D 工程师指令整改返修26建设工程保修范围和正常使用条件下的最低保修期限，下面所列正确的是 （ A）。A 基础设施工程、 房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限B 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为3 年C 供热与供冷系统，为 1 个采暖期、供冷期D 电气管线、给排水管道工程，为1 年27 施工中发现地下障碍物，需对原工程设计进行变更，变更导致合同价款的增减而造成承包商损失应由（ A ）承担。建设单位 建设单位、承包商 承包商 工程设计单位28承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质 （ B）许可

10、的业务范围内承揽工程。A 规定B等级C 行业D 专业29开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的( A) 进行。A 同一时间公开B 单独确定时间公开C 同一时间秘密D 一定时间内公开30在合同解释中优先于其他文件的是(D ) 。A 双方往来函件B 中标人投标时递交的主要技术和商务文件C 合同价格条款D 合同补遗或合同谈判纪要31招标投标法关于开标程序，下列叙述正确的是(C) 。A 招标人只通知一部分投标人参加开标B 开标地点应当为招标人与投标人商定的地点C 开标由招标人主持，邀请所有投标人参加D 招标管理机构作为招标活动的发起者和组织者，应当负责开标的举行32 关于施工合同纠纷处理的方式

11、，下列说法错误的是（A）。A 当事人首先必须选择通过和解或者调解解决合同争议B 当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁C 当事人没有订立仲裁协议，可以向人民法院起诉D 当事人订立的仲裁协议无效的，可以向人民法院起诉33、关于工程变更的说法，错误的是（D）。A、工程变更包括改变有关工程的施工时间和顺序。B、任何工程变更均需由工程师确认并签发工程变更指令。C、施工中承包方不得擅自对原工程设计进行变更。D、工程师同意采用承包方合理化建议，所发生的费用全部由业主承担。34、根据中华人民共和国招标投标法，招标在实质上是一种（A）。、要约邀请B 、要约、承诺、以上均对

12、35、政府投资大、中型和限额以下的工程项目，必须采用(B ) 招标方式。A、邀请招标B 、公开招标C 、直接确定D 、以上方式均可36、下列事项中 , 费用索赔不成立的是 (B ) 。A、设计单位未及时供应施工图纸B 、施工单位施工机械损坏C、业主原因要求暂停全部项目施工D、因设计变更而导致工程内容增加37、施工中发生质量问题，均应（B ）。A、施工单位负责B 、分析原因、分清责任C、设计单位责任D、总承包单位负责38、工程造价咨询单位取得乙级证书（C）年后，达到甲级标准的，可以申请晋级。A、 1B 、 2C、 3D、 539、按照有关规定向工程所在地申请领取施工许可证的单位应该为(C ) 。

13、A、施工单位B 、监理单位C 、建设单位D 、以上单位均可40 下列各项中合同解释排列顺序正确的是（D） 协议书通用条款专用条款工程通知单 图纸专用条款通用条款中标通知书 工程报价单专用条款通用条款技术规范 协议书投标书专用条款通用条款41 在具备施工条件的前提下，发包人应在双方签订合同后一个月内或不迟于约定开工日期前(B) 内预付工程备料款。A10 天B7 天C15 天D20 天42在承发包双方确认计量结果后(B) 天内，发包方应向承包方支付工程进度款，并按约定时间发包方扣回工程预付款。A 7 天B14 天C21 天D28 天43下列关于工程变更的说法错误的是(A) 。工程变更总是由承包商提

14、出的监理工程师审批工程设计变更时应与业主及设计单位协商监理工程师的变更指令应以书面的形式发出发生工程变更，若合同中有适用于变更工程的价格，可以依此计算价款44在施工索赔中， 由于不利的自然条件与人为障碍引起的索赔，一方面是指地质条件变化，另一方面是指（A ）。 发现地下构筑物，文物 罢工、战争 业主提出不正当要求 工程师的指令错误45 " 建设工程施工合同( 示范文本 )"有三个附件，下列 ( C) 不是附件的组成部分。A 承包人承揽工程项目一览表B发包人供应材料设备一览表C 工程量清单D 工程质量保修书46投标文件出现下列 (B ) 情况时，评标委员会不能轻易按废标处理。

15、A 联合体投标未附联合体各方共同协议B 投标报价有矛盾，且可能会高于成本价C 未按招标文件规定要求提交保证金D 无单位盖章和法定代理人或法定代表人的授权的代理人签字或盖章47以下行为是符合我国法律规定的是(D)。A 总承包单位将建设工程主体结构工程的施工分包给其他单位B 以出借资质证书的方式允许他人以本企业名义承揽工程C 建设单位的工程款直接进入项目管理机构的财务D 总包单位将劳务作业发包给有资质的分包企业48联合共同承包的各方对承包合同的履行承担（D）责任。A 各自B 独自C共同D 连带49建设单位的质量责任和义务，下列叙述错误的是（D）。A 建设单位应当将工程发包给具有相应资质等级的单位，

16、不得将工程肢解发包B 建设单位应当依法对工程建设项目的勘察、设计、施工、 监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购进行招标 C 建设单位必须向有关的勘察、设计、施工、 工程监理等单位提供与建设工程有关的原始资料。原始资料必须真实、准确、齐全D 建设工程发包单位不得迫使承包方以低于成本的价格竞标，但可以适当压缩合理工期50 从事建筑工程活动的人员，要通过国家任职资格考试、考核，由建设行政主管部门 （ B）并颁发资格证书。A 审批B 注册C登记D备案51 建设单位应当自领取施工许可证之日起（C）内开工。A 一个月B 二个月C 三个月D四个月二、多项选择题（ 20 题，每题2 分，共 40分。

17、在每题的备选答案中选出二个或者二个以上的正确答案，并至少有一项是错误的，请将正确答案的编号填在括号内，选对选全得2 分，少选无错项得 0 5 分，选错、不选均不得分）。1、下列说法错误的是 -（BD）A、施工中发包人如果需要对原工程进行设计变更，应不迟于变更前14d 以书面形式通知承包人B、承包人对于发包人的变更要求，有拒绝执行的权利C、承包人未经工程师同意不得擅自更改、换用图纸， 否则承包人承担由此发生的费用，赔偿发包人的损失，延误的工期不予顺延D、增减合同中约定的工程量不属于工程变更E、更改有关部分的标高、基线、位置和尺寸属于工程变更2、按索赔的目的分类，通常可将索赔分为A、工期索赔B 、

18、时间索赔D、利润索赔-C 、经济索赔E 、费用索赔（AE）3、建设工程施工合同（示范文本）条件下，乙方确定工程变更价款时采用的方法有（ ABD ）。A. 合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格计算变更合同价款B. 合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款C.合同中只有类似于变更工程的价格，必须由工程师确定D.合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由乙方提出适当的变更价格，由工程师确认后执行。E. 合同中没有适用或类似于变更工程的价格，必须由工程师确定4、在（ ABDE ）情况下，造成工期延误，经工程师确认后，工期相应顺延。A. 工程量增加 B. 设计变更C.质量事

19、故 D. 不可抗力E. 发包方不能按时支付工程款引起的停工5、工期索赔的计算主要有（DE）。A. 总费用法B. 实际费用法C.修正总费用法D. 网络图分析法E. 比例计算法6、成本加酬金合同的形式包括（ACDE ）A、成本加固定百分比酬金合同B 、成本加递增百分比酬金合同C、成本加递减百分比酬金合同D 、成本加固定酬金合同E、最高限额成本加固定最大酬金合同7 施工合同中的索赔及其争议的处理方法有、协商谈判、中间人谈判、邀请中间人调解、向仲裁机构申请仲裁、行政机关裁决8" 建设工程施工合同( 示范文本 )" 规定了工程变更的程序和变更后合同价款的确定，下列表述正确的是 ( B

20、CE) 。A 设计变更超过原设计标准的，应报发包人批准B 承包人在施工过程中更改施工组织设计的，应经工程师同意C 改变有关工程的施工时间和顺序属于设计变更D 变更有关工程质量标准和工期属于设计变更E 变更工程价款的报告应由承包人提出9 确定工程变更价款时采用的方法有（ABC） 合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格计算变更合同价款 合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款 合同中只有类似于变更工程的价格，由工程师确定 合同中没有适用或似于变更工程的价格，由承包方提出适当的变更价格，由工程师确认后执行 合同没有适用或类似于变更工程的价格，必须由工程师确定10&quo

21、t; 建设工程施工合同( 示范文本 )" 由(ABC) 组成。A 协议书B 通用条款C 专用条款D 工程量清单E中标通知书11 根据我国建筑法规定，在实施建筑工程监理前，建设单位应当将(ACD) 书面通知被监理的建筑施工企业。A 监理工程单位B 监理的内容C 监理的方法D 监理的权限E 监理的费用12、我国实行建筑许可管理制度，建筑许可包括（CE）。A、资格许可 B 、资质许可 C、从业资格 D、执业资格 E 、建筑工程施工许可13、根据中华人民共和国招标投标法，建筑安装工程的招标方式有（AB）。 . 公开招标 . 邀请招标. 议标.直接订购. 询价14. 在建设工程标底的编制过程中

22、 , 必须考虑以下哪个因素？ (ABDE )A、建设工程的目标工期B 、建设单位对建筑工程的质量要求C、建设单位的经济实力D 、建筑材料的市场价格E 、应符合招标文件的要求15. 投标文件的技术性评审包括 ( BCDE ) 。A、实质上响应程度B 、质量控制措施C 、方案可行性评估和关键工序评估D、环境污染的保护措施评估E 、现场平面布置和进度计划16 根据建设工程施工合同( 示范文本 ) , 下列关于施工质量和检验的说法中, 正确的有( ACD) 。A、工程质量应达到合同约定的质量标准B、工程师发现质量不合格, 可要求承包人返工或扣减相应的工程款C、承包人应随时接受工程师的质量检查D、工程质

23、量经工程师检查合格后，又发现承包人原因引起的质量问题，应由承包人承担责任E、工程师的检查影响了施工正常进行, 不论检查的施工质量是否合格，均由发包人承担相应的损失17 下列哪项是工程索赔的处理原则（ABCE）？A、索赔必须以合同为依据B 、应合理地处理索赔D、索赔是双向的E、加强主动控制，减少工程索赔C、应及时处理索赔18 在建设工程标底的编制过程中，必须考虑以下因素(ABDE) 。A 工程项目的目标工期B 工程项目的质量标准C 建设单位的经济实力D 建筑材料的市场价格E 应响应招标文件的要求。19 按照承包工程计价方式，建设工程施工合同可分为(BCD)A 目标合同B 单价合同C 总价合同D

24、成本加酬金合同E 工程总包合同20 下列关于工程建设项目招标范围划分正确的选项是（ADE）。A 大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目B 个人投资的生产性项目C 外商投资的生产性项目D 全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目E 使用国际组织或者外国政府资金的项目21 下列叙述正确的是（ABD）。A 禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人B 禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人C 建筑工程总承包单位可以将承包工程中的全部工程发包给具有相应资质条件的分包单位；但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可D 实行施工总承包的，建

25、筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成E 实行施工总承包的，建筑工程基坑开挖的施工必须由总承包单位自行完成22 投标文件的送达是整个招标投标活动中一项重要的法律行为，与投标人的利益密切相关。投标人在送达投标文件时应注意以下事项，下面所列表述正确的是（ACE）。A 投标截止时间前送达投标文件B 最好是在截止日期前一天C 要求招标人签收投标文件D 送达文件必须两人以上E 在规定投标文件送达截止时间前投标文件仍可以补充、修改和撤回23 " 建设工程施工合同( 示范文本 )" 由(ABC) 组成。A 协议书B 通用条款C 专用条款D 工程量清单E 中标通知书|工程招投标及合同

26、管理习题一、单选( 每题2 分 ) 下列各题中, 只有一个被选项最符合题意, 请将它选出并填入括号内。1、合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在民事流传过程中形成的（C）关系。A、债权人与债务人C、权利与义务DB、代理人与被代理人、法人与自然人2、施工企业的项目经理指挥失误， 给建设单位造成损失的， 建设单位应当要求 （ A ）赔偿。A、施工企业C、施工企业的项目经理BD、施工企业的法定代表人、具体的施工人员3、下列财产中， （ A）不得抵押。A、土地所有权B土地使用权C、房屋D、交通运输工具4、邀请招标的邀请对象的数目不应少于（A、2、B、3CB）家。、5D、 75、合同争议的解决顺序为

27、（A）A、和解调解仲裁诉讼B、调解和解仲裁诉讼C、和解调解诉讼仲裁D、调解和解诉讼仲裁6、监理招标主要是对监理单位（A、报价B、能力B）的选择。C、监理人员数量D 、设备7、由于承包商的原因导致监理单位延长了监理服务的时间，A、正常工作B、附加工作C、额外工作D此工作内容应属于 （、义务工作B）8、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（C）。A、办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表D、确定

28、水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验9、设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目， 单方发出解除合同的通知。 按照设计范本的规定， 设计人应（ D ）A、没收全部定金补偿损失B、要求发包人支付双倍的定金C、要求发包人补偿实际发生的损失D、要求发包人付给合同约定设计费用的50%10、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。订立合同时约定的合同工期概念应为，从（ C ）的日历天数计算。A、合同签字日起按投标文件中承诺B、合同签字日起按招标文件中要求C、合同约定的开工日起按投标文件中承诺D、合同约定的开工日起按

29、招标文件中要求11、工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的为（B）A、停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包商由此造成的损失，相应顺延工期B、停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，相应顺延工期C、停工责任在承包人，因为工程师不及时做出答复，导致承包人无法复工，由发包人承担违约责任D、停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延12、材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内。采购方应（B）。A、拒付货款并索赔BC、按照实际交货数量及时付款D、按照订购数量及时付款、待供货方补足数量后再付13、 FIDIC

30、 施工合同条件的“缺陷通知期”，是指（A）。A、工程保修期B、承包商的施工期C、工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知的时限D、工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间14、由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工，为此分包商向承包商提出索赔。承包商（C）A、因不属于自己的原因拒绝索赔要求B、认为要求合理，先行支付后再向业主索要C、不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告D、不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告15、施工中遇到连续10 天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误，承包商为此事件提出的索赔属于应（D）。A、由承包商承担的风险责任C、给予费用补偿但不顺延工期

31、BD、给予费用补偿并顺延工期、给予工期顺延但不给费用补偿16、合同法律关系主要的是由法律规范调整的（A 行政法律关系B民事权利义务关系C 刑事法律关系D经济侵权关系B）17、在工程建设监理活动中，监理单位是（A ）A 业主的代理人B业主的委托人C施工合同的当事人D 绝对独立的第三人18、经济合同当事人订立的“保证合同”，其法律形式是（B）A 主合同B从合同C 独立合同D无条件地必须履行的合同19、仲裁庭作出裁决后，合同当事人应当（A ）A 按裁决自觉执行B不服裁决可向上级仲裁机构申请复议C 可向人民法院起诉D向合同管理机关申诉20、监理合同规定，由于业主或第三方的原因使监理工作受阻以或延误，以

32、致增加工作量时，应是为（B）。A 额外服务B 附加服务C 延长服务D 非监理服务21、监理招标的宗旨是指对监理单位（A ）的选择。A能力 B报价 C信誉D 经济实力22、中标的承包商将由（B）决定。A 评标委员会B业主C 上级行政主管部门D监理工程师23、设备安装工程具有联动无负荷试车条件的，应由（A ）组织试车。A 建设单位B设计单位C施工单位D设备供应单位24、业主在（A 可调总价B ）合同中承担的风险最小。B不可调总价C单价D成本加酬金25、根据施工索赔的规定，可以认为索赔是指（C ）。A 只限承包商向业主索赔B业主无权向承包商索赔C 业主与承包商之间的双向索赔D不包括承包商与分包商之间

33、的索赔26、当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时，应以(A ) 为准。A. 招标文件中的规定B、现场考察时招标单位的口头解释C、招标单位在会议上的口头解答D、发给每个投标人的书面质疑解答文件27、由于承包商的原因使监理单位增加了监理服务时间，此项工作应属于A 、正常工作B 、附加工作C 、额外工作D 、意外工作( B )。28、下列各项中，( C )不属于工程建设施工招标应具备的前提条件。A 、建设用地征用完毕，施工图纸完成B、概算已经批准，建设项目已正式列入计划C、招标文件已经编制好D、建设资金、建材、设备来源已经落实29、投标文件对招标文件的响应有细微偏差，

34、包括( C )。A 、提供的投标担保有瑕疵B、货物包装方式不符合招标文件的要求C、个别地方存在漏项D、明显不符合技术规格要求30、与邀请招标相比，公开招标的最大优点是( D )。A、节省招标费用C、减小合同履行过程中承包不违约的风险B、招标时间短D 、竞争激烈31、施工合同通用条款规定， 当施工合同文件中出现含糊不清或不一致时， 下列中解释顺序排列正确的为 ( D ) 。A、专用条款、通用条款、中标通知书、图纸B、中标通知书、协议书、专用条款、通用条款C、中标通知书、投标书、协议书、图纸D、中标通知书、专用条款、通用条款、图纸32、施工合同中， 承包人按照工程师提出的施工进度计划修改建议进行了

35、修改，改后的计划不合理而导致的窝工损失应当由( C)承担。A、发包人B 、承包人C、工程师D、发包人与承包人共同由于修33、FIDIC施工合同条件规定，用从( D )之日止的持续时间为缺陷通知期，承包商负有修复质量缺陷的义务。A、开工日起至颁布发接收证书B、开工令要求的开工日起至颁布发接收证书中指明的竣工C、颁发接收证书日起至颁发履约证书D 、接收证书中指明的竣工日起至颁发履约证书34、在工程施工中由于(B )原因导致的工期延误，承包方应当承担违约责任。A 、不可抗力B、承包方的设备损坏C 、设计变更D 、工程量变化35、委托任务并负责支付报酬的一方称（A承包人B发包人C出资人DB ）。出工人

36、36、受招标人的委托，代为从事招标活动的中介组织是（ A 建设单位 B 施工单位 C 招标代理 D 设计单位C）。37、监理招标主要是对监理单位（B ）的选择。A 报价B能力C人员数量 D设备38、合同价款可以有多种约定方式，其不包括（C ）。A 固定价格合同B可调整价格合同C 固定价格加酬金合同D成本加酬金合同39、在进度控制中， （ B）不属工程师的任务。A 督促承包人完成工程扫尾工作B向有关部门递交竣工申请C协调竣工验收中的各方关系D参加竣工验收40、材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内，采购方应（C ）。A 拒付货款并索赔B按照订

37、购数量及时付款C按照实际交货数量及时付款D待供货方补足数量后再付41、工程分包的说法错误的为（A）A 是违法的B是从工程承包人承担C是允许的D 非发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包42、 FIDIC 施工合同条件的“缺陷通知期”是指（A ）A 工程保修期B承包商的施工期C 工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知D 工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间43、自中标通知书发出 （ C）内，建设单位和中标人签订书面的建设工程承发包合同。A15 天B 21天C 30天D 35天44、保证方式没有约定或约定不明确的，按（B ）承担担保责任。A、保证B、连带保证C、违约D、合同45、当

38、事人采用合同书形式订立的，自（C ）合同成立。A、双方当事人制作合同书时B、双方当事人表示受合同的约束时C、双方当事人签字或盖章时D、双方当事人达成一致意见时46、确定中标人后 （ A ）内，招标人应当向有关行政监督部门提交招标情况的书面报告。A、15天B、21天C、30天D、35天47、下列说法不正确的是（C ）。A、招标投标法规定招标方式分为公开招标和邀请招标两类。B、只有不属于法规规定必须招标的项目才可以采用直接委托方式。C、建设行政主管部门派人参加开标、评标、定标的活动，监督招标按法定程序选择中标人；所派人员可作为评标委员会的成员，但不得以任何形式影响或干涉招标人依法选择中标人的活动。

39、D、公开招标中，评标的工作量较大，所需招标时间长，费用高。48、监理招标主要是对监理单位（B ）的选择。A、报价B、能力C、监理人员数量D、设备49、由于承包商的原因导致监理单位延长了监理服务的时间， 此工作内容应属于 （A、正常工作 B 、附加工作 C 、额外工作 D 、意外工作B ）。50、合同双方约定的合同工期的说法，正确的一项是（D ）。A、包括开工日期B、包括竣工日期C 、包括合同工期的总日历天数D、合同工期是按总日历天数计算的，不包括法定节假日在内的承包天数51、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（C ）。A、办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工

40、场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表D、确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验52、在进度控制中， （ B ）不属工程师的任务。A、督促承包人完成工程扫尾工作B、向有关部门递交竣工申请C、协调竣工验收中的各方关系D、参加竣工验收53、合同价款可以有多种约定方式，其不包括（C ）A、固定价格合同B、可调整价格合同C、固定价格加酬金合同D、成本加酬金合同54、材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许

41、磅差范围内。采购方应（B ）。A、拒付货款并索赔B、按照订购数量及时付款C、按照实际交货数量及时付款D、待供货方补足数量后再付55、 FIDIC 施工合同条件的“缺陷通知期”，是指（A、工程保修期B、工程施工期C、工程装修期A）。D、工程停工期56、如果投标截止日期前第28 天后，由于法律、法令和决策变化引起承包商实际投入成本的增加，应由（A ）给予补偿。A、业主B、承包商C、工程师D、特殊分包商57、工程分包的说法错误的为（A ）。A、是违法的B 、是从工程承包人承担的工程中承包部分工程的行为C、是允许的D、非发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包58、施工中遇到连续10 天超过合同

42、约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误，承包商为此事件提出的索赔属于应（D ）。A、由承包商承担的风险责任B、给予费用补偿并顺延工期C、给予费用补偿但不顺延工期D、给予工期顺延但不给费用补偿二、多选题（每题3 分）。下列各题中，有两个或两个以上正确答案，请将正确答案选出，并填入括号内。1、必须进行招标的项目包括（CDE）。A 私人投资的高级别墅B、外国老板投资的基础设施的项目C、大型基础设施、公用事业等关系到社会公共利益、公众安全的项目D、全部或部分使用国有资金投资或者国家融资的项目E、使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目2、工程实际进度与进度计划不符时，承包人应当按照工程师的要求提出改进措施（ AB ）。A、需经工程师确认后才能执行B、因承包人自身的原因造成工程实际进度与经确认的进度计划不符的，所有后果都由承包商自行承担C、因承包人自身原因造成的，工程师只对改进措施的效果负责D、采用改进措施后，必须顺延工期E、改进措施后，进度仍然不符的，工程师可以要求承包人修改进度计划，并经工程师确认，这种确认是工程师对工程延期的批准3、施工合同文件中的说法中，正确的有（BDE ）。A、当合同文件中出现不一致时，必须重新制定合同条款B、在不违反法律和行政法规的前提下，当事人可以通过协商变更施工合同的内容C、变更的协议或文件，效力与其他合同文件等同D、签署在后的协议或