厂区绿化工程施工合同(共13页)

1、精选优质文档-倾情为你奉上太平洋工程字(2009)第 009号浙江舟山液体化工品中转基地厂区绿化工程施工合同发包人（全称）： 舟山世纪太平洋化工有限公司 承包人（全称）： 浙江华景园艺有限公司       承包人资质等级： 二级                       依照中

2、华人民共和国合同法和中华人民共和国建设部、国家工商行政管理总局共同发布的建设工程施工合同（GF-99-0201）及其他有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本厂区绿化工程施工项目经协商订立本合同：一、工程概况第1条工程概况11 工程名称：_浙江舟山液体化工品中转基地厂区绿化工程 12 工程地点：_浙江舟山定海马岙镇 _13 工程内容：_浙江舟山液体化工品中转基地一期工程：罐区、办公区绿化。第2条工程承包范围21 承包范围：_本工程发包人指定区域的苗木供应、苗木种植、成活期养护施工。22 工程总面积：_约75000平方米_第3条：合同价款：（1）本工程绿化种植采用固定单价： 5.

3、6元/平方米（此单价包含土方平整，苗木种植、养护等所有费用，不包含土方采购）。（2）水池及卵石园路工程执行浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额(2003版)及相关文件。（3）工程合同总价款暂定 伍拾万元，结算时单价按上述约定，工程量按实发生计算。二、合同文件及图纸第4条本合同文件及解释顺序41 除双方另有约定以外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：（1） 双方签订的补充协议（2） 本合同条款  （3） 标准、规范及有关技术文件  （4） 绿化施工图（苗木品种、数量、大小、质量标准等详见图纸）。（5） 工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组

4、成部分。第5条适用法律、标准及规范51 适用法律法规：国家有关法律、法规和北京市有关法规、规章及规范性文件均对本合同具有约束力。52 适用标准、规范名称：需要明示的法律、行政法规：国家有关法律、法规、规范和本省有关法规、规章及规范性文件、世纪太平洋的管理规定均对本合同有约束力。53 双方另有约定列入补充条款。54 双方对合同内容的约定与上述法律、标准、规范规定有矛盾的，以法律、标准及规范规定为准。第6条图纸51 发包人提供图纸日期及套数：_提供电子版厂区平面图一套由承包方负责设计施工图纸。_62 承包人未经发包人同意，不得将本工程图纸转让给第三人。63 发包人对图纸的特殊保密要求：_保密_三、

5、双方的权利义务第7条监理71 监理单位名称：_浙江华建工程监理有限责任公司 72 监理工程师姓名：_齐兴禄 发包人委托的职权：按照施工监理合同的约定以及监理人的谨慎、忠诚原则，督促承包人按照合同约定的工期、施工进度、施工图纸、质量技术标准、施工工艺、安全与环保生产条件、劳工保护规定等进行施工、发出指令，参与检查工程进度、材料与设备的验收，对承包人的违反合同约定或法律法规规定的行为发出工程联系单，对工程涉及的工艺等问题提出建议，会同发包人委派的工程师共同签发或签收工程联系单。其他职权依据发包人与监理单位签署的建设工程监理合同及建设工程监理规范（ GB50319-2000）。需要取得发包人批准才能

6、行使的职权：凡涉及到工程量变更、进度款支付、确认工程质量合格、提出或确认变更工期、暂停或终止施工的工程联系单，必须事先经过发包人签署确认后方可签字并下达指令，该类工程联系单如签发之前没有经过发包人的书面认可，无效，且不能作为竣工结算的有效依据。 除本款有明确约定或经发包人同意外，监理工程师无权解除合同约定的承包人的任何权利与义务。第8条双方派驻工地代表81 发包人派驻工地代表姓名：_王沛_ 职务：_现场总指挥_发包人授予的职权：（1）督促承包人按照合同约定的工期、施工进度、施工图纸、质量技术标准、施工工艺、安全与环保生产条件、劳工保护规定等进行施工、发出指令，代表发包人检查工程进度、参与材料与

7、设备的验收，对承包人的违反合同约定或法律法规规定的行为发出工程联系单，对工程涉及的工艺等问题提出建议；（2）签发或者签署同意承包人提出的单项变更工程量对应的工程预算价款增加、或者应由发包人负担的单笔费用增加均不超过伍万元的工程联系单（同时，该类联系单必须同时经监理工程师的确认方可生效）；（3）签署同意承包人提出的工期延长单次不超过五天的工程联系单（同时，该类联系单必须同时经监理工程师的确认方可生效）；（4）代为签收承包人、项目经理送达的工程联系单或者文件。但是，对于确认工期延长、增加工程价款或增加费用超过上述授权额度的工程联系单或任何文件，确认中间工程、隐蔽工程、整体工程质量合格的工程联系单或

8、任何文件，同意豁免承包人任何经济责任、违约责任的工程联系单或任何文件，暂停或终止施工的工程联系单或任何文件，对合同条款的变更文件均必须由发包人工程师签字并加盖发包人公章后方能生效，否则，无效，且不能作为竣工结算的有效依据，即使承包人已经送达或者发包人委派的工程师已经签署文件。82 承包人派驻工地代表姓名：_ 职务 项目经理 职权：（1）承包人依据合同发出的通知，以书面形式由项目经理签字后送交发包人代表（或总监理工程师），发包人代表（或总监理工程师）在回执上签署姓名和收到时间后生效。 （2）项目经理按发包人代表（或总监理工程师）审批的施工组织设计（施工方案）和发包人代表（或总监理工程师）依据合同

9、发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与发包人代表（或总监理工程师）联系时，项目经理应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后48小时内向发包人代表（或总监理工程师）送交报告。责任在发包人或第三人，由发包人承担由此发生的追加合同价款，相应顺延工期；责任在承包人，由承包人承担费用，不顺延工期。83 任何一方驻工地代表发生变更时，应提前7日书面通知对方，并明确指出交接时间、权限。第9条发包人工作91 发包人应按本合同约定的时间和要求完成以下工作：（1） 保证施工现场达到具备施工条件的具体要求和完成的时间：_已具备_（2） 将施工所需的水、电、电讯等管网线路接至施工场地的时间、地点

10、和供应要求：_发包人负责在开工前将施工所需用水、电线路接至项目界区边界处，界区边界处水、电至施工区域内的线路及水、电均由承包人自行解决。计量设备由发包人和承包人双方共同确认。水、电计费按有关规定计取，由承包人自付。（3） 负责施工场地与公共道路的通道开通的时间和要求：_已开通_（4） 工程地质和地下管网线路资料的提供时间：_在承包人进驻施工场地，提出索要工程地质和地下管线资料申请后的14天内，由发包人提供。（5） 由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：_按双方约定的期限完成。（6） 水准点和坐标控制点交验要求：_开工前现场交验，形成书面记录由发包人、监理工程师、承包人三方共同签署确

11、认。（7） 组织图纸会审和设计交底的时间：_按各单位工程开工时间另行确定。（8） 协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物建筑）、古树名木的保护工作：_按建设工程施工合同（GF-99-0201）通用条款执行_（9） 双方约定发包人应做的其他工作：_协助承包人处理地方上的政策及纠纷的处理。92 发包人委托承包人办理的工作：_无_第10条承包人工作101 承包人应按本合同约定的时间和要求完成以下工作：  （1）承包人在施工前按发包人要求负责设计绿化施工图及景观施工图并提供预算报价，其费用由承包人承担。绿化施工图及景观施工图经发包人确认后方可施工。（2）应提供计划、报表的名

12、称及完成时间：承包人应在开工前7日内向发包人提供施工项目管理计划、施工组织设计、质量控制计划、HSE管理计划以及本工程施工进度计划。 （3） 承担施工安全保卫工作和非夜间施工照明的责任和要求：承担施工范围内的安全措施。 （4） 向发包人提供办公和生活房屋及设施的要求：_无_ （5） 需承包人办理的有关施工场地交通环卫和施工噪音管理等手续：_自付费用满足政府各职能部门的要求，办理好政府各种核准手续；在办好后书面通知发包人。如因施工场地交通、环卫和施工噪音管理不符合政府各职能部门要求引起行政处罚的，责任由承包人承担，若行政处罚对发包人作出，发包人有权要求承包人对损失予以赔偿。 （6）负责已竣工但未

13、交付发包人之前的工程保护工作；对工程成品保护的特殊要求及费用承担：_由承包人负责_ （7）做好施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作，具体要求及费用承担：_由发包人负责_ （8） 保障施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，并且：_承包人在施工期间，在施工现场应设置公共卫生设施，并保持清洁卫生，保护人身健康；同时应保持施工场地的整洁卫生，道路畅通，保护环境，实施文明施工，保证现场生产生活垃圾和危险物料、物品得到良好控制，所有施工行为都满足发包人的HSE管理规定和相关要求，同时承包人应自付费用满足施工场地所在城市卫生条件要求，做好标准化工地。 （9） 双方

14、约定的承包人应做的其他工作： 绿化苗木、草皮均由承包人负责采购供应，其品种、规格必须符合经甲方认可的绿化种植施工图的要求，道路两侧矮植龙柏球直径1.3米至1.6米，种植株距4米（即中心矩），办公绿化区种植树种及数量以预算书所列为准，并确保树木挺直，粗细匀称。 发包方对绿化施工图需调整修改时，承包方需积极配合，新增加的绿化品种或苗木，由发包方参与定价、定量。部分大树、名贵花木由承包方采购供应承包方种植（并提供技术帮助），具体数量及品种双方共同商定。 发包方对景观施工图需调整修改时，承包方需积极配合，新增加的景观或园艺，其材料由发包方参与定价、定量。    四、施工组

15、织设计和工期第11条合同工期计划开工日期：2009年 6 月 1 日（如有变化另行通知）计划竣工日期：2009年 7 月 15 日合同工期总日历天数_45_日第12条进度计划121 承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：开工前7日。122 发包人对施工方案、进度计划予以书面确认或提出修改意见的时间：_发包人收到之日起7天内予以确认（特殊要求除外），发包人逾期未确认也未提出修改意见的，视为同意。123 群体工程中有关进度计划的要求：_无_124 承包人必须按照经确认的进度计划组织施工，并接受监督和检查。因承包人原因导致实际进度与进度计划不符的，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。

16、第13条延期开工如发生：_承包人不能按时开工，应当不迟于协议书约定的开工日期前7天，以书面形式向发包人代表提出延期开工的理由和要求。发包人代表应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复承包人。发包人代表不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工，发包人代表应以书面形式通知承包人，推迟开工日期，并相应顺延工期。第14条暂停施工如发生：因发包人原因停工的，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包人由此受到的损失，相应顺延工期；因承包人原因停工的，由承包人承担发生的费用，工期不顺延。第15条工期延误151出现约定的工期顺

17、延的情况后7天内，承包人必须书面报告给发包人委派的工程师、由监理单位委派的工程师，经过发包人委派的工程师、由监理单位委派的工程师共同书面确认以后顺延工期。第15条工期提前151 工期如需提前，双方协议如下：（1） 发包人要求提前竣工的时间：_双方协商_（2） 承包人应采取的赶工措施：_双方协商_（3） 发包人应提供的条件：_双方协商_（4） 因赶工而增加的经济支出和费用承担：_双方协商_五、质量与检验第16条工程质量161 工程质量标准：（1）全部工程必须严格按照国家验收规范和图纸要求精心施工并达到合格等级标准。绿化成活率100%，植物长势茂盛葱绿，树种规格符合设计要求，树干挺直，粗细匀称。（

18、2）绿化土回填（发包人提供）须承包人确认适应该苗木的生长要求。（3）工程质量需达合格，绿化的效果应达到树木花草长势茂盛、精致、清新、高雅、舒畅。景观园艺所用材料环保、防腐蚀、坚固、工艺精致、高雅。（4）承包人必须配备技术精良的工程技术骨干，对工程质量进行全面管理，接受甲方和有关监督部门的质量监督。凡经质量检查达不到质量要求的项目，乙方应无条件予以返工，直到质量合格为止。返工费用及工程延期责任由乙方承担。162 双方对工程质量有争议时，由_舟山市_质量监督站鉴定，所需费用及由此造成的损失由责任方承担。第17条隐蔽工程的中间验收171 双方约定的中间验收的部位：_由发包人工程师和监理人共同确定。按

19、施工规范规定及当地相关部门的规定执行。172 当工程具备覆盖、掩盖条件或达到中间验收部位以前，承包人自检，并于48小时前书面通知发包人、监理方检验。验收合格，发包人、监理方在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。若在48小时内发包人、监理方不进行验收也未提出书面延期要求的，承包人可自行组织验收，发包人、监理方应承认验收记录。验收不合格，承包人在限定时间内修改后重新验收，所需费用由承包人承担，不能影响工期。除此之外影响正常施工的经济支出由发包人承担，相应顺延工期。 六、安全施工第18条安全施工181 承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员

20、依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。并与发包人签订施工安全协议书和治安安全管理协议。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。182 因承包人原因导致的安全事故造成的承包人的人员和财产损失由承包人自行承担，因承包人原因导致的安全事故造成的发包人的人员和财产损失由承包人承担赔偿责任，因承包人原因导致的安全事故造成的第三方的人员和财产损失由承包人承担赔偿责任。第19条事故处理191 发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。192 发包人、承包人对事故责任有争议

21、时，应按政府有关部门认定处理。  七、合同价款与支付 第20条合同价款的调整201 合同价款发生设计变更或洽商的情况时可以调整。合同价款的调整方式：预算书中有单价的执行预算书单价，预算书没有单价的，执行浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额(2003版)。人工费在原定额人工价格的基础上，调增至36元/工日（调增部分仅计税金）, 主材价格依据舟山市建设工程造价信息价格进行调整（信息价未注明的执行发包人确认的市场价格），取费费率按照变更项目相应类别及中间值计取。最终价格由发包人委托的造价咨询部门审核后确定。第21条工程量的确认211 承包人向发包人提交已完工程量报告的时间：_每月25日承包

22、人向发包人工程师提交已完工程量报告及工程进度款支付申请。212 发包人核实已完工程量报告的时间：_发包人在接到报告后15日内对双方无异议部分的已完工程量进行核实并确认，并在核实前1天通知承包人，承包人应提供条件并派人参加核实，承包人收到通知后不参加核实的，以发包人核实的工程量作为工程价款支付的依据。未能在15日期限内向承包人进行确认的双方有异议部分，不得视为发包人已对工程量进行确认，待双方查实存在的异议部分并经双方共同核实后，核实确定的工程量与下月进度款一并支付。发包人逾期未核实工程量的，承包人报告中开列的工程量将视为被确认并作为工程价款支付的依据。213 对承包人超出设计图纸范围和因自身原因

23、造成返工的工程量，发包人不予确认。第22条工程款支付221 工程预付款： 无 222 双方约定的工程款（进度款）支付方式和时间：（1）工程进度款的支付采用月进度结算的方式进行，承包人根据发包人和监理工程师确认的工程量，按已确定的单价及相应的价款调整方式计算已完工程价款，按已完成工程价款的70%编制工程款支付申请书送发包人代表。以下费用在当期进度款中扣除：承包人进场后安装经相关部门检测合格的水表、电表计量水、电用量，按照供水、供电部门实际向发包人收取的金额，在每一期发包人向承包人支付工程进度款时将当期发生的水、电费用等额扣除。发包人垫付的其他款项承包人违约金。 223 工程全部完工，竣

24、工验收通过并办理完毕相应结算手续后_15_日内，移交本合同第28.4所列工程资料且在双方结算无异后发包人累计支付给承包人的工程款应达到工程结算总价的_90%，剩余结算总价的_10_%作为工程质保（养护）金。224 本工程养护期满，在承包人履行了养护责任的前提下，发包人一次性向承包人支付工程养护金。    八、材料设备供应第23条发包人供应苗木材料设备231 发包人供应苗木材料设备: 无 232 双方约定的苗木材料设备交验的标准：_按CJJ/T82-99城市绿化工程及验收规范及投标报价中所列标准_第24条承包人采购苗木材料设备241 承包人采购苗木材料设备

25、的约定：_必须符合施工图纸设计要求及国家有关标准_。242 苗木采购应出具苗木产品产地证明。243 双方约定的检疫证明及方式：_执行国家及当地相关部门的规定执行_。    九、工程变更第25条设计变更施工中发包人对原设计变更，发包人向承包人发出书面变更通知，承包人按照通知进行变更。如果承包人对原设计提出变更要求，经发包人、监理方批准后方可实施，并签署书面变更协议。第26条其他变更施工中如发生除设计变更以外的其他变更时，采用协议形式双方加以确认。第27条确定变更价款271 承包人应在收到变更通知或签署变更协议后5日内提出变更工程量及价款报告资料。272 发

26、包人在收到变更资料报告14日内予以确认，发包人如因不同意承包人提出的变更价款（仅指双方有争议部分）而未在约定期限内予以确认的，不得视为变更工程价款报告已被确认，双方应协商予以解决，如协商不成，按照本合同关于争议的约定处理。27. 3 施工图中凡是不能直接计算出来的工程量需办理工程量签证。 27. 4 变更签证需三方签字认可，并只能对施工方法和工程量进行确认，价格以审计部门审计后为准。十、竣工验收与结算第28条竣工验收281 工程具备竣工验收条件，承包人以书面形式通知发包人，并向发包人提供完整的竣工资料和竣工验收报告。发包人在收到以上文件后10日内组织验收。发包人如无正当理由不组织验收或验收后1

27、0日内未提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可。282 竣工日期为本工程竣工验收通过的日期。保修期正式开始。283 因特殊原因，部分单位工程和部位需甩项竣工时，双方订立甩项竣工协议，并明确双方责任。28. 4 承包人提供竣工图的约定： 竣工资料三套，电子版一套，在整体工程竣工后15日内交付。28. 5 本工程养护期为 12 个月，自工程竣工验收合格之日起计算。第29条竣工结算291 双方办理工程验收手续后，双方进行工程结算。292 承包人在竣工验收15日内向发包人提交结算报告及完整的结算资料、竣工图。293 发包人自签收结算资料报告之日起20日内提出审核意见并予以签认。294 承包人收到竣工结

28、算款后5日内将竣工工程交付发包人。十一、质量保修第30条质量保修承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。301 工程质量保修范围和内容：302 质量保修期：双方根据建设工程质量管理条例及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：（1） 土建工程：_壹年_（2） 绿化种植工程（养护）：_壹年_（3） 其他附属工程：_壹年_质量保修期自工程竣工验收通过之日起计算。第31条绿化养护责任311 绿化种植工程在养护期内应达到2级养护标准。312 养护期内发现苗木等植物材料死亡，应在种植季节按原设计品种、规格更换。第32条保修及养护费用321 保修及养护费用

29、由造成质量缺陷的责任方承担。322 双方约定的养护期间水、电费用的承担：_由发包人承担_第33条其他双方约定的其他保修事项：_无_     十二、违约与争议第34条违约责任  341 任何一方违反本合同的约定，均应承担由此给对方造成的损失。342 因承包人原因延期竣工的，应交付的违约金额和计算方法：按本合同约定的工期，如因承包人原因，每延误一天，按合同价款的千分之一向发包人支付违约金。343 因承包人原因致使工程达不到质量要求的，应承担的违约责任：_承包人施工质量达不到本合同约定要求，或发生其它使本协议无法履行的行为，应按合同项下工程总价款的5

30、%向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此而造成的全部经济损失（包括：返工、窝工、延期等损失）。344 其他：_无_第35条争议解决方式本合同在履行过程中发生的争议由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第_（1）_种方式解决：（1） 依法向_本项目所在地 人民法院起诉；（2） 提交_仲裁委员会仲裁。    十三、其他第36条工程分包361 分包单位和分包工程内容：_无_362 分包工程价款及结算方法：_无_ 第37条不可抗力371 双方关于不可抗力范围的约定：_按建设工程施工合同（GF-99-0201）通用条款执行以及风、雨、雪、洪、震等自然灾害，具体根据实际情况进行签

31、证。372 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。第38条、保险 38. 1本工程双方约定投保内容如下：(1) 发包人投保内容：按建设工程施工合同（GF-99-0201）通用条款及当地政府部门的有关规定执行。发包人委托承包人办理的保险事项： 无 （2） 承包人投保内容：承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，保险期限从开工之日起到工程竣工验收合格为止；承包人还应为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险到工程竣工验收合格为止，保险费用由承包人承担。第39条担保 391 本工程双方约定的担保事项如下：（1） 发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：_无_（2） 承包人向发包人提供履约担保，