人行道铺装合同

1、 人行道铺装合同 发包人：内江地山房地产开发 承包人： 依照?中华人民共和国合同法?、?中华人民共和国建筑法?及其他有关法 律、 法规，遵循平等、自愿、公平和老实信用的原那么，就本建设工程协商一 致，订立本 合同，供双方遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称：时代大街 2、工程地点：威远严陵镇锦城路 3、工程范围：时代大街2#、3龈外街道路铺装 4、承包方式：包工包料石材甲供。 5、材料及工艺补充说明见施工图纸。 二、合同工期 1、开工日期：2021年6月2日，竣工日期2021年6月16日，合同工期总大 数15天以实际进场施工之日算起； 2、因以下原因造成工期延误，工期相应顺延： a发包人未能

2、按约定提供或确认施工图纸及开工条件； b发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款； c设计变更或工程量增加； d不可抗力；连续雨天2天； 三、质量标准 工程质量标准：合格。 四、工程量及合同价款 本合同采用固定单价，计量支付的方式。 厅 P 工程 单位 单价 1 C15混凝土垫层厚10cm m2 44 元/m2 2 原道路铺装去除 m2 22 元/m2 3 石材铺装 m2 60 元/m2 4 平场 m2 14 元/m2 5 树池路缘石 m 24 元/m 7 井盖 个 40元/个 6 税金如/、需开税票，该工程减除 6% 工程量根据现场双方共同实测签认为准，单价包括人工费、材料费、机械费、措

3、施费、检测费、利润、税金、一切风险等所有费用。 五、工程款结算及支付 1、工程竣工验收合格办理工程结算后，甲方支付 95%：程款，工程质量保修期 满后，支付总额的5% 质量保修期为1年 2、乙方提供正规的建安税务发票。 六、施工管理 1、发包人在合同签定后2日内免费提供图纸或现场衔接，承包人于接到图纸 2 日内完成设备调运并运抵工地现场。 2、施工方的任何人员必须尊重甲方、监理单位的人员，不得无理顶撞。违者对 当事人给予不少于500元的处分，并更换施工方管理及施工人员。 3、施工方施工人员在进行施工时，应做到量材而用，对于浪费材料现象， 一经 发现，将按原材料的5倍进行处分。 6、施工方管理人

4、员必须及时参加工程部的有关会议或活动，对无故迟到或 不参 加者给予每次500元处分。 7、乙方作好平安防护，并对施工人员进行平安交底。一切平安事故由乙方负责 8、对于施工过程中出现的质量问题，工程部管理人员提出后应该立即组织整改 或答复，如果在验收时未整改的，对乙方工长和质量员进行 500元/次处分，由此 造成的工期延误由乙方负责 9 、施工方必须认真对待工程部发出的质量整改通知单， 在规定的时间完成 整改 否那么处分500元/次。 10、本工程必须到达合格标准，假设因施工方原因未到达，甲方将对施工方 处以1万元的罚款，并承当因此造成发包方的损失。 11、本工程包工包料，合同以外增加的工程量需

5、签证，作为结算依据，零星计时 工150元/工日计价。 七、发包方方义务 1 、负责提供完整的施工图纸一套乙方施工中所有图纸由乙方自己负责， 费用已包含合同价款中。 2 、组织施工检查、验收、监督乙方的工程进度、工程质量、平安生产及按 图施工的情况。 3 、负责解决施工中存在或发生的技术问题。 4、按照合同要求支付工程款。 八、施工方义务 1、负责合同范围工程施工有关的各项工作。 2 、已方未按甲方要求的合同日期进场，造成的一切损失由施工方承当。 4、施工方应严格按照国家标准及贵州省属有关规定组织施工，并对其工 程质量、工期、平安全面负责。 5、对甲供材料办理好交接程序后，作好有效的管理工作，最

6、终使用量超过设计 量及定额规定的损耗，所产生的材料费用由乙方承当。 九、工程竣工验收及保修 1、承包人在工程竣工前 3日内，应将验收日期以通知发包人届时验收，发包人 应及时验收。如发包人不能按期参加验收，以承包人提出的结论，视为合格； 2、本工程规模小，保修期为12个月。 3、保修期内发生属于保修范围的质量问题，由施工单位免费维修；因不可抗力 因素或不正当使用等造成的损坏，施工单位不承当责任；因施工单位原因导致的质量 事故给业主造成损失的，由乙方完全承当。 4、保修期内，工程问题需要 通知后的24小时内到场处理，逾期由乙方承当 全部损失。以上款项均在乙方的工程款保修金中扣除。 九、现场代表 发包人现场代表 林刚 ，承包人现场代表 邓兵 ，双方代表的权利义务 按本合同约定，解决工程中所遇问题的协商及决策意见的签证、处理。 十、争议解决 双方约定，在履行合同过程中产生争议时，双方应及时协商，协商不成，任何一 方应向人民法院起诉。 十一、附那么 本合同未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定附那么条款，作为本合同