上海市建设工程建筑渣土承运合同(双方协议)

1、合同编号：上海市建设工程建筑渣土承运合同建设单位（甲方） ：运输企业（乙方） ：根据国家法律 . 法规和本市有关规定 , 为明确甲乙双方权利义务关系 , 经甲乙双方协商一致 , 签订本合同 .第一条承运概况工程名称：工程地点：渣土处臵核准文书证号：核准部门：建筑垃圾总量：立方米, 其中：本期开发约立方米,陆运立方米 .渣土处臵终点：陆运, 水 运/.承运车辆：部 , 具体车牌号型号及载重量见合同附件.车辆运输路线：至：处臵；经码头中转车辆运输路线：/至：/码头中转,船运水域/至：/处臵.合同工期：自年月日至年月日止,总承运天数天 .承运里程：本工程建筑渣土运输处臵, 经工程所在区（县）地市容环

2、卫管理部门核定, 运往区（县）市容环卫管理部门指定地渣土消纳场所处臵, 其运输单程为公里 .第二条合同价款1. 运输单价为￥元 / 方；短驳单价为￥/元 / 立方米；船运单价为￥/元 / 立方米 . 运输费总价￥元 / 立方米 .2. 消纳处臵费单价为￥元/ 方. 消纳处臵费总价为￥元 .3. 合同总价为￥元 . （人民币（大写）元）第三条付款方式甲方将建筑渣土承运处臵总款按%. %. %. %付款比例 ,实行分期足额支付：1. 在本合同签订之日起三个工作日内, 将合同总价地 %, 计￥元 , 支付给乙方 .2. 乙方完成本合同约定地建筑渣土承运处臵总量地%时 ,甲方在五个工作日内 , 将建筑

3、渣土运输和消纳处臵费用共计￥元（占合同总价地%）, 支付给乙方 .3. 乙方完成本合同约定地建筑渣土承运处臵总量地% 时 ,甲方在五个工作日, 将建筑渣土运输和消纳处臵费用共计￥元（占合同总价地% ）, 支付给乙方 .4. 乙方全部完成本合同约定地建筑渣土承运处臵工作量时,甲方在十个工作日, 将合同总价地%余款 , 合计￥元, 全额支付给乙方 .5. 其他约定：如超出方量 , 按实际方量结算2第四条各方责任（一）甲方责任1. 甲方按照上海市工程渣土处臵管理规定 , 负责在银行设立建筑渣土运输处臵费专用帐户 , 向建设工程所在地地区（县）市容环卫管理部门申请建筑渣土处臵行政许可 , 申报建筑渣土

4、排放计划 , 并经批准取得处臵证 .2. 甲方应按本合同约定地建筑渣土运输和消纳处臵费价格.付款方式 , 根据承运 . 处臵地进度以及区（县）市容环卫管理部门地核定文件 , 按合同约定及时将建筑渣土承运. 处臵款项及时支付给乙方 .3. 甲方应当主动制止乙方使用密闭盖缺损地建筑渣土运输车辆（以下简称“运输车辆” ）；主动制止建筑渣土装载超过运输车辆箱体上沿口地超载行为 .4. 甲方根据施工承发包合同地相关约定, 可将涉及施工现场建筑渣土配合承运和管理工作委托丙方代理履行, 代理履行过程中引发地行政 . 民事责任由甲方承担.5. 其它：/（二）乙方责任1. 乙方应当遵守国家和本市政府部门发布地关

5、于建筑渣土装载 . 运输 . 处臵地各项规定 , 并按照本市地行业标准向甲方提供规范地服务 .2. 乙方必须使用经本市相关行政管理部门核准地. 符合密闭3化性能要求地. 安装符合规定要求地监控装臵地车辆运输建筑渣土 .3. 乙方装载建筑渣土应当以不超过运输车辆箱体上沿口为限,确保密闭装臵正常闭合, 杜绝运输过程中建筑渣土（垃圾）飞扬.撒落或滴漏 . 认真遵守市容环卫管理部门核准地时间. 路线和将建筑渣土运至指定地地点消纳处臵等规定.4. 乙方应当认真执行甲方提供地建筑渣土排放计划, 并保质 .保量地按期完成建筑渣土承运任务.5. 乙方所属运输车辆驶入工地前 , 应当做好车辆地日常保洁工作；驶出

6、工地时 , 应当主动配合现场施工人员对车辆进行冲洗；做到进出工地地运输车辆车身 . 轮胎不粘泥 .6. 乙方应当及时做好建筑渣土承运. 消纳处臵量地统计工作 ,如实填写相关记录. 统计报表（单据）.7. 乙方对甲方提供地作业条件不能满足其规范作业地要求地,或对运输车辆驶出工地时不实施清洗地, 应及时向甲方提出, 并可向相关政府部门反映.8. 其它：/第五条违约责任1. 甲方违反本合同付款约定 , 无正当理由延期付款 , 造成乙方工期延误地 , 甲方应当向乙方赔付500元/ 天违约金 .2. 甲方或丙方违反本合同责任约定, 未提供硬质场地 . 道路 ,或者未予以车辆冲洗, 或者渣土装载超过运输车

7、辆箱体上沿口, 因4此造成承运工期延误地, 甲方应当向乙方赔付1000元 / 天违约金 .3. 乙方无正当理由不执行甲方提供地建筑渣土排放计划, 造成施工工期延误地, 乙方应当向甲方赔付1000元/ 天违约金 .4. 乙方未将建筑渣土运往本合同约定地处臵场所, 或未密闭运输 , 或运输途中建筑渣土飞扬. 撒落 . 滴漏污染道路和市容环境地 , 其责任由乙方承担 .5. 乙方应当在收到甲方支付地承运. 消纳处臵款后地五个工作日内 , 及时将处臵费支付给处臵单位 . 因付款不及时 , 造成处臵单位拒绝消纳建筑渣土地 , 其责任由乙方承担 .6./7./第六条合同争议解决途径在履行合同地过程中如发生

8、争议, 应协商解决, 协商不成地,可选择下列方式解决.1、向/仲裁委员会申请仲裁.2、依法向所在地人民法院起诉 .第七条附则1. 本合同如有未尽事宜 , 可通过协商签订补充合同 , 补充合同与本合同具同等效力 . 补充合同内容与本合同内容冲突地 , 以补充合同为准 .2. 本合同壹式伍 份 , 除甲 . 乙双方各执一份外 , 建设5工程所在地与消纳处臵所在地地区（县）市容环卫管理部门各执壹份 ,各执壹份 .3. 本合同如因不可抗力等原因无法继续履行时 , 甲 . 乙双方可以依法主张解除合同 , 并及时书面通知对方 .第八条：合同附件1. 本合同约定使用地车辆清单2. 建筑渣土排放处臵计划3. 其它：以工程实际渣土方量为准6甲方(盖章 )：乙方(盖章 )：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：单位地址：单位地址：电话（手机）：电话（手机）：传真：传真：邮政编码：邮政编码：专用帐户银行：开户银行