钢构彩瓦施工合同

1、精心打造合同编号：钢构彩瓦施工承包合同未来11发包方：承包方：工程名称：签订时间：签订地点：钢结构施工承包合同甲方：乙方:根据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条 例及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经 双方协商同意签订本合同。第一条工程项目一、工程名称：二、工程地点：三、承包范围和内容：基础施工及钢结构制作与安装工程。四、工程总造价：人民币 万元；大写:具体核算价格以2013.9.6提供的概算为基础，及价格和取费标 准以此为准，材料的数量和重量以实际实收实物为准。开具发票结算。第二条施工准备一、甲方：1、在开工前（合同签定后 3天内），接通水源、电源，为乙方 提供

2、具备施工条件的施工场地。2、协助乙方办理所需有关证件，相关费用按规定各自交纳。3、指派现场施工代表，负责处理施工现场的事务，如监督检查 进度、质量及隐蔽工程验收，办理中间工程交工签证手续，解决现场的技术问题等。4、按合同规定及时付款。二、乙方：1、负责办理应由乙方办理的各项手续。2、按国家行业建设工程施工质量验收统一标准（GB50300-2001 ）及钢结构工程施工质量验收规范（GB50205-2001 ）、建筑钢结构焊接技术规程（GJG81-2002 ）等现行规范和标准及有关图纸资料组织施工，按期保质保量完成承包 范围内的全部工程。3、工程竣工后向发包人提供两套竣工资料（包括调整后的施工图、

3、隐蔽工程记录和工程竣工验收备案所需备案材料 ）。7、承包人参加施工的人员、工种应持证上岗。焊工必须具有上岗证（合格证等）。第三条工程期限一、本工程自 年月日开工至年 月日止，共天（日历天）。二、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延：1、甲方未在合同约定开工日期之前提供具备施工条件（通水、通电、通路）的施工场地，影响进场施工；2、凡甲方负责供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度；3、甲方提出重大设计变更，致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度；4、在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上（每次连续

4、4小时以上），影响正常施工；5、甲方未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工；6、人力不可抗拒的因素而延误工期。四、安全文明施工乙方在施工中应遵循安全第一，预防为主的指导方针，全员重视, 确保工程顺利进行，要对员工进行宣传教育和培训，不断增强员工安 全意识，提高防护意识和技能，实现安全生产无事故。1、乙方应按要求向甲方安全管理人员提交安全管理程序，甲方 给予审查。安全管理程序应描述与施工作业有关的潜在危险的识别方 法以及为减少或避免这些危险提出的建议和方法。 描述在建设过程中 的安全管理办法和不可能完全消除的危险控制方法，乙方应保证安全 管理程序涉及到所有的施工现场和完成的

5、工作。施工现场的保安工作 也应列入该安全管理程序中。2、乙方在收到违反安全程序和安全条例的通知后，应立即纠正 错误，教育批评有关人员。如出现危机或可能伤及人员的危险时，所 有相关的工作应停止，直至危险状况得到消除。任何表现出不安全因 素的设备、工具必须立即停止使用，直到处于安全状态或从施工区域 移出或更换，乙方应将所违反安全规定并危及生命安全和财产安全的 人员从施工现场清除出去。乙方对违反安全程序的人员应采取适当的惩罚措施。3、施工中如出现安全事故由乙方负责。第五条施工质量保证一、本工程质量达到以下标准、规范的要求：1、建设工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001 );2、钢结构工程

6、施工质量验收规范(GB50205-2001 );3、钢结构设计规范(GB50017-2003 );4、建筑钢结构焊接技术规程(GJG81-2002 )5、国家相关法律法规、规范、标准；达合格等级。二、乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工，并接受甲方派驻代表的监督。三、乙方在施工过程中必须遵守下列规定：1、由乙方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有关规定提供质量合格证，或进行检验合格后方可用于工程；2、隐蔽工程必须经甲方派驻代表检查、验收签章后，方可进行下一道工序；3、乙方应按质量验评标准对工程进行分部、分项的质量进行评定，并及时将工程质量评定

7、结果送甲方。4、工程竣工后，乙方按规定对工程实行保修，保修时间自通过 竣工验收之日算起。5、乙方供应的材料，必须附有产品合格证才能用于工程，甲方 认为承包人提供的材料需要复验的， 应允许复验。经复验符合质量要 求的，方可用于工程，具复验费由甲方承担；不符合质量要求的，应 按有关规定处理，其复验费由乙方承担。6、总体质量目标：单位工程合格率达 100% ,优良率达90%以 上，工程建设质量达全优工程。7、乙方应严格遵照施工技术，标准规范，并遵循良好的工程施 工惯例进行施工，遵守和执行本合同规定的管理方式。8、若因乙方工作执行不当，工程质量受到损害或可能会受到损 害时，甲方在不减轻乙方责任的情况下

8、，有权强制实施必要的纠正措 施来弥补，以满足工程质量上的要求，由此发生的一切费用均由乙方 承担。第六条 工程价款的支付与结算一、本工程的合同总价包含本工程的保险费和施工人员的保险费。二、本合同签订后三个工作日内，甲方支付合同总价 %的预付款，计人民币 元整，主体结构安装完成后支付合同总价的80% ,计人民币 元整，竣工验收合格支付合同总价的97%,计人民币 元整，尾款3%计人民币 元整做为质保金，一年保修期满无息付清三、如因甲方拖欠工程款而影响工程进度，造成乙方的停、窝工 损失的，应由甲方承担。四、乙方在工程竣工验收合格后 3 天内，将竣工资料送交甲方审核，甲方在审核完成个工作日内向乙方支付工

9、程尾款。第七条施工与设计变更一、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，乙方须及时 以书面形式通知甲方，由甲方确定修改意见或变更设计文件， 乙方按 修改或变更的设计文件进行施工。若发生增加费用（包括返工损失、 停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料构配件积压的实际损失）由 甲方负责，并调整合同造价。二、施工中如发现设计有错误的地方，乙方应立即停止施工并及 时通知甲方，由甲方确定修改意见或变更设计文件， 乙方按修改或变 更的设计文件进行施工。若发生增加费用（包括返工损失、停工、窝 工、人员和机械设备调迁、材料构配件积压的实际损失）由乙方负责， 不调整合同造价。第八条工程验收一、钢结构工程验收：按

10、施工图及说明文件、国家现行钢结构工 程标准进行中间验收，验收应在竣工通知发出后五天内开始， 工期自 验收通知发出后中断，逾期不进行中间验收的，视为验收合格。二、发包方应对整体完工工程作最终验收，最终验收应在收到整 体竣工通知十天内开始，逾期不验收的，不影响支付工程款。三、工程竣工验收后，发包方方可使用，如未经验收，发包方擅 自使用或提前使用，则视为工程验收合格。四、在规定的保修期内，凡因承包方原因造成屋面、墙体渗漏等 质量缺陷由承包方无偿保修。在规定的保修期内，由于发包方的基础 质量原因或不合理使用以及超设计规范的自然力破坏造成的构件门 窗变形和屋面、墙体的渗漏，其费用由发包方承担。第九条违约

11、责任承包方责任：一、工程质量不符合设计规定的，负责无偿修理。二、因承包方过错不能按合同规定的期限交付使用的，每天按工 程总价的万分之五偿付逾期违约金。三、承包方负责提供设计图纸的，因设计错误而造成的各种费用 增加的结果自负，延误工期的，向发包方支付设计错误部分的逾期违 约金，越权代理设计的，承担越权代理之责任。四、如发包方未按合同规定支付工程进度款， 承包方有权停止施 工，并在工程进度款收到十日后再开工，工期双倍顺延，停工造成的 在建工程损失、恢复施工必须的额外支出及相关的损失由发包方承 担。五、因乙方原因而造成的安全、质量、进度等的损失，均由乙方 承担相应责任。发包方的责任：一、未能按照合同

12、的规定履行自己应负的责任， 开竣工日期可以 顺延外，还应赔偿承包方由此造成承包方的实际停工损失每日的机械 租赁费及全体工人的工资并材料库存费。二、工程中途停建、缓建或由于要求变更设计而造成的停工、返 工，应采取措施弥补或减少损失。同时，工期作中断并赔偿承包方由 此停工、窝工、返工、材料构件、倒运、人员和机械设备调迁、材料 和构件积压的实际损失。三、工程未经验收，发包方提前使用或擅自动用，由此而失去工 程质量异议权并工期异议权，依法视为验收合格。四、承包方验收通知书送达10天后发包方不组织验收的，按全 部工程造价自通知送达之日起偿付每日万分之五逾期违约金，并视为工程已验收合格。五、不按合同规定拨付工程进度款，按银行有关逾期付款办法的 规定其所延付金额每天按万分之五偿付给承包方，并允许承包方停 工，工期相应双倍延期。六、工程提前交付使用时，发包方应给予承包方工程总价的每天 万分之五的奖励，在承包方通知竣工验收发出十日内付清。七、工程经验收合格或未经验收提前使用后仍不支付工程款的， 违约金按总造价每日万分之五支付违约金。第十条纠纷解决办法任何一方违反合同规定，双方协商不成，按以下第（一）项方式解决：一、向经济合同仲裁机关申请仲裁；二、向人民法院起诉。第十一条附则一、本合同正本一式两份，