奥林匹克体育中心井盖和雨水箅子供货合同

1、XX市奥体中心市政道路工程井盖、雨水箅子采购合同买方： XX市城市建设投资 卖方： XX市XX铸造厂 XXXX年十月一 合同协议书买方： XX市城市建设投资 卖方： XX市XX铸造厂 本合同于 XXXX 年 10 月 日由买卖双方共同签订，卖方愿以总价格大写肆拾叁万捌仟玖佰柒拾捌元陆角小写： ￥438978.60 ，向买方提供井盖和雨水箅子并提供效劳，经双方协商同意达成以下协议：1、本合同买卖双方必须遵守?中华人民共和国合同法?及有关规定，并履行各自应负的全部责任。2、合同文件及解释顺序：1合同协议书2合同条款3标准、标准及有关技术文件4双方有关本合同的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组

2、成局部3、合同货物及合同价格凡卖方供给的货物应是全新的、技术先进的，并且是成熟可靠的。卖方提供合同货物的供货范围如下：1奥体中心市政道路工程井盖和雨水箅子供货。2合同价格：序号货物名称及型号单位数量单价元合价元备注1D600铸铁井盖kg2295142292D700铸铁井盖kg345402141483D800铸铁井盖kg16384D900铸铁井盖kg26016125600×600铸铁井盖kg108066966700×700方井铸铁井盖kg96059527 雨水箅子铸铁kg30030186186以上货物数量为暂定值，最终结算时单价不变，数量以买方认定的实际发生的有效数量为准。4

3、、卖方保证全部按照合同条款规定和货物交付时间向买方提供上述合格的产品和效劳。5、买方保证按合同中规定的时间和方式付给卖方到期应付的货款。6、本合同一式拾份，买方捌份，卖方贰份。买方：XX市城市建设投资 卖方：XX市XX铸造厂法人签字： 法人签字：授权代表签字： 授权代表签字：日 期： 日 期：二 合同条款1. 定义 工程，意指XX奥体中心市政道路工程。1.2 “合同指买方和卖方以下简称合同双方已达成的协议，即由双方签订的合同格式的文件，包括所有的附件、附录和组成合同局部的所有其他文件。1.3 “合同价格指根据合同规定，在卖方全面地履行合同义务时应得到的款项。1.4 “货物指卖方按合同要求，须向

4、买方提供的一切硬件和软件、使用手册及其他有关技术资料和材料。1.5 “效劳指合同规定卖方须承当的开发、安装、技术协助、培训以及其他类似的义务。1.6 “买方指通过招标，接受合同货物及效劳的单位，本合同指 XX市城市建设投资 。1.7 “卖方指成交后提供合同货物和效劳的经济实体，本合同指XX市XX铸造厂。1.8 “土建总包单位指买方招标确定的XX奥体中心市政道路工程施工合同的总承包人，卖方承诺接受市政总包单位的管理与协调。1.9 工程管理人：是指受发包人委托，按授权代表发包人对本工程进行全过程管理的工程管理公司，本合同是指 山东营特建设工程管理 。2.0 “现场指将要进行货物安装和运转的地点，本

5、合同指XX奥体中心市政道路工程工地现场。2.1“验收指买方依据技术规格的规定接受合同货物所依据的程序和条件。2. 适用范围 本合同条款适用于XX奥体中心市政道路工程。3. 原产地 原产地指货物所需硬件及开发软件的生产地，或提供辅助效劳的来源地。本合同货物原产地指 XX。4. 货物的各项要求 卖方所供货物的外观、质量、品种规格、应符合现行国家标准或行业标准。 产品可靠、平安、稳定，使用寿命要到达相关标准要求，货物生产制造应执行国家相关的标准，货物检验验收的依据：1合同的具体规定；2国家标准；3产品合格证；4投标时提供的样品。5. 技术规格和标准本合同项下所供货物的技术规格应符合相应的国际标准或国

6、家中国有关部门最新公布的相应正式标准。6. 专利权卖方须保障买方在中国使用其货物、效劳及其任何局部不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，卖方必须与第三方交涉并承当由此引起的一切法律责任和费用。7. 包装除非本合同另有规定，提供的全部货物须采用相应国家或行业标准的保护措施进行包装。这种包装应适于长途内陆运输，并有良好的防潮、防野蛮装卸等保护措施，以确保货物平安运抵指定现场，卖方应承当由于其包装或防护措施不妥而引起的货物损坏和丧失的责任或费用。所供货物应附有详细的技术说明和质量合格证书。8. 运输标记卖方应在每一包装箱以醒目的中文印刷字体标明产品的规格和

7、数量。9. 交货条件供货期：卖方应按买方提供的相关规格、型号、数量的供货时间表供货，因生产、运输等原因造成货物损坏、损失，卖方负责免费更换。交货地点：XX奥体中心市政道路工程工地标段范围内买方的指定地点。卖方发货时，应提前三天用 通知买方和总包施工单位以便配合。每次交货时，卖方必须带产品质量检验合格证、材质单、质保书含环保检测证明、厂家的产品检验报告等有关的证明原件，货到现场后，由卖方自备卸车设备卸于买方指定场地，卸车费和卸车时产生的其他费用由卖方承当。货到现场后，由卖方协同买方和监理单位、总包施工单位共同查验货物及货物相关证明文件，并在货物进场签收单上共同签字确认。货物质保期：本合同货物质保

8、期为货物投入运行后二年；在质保期内，如果货物因卖方的责任必须停止运行，质保期也应相应延长。卖方负责安排运输，并承当费用。在供货过程中，卖方负责交货前的保管等费用，相关责任由卖方承当；施工单位负责交货后的保管等费用，相关责任由施工单位承当。9.8卖方装运的货物必须符合合同规定的货物名称、型号规格及数量，否那么，一切后果均由卖方承当。10. 保险签订合同后，需要时，由卖方办理相关的保险。11. 合同价款与支付 合同价款11.1.1 本合同为固定单价合同，该单价为货物的落地价，其中包括材料费、辅助材料费、加工费、企业管理费、包装费、运输费、落地前保管费、保险费、装卸费含工地卸车费、检验费、材料的各种

9、损消耗、指导施工费、施工的专用工具费、其他附带效劳的费用、利润、税金等一切费用，供货期内综合单价保持不变。本合同综合单价不因供货量的增减、供货期的长短等因素而变化。11.1.2 最终结算总价根据买方认定的实际发生的有效数量乘以本合同单价，货物最终结算总额以审计部门审计后的金额为准。11.2 合同价款支付11 合同价款支付均以人民币结算。11合同签订后，卖方将严格按照买方规定的要求进行加工和制作，供货产品送至买方指定现场，经过买方、施工方和监理方共同验收到达合格，卖方每次以所供合格产品的货款到达50万元时付款一次，每次供货商持各方签字齐全的?甲供材料设备进场验收单?或出入库单向监理、审计单位提出

10、付款申请，买方审核确认后，按所供货物价款的70%进行支付，工程竣工验收合格后买方审核结算，经审计部门审计后付款至审计定值的95%，留取供货总价款的 5% 的质量保修金，工程竣工验收合格之日起满两年后无息返还。 供货数量是按照买方、施工方、监理、审计单位共同认可的数量。11.2.4 买方委托XX市城区工程建设指挥部支付本合同款项，付款单位名称为“XX市城区工程建设指挥部。除另有规定外，可采用支票或银行汇票的方式之一付款。12. 质量保证卖方应保证其提供的货物是全新的，采用的是最正确设备、材料和一流的环境、界面，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。因货物质量问题而出现工程事故，卖方应负

11、全部责任。13. 检验在合同规定的质量保证期内，如果发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不适宜的原材料等，买方可申请当地技术监督部门检验，并有权根据检验证书条款立即向卖方提出索赔。14. 索赔14.1卖方对货物与合同要求不符负有责任，并且买方已于规定的检验、安装和验收期限内和质量保证期内提出索赔，卖方应按买方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。14.1.1 卖方同意买方拒收货物并把被拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给买方，卖方承当发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。14.1

12、.2 根据货物的疵劣和受损程度以及买方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格；如因质量问题引起工程事故，一切经济损失均由卖方承当。14.2如果买方提出索赔通知后30天内卖方未能予以答复，该索赔应视为已被卖方未能在买方提出索赔通知的30天内或买方同意的更长一些的时间内，按买方同意的上述任何一种处理方式处理索赔事宜，买方将从卖方应得的合同价款中扣回索赔金额，同时保存进一步要求赔偿的权利。15. 延期交货与核定损失额现场使用数量及供货时间由总包单位提供。如果卖方未能按合同规定的时间按期交货本合同规定的不可抗力除外，在卖方同意支付核定损失额的条件下，买方将同意延长交货期。核定损失额的支付将从卖方应得的

13、货款中扣除。核定损失额比率为每迟交7天，按迟交货物金额的5%计，不满7天按7天算，但是，核定损失额的支付不得超过迟交货物局部合同金额的15%。如果卖方在到达核定损失额的最高限额后仍不能交货，买方有权因卖方违约终止合同，而卖方仍有义务支付上述迟交核定损失金额。16. 不可抗力16.1签约双方任一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，那么延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法防止和无法克服的事故。16.2受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报或 通知对方

14、，并于事故发生后14天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。17. 税费根据现行税法向卖方征收的与履行本合同有关的一切税费由卖方支付。18.仲裁18.1在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在60天内不能达成协议时，应提交XX仲裁委员会仲裁。18.2合同争端的仲裁应由当地工商行政管理局根据其仲裁程序和暂行规那么进行。18.3仲裁裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。18.4除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。18.5在仲裁期间，除正在进行仲

15、裁局部外，合同其它局部继续执行。19. 违约、终止合同19.1在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在卖方收到买方发出的违约通知后30天内或经买方书面确认的更长时间内仍未纠正其下述任何一种违约行为，买方可向卖方发出书面违约通知，终止全部或局部合同：19.1.1 如果卖方未能在合同规定的期限内或买方准许的任何延期内交付局部或全部货物。19.1.2 卖方未能履行合同项下的任何其它义务。19.2买方根据本合同条款终止局部或全部合同，买方可以按其认为适当的条件和方式采购类似未交付局部的货物。卖方应承当买方购置类似货物的额外费用。但是，卖方应继续履行合同中未终止的局部。20. 破产终止合同当

16、卖方破产或无清偿能力时，买方可在任何时候以书面通知卖方终止合同，该终止合同以不损害或影响买方已采取或将采取补救措施的任何权利为条件。21. 变更指示21.1买方可以随时向卖方发出书面指示，在合同总体范围内对如下一点或几点提出变更：21.1.1交货时间，以买方书面通知为准；21.1.2 卖方须提供的效劳。21.1.3 由于变更而影响的货物数量。21.2假设上述变更导致了卖方履行合同项下任何局部义务的费用或所需时间的增减，应对合同价格或交货进度进行合理的调整，同时相应地修改合同。卖方必须在接到买方的变更指示后7天内根据本款提出调整的实施意见。22. 合同修改欲对合同条款作出任何改动或偏离，均须由买

17、卖双方签署书面的合同修改书。23. 转让与分包23.1除买方事先同意外，卖方不得局部转让或全部转让其应履行的合同项下的义务。23.2卖方应书面通知买方本合同项下所授予的所有分包合同。但该通知不解除卖方承当的本合同下的任何责任和义务。24. 适用法律 本合同应按中华人民共和国的法律解释。25. 通知本合同任何一方给另一方的通知都应以书面或电报、 的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。26. 合同生效本合同经双方签字盖章后生效。27. 其它27.1 买方已委托授权山东营特建设工程管理以下简称“工程管理人进行全过程授权范围内的工程管理，工程管理人行使买方授予的权利，卖方应做好与工程管理人的配合工