安装承包合同范文合集10篇

1、安装承包合同范文合集10篇 安装承包合同 篇1 合同订立时间： 20xx年12月26日发包人（以下简称甲方）：_承包人（以下简称乙方）：_根据中华人民共和国合同法，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。一、工程概况1、工程名称：；2、工程地点：_；3、承包方式：；4、材料说明：。二、合同工期及工期延误因以下原因造成工期延误，工期相应顺延：A甲方未能按约定日期支付工程预付款、进度款，造成的一切损失由甲方负责；B甲方未按约定提供指令、批准等，致使施工不能正常进行；C设计变更或工程量增加；D非乙方原因停电、停气、停水造成停工累计超过小时；E其他非因乙

2、方原因造成停工累计超过F不可抗力。三、质量标准工程质量标准：保证所加工储罐质量合格，由甲方验收。四、合同价款总计合同金额（大写）（人民币） ，小写￥ 。五、工程款结算及支付1、签订合同，甲方向乙方支付工程款￥元；2、乙方人员和工具进场之日，甲方向乙方支付工程合同款￥元；3、工程试漏，甲方验收合格后向乙方支付工程合同款的剩余款￥元。六、施工准备1、甲方在施工前应负责做好施工准备工作，免费提供施工用水、电；2、甲方应办理完备项目报建、图样签章手续，协调好周边及有关部门关系；七、安全施工与检查1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督

3、检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患；2如发生安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用；3、当甲方与乙方对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。八、工程竣工验收1、乙方在工程竣工前2日内，应通知甲方届时验收，试漏验收时间为2天，如甲方不能按期验收，其间所发生的管理费和其他损失均由甲方承担；2、甲方收到乙方的验收通知未提出异议，但到期又不按期组织验收或甲方提前使用的，视为验收合格；3、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，可作减项竣工，并对已完成工程进行竣工验收和办理移交

4、手续；九、争议解决双方约定，在履行合同过程中产生争议时，双方应及时协商，协商不成，任何一方应向人民法院起诉。十、附则本合同未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款，作为本合同之附件，与本合同具有同等效力；本合同以双方签字盖章后生效，一式两份，甲方与乙方各执一份，具有同等法律效力。甲方： 乙方：电话：电话： 安装承包合同 篇2 甲 方：康乐镇人民政府 乙方：民胜广告甲方因需要向乙方购臵一批窗帘，根据有关法律法规，经双方友好协商，签订本合同，具体条款如下：1、工程慨况及内容：1）工程地点：康乐镇文化服务中心；2）承包方式：包工包料。乙方免费提供窗帘运输、安装、调试、测量服务；3）工期：

5、 20xx年4月19日至20xx年4月24日。4）工程量：文化服务中心办公室所有窗帘，总长57米；5）工程总价：每米按60元计算，总价暂定为8000元，大写：捌仟元整，最终价款以实际用布量为准；6）付款方式：工程完工后，经甲方验收合格，由甲方一次性付清，乙方需提供正式商业发票。7）如因乙方自身问题而耽误工期，导致工程不能按期完成，将按照总工程款5%（每天）缴违约金；8）工程完工后，甲方在一至两个工作日内进行验收。2、保修期：本合同所指项目完工验收合格之日起保修一 年，24小时内响应服务，如因甲方人为损坏情况下，甲方需自行购买其损坏配件。本合同未尽事宜，由甲、乙双方另行商讨解决。本合同一式两份，

6、甲、乙双方各执一份，双方签字生效。甲方（盖章）： 乙方（盖章）： 日期：日期： 安装承包合同 篇3 建设单位： （甲方）承包单位： （乙方）根据 提供的生产车间安装施工图以及乙方在对本项目安装工程的工程进度、质量、造价所做出的承诺，经协商， （简称甲方）将其生产车间安装工程承包给 （简称乙方）。为明确双方责任，确保工程质量，实现工程进度目标，控制工程造价，按照中华人民共和国经济合同法和建筑安装承包合同条列的原则，结合本工程的具体情况，双方本着自愿、平等、互利的原则，经过充分协商，在取得一致意见的基础上，签订本合同，以便共同遵守执行。第一条 工程概况1.1工程名称： 1.2工程地点： 1.3工程

7、承包范围和内容1.3.1生产车间项目车间内主体设备、辅助设备、工艺管道的安装与配套工程。 1.3.2生产车间钢平台制作、安装等工程。1.3.3本工程土建、防腐、保温、电气等安装由甲方自行负责。 1.3.4车间管道连接至相连的公用管道。 1.3.5压力容器安装维修告之手续的办理。 上述安装工程包括协助联动试车。 1.4设备、材料的分工：详见附件二。第二条 工程计价方法及合同价款2.1设计变更、现场工程量增减的签证，均需甲方认可，方可在竣工结算时按实列入总造价。2.2工程计价本次工程为化工建设项目，质量要求为合格工程，质量标准根据工程实际，按国家、化工部等有关规范标准执行。2.2.1焊接管道X光片

8、费按40元/张计（包括所有费用及税金），拍片费用和检监费用由甲方承担。2.2.2本工程计价方式为：F20xx高压釜两台、冷冻机组一套及与主体设备配套（包括与主设备配套的辅助设备：如高位槽、计量罐、冷凝器、分离器、冷却塔、输送泵、接收罐等）的车间内外工艺管道所需的的管道连接，主辅设备安装一次性按六万元人民币总包，钢平台以1000元/吨计算。2.2.3本工程合同暂定价：八万元（其中甲供设备、主材工程量约一百万元）。第三条 工期3.1开工日期：20xx年 月 日 竣工日期：20xx年 月 日 单机试车完毕，具备联动试车条件。3.2由于不可抗力的自然因素及非乙方原因，经报甲方确认后，本项目工程顺应延期

9、。第四条 工程款的支付4.1本合同签订生效后，乙方机具，人员进场七天内，甲方向乙方支付2万元的预付款，主体设备安装就位完成工后支付2万元的进度款，其余工程款在甲方审核认可后，一个星期内完成结算手续和付款，付款至总结算价的95%，其余5%留着质量保证金，待3个月后无施工质量问题7天内一次结清。4.2单机试车完毕，具备联动试车条件后十五天内双方按现场实测为原则确定完工作量，乙方应在工作量确定后一个月内编制施工结算书，施工决算书必须符合有关规定和合同，提交甲方审核，甲方在一个月内审核完毕，拿出审核意见，否则视为甲方对乙方结算书的认可，待双方认可后一周内结算手续。第五条 图纸、设计变更、技术资料5.1

10、甲方交给乙方的施工图及其它资料，双方均视为可以据此施工的有效文件。5.2乙方不得将甲方图纸资料、工程名称、工程规模、设备名称、规格（也包括口头叙述）泄露转让给第三方，如有违反将依法追究乙方责任。5.3甲方提供给乙方的施工图、设计变更等施工资料一式两份，其中一份作为竣工图，其它所有图纸、书面资料均为工程竣工前归还甲方。5.4由于某种原因甲方需要设计变更时，应在施工前由甲方经过设计单位同意后向乙方发出变更通知单，乙方应认真积极配合，如需变更内容未施工，应及时按变更要求来施工。在施工中乙方发现施工图有误应及时向甲方提出，甲方应在24小时内给与答复，以免造成材料积压、停工、窝工。由于非乙方原因造成返工

11、，返工拆除部分按合同价的50%计算拆除费。第六条 工程施工质量6.1乙方必须严格执行国家颁布的操作规程、施工及验收规范和评定标准（按化工部标准等有关国家标准进行验收）。在施工过程中，如发现乙方无能力按期、按合同规定的质量要求完成或工作态度恶劣或配合作风差，经二次书面警告仍未有明显改正，乙方无故停工或严重影响工程的质量、工期时，业主有权解除本合同，并在发出通知后五天内完成清退撤场工作。 6.2乙方必须接受甲方检查、监督。 6.3本工程质量必须合格。第七条 安全管理7.1安全：乙方应认真学习甲方厂内有关规章制度，遵守甲方厂纪厂规。乙方按有关规定，采取严格的安全防护措施。施工现场发生的安全事故，甲方

12、一概不负责任，由方自行负责。在施工过程中严格按各种设备去使用安全要求，如由于乙方原因造成设备损坏的，乙方应按实赔偿，并承担因此发生的后果。7.2 乙方在动力设备、高压线路、地下管网、易燃易爆地段、施工前应向甲方提供安全保卫措施，经甲方比准后实施。7.3 乙方必须严格遵守甲方安全生产，防火管理的各项规定，接受甲方督促。 7.4 乙方在施工期间必须严格按国家有关规定做好安全生产工作，其间发生安全事故，一切损失由乙方负责。第八条 双方责任8.1 甲方现责任8.1.1 甲方负责做好施工用水、电和现场三通一平。8.1.2 在开工前确定建筑工程轴线、标高和坐标控制点，为乙方在施工时创造条件。8.1.3 甲

13、方指派 为驻现场总代表，负责处理施工日常事务，对工程量及施工进度进行监督，负责办理土建与安建与安装工程交接、设计变更、签字各种记录认可、验收等手续。8.1.4 负责对施工人员进行进入甲方厂区内安全、保卫教育、协助乙方做好现场安全、保卫工作，负责施工动土、动火手续。 8.2 乙方负责8.2.1 乙方对已完工工程负责保管好，保护期间如乙方发生损坏，乙方自费予以修复。8.2.2 为本项目经理，共用履行本合同的各项规定。8.2.3 乙方在施工过程中必须按图和甲方工艺要求施工，服从甲方施工管理人员的监督和和指导。8.2.4 根据协议规定必须甲方提供材料，乙方根据工程进度提前叁天书面通知甲方购买，特殊材料

14、必须提前十天通知甲方购买。未按要求提前通知造成待料停工的，由乙方负责，如由甲方原因造成供料不及时，造成乙方比较严重的停工，损失由双方协商解决。具体参见供应协议。第九条 违约与奖罚9.1 工期奖罚：在保证质量前提下，乙方需按合同工期（包括经甲方签证的顺延时间）完成，由乙方原因未按期完工，工期延期违约金按500元计算。 9.2 本合同签订后，除不可抗力的原因外，双方务必严格遵守，全面履行，双方都不得任意变更或推翻合同，任何一方违反合同均应承担违约责任，赔偿由此给对方造成的损失。第十条 其他10.1合同纠纷按经济合同法有关条款处理；10.2本合同未尽事宜，双方本着实事求是的原则，；10.4本合同共肆

15、份，双方各执贰份，自合同盖章之；附：附件一；甲方：地址：；法人代表：联系人：（或授权代表）电话：；开户银行：帐号：乙方：地址：；法人代表：联系人：（或授权代表）；电话：开户行：；合同签订日期：；附：附件二；年月日；物质供应分工协议；1、本工程中的全部10.1 合同纠纷按经济合同法有关条款处理。10.2 本合同未尽事宜，双方本着实事求是的原则，协商解决，如协商不成，任何一方可向连云港市工商管理部门申请调解， 可向连云港市人民法院起诉。 10.3 为尽事宜，双方协商解决。10.4 本合同共肆份，双方各执贰份，自合同盖章之日起生效，工程全部完成，按合同规定保质期满，财务结清后自然失效（保密协议仍然有

16、效）。附：附件一甲方： 地址：法人代表： 联系人： （或授权代表） 电话：开户银行： 帐号： 乙方： 地址：法人代表： 联系人： （或授权代表）电话： 开户行：合同签订日期：附：附件二年 月 日物质供应分工协议1、本工程中的全部设备由甲方订货供应，施工前由甲方负责将设备、材料运至厂区内。2、本工程除设备外的棺材、管件、阀门、配件、紧固件、螺丝垫片、电线、电器、仪表、母线桥架、插座、钢材等主材全部由甲方供应，并运至厂区内。 3、本工程辅材中的垫铁、紧固件、螺丝垫片、导线、钢材、油漆、汽油、金属垫片、纸垫、四氟垫、生料带、铜鼻子、施工用水由甲方供应，单机试车时所用到的水、电、汽、油也由甲方提供，其

17、它一切辅助安装材料均由乙方供应。4、本工程所有设备、材料供应根据谁供应谁负责的原则，都必须符合设计要求和国家规定的技术指标，并提供各自的质量保证书、合格证。否则，因此造成的一切损失由相应的供应方承担。5、根据工程需要经设计签字甲方认可乙方可使用代用材料，因甲方原因使用时甲方承担发生的经济支出，乙方原因使用时乙方承担发生费用。 安装承包合同 篇4 工程名称：xx市物资交易中心建设单位：xx市物资局施工单位：xx市建筑工程公司审查单位：xx市城建局工程编号：xxx一九xx年x月x日订立合同双方：建设单位：xxx市物资局（以下简称发包方）施工单位：xxx市建筑工程公司（以下简称承包方）为了完成商定的

18、建筑安装工程明确发包方与承包方的相互权利、义务关系，根据中华人民共和国经济合同法和国务院颁发的建筑安装工程承包合同条例，特签订本合同。第一条工程名称：（见工程一览表）第二条工程地点：xx市xx路xx号第三条建筑面积：共计xxx平方米。第四条承包形式及材料设备供应：（略）第五条工程总造价：xxx万元第六条工程价款和费用结算依据及付款办法：（略）第七条技术资料供应：施工图x x份，设计概算xx份，钻探资料xx 份，于xxx月x日交齐、第八条工程开竣工时间：xx年xx月xx日至xx年x月x日。第九条工程质量标准，依据本工程的施工详图和国家颁发的建筑安装工程施工验收规范为准。第十条其他及协作条款：（略

19、）第十一条奖励与违约责任：（略）第十二条合同有效期：本合同自双方代表签字盖章后生效，至工程竣工、办理交工验收和款项结算后失效。第十三条本合同正本二份，双方各执一份，副本五份（其中送建委、建行、合同鉴证机关各一份），建设单位收执一份；施工单位收执一份建设单位（发包方）：（盖章）代表人：（盖章）地址：电话：联系人：银行帐号：施工单位（承包方）（盖章）代表人：（盖章）地址：电话：联系人：银行帐号： 安装承包合同 篇5 发包方（以下简称甲方）：承包方（以下简称乙方）：根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法等法律法规，经甲、乙双方共同协商，现将 制作安装工程承包给乙方施工。为明确双方权利、义务，

20、特订立本合同。一、工程概况：1、工程名称：2、工程地点：二、工程承包方式包工包料，包安装制作，包运输费。三、工程数量根据甲方提供的图纸制作安装一处标示牌，如有超出图纸的工程量部份双方另行确定价格。四、工程造价工程承包总价人民币五、工期1、本工程进场开工时间为年 月 日至年 月 日前施工完毕交付验收。2、如确因非承包方原因或其他不可抗力因素，致使工程无法按合同日期完工，工期可以顺延。六、施工要求1、乙方必须按照甲方提供并经甲方认可后的图纸进行施工。2、乙方应严格按照国家有关强制性建筑施工标准及施工规范要求进行施工，确保施工安全。七、材料要求发光字采用1.0的镀锌板，LED数码管，点光源，安装使用

21、50、40角铁。 安装牢固，无动摇。工程质保二年。八、结算和付款方式1、本合同签订之日，甲方付给乙方工程总款30%作为备料款。2、工程安装施工完毕后甲方应在3个工作日内及时组织工程验收，工程验收合格后来居上5个工作日内，甲方付至工程总价款的30%，剩余的三个月再付20%，一年后付清20%。九、竣工验收1、工程安装施工完毕，乙方及时通知甲方进行验收。甲方应在接到乙方通知之日起 个工作日内组织进行验收，作出验收结论。甲方不按时进行验收或不按时作出验收结论的，视为验收合格。2、工程竣工验收合格后，如在二年内有由于乙方安装或者制作原因需要维修的，乙方在收甲方通知之日起1日内无条件负责维修。二年以后按成

22、本价计费维修。十、双方工地代表甲方： 联系方式：乙方： 联系方式：如工地代表更换，应提七天通知对方。十一、双方其他权利和义务（一）甲方权利和义务1、甲方负责及时提供与本合同业务有关的建筑设计图纸、设计变更通知单，按图纸进行验收。2、甲方负责与其他交叉施工单位的协调工作。3、甲方为乙方提供施工用电源和配套材料存放场地。4、甲方按照合同规定按时向乙方支付工程进度款和办理工程结算。5、甲方如因城管等政府单位造成停工或不能安装，乙方有权按合同价格收费。（二）乙方权利和义务：1、乙方按照甲方提供的科纸和现场实际情况进行制作安装。2、乙方服从甲方统一指标，与土建及其他交叉施工单位协调、配合施工。3、乙方做

23、好施工安全防护工作，严守安全操作规程。十二、违约责任1、甲、乙双方应全面履行本合同义务，任何一方违约都应当承担违约责任。2、如果甲方不按约定期限和数额付款，则每日按欠款项的千分之五（5）支付违约金。十三、其他约定1、本合同未尽事宜，双方可协商签订补充协议。2、若因履行本合同发生争议，双方应及时协商解决；协商不成的，可提交乙方所在地人民法院裁决。3、本合同附件、施工图纸及补充协议是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。十四、本合同一式两份，双方签字或者盖章生效，双方各执一份。甲方（盖章）： 乙方（盖章）：代表人： 代表人：联系电话： 联系电话：本合同签订地点：本合同签订时间： 年 月 日

24、安装承包合同 篇6 招标方：（以下简称甲方）投标方：（以下简称乙方）一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程规模：二、工程承包范围一炉一机工程所有高低压配电设备、发电机组及其配套系统、变压器及其配套系统、锅炉、汽机系统所属配电设备、DCS系统等的所有电气设备的安装、调试、试运。全国统一通用安装工程消耗量标准（定额）第四册电气设备安装工程（以下简称“本定额”）包括：变压器、配电装置、母线、绝缘子、配电控制与保护及直流装置、蓄电池、发电机与电动机检查接线、金属构件、穿墙套板、滑触线、电缆、防雷接地装置、10kV及以下架空输电线路、配管、配线、照明器具、低压电器设备、运输设备与电梯电气装置等

25、安装及电气设备调试内容，适用于工业与民用新建、扩建、改建工程中10kV及以下变配电设备及线路安装、车间动力电气设备及电气照明器具、防雷及接地装置安装、配管配线、电梯电气装置、电气调整试验等安装工程。1、高低压电缆及电缆桥架敷设安装、高低压设施设备及电缆保护管土建施工制作。2、高低压配电柜的安装、调试（详见施工图）。3、由高压柜到变压器及安装低压配电柜系统的安装调试（详见施工图）。4、发电机组安装及由发电机至各高、低压配电柜系统的安装调试。6、高低压计量系统安装调试，必须按供电公司的要求配置。7、接地系统安装和接地电阻测试（包括配电房门框、门扇接地）。8、高低压配电工程中相关的预埋、塞缝等项目。

26、9、热控及DCS系统的安装调试。10、母线、绝缘子、配电控制与保护及直流装置、蓄电池11、办理供电工程报建报审及验收过程中所有手续，如报建需增加项目，由施工单位自行负责解决。以上工程承包范围详见施工图、工程量清单。三、承包方式本工程为清包工程，甲方只提供设备（距施工地点100米）及现场安装所需水、电源，将水、电接至施工现场50米内。其它所有消耗性材料、吊装费、运输费等费用均由乙方承担。1、本工程采用总价包干的方式承包，即：包质量、包安全、包文明施工、包工期、包税金、包保修、包报建验收、通电等所有内容。2、本工程严禁分包或转包。如有分包或转包，甲方有权解除合同，并追究由此引起的一切损失。四、合同

27、工期：五、工程结算、支付方法本次安装工程总造价为一次性总包干价，包括政府的规费、开工报告费用、锅炉检测费及税金等所有相关费用。若一次性监检不合格时，所发生其它所有相关费用均由乙方承担。1、本工程总安装费为人民币：2、付款方式：本合同签订生效后，乙方施工人员、机具进入甲方施工工地一周内付工程款的30%，锅炉水压试验合格具备筑炉条件后付工程款的30%，锅炉试运验收合格提供竣工报告后，乙方需从沂源县地方税务局开具建筑安装工程全额发票一周内支付工程款的30%，剩余10%留作质保金。质保期为贰年，运行满一年后无质量问题付5%，运行满二年后无质量问题再付5%。六、双方职责1、甲方职责（1）、提供施工现场的

28、水源、电源、运输道路。（2）、向乙方提供施工图、设备图各一套。（3）、组织施工图技术交底。（4）、根据工程进度及时供应相关的设备。（5）、配合乙方办理锅检、质检的有关手续。2、乙方职责（1）、开工前，乙方负责办理与本要求相关的开工告知等所有手续并支付相关费用，向甲方提交施工组织设计、工程施工网络计划、做好施工人员、机具材料的进场安排；接到甲方书面通知五天内乙方施工人员、机具进入工地，并对甲方的设备材料进行交接、看管。（2）、在规划的场地内布置施工临时设施。（3）、管理好自身范围的安全、保卫工作，由乙方原因造成设备、人身等事故由乙方负全部责任。（4）、移交一套完整的竣工图、技术资料于甲方（并提供

29、电子版），甲方在半个月内办理签证审核手续。（5）、乙方应优先采用甲方指定厂家的材料（焊条、焊丝、氩气）。乙方负责采购的材料必须质保书、合格证齐全，并由乙方承担其质量问题。（6）、乙方必须提供所有高压焊工的原始证件，接受甲方的审查。（7）、乙方必须提供各项目负责人的身份证复印件以接受甲方的检查，此项目未完工前不准更换负责人。七、工程质量及有关要求1、本工程以现行国家规程、规范进行施工验收。2、分项工程竣工或重要项目施工完毕及隐蔽工程验收，乙方要提前24小时通知甲方的质检代表及监理方代表，并提供质检记录和工具，叁方验收合格后签字生效，工程未经甲方验收不得进行下道工序。3、由乙方原因造成的发生返工、

30、修理等费用由乙方负责，且由此造成的全部责任有乙方承担。4、若在施工过程中乙方无证（或证件资质达不到行业标准）对所安装部件施工，一经发现甲方有权将其驱逐出施工现场，乙方必须对相关设备部件进行返工，直至甲方满意为止。甲方还将对乙方罚款人民币壹万元/每人次。5、乙方在安装过程中不得私自变更图纸，如有变更必须经甲方同意，如乙方私自变更图纸所产生后果由乙方全部负责（不含甲方所提出的图纸变更）。6、因本次施工为立体交叉施工，乙方必须遵守甲方的现场管理，不应以赶工期为由妨碍其他公司施工，甲方必须坚持土建配合安装为原则，并协调好各施工队的施工秩序，若出现乙方人员不服从甲方管理，甲方有权将其驱逐出施工现场。7、

31、安装质量质保期为安装调试验收合格之日起贰年，贰年之内乙方应无偿负责处理由乙方安装的工程所出现安装质量问题，并在接到甲方通知24小时内赶到甲方现场处理。在质保期内如因乙方安装质量等问题引发甲方的重大经济损失及责任，由乙方全部负责。8、甲方有权根据乙方的安装进度、质量状况、安全情况等，决定部分项目的安装是否继续由乙方承担。若甲方决定部分项目不再由乙方安装，甲方将协调另行转包，其相应的工程款甲方将从乙方总工程款中扣除。若乙方能按甲方要求完成工程安装，甲方将不另行转包。9、设备防腐费用为人民币元整，若乙方对设备防腐达不到甲方要求，甲方有权将设备防腐费用从工程款中扣除，并另找施工队伍。10、因甲方要求的

32、技改部分（含设备变更、设备质量缺陷处理等，不含需返厂处理的）及增加的爬梯等所有部分，乙方不再收取任何费用并不得以此为由拖延工期。（更改壹次为准）11、承压部件的探伤为100%（其中射线探伤为50%，超声波探伤为50%）。费用由乙方负责。12、乙方派驻甲方的项目经理工程期间不得另派他人。项目经理离开施工工地时必须提前24小时通知甲方有关人员，甲方同意后方能离开。并在保证不影响安装进度、质量、安全等工作的前提下，必须在48小时内返回施工现场。13、乙方对所有承压部件安装前都需用压缩空气或蒸汽进行吹扫。乙方对所有阀门在安装前应根据电力建设施工及验收技术规范有关规定及甲方的要求进行水压试验和必要的解体

33、检查处理。14、本工程所用的消耗性材料由乙方负责，但需经甲方与监理方确认其质量，否则不允许在工程中使用。若乙方违规使用辅助材料，乙方承担由此引起的所有责任。15、乙方承建的工程项目，不论是否经过甲方及监理工程师的验收，对所发生的工程质量事故，均应负全部责任，不能以处理事故为由，提出增加费用或推迟工期的要求，更不能造成隐患。16、对于设备水压试验、蒸汽冲管等所需的设备由乙方负责。17、乙方在工程施工中使用的测量试验仪器，工具吊装机械，计量控制装置等，应按有关规定定期检验，并且经检验合格后方能使用。18、乙方在施工中要接受甲方的质检代表及监理方的监督，并根据要求及进度提供相关的.技术资料、材料合格

34、证、质保单、各类实验检测、事故处理等报告，并签字认定。监理方提供的文件乙方不得拒签，否则，每发生一次扣工程款人民币5000。00元，（如发生争议需三方协商解决）八、本工程采用的技术规范和技术措施1、国家及部颁与本工程有关的各种现行有效版本的技术规范。规程、设计院和制造厂技术文件上的质量要求适用于本工程。2、与本工程有关的国家及部颁施工及验收技术规范如：电力建设施工及验收技术规范、“锅炉机组篇”等相关标准以及“电力工业锅炉监察规程”等等。3、本工程施工质量检验评定按电力工业部颁发的火电施工质量检验及评定标准有关篇为依据；如：“锅炉篇”、“加工配制篇”等以及电力部颁发的机组达标的有关规定等等。4、

35、对不在规范验评标准范围内的，执行设计院、制造厂及甲方叁方议定的补充技术标准和施工技术要求。5、本工程执行下列有关规范、规程但不限于以下规程、规范。若有新的标准则必须执行新标准，替代原有标准。锅炉压力容器安装监督暂行条例和实施细则（国务院）蒸汽锅炉安全技术监察规程（劳部发）（1996）276号电力工业锅炉压力容器监察规程（DL6121996）压力容器安全监察规程（劳锅字）（1990）8号锅炉压力容器焊工考试规则（劳动人事部）电力建设施工及验收技术规范（锅炉机组篇）（DL/T504795）电力建设施工及验收技术规范（管道篇）（DL503194）电力建设施工及验收技术规范（焊接篇）（DL/T8692

36、0xx）电力建设施工及验收技术规范（管道焊接接头超声检验篇）（DL/T504895）电力建设施工及验收技术规范（钢制承压管道对焊缝射线检验篇）（DL/T509696）火力发电厂基本建设工程启动辅助设计竣工验收规程（电建1996159号文）火电工程启动调试工作规定（建质199640号）火力发电厂金属技术监督规程（DL43891）火力发电厂工程测量技术规程（DL500191）火电施工质量检验及评定标准火电工程调整试运质量检验及评定标准电力工业技术管理法规（试行）（80）电技字第26号6、除上述由国家及电力工业部颁发的规范、规程以外，检查验收仍需遵照图纸、文件；经会审签证的施工图纸和设计文件；批准签

37、证的设计变更；设备制造厂家提供的图纸和技术文件；项目法人与施工单位、设备材料供货商单位签订的合同文件中有关质量的条款；项目法人与监理单位签订的合同文件及相关监理文件。7、特殊要求：所有水冷壁、过热器、省煤器等受热管道安装前均要做清扫、通球试验。九、设备材料的供应：1、甲方所有设备到厂后的卸车工作及费用，均由乙方负责，由甲方、乙方、设备供应方三方共同参加开箱清点，检查验收，移交给乙方。2、甲、乙双方办理好设备的移交或领用书面手续后，即移交乙方现场保管使用。十、开工调试和竣工验收1、开车调试过程中，乙方参与调试（协助甲方调试）并跟踪和处理调试过程中设备出现的所有问题。2、工程启动及竣工验收必须不低

38、于电力工业部电建（1996）159号文颁发的火电厂基本建设工程启动及竣工验收规程及相关规程规定的要求执行。3、部分工程具备竣工条件，由乙方提请甲方和监理方进行验收。甲方和监理方在验收期限三天内进行检查验收，并按部颁标准评定工程质等级。4、锅炉整体试运行168小时，叁方（甲方、监理方、乙方）确认合格验收后五天内办理完竣工验收手续，竣工之日从次日算起。5、锅炉整体启动运行验收后15天内，乙方将竣工资料移交甲方。6、乙方的工程档案资料必须按国家档案局和国家计委基本建设项目档案资料管理暂行规定等有关规定执行，并满足甲方对档案资料管理的要求，在工程施工过程及时做好收集、汇总、整理工程档案。7、乙方在工程

39、竣工验收10日内，向甲方提交一式六份完整的、符合要求的工程技术档案资料（其中一份原件，四份复印件，一份电子版）。8、乙方如不按要求按时提供工程档案资料，每延误一天处以20xx。00元人民币的罚款。同时扣留剩余工程款和不予进行工程竣工决算，直至提交合格的档案为止。十一、安全生产、施工现场管理1、安全生产（1）乙方在人员进入工地前必须与甲方签定相关的安全协议并交纳人民币20_(请自填)0。00元保证金。（2）、有关电力建设施工项目的安全管理工作，应遵照电力工业部颁布的电力建设安全施工管理规定和相关补充规定执行。（3）、乙方必须坚决贯彻执行国家及工程所在地各级人民政府关于安全生产的一系列方针、政策、

40、法规、条例和规定，必须采取一切必要措施和手段强化施工安全管理，提高安全施工水平，确定严格的安全施工秩序以保证施工人员在施工中的安全与健康。（4）、乙方单位责任人必须亲自抓安全。建立严密的三级安全监察网络和有效的安全保障体系；必须设立独立安全监察机构。（5）、乙方必须按规定安排人员参加甲方组织召开的定期安全扩建例会。（6）、乙方应维修所有的护栏、围墙、警告标志及守卫设施。（7）乙方在整个工地实现“封闭化”管理，设备材料定置、定位管理。（8）、乙方的施工人员必须服从甲方的管理，对于不服从甲方管理的甲方有权将其驱逐出施工现场，对于无理取闹者移交当地司法机关处理。2、施工现场管理（1）、乙方应严格按照

41、施工总平面布置图进行施工平面管理，明确责任区负责人及安监负责人，各区的平面管理应服从总平面图的要求和规划，并履行报批手续。乙方必须服从甲方的管理，并办理出入厂手续，经甲方签字同意后方可实施。（2）、乙方的施工临建设施完整、环境清洁。生产临建整洁、布置整齐，安全管理责任、制度、规定到位。（3）、乙方不准随意在设备、结构、墙板、楼道上开孔或焊接临时结构，必要时需办理手续后方可实施。（4）、乙方必须在沟道、孔洞、平台、扶梯设可靠的永久性或临时盖板或栏杆，设明显标志和安全警告牌。（5）、乙方若在施工过程中发生任何安全事故、施工设备事故，应及时通知监理工程师和甲方，并在甲方规定的期限内，将事故调查分析和

42、处理意见报告监理工程师和甲方。施工过程中发生的任何事故及由此造成的一切损失由乙方承担。3、施工计划和报告（1）、乙方应向甲方提交施工进度网络图及提交详细的施工进度计划施工进度表，并于乙方在机具进入施工现场前交至甲方审核。（2）、乙方应编制工程施工工作计划，提出工作安排及工作重点，报甲方和监理方审核后实施。（3）、重要部件安装应有详细的施工方案（包括吊装方案），报监理方和甲方审核同意后实施。十二、其他事项：1、整个施工过程中，原则上以设计交底后的图纸为准，发生争议时，由甲方出通知单，乙方按通知单要求施工。2、双方协商同意的有关修改增补要求、签证单、会谈纪要都是本要求的一部分。3、本要求约定乙方对

43、甲方的投标文件所有承诺条款与本要求具有相同的法律约束力，尤其参与本项目的主要施工人员必须与投标书的承诺相同。5、整个安装工程未经甲方允许乙方不准转包他人。6、本要求未尽事宜，双方协商解决。7、本要求履行地为甲方所在地，若在执行本要求过程中甲乙双方出现争议有甲乙双方协商解决，协商不成提交甲方所在地人民法院裁决。8、本合同经双方单位签章后生效。9、本合同一式六份，双方各执三份。甲方（公章）：_法定代表人（签字）：_年_月_日乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_年_月_日 安装承包合同 篇7 甲方：乙方：按照最新中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条件等有关法律法规的规定，结合本工程的具

44、体情况，双方达成如下协议：第一章项目概况、工期及合同总造价第一条工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、具体工程范围和内容：第二条工程期限1、本工程合同总工期为日历天2、本工程开工日期年月日。3、工程合同总价本工程合同总价为人民币万元（大写：）第二章合同专用条款第1条合同文件使用的语言和适用标准及法律1.1合同语言：汉语1.2适用标准、规范：以招标文件技术文件及规范规定为准。本条款没有明示，但为工程所需的其它标准、规范、条件，均执行相应的国家或行业标准、规范或条件。1.3适用法律法规：国家的法律、法规（含地方法规）及协议条款约定的规章。第2条甲方工作2.1提供具备开工条件施工场地的时间和要求：

45、开工前具备。2.2需要与有关部门联系和协调工作的内容及完成时间：甲方办理有关手续。2.3需要协调各施工单位之间关系的工作内容和完成时间：甲方负责协调2.4向乙方提供的设施内容：甲方需按照乙方要求提供。第3条乙方工作提供计划、报表的名称、时间和份数：3.1施工场地防护工作的要求：自行解决。3.2符合施工场地规定的要求：服从甲方的监督管理。3.3保护建筑物结构及相应管线和设备的措施：服从甲方的监督管理。3.4保护建筑物结构及相应管线和设备的措施：服从甲方的监督管理。3.5建筑成品保护的措施：服从甲方的监督管理。3.6乙方负责承包范围内的预留预埋，承包范围之外的工作乙方不负责。第4条进度计划4.1乙

46、方提交施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间是：开工前7天。4.2甲方批准进度计划的时间：接到后7天第5条工程开工乙方在收到甲方代表的开工通知后，应在合理的时间内尽早开工，并按进度计划进行施工。第6条工期延误对一下原因造成竣工日期推迟的延误，工期相应顺延：设计变更、工程量变化、不可抗力、合同中约定或甲方提出的需要顺延的其他原因。第7条暂停施工如发生，双方按以下约定办理：乙方按甲方要求停止施工，妥善保护已完成工程，实施甲方代表处理意见后向其提出复工要求，甲方代表批准后继续施工。甲方代表未能在规定时间提出处理意见，或收到乙方复工要求后48小时内未予答复，乙方可自行复工，同时工期相应顺延。第8条合

47、同价款及调整合同价款：承包工程价款为元（大写：），施工过程中发生的变更费用按照合同价格增加相应费用。第9条工程款支付合同签订后预付30%，完成合同范围内工程量的1/2支付到60%的工程款，完成合同范围内的工程量支付到合同款的90%，合同内项目调试合格后付至合同款的95%.余款5%做为质保金，壹年后一次性付清。第10条乙方采购材料乙方采购材料的约定：乙方采购的材料应满足设计要求和有关质量标准。如需材料试验，甲方承担相应费用。第11条甲方变更设计：在施工部位前7天提出第12条乙方变更设计：在施工部位前7天提出第13条合同范围内项目竣工验收：乙方协助甲方进行第14条质保14.1质保内容、范围：合同约

48、定的施工范围内的全部内容。14.2质保期限：主体结构质量等保修按照国家的规定执行终生负责，装饰装修工程保修期以工程验收合格起壹年为限。14.3质保金额和支付方法：本工程质保金为工程造价的5%.工程质保期满，质量无异议后，1个月内办理质保金结算。第15条争议双方发生经济合同纠纷，调解不成时，可向乙方所在地人民法院提起诉讼。第16条违约16.1违约应承担的经济责任为：甲方代表不能及时给出必要指令、确认、批准，不按合同约定履行自己的各项义务、支付款项及发生其它使合同无法履行的行为。乙方不能按合同工期竣工，及发生其它使合同无法履行的行为，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。因一方违约使合同不能履

49、行，另一方欲中止或解除全部合同，应提前10天通知违约方后，方可中止或解除合同。第17条有关安全生产和防火的规定17.1乙方按有关规定，采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不利造成事故的责任和因此发生的费用，非乙方责任造成的伤亡事故，由责任方承担责任和有关费用。发生重大伤亡事故，乙方应根据有关规定立即上报有关部门并通知甲方，同时按政府有关部门要求处理。甲方为抢救提供必要条件。发生的费用由事故责任方承担。第18条不可抗力出现不可抗力时，乙方应迅速采取措施，尽力减少损失，并在24小时内向甲方代表通报受害情况，按约定的时间向甲方报告情况和清理、修复的费用。灾害继续发生，乙方应协助甲方每隔7天报

50、告一次灾害情况，直到灾害结束。甲方应对灾害的处理提供必要条件。第19条工程停建或缓建双方约定为：由于政策变化、不可抗力以及甲乙双方之外原因导致工程停建或缓建，使合同不能继续履行，乙方应妥善做好已完成工程和已购材料、设备的保护和移交工作；按甲方要求将自有机构设备和人员撤出施工现场。甲方应支付已购产品价款，由此造成的全部损失由甲方承担。第20条其他20.1工程完工后，乙方须向甲方提交承包工程范围内的竣工资料。合同附件：（1）合同报价表（2）预算图纸本合同经双方签字后生效，至合同工程竣工交验，结清工程尾款，保修期满后自然失效。本合同正本2份，其中甲方执1份，乙方执1份。甲方：乙方：地址：地址：甲方签

51、字：乙方签字：盖章：盖章：联系方式：联系方式： 安装承包合同 篇8 合同编号：发包方：承包方：根据中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守，建筑安装工程承包合同（）-范文。第一条 工程概况工程名称：；工程地点：；工程计划批准单位及文号：；工程范围和内容：全部工程建筑面积平方米。（各单项工程详见工程项目一览表）第二条 工程期限本工程合同总工期为天（日历天从开工之日算起）。本工程开工日期年月日，竣工日期年月日。如遇下列情况，经发包方现场监理工程师或工程师代表签证后，工期作相应顺延。并用书面形式确定顺延期限。（）发包

52、方在合同规定开工日期前天，不能交承包方施工场地、进场道路、施工用水，或电源未按规定接通，影响承包方进场施工者。（）明确由发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品等未能按双方认定的时间进场，或进场的材料、设备、成品或半成品等向承包方交验时发现有缺陷，需要修配、改、代、换而耽误施工进度者，合同范本建筑安装工程承包合同（）-范文。（）不属包干系数范围内的重大设计变更；提供的工程地质资料不准，使基础超深；施工方法与设计规定不符而增加工程量影响进度者。（）在施工中因停水、停电连续影响小时以上者。（）发包方现场监理工程师或工程师代表无故拖延办理签证手续而影响下一工序施工者。（）未按合同规定拨付预付款、工程进度款、代购材料价差款而影响施工进度者。（）因遇人力不可抗拒的自然灾害（如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等）而影响工程进度者。第三条 工程合同总价本工程合同总价为人民币元。如遇下列情况，合同总价作相应调整：（）合同总价内经双方确认的暂估价变化；（）在合同工期内政策性调整所发生的材料差价、工资、费率及其他费用的变化；（）重大设计发生变更；（）基础超过设计深度；（）在施工中新增加了工程项目；（）其他。第四条 材料、设备供应本工程所