钢结构制作安装合同

1、钢结构制作安装承包合同工程名称：建设单位：承建单位：签订时间：年 月 日钢结构制作安装承包合同建设单位：承建单位：根据?中华人民共和国合同法?中华人民共和国建筑法?建设工程质量管 理条例?民法通那么?等相关法律、法规,遵循平等自愿、公平诚信的原那么,经 甲、乙双方协商一致,订立本合同.第一条：工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、承建范围：4、合同价款总承包：人民币,大写约:5、合同工期：以具备安装条件开始,合同总工期为 天.第二条：施工要求1、本工程为车间,共计千方米,施工方案和所用材质以乙方提供图纸和报价单约定内容为准,施工位置以布置图为准. 包括包边、 包角、包门窗、门窗尺寸、位置等2

2、、墙板和顶板均为现场符合玻璃丝棉,外观平整美观；内外有露楝条、钢 梁、天沟系杆、拉条等均以白漆覆盖；窗户为国标塑钢窗；其中两个门为优质电 动自动感应门,其他为悬挂推拉门,要求门窗密封性好,车间一端加防雨罩,尺 寸为,能耐风、雪压、具体位置由甲方确定.3、乙方协助土建施工方处理好地锚预埋以及车间相关数据等技术性工作, 如有地锚预埋等技术性问题乙方承当相关责任.4、本工程如有变更双方确认背书前方可认可,变更工程量按价格表进行增 减.第三条：工程价款的支付付款方式：银行承兑并发票或银行电汇.1、甲乙双方签订合同三日内,甲方预付给乙方 元.2、主钢架材料不含楝条进入工地两日内,甲方付给乙方工程总造价3

3、、主钢结构和楝条全部安装完毕,甲方付给乙方工程款 元.4、墙面板安装完毕,甲方付给乙方工程款 元.5、屋面板安装完毕,甲方付给乙方工程款 元.6、工程竣工,经甲乙双方验收合格后十五日内,付工程总造价 元.7、质量保修期限为一年,质量保证金 元,自工程完工后一年 内如无质量问题,甲方应于保修期满后十五日内一次性支付全部质保金给乙方 第四条：甲乙双方责任1、施工期间乙方人工生活费用由乙方负责.2、施工中发生意外伤亡事故由乙方负责.3、乙方提供技术咨询效劳,严格保证构件材质和外构件的质量.4、乙方严格根据双方约定和国家相关标准施工.5、甲方负责免费提供水、电及施工工人的住宿场所等：假设有第三方破坏施

4、工现场,扰乱施工秩序,由甲方负责协调解决,并承当由 此产生的相应费用,如甲方协调不成,乙方有权解除合同.第五条：工程期限顺延施工期间遇以下情况之一的,工期相应顺延：1、进场后,发现工地现场不具备进场施工条件、无法进场施工或缺少许可证件的,工期顺延至具备进场施工条件和领取施工许可证时.2、甲方提出设计变更,导致工程量增加或已完工程的返工或已制作构件重新 制作,工期相应顺延；3、由于甲方提供的工程地质资料不准确或根底工程不符设计要求导致施工进行困难或暂停,工期顺延至前述障碍消除时；4、一周内非乙方原因停水、停电、停汽造成停工累计超过8小时的,按每8小时顺延一天计.5、因工程师签证不及时而影响下一道

5、工序施工的,自应签未签之日起至影响 消除日止,工期顺延；6、未按合同约定的时间和金额足额支付工程款的,工期顺延至按约定金额支 付时；7、因人力不可抗拒的因素而延误工期及国家强制性标准要求停止作业的,工 期顺延；8、非乙方施工的前一工序未完成,导致乙方停工等待的,工期顺延；9、合同和法律、法规、规章规定的其他可以顺延工期的情况.第五条：工程质量1、乙方对钢结构工程的施工安装质量和其所提供的材料、制作的构件质量 负责.2、乙方必须严格按施工图设计和说明文件和国家有关标准、规程、标准的 要求施工.3、乙方按国家有关规程施工,保证整体造型美观,节点牢固,拼接合理对 称,线性良好,抗风、抗震性能稳定,不

6、漏雨.保修期内发生施工造成的质量问 题,由乙方无偿进行返修.第六条：工程验收乙方全部安装完毕,甲乙双方组织人员验收,在安装完三日内,甲方未组织 人员验收视为合格,如无质量问题,甲乙双方签字合格,未经双方签字不得使用, 如果使用那么视为工程合格,否那么出现问题,由使用方负责.第七条：违约责任如因乙方原因,造成产品延期交付,工程未能按期交工,每天按5%偿付甲方,如甲方不能按合同约定的条款及时拨付工程款,那么每延付一天按应付金额的 5%偿付乙方且工期顺延.因甲方原因造成乙方停工误工,甲方应承当误工停工 损失且工期顺延.任何一方违约或单方解除合同,应承当违约造成的经济损失.第八条：其他约定1、合同有效期：本合同经甲乙双方盖章签字之日起生效,至双方经济往来 结算清后,自行终止.2、本合同及其组成文件有约定的按约定执行；无约定的适用国家法律、法规、规章的规定.凡因执行合同所发生的一切争议及其它未尽事项,甲乙双方应 友好协商解决,协商不成在合同签订地的人民法院解决.3、本合同附为本合同的一局部与本合同有同等法律效力.合同附件包括本 工程施工图纸、价格表、预算书及布置图等.4、本合同共 5页,一式 贰 份,甲方 壹 份,乙方 壹 份, 合同 条款空格局部以外,手写增删无效.定作方甲方全称：承包方乙方全称：盖章盖章法人代表：签章法人代表：邱杰签章法人代表