商品房买卖合同范本4篇【精选】

1、商品房买卖合同范本4篇签了购房合同，交了首付款，却被告知房子被法院查封，类似让购房者权 益受损的荒唐事件，随着明日XX新版商品房买卖合同示范文本 的启用及预 售资金缴存方式的调整，这种情况将会得以改变。何时采用新版合同？看楼盘销售许可证领取时间日前，市房管局发出 “关于启用XX版商品房买卖合同示范文本及调 整相关业务工作的通知”。通知明确：自XX年1月1日以后取得 商品房 预售许可证进行预售，或取得商品房现售备案证明书后进行现售的房地产 开发项目，均使用XX版商品房买卖合同示范文本订立合同。之前已预售或 现售的房地产开发项目继续使用原合同文本订立合同。据悉，为了维护购房者权益，相比旧版合同，X

2、X新版商品房买卖合同示范文本中很多条款都是强制性规定，开发商将不能再利用附加协议予以否定。 新版合同根据市场情况，分为预售合同和现售合同，其中，“竣工并验收合格” 作为判断现售房的标准。不少购房者关心，采用新版商品房买卖合同的时间节点如何判断 ？记者 了解到，按照通知规定，是否采用新版商品房买卖合同 ，要看该楼盘拿 到 商品房预售许可证的具体时间。“某楼盘是在 XX年10月份拿到的商 品房预售许可证，购房者虽在XX年的2月份买房，签订的仍旧还是旧版购房合 同。只有买XX年1月1日以后拿到预售许可证的楼盘，才能享受新版购房合同 带来的权益保护。”市房管局相关负责人提醒。新版合同有哪些亮点？交房前

3、购房者有权进行查验据悉，明年开始，新版商品房买卖合同将正式启用， 20多页的内容条 款，从源头上规避可能造成购房纠纷的风险， 与旧版合同相比，更注重保护购房 者合法权益。规划设计变更等内容分列十章，进除充实“房屋基本情况”的内容，对于保护购房者的合法权益，法学博士、清华大学法学院副教授、XX年版商品房买卖合同文本修订 专家组成员程啸介绍，在新版合同中，对商品房的基本情况、商品房价款、商品 房交付条件与交付手续、面积差异处理方式、 行详细说明。其中，在房屋基本情况的章节中， 外，还新增了“抵押情况”、“房屋权利情况” 避免纠纷具有很大的益处。新版合同中，明确规定了两个交付条件，即已经过建设工程竣

4、工验收备案，有相关的证明文件；并取得了房屋的测绘报告。在办理交付手续前，购房者有权 对房屋进行查验，开发商不得以缴纳相关税费或者签署物业管理文件作为买受人 查验和办理交付手续的前提条件。新版合同针对查验时发现的不同类型的房屋质 量问题规定了不同的措施。如是地基基础和主体结构有问题，则表明房屋质量存 在严重缺陷，购房者可以无须经过修复阶段，即行解约，并可请求赔偿损失；如是地基基础和主体结构外的房屋质量问题， 则应当先修复或更换，若还不行，则 可以解约；装饰装修及设备不符合标准的，则应修理、更换或赔偿，不能解约；如果是空气质量或隔音不达标的，由于关涉购房者健康问题，可先要求整改，不 行的可以解约。

5、如何防堵预售款挪用？多项业务分离避免“猫腻”预售款挪用，向来是个颇具争议的话题。通知对预售资金缴存方式、预 售资金查验方式予以调整，并强化了预售合同登记备案工作。根据通知要求，XX年1月1日起所有 签商品房买卖合同的，开发 企业应根据与预购人约定的购房付款方式及期限等做好缴款计划 ；预购人应按照 合同约定的付款方式及期限将预售款直接存入监管账户。 开发企业不得另设账户 收存商品房预售款。除按认购书约定收取的定金外， 签合同前开发企业一律不 得收取预售房款。对于已收取的购房定金，在双方正式签约后，开发企业应及时 将其转为首付款存入监管账户。据悉，此前关于预售款监管也有明确规定，要求开发商将预售款

6、打到监管 账户中，“专款专用”。但由于我市商品房预售资金的查验、 预售合同的登记备 案、预售商品房抵押权预告登记等业务是结合在一起办理的，可能导致在办理抵但因为银行审批不及时, 已售房屋却被法院查封、在光耀事件的维权案 房子却被查封了”。通知押登记贷款期间，因贷款办理不畅等原因，而延误了预售合同的登记备案，推迟 了预售款查验时间。“因此出现购房者虽然交了首付款， 开发商借机不到房管局备案，在开发商资金出现问题后， 预售资金被另账收存和挪用的情况。”该负责人所说的情况曾真实发生在业主身上。此前， 中，34户荷兰小城的业主就曾遭遇了“付了首付款，规定，调整业务后，预售资金的查验、预售合同的登记备案

7、和预售商品房抵押权 预告登记等业务将分开进行办理。“开发企业应自 签合同后30日内申请资金查 验，并应当在签订商品房预售合同之日起 30日内办理预售合同登记备案，两者 同时进行，互不影响。若未在期限内申请资金查验或办理预售合同登记备案的， 数房产系统将自动上锁，暂停企业办理其他相关业务。”该负责人强调，“此外， 预售合同登记备案与预售商品房抵押权预告登记也是分开办理，如果银行贷款在一个月批不下来要先办理备案，如果银行贷款在一个月内办下来，业务可以合并 办理。”“之前多项业务合并办理，原本是想减轻企业负担，方便企业办事，没想 到在执行过程中会出现一些监管漏洞， 调整后，虽然麻烦一点，工作量增加了

8、不 少，但可以避免购房者的权益受损。”该负责人说。商品房买卖合同商品房买卖 合同范本（2）|甲方：乙方：渡假村商品房事宜，经洽商签订合同条款如下,甲乙双方为购销 以便共同遵守。组团内房省建筑面积计算一、 乙方向甲方购买座落在 渡假村_栋。建筑面积为 方米。其面积以 规则为准。二、商品房售价为人民币 。其中包括配套的配电室、临时锅炉房、道路、绿化等工程设施的费用，但不包括建筑税和公证费。三、付款办法：预购房屋按房屋暂定价先付购房款 40%计人民币元，。待房屋建设工作量完成一半时再预付30%房屋竣工交付乙方时按实际售价结清尾款。房 屋建筑税款由甲方代收代缴。四、交房时间：甲方应于一九年 将验收合格

9、的房屋交付乙方。五、乙方在接到甲方接房通知后的十天内将购房款结清。届时乙方若不能 验收接管时，须委托甲方代管，并付甲方代管费。六、乙方从接管所购房屋之日起，甲方按照国家规定，对房屋质量问题实 行保修。七、违约责任：1. 本合同生效后，如乙方违约，乙方已缴定金不退；如甲方违约，则应双倍 退还定金。2. 甲方如不能按期交付乙方所购房屋时，每逾期一天，甲方向乙方承担应 交房屋售价万分之一的罚金。甲方通过努力交付房屋，乙方又同意提前接管时， 以同等条件由乙方付给甲方作为奖励。八、乙方需要安装，由甲方解决，费用由乙方承担。九、乙方对所购房屋享有所有权，但必须遵守国家有关房屋管理规定及渡 假村管理办法。十

10、、甲乙双方如在执行本合同过程中发生争执，应首先通过友好协商解决，如双方不能达成一致意见时，应提交有关仲裁机关进行仲裁。十一、本合同一式九份，正本两份，双方各执一份；副本六份，双方各执三 份，正副两本具有同等法律约束力。十二、本合同双方签盖章经公证后生效。本合同未尽事宜另行协商。十三、本合同附件：2.甲方： 代表： 地址及：1. 房屋平面位置及占用土地范围图_渡假村别墅暂行管理方法乙方： 代表：地址及：开户银行： 开户银行： 帐号：帐号：年月日商品房买卖合同（三）商品房买年月日_(3) |卖合同范本 甲方： 乙方： 甲乙双方为购销度假村商品房事宜，经洽商签订合同条款如下，以便共同 遵守。栋。建筑

11、面积为一、乙方向甲方购买坐落在度假村组团内楼房 方米。其面积以建筑面积计算规则为准。二、商品房售价为人民币 元。其中包括配套的配电室、临时锅炉房、道路、绿化等工程设施的费用，但不包括建筑税和公证费。三、付款办法预购房屋按房屋暂定价先付购房款 40%计人民币 元（其中10%定金）。待房屋建筑工作量完成一半时再预付 30%房屋竣工交付乙方时按实际售 价结清尾款。房屋建筑税款由甲方代收代缴。四、交房时间甲方应于年 将验收合格的房屋交付乙方。五、乙方在接到甲方交接房通知后的十天内将购房款结清。届时乙方若不能验收接管时，须委托甲方代管，并付甲方代管费 （按房价的万分之一/日计取）。六、乙方从接管所购房屋

12、之日起，甲方按照国家规定，对房屋质量问题实行保修（土建工程保修一年，水电保修半年，暖气保修一个采暖期）。七、违约责任1. 本合同生效后，如乙方违约，乙方已缴定金不退；如甲方违约，则应双 倍退还定金。2. 甲方如不能按期交付乙方所购房屋时（除人力不可抗拒原因外） ，每逾 期一天，甲方向乙方偿付承担应交房屋售价万分之一的罚金。 甲方通过努力交付 房屋，乙方又同意提前接管时，以同等条件由乙方付给甲方作为奖励。八、乙方需要安装，由甲方解决，费用由乙方承担。九、乙方对所购房屋享有所有权，但必须遵守国家有关房屋管理规定及度 假村管理办法。十、甲乙双方如在执行本合同过程中发生争执，应首先通过友好协商解决；

13、如双方不能达成一致意见时，应提交仲裁委员会进行仲裁。十一、本合同一式九份，正本两份，双方各执一份；副本六份，双方各执 三份。正副两本具有同等法律约束力。十二、本合同经双方签盖章并公证后生效。本合同未尽事宜由双方另行协 商。十三、本合同附件1. 房屋平面位置及占用土地范围图2. 度假村别墅暂行管理方法甲方：（盖章）乙方：（盖章）法定代表人： 法定代表人:地址： 地址：开户银行： 开户银行： 账号： 账号： 福建今起实行新商品房买卖合同8大方面购房者不得不知！商品房买卖合同范本（4） | 新版商品房买卖合同明年起实行遇一房两卖最高可获赔一倍房款根据福建省住建厅要求，从XX年1月1日起，全省将开始使

14、用新版商 品房买卖合同示范文本，原版本停止使用。昨日，漳州市住建局召开商品房 买卖合同示范文本宣传贯彻工作会，主要从八个方面解读新版购房合同示范文 本。漳州市房地产交易与权属登记发证中心主任谢宏坤介绍，新版商品房买卖合同示范文本分为预售和现售两个版本，预售版有10章29条11个附件，现售版有8章26条12个附件，对旧版内容进行了扩充。新修订和增加的 内容，大多对购房人有利，对开发商进行制约，特别是在补充协议的约定方面。交房须取得竣工验收备案证明原版商品房买卖合同示范文本对商品房交付条件规定只要具备交 付条件即可。新版本规定，商品房必须已取得建设工程竣工验收备案证明文件， 取得房屋测绘报告，才能

15、交付。此外，合同还详细规定，交付时供水、排水、供电、供暖、燃气等配 套设施必须齐全，通信、有线电视、宽带 络交付时线路要敷设到户。其他公共服务及配套设施，如小区内绿地率、幼儿园等，也须达到双 方约定的条件，违约按约定方式处理。在查验房屋方面，新版合同示范文本，特别提到，出卖人不得以缴纳 相关税费或者签署物业管理文件作为买受人查验和办理交付手续的前提条件。质量明确四类问题，不合规可解约新版商品房买卖合同示范文本，对商品房质量及保修责任进行明确。 把商品房质量问题分为地基基础和主体结构， 其他质量问题，装饰装修及设备标 准，室内空气质量、建筑隔声和民用建筑节能措施四大类， 对于不符合相关标准 的问

16、题，购房者有权要求出卖人进行整改、赔偿、解除合同等。保修开发商不保修，项目单位要担责目前国内房地产开发普遍采用项目公司开发制，而项目公司一旦开发 完一个楼盘就被注销。而当房屋出现质量问题时，却找不到相关责任人来负责。新版预售合同第十八条及附件八，特别约定了如果开发商不承担质量 保修义务，必须由另一家单位来承担连带责任， 这另一家单位可以是开发商的股 东或者关联公司。一方面强化了开发商的质量责任，另一方面也解决项目公司注 销后的商品房质量责任承担问题。付款房款存入预售资金监管账户新版合同明确商品房的计价方式可以按套内建筑面积、建筑面积、整 套等方式计算。出售商品房的全部房价款应当存入预售资金监管

17、账户， 用于本工 程建设。这避免了开发商将房款挪入私人账户，卷款走人的现象。买卖一房两卖，最高要赔一倍房款在二手房买卖中，不时碰到一房两卖等情况，购房者损失难以挽回。预售合同第五条，要求开发商或者房东对房屋产权的合法性、不存在一房两卖、不存在司法查封和限制转让三种情形进行承诺。如果开发商或者房东违反这些承诺，导致购房者合同无法备案或无法办证的， 就可以主张退房、退利 息，造成损失的，还可以约定由出卖人支付“已付房价款一倍”或者“买受人全 部损失”的赔偿金。公共场所 规范建筑物区分所有权对于小区的一些公共场所、停车位等，在过去经常因为产权不明确， 导致开发商和业主产生纠纷。新版预售合同规范了建筑

18、物区分所有权，增加共有权利的约定。明确 建筑物的基础、承重结构、通道、大堂、避难层、设备层等部分；道路、绿地、物业服务用房等归全体业主共有。隐私开发商有义务保密购房者信息当下，购房者的隐私信息被滥用和泄露。新版预售合同第二十六条明确提出，开发商对在卖房过程中收集到的 购房者信息负有保密义务，除非因法律、法规规定，或公检法、纪检部门执行公 务需要，未经购房者书面同意，开发商不得对外披露和越权使用购房者信息。税费谁承担契税，最好事先约定商品房交付时，如果实测套内建筑面积与预测面积存在误差，根据误 差比绝对值在3%以内，或是超出3%两种情况进行处理。值得注意的是，当房 子在90平方米或144平方米左右时，还需要注意契税的变化。根据规定，实测面积为90平方米的商品房买卖时，只要缴纳1%勺契税; 实测超过90平方米，缴纳契税;而实测超过144平方米的，属于豪宅，需缴纳 3%勺契税。新版预售合同规定，因预测面积与实测面积差异，导致购房者不能享 受税收优惠政策而增加的税收负担，双方可以事先约定，由哪一方来承担。笆二;二三先汪三三机师结卩以师的教案n改：一考业关首 -霊量平的切价环轻学"积注教泛玄上远冒课课沃周疔:：二