公路监理考试历年真题大

1、一、单选项(每题1分,共10分1、如果现金流出或现金流入不是发生在计息周期的初期或期末,而是发生在计息周期期间,为了简化计算,公认的习惯方法是将其代数和看成是在( A.期中发生B.期初发生C.期末发生D.按实际发生期间计算2、融资租赁是将贷款( 与出租三者有机结合在一起的设备租赁形式。A.设备的型号B.租金支付方式C.承租人D.贸易3、投资方向调节税,其税率分为5%,10%,15%( ,30%五个档次。a A.20%b B.25%c C.35%d D.0%4、某建设项目设计生产能力为10000,产品单台销售价格为800元,年固定成本132万元,单台产品可变成本为360元,单台产品销售税金为40

2、元,盈亏平衡点的销售收入应为:( e A.256万元f B.264万元g C.281万元h D.300万元5、工业交通建设项目工程总承包投标一般由( 到竣工投产为止。A.可行性研究B.初步设计C.扩大初步设计D.施工图设计6、建设项目或单项工程全部建筑安装工程建设期在十二个月以内,或者工程承包合同价值在( 万元以下的,可以实行工程价款每月月中预支,竣工后一次结算。i A.50j B.100k C.150l D.200m7、公路基本建设工程概预算编制办法96版规定,为了使费率计算的各项费用不受各地价格波动影响,除( 外,均以概预算定额基价为计算基数。A.利润B.现场经费C.税金D.间接费7、行车

3、干扰工程施工增加费是以( 为基数,乘以相应费率计算而得。A.现场管理费B.受行车影响部分的工程的定额直接费之和C.受行车影响部份的工程的直接费之和D.受行车影响部分的工程的直接工程费之和8、对大型桥墩混凝土浇注工程的计量工作应采取的计量方法是( A.图纸法B.断面法C.分项计量法D.均摊法9、FIDIC合同通用条件规定,业主收到监理工程师提交的中期付款证书( 内或最终支付证书的( 内应向承包人付款,否则将要支付延期付款利息。n A.14天,45天o B.45天,56天p C.28天,56天q D.14天,45天2.二、多选题(每题1分,共40分1、工程定额是生产单位合格产品或完成一定量工作所消

4、耗的( 等资源的数量标准。A.人力B.机械C.工作时间D.材料E.资金2、套用概算定额应当注意( A.定额项目的综合内容B.核对施工图工程内容C.定额单位D.工程量计算规则E.核算工程数量3、建设项目管理的主要职能有( A.决策职能B.计算职能C.组织职能D.协调职能E.控制职能4、施工项目部对施工项目控制的任务主要是施工阶段的( 控制A.投资B.进度C.质量D.安全E.成本5、FIDIC合同条件下工程费用管理的特点有( A.业主与承包人共同使用B.承包人申请、使用C.监理工程师签认D.业主支付E.承包人与监理共同使用6、工程费用监理的原则( A.政策性原则B.合同原则C.公正原则D.责权利相

5、结合原则E.费用控制原则7、项目经济评价常用的风险分析方法有( A.投资回收期法B.盈方平衡分析C.敏感性分析D.概率分析E.内部收益率法8、价值工程评价方法的工作步骤一般可概括为:A.方法选定B.分析问题C.方案决策D.综合研究E.方案评价9、基本建设项目按其建设性质分为( A.新建项目B.扩建项目C.固定资产改建项目D.重建项目E.续建项目10、公路建设的BOT投资方式包含( 几方面的含义A.建设B.转卖C.经营D.转让E.回收11、公路建设项目后评价主要是对( 进行评价A.项目前期工作B.项目实施阶段内容C.项目建设方的工作业绩D.项目营运状况E.项目运作方式12、下列属于其他直接费的项

6、目为( A.夜间施工增加费B.施工辅助费C.施工中的水电费D.雨季施工增加费E.因场地狭小而发生的材料二次搬运费13、现场管理费中的其他单项费用是( A.现场管理人员工资B.主副食运费补贴C.办公费D.固定资产使用费E.职工探亲路费14、承包人应交纳的税金为( A.营业税B.增值税C.所得税D.城市建设维护税E.教育附加15、建改工程承包按承包人所处地位可分为( A.总承包B.分承包C.直接承包D.间接承包E.联合承包16、招标工程项目,其标底的作用是( A.作为招标方最高造价标准B.使招标单位预先明确自己在拟建工程上应承担的财务义务C.给上级主管部门提供核实建设规模的依据D.作为衡量投标单位

7、标价的准绳E.是评标的重要尺度17、工程项目竣工投入运营后,新增固定资产价值构成为( A.固定资产其他费用B.预备费C.工程费用D.融资费用E.固定资产折旧费18、对进行计量的工程项目必须满足( 条件A.进度计划要求B.计量的项目应符合合同要求C.质量必须达到合同规范标准要求D.验收手续必须齐全E.工程项目已完工19、工程量清单的内容包括( A.工程量清单前言B.工程细目C.计日工明细表D.清单汇总表E.工程造价表20、工程量清单的优点表现在( A.管理简单B.准确性高C.适应性强D.竞争性强E.保险性好21、承包人核算工程量时,应以( 为参考A.工程量清单前言B.技术规范C.设计图纸D.设计

8、说明书E.设计规范22、前期支付包括( A.保留金B.动员预付款C.履约保函手续费D.材料设备预付款E.保险手续费23、按时间分类,支付可分为( A.前期支付B.正常支付C.中期支付D.合同中止支付E.最终支付24、根据FIDIC通用条件的规定,在承包人完成( 工作后的14天内,监理工程师应按投标书附件中规定的额度向业主提交动员预付款证书。( A.签订合同协议书B.购买工程相关保险C.提交了履约银行保单D.机械人员进场E.提交了动员预付款的保单25、可索赔的延误可分为( A.以变更的方式处理B.可索赔工期的延误C.可索赔工期和费用的延误D.可索赔费用的延误E.工期、费用均不可索赔26、如发生(

9、 等情况,承包人可向业主提出利息索赔A.业主超过合同规定时间支付工程款B.承包人贷款完成业主的变更工程C.承包商用自有资金完成新增工程D.业主扣除保留金E.承包人提交银行保函27、工程支付应遵循的原则是( A.支付必须以工程计量为基础B.支付必须以技术规范和报价单为依据C.支付必须及时D.支付必须以日常记录和合同条款为依据E.支付必须遵循严格的程序28、工程变更后,准确的工程数量应从( 获取A.设计图纸B.合同文件C.技术规范D.监理工程师的记录E.承包人提供的工程数量29、按照合同条件规定,永久性工程的付款包括( A.工程量清单B.工程变更C.价格调整D.计日工E.费用索赔30、工程项目融资

10、的主要资金提供者是( A.商业银行B.社保基金C.非银行金融机构D.国外政府的出口信贷机构E.国家政府31、投资项目的资本金通常可通过( 几种方式筹集A.银行贷款B.国家财政投资C.发行股票D.发行债券E.利用外资的直接投资32、投资项目负债筹资方式可以是( A.银行贷款B.国家财政投资C.发行股票D.发行债券E.利用外资的直接投资33、下列资产属于有形资产的是( A.存货B.短期证券C.长期证券D.专利权E.土地使用权34、在( 几种经济活动中需对资产进行评估A.企业贷款B.企业间的资产赠予C.企业联营D.企业破产E.企业担保35、资产评估的经济性原则是( A.贡献原则B.有偿原则C.定量原

11、则D.替代原则E.预期原则36、费用索赔成立的基本条件为( A.承包人提交索赔报告B.索赔事实真实,资料齐全C.索赔费用在合同中未被包含D.承包人人员设备确进场,且无法另行安排E.承包人利润受到损失37、施工过程中发生了如下( 情况,承包人可提出工期索赔A.业主违约B.合同文件出错C.不利的自然条件D.物价上涨E.政策、法规变化38、进度计划一般有( 几种A.总体进度计划B.一般进度计划C.年度进度计划D.关键工程进度计划E.非关键工程进度计划39、价格调整的公式法中,将( 视为不受物价上涨,下调影响的费用。A.管理费B.材料C.设备维修D.利润E.税金40、项目所需进口材料、设备的利率价即C

12、IF,其价格构成为( A.关税B.国外购置价C.国外运杂费D.途中保险费E.增值税3.三、判断题(每题1分,共10分1、投资控制工作的重心应是项目的招投标及项目实施阶段。( 2、施工设备、机械的出口信贷方式可作为公路工程项目建设的融资方式。( 3、项目方案的财务效益是评判方案可行与否的唯一条件。( 4、工程项目的概算、施工图预算、标底、报价、合同价等都可称为工程费用预算。( 5、计划利润=(直接工程费+间接费×计划利润率( 6、对工程单价有着重大影响的因素是基础价格、工程定额、各种摊入系数。( 7、通过工程计量工作可促进工程质量、进度的监督。( 8、工程量清单的每一个细目,不论有无列

13、出数量,都须填入单价或总价。( 9、只有业主在没有完全履行合同规定义务时,给承包人造成损失,才能提出索赔。( 10、监理工程师在工程费用支付中的职责是定期审核承包人的各类付款申请,为业主提供付款凭证,从而保证业主对承包人的支付公平合理。( 4.四、简答题(每题4分,共20分1、材料预付款的支付条件是什么?2、按时间和金额计算扣回动员预付款的特点各是什么?3、竣工验收的程序是什么?4、企业定额的作用有哪些?5、计算资金成本对投资项目有何影响?5.五、综合分析题(每题10分,共20分1、某建设项目业主与承包商签订了工程施工承包合同,根据合同及其附件的有关条文,对索赔内容,有如下规定:(1因窝工发生

14、的人工费以25元/工·日计算,监理方提前一周通知承包商对不以窝工处理,以补偿费支付4元/工·日。(2机械设备台班费:b塔吊:300元/台·班;砼搅拌机:70元/台·班;砂浆搅拌机:30元/台·班。因窝工而闲置时,只考虑折旧费,按台班费70%计算。c(3因临时停工一般不补偿管理费和利润,在施工过程中发生了以下情况:A.于6月8日至6月21日,施工到第七层时因业主提供的模板未到而使一台塔吊,一台混凝土搅拌机和35名支模工停工。(业主已于5月30日通知承包方B.于6月10日至6月21日,因公用网停电停水使进行第四层砌砖工作的一台砂浆搅拌机和30名砌砖

15、工停工。C.于6月20日至6月23日,因砂浆搅拌机故障而使一台砂浆搅拌机和35名2人停工。d问题:承负商在有效期内提出索赔要求时,监理工程师认为合理的索赔金额应为多少?e2、某工程施工期5、6、7、8月份的经监理工程师对现场材料的盘点,确定材料现场价值为50万、40万、60万、55万,试分析确定业主应在6、7、8三月向承包人支付的材料预付款的金额,已知5月份,支付材料预付款为30万。6.参考答案一、单选题b1、C 2、D 3、D 4、B 5、B 6、B 7、C 8、B 9、C 10、Cc二、多选题1、ABDE2、ACD3、ABCDE4、BCDE5、BCDd6、ABCD 7、BCD 8、BDE

16、9、ABCD 10、ACE10、A BD 12、ABD13、BE 14、ADE 15、ABCEe16、BCDE 17、ABCD 18、BCD 19、ABCD 20、ACDEf21、BCD 22、BCE 23、ACE 24、ACE 25、BCDg26、ABC27、ABCDE 28、ABCDE 29、ABCE 30、ACDh31、BCE 32、AD 33、ABC 34、ACDE 35、ADEi36、ABCD 37、ABC 38、ACD 39、DE 40、BCDj三、判断题k1、× 2、 3、× 4、 5、×l6、 7、 8、× 9、× 10、m四、

17、简答题n1、(1材料设备将被用于永久性工程;o(2材料设备已运抵工地现场或监理工程师认可的承包人的生产场地;p(3材料设备的质量和存放方法均满足合同要求;q(4承包人向监理工程师提交材料设备的费用凭证或支付单据。r2、按时间计算动员预付款扣回额每月相同,与每期支付的工程款多少没有关系,计算简单,但有可能出现扣回额大于或接近工程支付款额,使中期支付额出现负值或接近为零。s按金额计算动员预付款扣回额与每期支付的工程款有直接关系,每次扣回额均随每次工程支付额的不同而改变,每次均需要计算,比较麻烦,但相对合理。t3、(1工程完工后,承包人向建设单位提交工程竣工报告,申请工程竣工验收。u(2建设单位收到

18、工程竣工报告后,对符合竣工验收要求的工程,组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关方面的专家组成验收组,制定验收方案。v(3建设单位应当在工程竣工验收7个工作日前将验收的时间、地点及验收组名单书面通知负责监督该工程的工程质量监督机构。w(4建设单位组织工程竣工验收。x4、(1是施工企业计算和确定工程施工成本的依据,是施工企业进行成本管理,经济核算的基础;y(2是施工企业进行工程投标,编制工程投标报价的基础和主要依据;z(3是施工企业编制施工组织设计,制定施工计划和作出计划的依据。aa5、(1资金成本是选择资金来源,拟定筹资方案的主要依据;bb(2资金成本是评价投资项目可行性的主要经济标准。只

19、有资金利润率高于资金成本率的投资机会,才是有利可途的,才值得为之筹集资金,并进行投资。cc五、综合分析题1、合理的索赔金额如下:(1窝工机械闲置费:按合同机械闲置只计取折旧费dd塔吊1台:300×70%×14=2940(元ee混凝土搅拌机1台:70×70%×14=686(元ff砂浆搅拌机1台:30×70%×12=252(元gg小计:2940+686+252=3878(元hh(2 窝工人工费:因业主已于1周前通知承包商,故只以补偿支付ii支模工:4×35×14=1900(元jj砌砖工:25×30×

20、12=9000(元kk因砂浆搅拌机机械故障造成的窝工不予补偿。ll小计:1960+9000=10960(元mm(3 临时个别窝工一般不补偿管理费和利润,故合理的索赔金额为:3878+10960=14838(元 nn2、根据材料预付款的计算公式知:oo6月份应支付的材料预付款为:40×75%-30=0(万元pp7月份应支付的材料预付款为:60×75%-0=45(万元qq8月份应支付的材料预付款为:55×75%-45=-3.75(万元7.监理理论1.工程建设监理的性质包括。A.强制性B.科学性C.独立性D.公正性E.服务性b【答案】BCDE2.我国建设监理制度赋予总监

21、理工程师的主要权力有。A.指挥工程项目建设的权力B.签认所监理的工程项目有关款项的支付凭证C.在授权范围内发布有关指令D.撤换不合格的工程建设分包单位E.确定中标承建单位c【答案】BCDE3.监理工程师要具有等素质。A.丰富的工程建设实践经验B.较强的领导协调能力C.良好的品德D.较高的学历和多学科专业知识E.健康的体魄和充沛的精力d【答案】ACDE4.监理大纲、监理规划、监理细则的区别是。A.监理细则是开展监理工作的依据,而其他则不是开展监理工作的依据B.编写时间不同C.主持编写人身份不同D.内容范围不同E.内容粗细程度不同e【答案】BCDE5.影响工程质量因素的控制中,对人控制的目的在于。

22、A.避免人的失误B.全面提高人的素质,以适应工程需要C.便于对影响工程质量的因素进行综合控制D.调动人的主观能动性,以便用人的工作质量去保证上程的质量E.预防为主,防止质量事故的发生f【答案】AD6.施工阶段影响工程质量的因素主要有。A.环境B.材料、半成品、构配件C.决策情况D.施工图纸E.施工人员F.机械设备G.施工方案、方法和工艺H.气候和气象g【答案】ABEFG8.是评价项目施工质量的尺度。A.质量检验评定标准B.合同文件C.设计文件D.质量数据E.工程验收资料F.质量评定资料b【答案】ABC9.施工过程中监理工程师质量检查的重点是。A.工程施工预控B.质量通病检查C.工序交接检查D.

23、人的不安全行为E.工序能力检查F.隐蔽工程检查G.质量保证能力检查H.现场巡查b【答案】CFH10.判断生产过程是否正常,可采用。A.因果分析图B.直方图C.相关图D.控制图b【答案】BD1.工程建设监理的性质包括。A.强制性B.科学性C.独立性D.公正性E.服务性c【答案】BCDE2.我国建设监理制度赋予总监理工程师的主要权力有。A.指挥工程项目建设的权力B.签认所监理的工程项目有关款项的支付凭证C.在授权范围内发布有关指令D.撤换不合格的工程建设分包单位E.确定中标承建单位d【答案】BCDE1.我国现行建筑安装工程费用中,按税法规定税金的讣税基础为。A.计划利润B.直接工程费+间接费C.营

24、业额D.直接工程费+间接费+计划利润e【答案】C2.施工单位的施工工人因气候影响的停工工资包含在中。A.现场管理费B.生产工人日工资单价C.企业管理费D.基本预备费f【答案】B3.监理工程师要具有等素质。A.丰富的工程建设实践经验B.较强的领导协调能力C.良好的品德D.较高的学历和多学科专业知识E.健康的体魄和充沛的精力g【答案】ACDE4.监理大纲、监理规划、监理细则的区别是。A.监理细则是开展监理工作的依据,而其他则不是开展监理工作的依据B.编写时间不同C.主持编写人身份不同D.内容范围不同E.内容粗细程度不同h【答案】BCDE5.影响工程质量因素的控制中,对人控制的目的在于。A.避免人的

25、失误B.全面提高人的素质,以适应工程需要C.便于对影响工程质量的因素进行综合控制D.调动人的主观能动性,以便用人的工作质量去保证上程的质量E.预防为主,防止质量事故的发生i【答案】AD6.施工阶段影响工程质量的因素主要有。A.环境B.材料、半成品、构配件C.决策情况D.施工图纸E.施工人员F.机械设备G.施工方案、方法和工艺H.气候和气象j【答案】ABEFG7.是评价项目施工质量的尺度。A.质量检验评定标准B.合同文件C.设计文件D.质量数据E.工程验收资料F.质量评定资料k【答案】ABC8.施工过程中监理工程师质量检查的重点是。A.工程施工预控B.质量通病检查C.工序交接检查D.人的不安全行

26、为E.工序能力检查F.隐蔽工程检查G.质量保证能力检查H.现场巡查l【答案】CFH9.判断生产过程是否正常,可采用。A.因果分析图D.控制图m【答案】BD11.安全控制的重点是控制。A.安全管理制度实施B.安全事故预防C.人的不安全行为D.物的不安全状态E.环境F.惯性事故b【答案】CD12.工程监理月报的主要内容有等。A.工程描述B.主要设计指标C.分包人及供应人D.工程进度E.支付状况F.监理工作执行情况b【答案】ACDEF3.承包方根据协议规定提出的付款申请表主要包括等付款内容。A.已完工程量B.工程变更费C.施工损失费D.恶劣气候造成的窝工损失费E.索赔c【答案】ABE1.监理工程师在

27、项目招标阶段进行投资控制的主要工作如下,其合理的工作程序是。A.审查投标单位标书B.编制标底C.通过评标提出决标意见,推荐承包商D.编制与发送投标文件E.协助业主与承包商签订工程承包合同d【答案】C2.根据新的财务制度,土地使用权属于。A.固定资产B.无形资产C.递延资产D.流动资产e【答案】B3.采用工料单价法编制标底时,其他直接费、现场经费、间接费、计划利润和税金应按规定的确定。C.定额单价D.总预算f【答案】A4.某工程招标文件中,混凝土估计工程量为10000m3,合同中规定混凝土单价为400元/m3,若实际完成工程量与估计工程量的变动大于10%时,则进行调价,调价系数为0.9,竣工时实

28、际完成混凝土工程量为15000m3,则混凝土工程款为。g A.600h B.584i C.580j D.540k【答案】B5.我国现行建筑安装工程费用中,按税法规定税金的讣税基础为。A.计划利润B.直接工程费+间接费C.营业额D.直接工程费+间接费+计划利润l【答案】C6.施工单位的施工工人因气候影响的停工工资包含在中。A.现场管理费B.生产工人日工资单价C.企业管理费D.基本预备费7.施工阶段投资控制的主要措施有。A.组织措施B.经济措施C.技术措施D.合同措施E.法律措施m【答案】ABCD8.根据FIDIC合同条件下,下列哪些费用承包商可索赔。A.异常恶劣气候导致的机械窝工费B.非承包商责

29、任,工效降低增加的机械使用费C.由于完成额外工作增加的机械使用费D.由于监理工程师原因导致的机窝工费E.施工组织设计不合理导致的机械窝工费n【答案】BCD9.监理工程师应着重对施工机械设备的等方面予以控制。A.选型B.主要性能参数C.使用操作要求D.保修E.检验o【答案】ABC10.施工过程中质量控制的主要工作是。A.进行预控B.进行预检C.以工序控制为核心D.设置质量控制点E.严格质量检查F.加强成品保护p【答案】CDEF11.分项工程质量评定的项目主要是。A.保证项目B.抽查项目C.基本项目D.允许偏差项目E.观感项目q【答案】ACD13.在提出施工进度调整措施时,主要考虑的因素有。A.后

30、续施工活动合同工期要求B.对材料物质供应的影响C.劳动力供应情况D.对投资分配的影响E.不可预见事件b【答案】ABCD1.项目的计算结果越大,表明其盈利能力越强。A.财务净现值B.投资回收期C.盈亏平衡点D.借款偿还期c【答案】A2.设名义利率为r,在一年中计算利息m次,则当m大于1时,实际利率i将名义利率r。A.不确定B.小于C.等于D.大于d【答案】D3.某投资项目建设期为3年,在建设期第一年贷款100万元,第二年贷款200万元,第三年贷款100万元,贷款利率为10%,用复利法计息建设期第二年的贷款利息应为万元。e A.50h D.11i【答案】B4.某建设工程,当折现率ic=10%时,财

31、务净现值FNPV=200万元;当ic=13%时,FNPV=-100万元,用内插公式法可得其财务内部收益率大约为。j A.11%k B.12%l C.13%m D.14%n【答案】B5.报价的依据是。A.概算定额B.预算定额C.企业定额D.扩大单价定额o【答案】C6.编制标底应遵循的原则中,不正确的是。A.一个工程只能编制一个标底B.标底作为建设单位的合同价,应力求与市场的实际变化吻合C.标底应由成本、利润、税金组成D.标底应考虑保险以及采用固定价格的工程的风险金等p【答案】B7.我国对工程保险尽管没有强制性的规定,但工程项目参加保险的情况越来越多,双方保险义务的分担原则一为。A.发包人为承、发

32、包双方人员办理保险、支付保险费用B.承包人为承、发包双方人员办理保险、支付保险费用C.运至施工现场用于工程的材料和待安装设备,由发包人办理保险、支付保险费用D.运至施工现场用于工程的材料和待安装设备,由承包商办理保险、支付保险费用q【答案】C8.发包人将其批量采购的桥梁伸缩缝运抵现场与承包商共同清点后存入承包商仓库,承包商在使用抽样检验认为合格后投入使用。施工过程中发现其中2条伸缩缝制造质量出现较大问题,承包商按照监理工程师的指示将其拆除并重新安装。监理工程师对此事件处理的方案为。A.费用和工期损失均由承包商承担B.补偿费用并顺延合同工期C.补偿费用但不顺延合同工期D.顺延合同工期但不补偿费用

33、r【答案】B9.FIDIC合同条件规定,监理工程师视工程进展情况,有权发布暂停施工指令。属于的暂停施工,承包商可能得到补偿。A.合同中有规定B.由于不利的现场气候条件影响C.为工程施工安全D.现场气候条件以外的外界条件或障碍导致s【答案】D10.根据我国税法规定,从国外进口的设备,其增值税按照计算具应纳税额。A.离岸价格t D.到岸价格B.组成计税价格C.交货价u【答案】C11.在施工图设计阶段,编制施工图预算时采用的是。A.预算定额B.概算定额C.概算指标D.企业定额v【答案】A12.企业定额的水平。A.应反映社会平均水平B.应高于地区定额水平才具有竞争能力C.都高于地区定额水平D.都低于地

34、区定额水平w【答案】B14.公路工程经济试题及答案之一一、单项选择题(每小题1分,共10分1.某公路道班,有4个提资方案,寿命期均为4年,初始投资相同,均为10000元,实现利润的总额也相同,但每年的现金流量不相同(见下表,由于资金较少,不可能同时进行,根据下表只能选择得益较早的一个方案,它应该是( b单元:(元c年未0123452.概预算编制完成后,必须进行下列的那一项工作才能出版其文件( h A 文件归档B 资料入库C 复核与审核D 呈送有关部门3.投标书的有效期一般规定为( i A 从开标日起算28天,视合同复杂程度而定;j B 从开标日起算14天,视合同复杂程度而定;k C 从开标日起

35、算21天,视合同复杂程度而定;l D 从开标日起算90天,视合同复杂程度而定。4.资产是指过去的交易,事项形成并由施工企业拥有的或者控制的资源,该资源预期会给企业带来经济利益,包括各种财产,( m A 债权和其他权利B 债权和债务n C 债权和税务D 固定资产和税务5.索赔和反索赔是( 的索赔。o A 同一事件中业主与承包商相互间B 承包商对业主p C 业主对承包商D 业主对承包商和承包商对业主6.进度计划一般应包括:总体进度计划;年月日进度计划和( q A 用款进度计划B 材料进度计划r C 关键工程进度计划D 机械设备进度计划7.箱涵背某层回填土,承包商通知监理验收,因故未进行这一工序,为

36、不留工程隐患,决定开挖后补测其压实度,结果合格,承包商因再度开挖发生了一定费用,并要求在本月计量中报计这部分工程量,监理工程师认为( s A 不应该计量B 应该计量,但需补办一定手续t C 无法确定D没有依据8.以下那项费用( 不应列入安装工程人工费?u A 生产工人学习、培训期间工资B 生产工人工资性津贴v C 职工养老保险D 生产工人基本工资9.常用字的财务处理程序有:记帐凭证财务处理程序;汇总记账凭证财务处理程序和( 处理程序。w A 科目汇总表财务B 会计账目财务x C 会计报表财务D 明细账目财务10.某大桥工程量清单确定的砼为3500 m3,单价为550元/ m3,在实际施工中,因

37、需要增加一跨,砼超过了清单数量的10%,为不使费用增加太多,经协商,将工程量清单中10%的工程量单价调整为500元/ m3,竣工时实际完成砼为4000m3,则本工程的砼款是( 元。y A 200万B 218.25万C 220万D 217.5元15.二、多项选择题(每小题1分,共40分1.价值工程活动程序中的基本步骤是( 。a A 功能定义B 提出问题C 功能评价b D 制定改进方案E 解决问题F 发现问题2.鉴别财务成本是以货币的支付和现金流通的减少为原则,则财务成本就包括( 。c A 补贴B 转移性费用C 折旧d D 自有财产E 借款及偿还F 前期成本等3.编制概预算时需计算直接费,下列费用

38、中那几项属直接费( e A 预备费B 材料费C 施工补助费D 税金f E 冬季施工增加费F 财务费H 现场管理费gL 供电补贴费G 人工费4.竣工决算报告应由那几部分组成( h A 工程质量鉴定书B 竣工决算报告的封面、目录子C 概预算编制办法D 竣工工程平面示图E 竣工决算报告报告说明书 F 设计图纸iH 设计文件L 竣工决算表格5.评标、定标的方法有( j A 按最低类此价定标B 按原始报价定标C 按合理类此价定标k D 在合理类此价基础上综合定标E 按评标的内容定标6.投标人须知的内容有( l A 合同条件B 工程项目概况C 技术规范D 投标人的资格要求m E 投标中的时间安排和相应的规

39、定F 银行担保H 投标书的编制要求nL 协议书G 开标时间、评标、定标的原则7.计量的方法有( o A 计量原则法B 计量精度法C 断面法D 图纸法p E 计量细则法F 钻孔取样法H 报价法L 分项计量法qG 均摊法M 最低限额法N 凭证法Q 估价法8.工程中期支付的程序有( r A 中期支付申请B 中期支付的工程数量C 中期支付单价s D 中期支付申请的评定E 中期支付证书的签发F 中期支付文件9.合同类型若按施工承包合同计价的方式来划分,它们是( t A 分包合同B 施工承包合同C 总价合同D 单价合同u E 竞争合同F 成本补偿合同10.项目经济评价常用的风险分析方法是( v A 投资回

40、收期B 借款偿还期C 敏感性分析w D 概率分析E 盈亏平衡点11.全面投资的内容包括( x A 基建投资B国内投资C 国外投资D 投资前准备费用y E 流动资金F项目投资H 投资时期的贷款利息12.投资总额为( z A 固定投资B 投资前费用C固定资金D 利息E周转资金13.投资成本可分为( aaA营运成本B固定资产成本C其它投资成本D外差成本bbE基础设施成本F移动设施成本14.经济成本包括( cc A 财务成本B自有土地成本C折旧成本D其它国民收支成本ddE前期施工成本F借款及其偿还成本16.运输项目的经济效益可分为( 。aA社会效益B部门效益C外部效益D运营效益E内部效益bF有形效益L

41、长期效益L无形效益17.对一个工程项目进行经济分析时常对下列那些因素作出估计( 。aA初始造价和设备购置成本B减少人工费C项目的使用年限bD节约货运E项目在使用期终时的残值F项目的养护费cH其它效益L项目竣工营运后所预期的即期效益18.成本系数应等于( 的比值。aA价值系数B功能评价系数C零件成本D零件数量bE总零件数F总成本19.公路施工定额按照物质内容划分为( 。aA劳动定额B砼定额C材料定额D路基土石方定额bE钢材定额F机械定额20.机械台班费用定额的主要作用是( 。aA确定人工费B根据定额计算机械台班单价C计算养路费用bD计算机械燃料费F供编制施工组织方案进行经济比较H计算折旧cL有时

42、可用机械台班费用定额中的基价作为概预算台班单价21.一般情况下“设计阶段”可分为( 阶段。aA出设计文件B 编写设计说明书C 初步设计D 技术设计bE修改设计F施工图设计c21.“要约”应包括下列那几几的内容( d A 要约应具备的条件 B 要约订立 C 要约邀请 D 要约生效时间e E 要约的失效 F 要约的撤回,撤消和失效 H 要约的送达 L 要约的回执f 22. 合同法对合同的效力规定了那几种 ( g A 保密合同 B 有效合同 C 经济合同 D 财务合同h E 无效合同 F 可撤消合同 H 保险合同 L 效力待定合同22. 财务会计科目设置过程中应努力做到科学、合理、适用,应满足下列那

43、些原则 ( a A 为投资者提供准确信息原则 B 合法原则b C 为债权人提供服务的原则 D 相关性原则 E 实用性原则23. 经济业务无论怎么复杂均可概括为 ( a A 资产和权益在外部增加,总额增加 ; B资产和权益同时增加,总额增加 ;b C 债权和债务同时增加,总额增加 ; D资产和权益同时减少,总额减少 ;c E 资产内部有增有减,总额不变 ; F资产在外部有增有减,总额不变 ;d H 权益内部有增有减,总额不变 ; G 权益外部有增有减,总额不变 ;24. 财务与会计的原始凭证按照格式不同可分为 ( a A 通用凭证 B 原始凭证 C 专用凭证b D 记帐凭证 E 一次性凭证 F

44、多次性凭证25. 货币资金的清查方法有 ( a A 实地盘点清查 B 技术推算清查 C 现金清查b D 银行存款清查 E 全面清楚 F 局部清查26. 预付帐款的核算应包括 ( a A 施工前预付款 B 中期支付款 C 预付款项b D 竣工决算款 E 收回货物 F 期货折旧27. 影响固定资产折旧的主要因素有 ( a A 固定资产的数量 B 固定资产的原价 C 固定资产的质量b D 固定资产的耐用程度 E 固定资产的净残值 F 固定资产的使用年限28. 公路企业的收入,按其经营业务的主次不同可分为 ( a A 主营业务收入 B 次营业务收入 C 其他业务收入b D 个体营业收入 E 集体营业收

45、入29. 公路生产成本主要指与生产产品有关的旨用,有的直接为产品所消耗,有的与管理和组织生产直接相关的,所 以将其划分为 ( a A 营业费用 B 管理费用 C 直接材料费用 D 直接人工费用b E 制造费用 F 财务费用30. 公路工程中的招标形式有 ( a A 施工招标 B 勘测招标 C 竞争招标 D 施工监理招标b E 生产成本招标 F 施工合同招标 H 原材料价格招标 L 材料设备招标31. 在公路招投标中要对投标人进行资格审查,其审查的内容是 ( a A 投标书 B 法人资格和企业资质 C 市场准入资格 D 投标程序b E 主要施工经历 F 技术能力 H 标底 L 财务状况 G 投标

46、承诺32. 一个投标项目的报价应由 ( 组成a A 施工成本 B 管理费 C 直接费 D 利润和税金b E 间接费 F 风险费 H 临建费33. 公路企业投标时常常注重投标的基本策略,这些基本策略有 ( a A 盈亏策略 B 赢利策略 C 降低报价策略 D 微利保本策略b E 低价亏损策略 F 多方案策略 H 冒险投标策略 L 投石问路策略34. 在监理合同中,监理方必须具备的基本条件是 ( a A 有法人资格和营业执照 B 有足够的资金b C 有交通建设工程监理资质证书或临时资质证书c D 有办公地点和设备 E 有大的业绩35. 下列变更提出者,那些是符合要求的 ( a A 分包商提现变更

47、B 承包商提出变更 C 业主提出变更b D 工程相邻地段的第三方提出变更 E 监理工程师提出变更c F 材料供应商提出变更 H 设备供应商提出变更36. 争端解决的办法有 ( a A 工程师裁定 B 工程师批评教育争端双方 C 友好解决 D 仲裁b E 工程师要求一方妥协 F 工程师让争端双方各承担 50%的责任37. 工程费用监理的原则是 ( a A 业主支付原则 B 承包商申请原则 C 政策性原则 D 设计图纸原则b E 合同原则 F 公正原则 H 工程量清单原则c L 责、权、利相结合原则 G 设计变更图纸原则38. 工程费用监理的方法从时间上分,可分为 ( a A 年监理 B 月监理

48、C 日监理 D 事前监理b E 事后监理 F 旁站监理 H 跟踪监理 L 巡视监理39. 工程单价要进行基础价格计算时,它们是 ( a A 财务费基价 B 劳务旨基价 C 工日基价 D 材料设备的基价b E 施工机械费使用基价 F 工程费基价40. 三、判断题 (每小题 1分,共 10分 1. 年初借入 1000元现金,年利率 6%,按单价公式计算时,年末应付的本利为 1080元。 ( 2. 对公路项目投资的经济评价时,一般用三类指标进行,它们是币值、时间及收益率。 ( 3. 编制工程概预算的唯一依据是施工图。 ( 4. 投标人递交了一份未封口标书参加投标、评委将其确定为无效标书。 ( 5.

49、投标人在投标过程中的一切费用,不放中标与否均由业主支付。 ( 6. 工程量清单由前言、工程细目计时工明细表和清单汇总表组成。 ( 7. 某路桥公司的净利润为当期利润总额减去所得税后的金额。 ( 8. 现金管理制度主要包括:现金使用范围、库存现金的限额和现金收支的规定。 ( 9. 按照 FIDIC 合同条件规定,当须发工程移交证书时发现,由于工程变更导致有效合同价下降超过 15%,此 时合同价应下调。 ( 10. 延期付款利息是对施工单位的一种约束。 ( a 四、解答题 (每小题 4分,共 20分 1. 工程索赔,按合同当事人可划分为那几类 ?2. 工程费用与支付的特点是什么 ?3. 工程量清单

50、的优点是什么 ?4. 编制概预算时,必须将税金列入其中,税金是指什么 ?5. 投标人资格预审的程序是什么 ?b 五、综合分析题 (每小题 10分,共 20分 1. 某老路进行技术改造,采用两种方案:I. 投资 8万元,每年末可增加收入 2万元 ;II. 投资 6万元,每年初可减少费用 1.8万元。c 它们的使用期都是 10年,年利率为 10%,试计算复利年金终值,并进行比较。2. 现有山区公路的两条比较路线方案,除一段公路外,其余段所值成本大致相同,对于这段公路:方案 I 是 修建路堤和一座桥 ; 方案 II 是修建路堑和一条隧道。 这两个方案的成本和使用年限估算如下表所示。 试对这 两个方案

51、作出选择。 (折现率为 7%,不计算相对价格通货膨胀的可能性 d 山区公路比较方案 (r =7%e 比较方案预期使用年限初始成本维修费用f 方案 I 路堤桥梁永久 60年 500000元g 1000000元头三年每年 6000元,以后每年 1500元 ;h 头一年 9000元,以后每年增加 150元,每 10年加上 45000元的大修费。i 方案 II 路堑隧道永久 100年 450000元j 1200000元头五年每年 1000元,以后每年 500元 ;k 头一年 3500元,以后每年增加 1.5%。41. 参考答案一、 单项选择题b 1.(B 2.(C 3.(D 4.(A 5.(Dc 6.

52、(C 7.(B 8.(C 9.(A 10.(Bd 二、多项选择题e 1.(A、 C 、 D 2.(B、 C 、 E 、 F 3.(B、 C 、 E 、 H 、 Gf 4.(B、 D 、 E 、 L 5.(A、 C 、 D 6.(B、 C 、 E 、 H 、 Gg 7.(C、 D 、 F 、 L 、 G 、 N 、 Q 8.(A、 D 、 E 9.(C、 D 、 F 10.(C、 D 、 Eh 11.(A、 D 、 E 、 H 12.(C、 E 13.(B、 C 14.(A、 D 15.(C、 E 、 F 、 L 16.(A、 C 、 E 、 F 、 L 17.(C、 F 18.(A、 C 、

53、F 19.(B、 E 、 F 、 L 20.( C、 D 、 F 21.(A、 C 、 D 、 F 22.(B、 E 、 F 、 L 23.(B、 D 、 E 24.(B、 D 、 E 、 H 25.(A、 C 26.(C、 D 27.(C、 E 28.(B、 E 、 F 29.(A、 C 30.( C、 D 、 E 31.(A、 B 、 D 、 L 32.(B、 C 、 E 、 F 、 L 33.( A、 D 、 F 34.(B、 D 、 E 、 H 35.( A、 C 36.( B、 C 、 D 、 E 37.( A、 C 、 D 38.( C、 E 、 F 、 L 39.(D、 E 、

54、H 40.( C、 D 、 E i 三、判断题j 1.( × 2.( 3.( × 4.( 5. ( × k 6.( × 7.( 8.( 9.( × 10.( ×l 四、解答题1. 答:工程索赔按当事人可划分为以下五类:m 承包商同业主之间的索赔 ;n 承包商与分包商之间的索赔 ;o 承包商同供应商之间的索赔 ;p 承包商和业主同向保险公司索赔 ;q 其它可能发生的索赔。2. 答:工程费用与支付的特点是:r 建筑生产的单价性 ; 工程数量费用大 ;s 期货价格 ; 分期分段支付,支付时间长。3. 答:工程量清单的优点是:t 管理简单 ; 适应性强 ; 竞争性强 ; 保险性好。4. 答:概预算中列入的税金是指按国家税法规定应计入建筑安装工程造价内的营业税 ; 城市维护建设税及教育 费