凯里棚改房工程施工劳务分包合同05.28

1、工程施工劳务分包合同合同编号:工程名称: 工程地点: 劳务工程发包人（甲方）：贵 劳务工程分包人（乙方）: 合同订立地点: 合同订立时间:工程施工劳务分包合同甲方：贵州中鑫铭源建筑劳务工程有限公司法人或授权委托人: 身份证号码:乙方；贵州筑大建设工程股份有限公司法人或授权委托人: 身份证号码:依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其 他相关法律、法规，遵循平等、自愿.公平和诚实信用的原则，经甲、 乙双方协商达成_致，就贵州省凯里市和馨家园棚改项目工程劳务分 包事项达成以下合同条款，供双方遵照执行。第一条、本合同有效组成文件作为本合同附件:包括以下内容:1、本项目工程平面布置图（设计单

2、位、业主、总包商加印）2. 本项目施工设计图（设计单位、业主、总包商加印）3. 施工建设期间本合同项目业主、本项目设计单位、施工总包商、监理单位等确认的其它关于本项目的文件资料等。第二条、劳务分包内容工程名称：贵州省凯里市和馨家园棚改项目:工程地点：凯里市凯运大道北侧，原凯里市化冶总厂;劳务分包范S及其它施工内容：劳务分包（土建部分）及本合同第一贞共十三贞范围全部内容由乙方负责。（二）乙方分包范围内的工作内容:根据设计施工图、图纸会审纪要及变更单、工程洽商等的全部土 建工程内容，按工程施工质量验收规范、规程中的有关说明、解释.操作方法等要求施丄，按国家现行质量验收标准验收，工程质量达到 合格标

3、准。具体主要工程内容及要如下:1x钢筋制作安装：破桩头以上钢筋进场的下车（二次转运另外计算）.堆码整齐、安装.绑扎.焊接（含平焊.竖焊、对焊），（围丝机 及丝接头由甲方提供L配合甲方预留预埋铁件（设备安装、楼梯栏杆、 阳台栏杆、水电消防等）砌体拉结筋等的预留.设置与植筋。乙方负 责成品及半成品的清理.分类.堆码，盘圆调直以及钢筋工程中所需 的扎丝、焊条.焊剂、优质塑料定位件、花岗石垫块等消耗性材料, 并负责废钢筋等的收捡及堆码。2、模板工程：所有进场模板材料下车（二次转运另外计算）堆码整齐，模板质量要天棚平整、无翘曲、无鼓包.四角方正、无天棚掉 渣等质量缺陷，并负责质量缺陷的修补打磨。乙方配合

4、甲方预留水电、 消防.烟道、施工放线等的模板孔洞成型和放详细轴线；乙方在工程 施工中全部采用木模并负责模板的垫块.内支撐制作，模板固定。乙 方负责刷脱模剂以及模板制作.安装和外架搭设过程中所需的钉子、PVC管、铁丝、对拉片（对拉螺杆、栓）.跳板等消耗材料。3、混凝土：甲方负责提供乙方施工所需的商品混凝土及泵，乙方负责基础底板及地梁以上到主体墙柱梁板.楼地而.屋面.构造柱、过梁圈梁、女儿墙压顶，混凝土的找平.楼而清洁产、养护和下雨所 要覆盖的材料，墙柱脚根凿毛、剔打；负责模板拆除后地面清理工作。4、砌筑与装饰工程:(1) 、工程承包项目所用辅助材料(钉子.广线、放线用钢尺.吊外墙用钢丝等).自备

5、施工用水池，负责楼层室内分轴线、甲方负责 弹500mm或1000mm标高控制线，乙方协助分户验收的标识、标线、 标记等符号的全部土建泥作工作。(2) 、负责地粱及以上砌体工程和构造柱和圈梁压顶(支模、钢筋安装、碗浇筑)的施门窗过粱的施工，砌体拉结筋、过梁、构造 柱等钢筋的预留和设.置以及植筋。钢筋制作由甲方负责。(3) 、负责室内外墙面抹灰工程施工，负责按设计图要求对楼地而的各层做法施工(防水层除外)，按设计图纸要求做室外散水的各层 做法施工。(4) s砌筑抹灰阶段的外加剂(石灰精、岩砂精)由甲方提供。甲方负责提供墙而施工所需的钢丝挂网及墙钉材料，乙方负责安装。第六条.甲.乙双方权利与义务(1

6、) 甲方负责为乙方进场施工创造条件;(2) .及时组织图纸会审和技术交底，答复乙方提出的书面合理请求，统一施工过程中的全部计量、签证.签认资料及相关文件模版格 式;第四贞共十三贞(3) .对乙方全®履行合同进行监督管理，对工程质量进度安全等进行控制监督.检查、评定，定期对其合同项目质量进行验收评定;(4) .负责总体施工组织设计、施工方案的审定，施工技术指导;(5) 、对验收合格的工程依据合同单价及时进行验工核量计价，拨付工程款和办理竣工结算。(6) .负责与业主、监理.设计单位.地方各级政府等的业务联系和协调工作;(7) .负责组织工程竣工验收和交付。2、乙方责任(1) .乙方必须

7、严格执行国家、行业的有关规范标准，自觉接受各级单位质量、安全检查人员的监督，特种作业人员必须持证上岗。.乙方负责“四口.五临边”安全防护搭设.维护、保养、经 常性检查，在外架施丄中必须选择具有相应资质的专业队伍搭设外挑 脚手架及防护架；安全防护与工程同步，楼层边水平防护与垂直防护 封闭；内设竹跳板防护，安全网外封闭；钢管保持颜色鲜艳，黑、黄 油漆明显、楼层标志线明显、整洁、安全网长期保持无破损、遮蔽严 密、牢固.无灰尘。(3)、乙方对进场材料的堆码整齐，标志、标识明显。(4).乙方负责承包工程范S内的场地清洁，对所使用的临设用房、厨房.厕所等地保持清洁卫生。(5) .乙方提供给本工程所需周转材

8、料、机械及辅助设备的要求:乙方须配备满足周转所需的模板，(模板必须符合施工技术要求)发现不能保证工程质量时必须更换新料及辅料和脚手架料；提供的施工 机具、提升设备及辅助设备能正常使用，性能良好。第七条、施工使用的机具和设备要求:1、甲方只负责二级配电箱，二级配电箱以后的电缆、电源线（灯具、安全照明.夜间施工照明.塔机照明等）和其它三级配电箱配置 与电缆以及分配电箱配置与电缆由乙方自行负责；甲方只负责提供施 工用水总表，总表后所有施工设备，主水管由甲方接至建筑物边10 米范ffl内预留接口、接至各楼层和其他临设施施工用水点的管件、管 材、加压设备由甲方提供，乙方负责安装。2、乙方提供大.小型机械

9、及辅助设备（1）塔机.施工电梯：由乙方负责提供符合工程需要的塔机.施工电梯，并负责塔机安装、验收.拆除进出场所涉及的一切费用（因甲 方原因致使工程停工10天以上时，由甲方负责塔机的进岀场费用和 停工期间的租赁费用），移动安装塔机、施工电梯费用由甲方负责。（2）乙方负责所有机械所需的三级配电箱、进出场费以及设备基础施工的人工费。塔机和施工电梯基础由甲方负责，另外计算。（3）乙方自备小型工（机）具：木工制作工具、泥作工具、电锤、潜水泵（含水管）.振动棒（器）、钢筋木搬子.夹具、加班临时用的灯具（含 塔吊照明）和电线及其它施工用小型工（机）具。第八条、工期顺延的约定:1. 对关键线路上工期连续影响5

10、天以上的设计变更及不可抗力,第六贞共十三贞经甲方签证，工期可以顺延;2. 基础开挖时如遇阴河、溶洞等地质情况影响关键路上的施工时，经四方(监理.建设单位.甲方.乙方)签证后工期可延长;3、因建设单位指定分包方原因使乙方在关键线路上产生的工期延误，经甲方签证后，工期顺延;4、建设单位手续不完善，造成工程关键线路工期延误时，经甲方签证后工期顺延。5、由于资料或资金影响引起的关健线路停工时间连续超过10天的，其超过部份(即从第11天起至甲方要求停工止)补贴乙方相关 人员工资及生活费和机械设备的台班费(所发生的数量必须报甲方核 实)；甲方要求停工后，双方另行协商相关补偿等事宜。6、暂停施工：甲方在人为

11、确有必要时，可指令乙方暂停施工,停工时间原则上不超过3天，乙方应妥善保护已完项目成品。7s本工程的实际完工时间将视为通过合格验收的日期为准。第九条履约保证金(1) 保证金交付方式：本合同履约保证金以现金或支票方式交付,履约保证金金额为人民币伍拾万元整(¥ 500000.00),乙方在签订合同2个工作日内交付履约保证金金额为人民币軽互左(¥ W0000.00)；在进场一星期内补交人民币塞捡住(¥ 400000. 00)；(2) 履约保证金返还方式：甲方按80%月进度支付乙方施工价款过程中当乙方施工扣留应付工程价款超过50万元时，甲方应无条件 一次性无息返还乙方履约保

12、证金隹拾万元整（¥ 500000.00）,逾期不返，每月按2%计算保证金延期支付资金占用费；如果进场15个R历 天内因各种原因无法正常施丄，甲方无条件应支付乙方进场人员所有 的工资和机械设备台班费，并同时计算保证的资金占用费。第十条.承包价格.付款方式.结算方法:K按建筑面积包干（固定）劳务施工单价：以单栋楼房结构层数为准，7层以上的高层按430元/nV进行计价，7层以下的按420血进 行计价；按月进度80%支付劳务工程价款（此单价不包含税金）。注: 此单价不含基础，正负零以下另行协商定价。2、付款方式：乙方每月在25日前准时中报工程量进度，在次月的15目前甲方应支付乙方上月进度款的

13、80%O基础施工单价另行补 充书而协议约定，余款待工程完工验收合格后1个月内扣除保修金 次性全部付清（如超出3个月未付，按每月2%计算资金占用费）（保修 金2%,根据国家保修规范进行返还，暂定一年）。3、甲方每月25号审核乙方给甲方用的零星点工，工资甲.乙双方共同协商。次月15号支付，增加工程量和工程款同步支付。4、该工程总量建筑面积迦迪。5s如因下雨造成停工三天以上，工期可以相应顺延；若因甲方原因材料.资金供应不上的，造成停工三天以上，负责乙方所造成的 一切经济损失。第八贞共十三贞6、乙方不承担任何税金，但应向甲方提供足额、有交效的人工工资表，否则个人所得税由乙方缴纳。第十一条、工程质量与验

14、收标准按照审核的设计施工图纸.图说、图纸会审纪要及设计变更单、 工程等，依据国家现行施工规范施工和质量验收统一标准验收，工程 质量达到合格要求。第十二条.施工安全责任Is本项目乙方对所有分包范圉内的工程机械，工人安全负全责,包拾所有事故的经济赔偿。发生安全责任事故，经相关部门鉴定构成 轻伤的，处以罚款5000元/人/次；构成重伤的，处以罚款20000元/ 人/次；发生伤亡的，处以罚款50000元/人/次。2、乙方施工人员及车辆在施工现场以外发生的一切安全事故,由乙方负责承担经济责任。第十三条.工期与奖惩Is开工时间：具体开工时间以甲方下达的开工通知为准，工期天。2、如乙方原因致使工期延误工期不

15、顺延。3. 工程因甲方原因停工致使工期延长后，重新开工后如发生劳务工资上涨，甲方应该按市场价补助上涨之后的工资。第十四条.甲乙双方责任（1）甲方提供施工蓝图壹套（设计、业主印章完整的）、复印图纸三套、建筑所用的土建材料（注明：砂、水泥、石子.钢筋等）负责 水电工程、消防工程、防水工程、保温工程、弱电强电工程、门窗工 程、栏杆工程、烟道安装、防雷接地、油漆、内外墙漆施工、钢架调 桩与材料和二次装修工程;（2）负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料的监督、管理、协调;（3）负责审批乙方所报的工程进度计划，审核乙方完成的工程量,拨付工程劳务款;（4）负责与设计、监理.地勘等单位及职能部

16、门进行工作联系,负责技术资料填写、整理，组织对乙方工程验收;（5）负责缴纳办理施工许可证时的各种规费等;（6）甲方向乙方提供住宿区和生活用水电源接口，水电接口距离住宿区及施工区域在50米以内;（7）甲方所购买材料产生的废旧品处理权归甲方所有;（8）现场的安全标牌，宣传标语等;（9）工程完工后甲方应积极组织验收，且不能超过1个月，如1个月后没有验收甲方应按合同支付乙方95%工程款。2、乙方责任第十贞共十三贞（1）提供有效的建筑和劳务的特种人员证书.技术工人证书；塔机吊装乙方必须指派持有效岗位证件的指挥工进行指挥塔机作业；每 月人员变更向甲方上报实际人员名单;（2）提供机械设备、施工周转辅助材料、

17、工程辅助材料.耗材.安全设施设备（二级配电箱以后的三级电箱.电线、配置，安全网、 安全帽、安全带.安全标志）等材料和合格证及检验报告；提供塔吊、 施工电梯机械设备、安装报检，提供机械设备安装.拆除等方案;（3）派遣具有丰富经验的管理人员和技术人员组织施工，确保工程质量和施工安全;（4）向工人提供合格的劳保、防护等用品。第十五条、违约责任认定与处理：本合同执行过程中凡是甲乙双 方违背本合同约定中的涉及己方的，则认定为违约，如产生违约现象, 双方应平等协商解决，不能协商解决的可诉诸合同签订地或者本合同 工程项目所在地仲裁机构或法庭仲裁，违约一经认定，违约应向守约 方支付赔偿相关损失并加罚认定损失金额的2倍进行赔偿。第十六条、如因甲方原因造成待料，一切损失由甲方负责一切费 用。第十七条、本合同未尽事宜，双方协商补充书面条款，补充条款 与本合同具有同等法律效力。工期要求按本合同施工总包商中冶三局 集团与木项目