商场装饰工程施工合同协议范本模板

1、编号：商场装饰工程施工合同甲方：乙方：签订日期：年 M 日建设单位简称甲方：施工单位简称乙方：根据?中华人民共和国合同法?、?中华人民共和国建筑法?、?中华人民共和国经济法?等相关法律法规,本着平等、公平、公正的原那么,结合本工程的具体情况,经双方协商一致,签订本 合同,以供双方共同遵守.、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：施工图包含的所有内容合同金额：本金额不含税收.承包方式：包工包料开工日期：年 月 日；竣工日期：年 月 日.二、工期及质量要求合同工期： 日历天；本工程施工质量严格根据设计图纸标注、预算清单说明执行.本工程保修按建设部有关规定执行,保修期为12个月不包括人为破坏和不可抗

2、力因素.保修期自竣工验收合格之日起计算；付款方式：合同签订时,拨付合同金额的60 %工程至本工程工程木工阶段工作完成70%寸拨付至合同金额的95 %,工程完工后15天内拨付至合同金额的 100 %;工程完工后一周内,甲方组 织相关工作人员进行竣工验收,假设一周内未验收,乙方视为验收合格.结算方式：本合同为包干合同, 有增加工程时按市场价做相应变更单与施工图预算书作为合同的附件,预算书的单价由人工费和材料费组成；合同签订后人工费单价不变,假设因设计或施工要求造成施工难易程度的变化,人工费相应调整. 材料价格根据工程的使用要求及市场情况由甲、乙 双方共同确定并进行材料调差.三、工程质量及验收在施工

3、中乙方必须根据施工图纸及有关操作标准进行,在施工过程中,由于甲方的任意修改或乙方提出的施工函不能及时回复所造成的相关责任和经济损失由甲方承担并赔偿.乙方不得擅自修改图纸,需要变更时,须征得甲方及设计人员同意后,由设计出具设计变更修改通知并加盖公章；如有增减局部以双方现场签证为准；否那么由修改方承担负责；四、责任及工作乙方的责任及工作；1、做好现场的施工质量、平安治理、物件堆放、材料堆放时理顺乙方施工现场道路；2、 乙方不能按合同规定时间竣工完成的,每天按结算总价的0.02%偿付逾期违约金,违约金总额不超过结算总价的 1%3、乙方在施工中发生的质量、平安缺陷,经甲方现场治理人员以及监理部门检查发

4、现的,必须在甲方规定的时间整改完成,由此造成的工期延误,由乙方自行负责,交工时间不予顺延, 并承担相应造成的损失.4、 乙方必须严格按施工图纸及现行施工标准组织施工；严格执行现行平安、 文明施工治理规定.凡因违反操作规程所发生施工质量问题及违反平安、文明施工治理规定的由乙方自行承担.5、假设工程需要夜间施工的,须提供夜间施工现场使用的照看、看守等.如乙方未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害,由乙方承担责任及所发生的费用.甲方的责任和工作：1、提供施工期间的水源、电源；2、负责协调施工队与邻里之间的关系；3、参与工程质量和施工进度的监督；4、假设因甲方要求夜间施工,施工现场的外围围栏和警卫等,

5、假设甲方为履行上述义务造成工程、财产和人身伤害,由甲方承担责任及所发生的费用.5、做好施工现场和邻近建筑物、构筑物的保护工作.6、 甲方不能按合同规定时间支付工程款的,每天按结算总价的0.02%偿付逾期违约金,违约金总额不超过结算总价的1%五、工程变更：工程工程或施工方式如需变更,双方应协调一致, 签字书面变更协议, 同时调整相关工程费用及工期.六、工期延误：对以下原因造成竣工日期延误,经甲方确认,工期相应顺延.1、工程量变化或设计变更.2、不可抗力.3、甲方同意工期顺延的其他情况.4、甲方未按合同约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延.5、甲方未按期支付工程款,工期顺延.6、因乙方未能

6、按期完工,工期不顺延.7、因乙方原因造成质量问题的,返工量乙方承担,工期不顺延.8、甲方未能根据相关责任规定履行自己应负的责任及延误付款,竣工日期相应顺延.七、争议合同执行过程中如发生争议,双方应及时协商解决.协商不成时,任何一方均可向仲裁委员会申请仲裁,也可直接向人民法院起诉.八、附那么本合同经双方签字盖章后生效,本合同一式 份.甲方执 份,乙方执 份.附件一?工程补充协议?属于本合同附件,与本合同具有同等法律效率.甲方发包方：乙方承包方：本合同签订日期:附件一：?工程补充协议?为使您的装饰工程能顺利进行,保护双方合法权益,特制定本补充说明.本说明作为?装饰合同?副本,与?装饰合同?具有同样

7、的法律效用.具体内容如下：撤改问题：根据市建委文件,承包人在装饰过程中不能撤改承重结构、燃气线管、暖气管片.发包人假设要进行以上施工,必须经过物业部门同意并签字认可.承包人在改造验收后负责维修,不承担其他责任.墙、顶面层处理：由于土建本身墙、顶面的处理级别普通粉刷、中级粉刷、高级粉刷问题,有凸凹不平之处, 需做高级抹灰找平处理时,此费用由业主自己承担. 工程负责人或设计人员提示后,业主不同意处理的,在工程验收时,不对该分项工程的平整度及阴阳角平直做质量品验.设计方案更改： 设计方案由甲方提供.材料供应：由承包人提供的材料,如与?合同?或?预算?不符的,业主有权在材料验收单上拒绝签字并要求更换,

8、损失由承包方承担.对于符合?合同?或?预算?中双方概定的材料,在施工前业主不满意的, 业主可以要求更换材质, 并进行材料价风格差, 搬运及辅助费用由业主承担.对于符合?合同?或?预算?中双方概定的且运至现场由业主签字并施工了的材料,假设业主不满意并要求更换,业主要承担材料和施工损失.由业主提供的材料因供料延迟或出现质量问题,造成退货、材料损失、工时费损失及工期延期的,均由业主承担责任.物业押金：进度款及尾款：进度款由承包人在完成?合同?所概定的工作量时向业主提出,业主应在三日内交纳进度款.假设业主不能按时交纳进度款,承包人有权暂停施工,期间所产生的滞纳金 应交金额的3%/每日、务工损失及工期延误由业主承担.工程完工两日内由承包方向业主提供决算清单,业主应在收到决算清单时三日内向承包方支付尾款.工程验收时,业主及承包人签署验收单付清尾款,承包人签署保修单并办理工程移交手续.业主在规定时间内不能交纳尾款视为放弃保修,承包人不承担保修责任.