安装工程施工合同(20210914210130)

1、合同订立原那么平等原那么：根据?中华人民共和国合同法?第三条：“合同当事人的法律地位平等，一方不得将自己的意志强加给另一方 的规定，平等原 那么是指地位平等的合同当事人，在充分协商达成一致意思表示的 前提下订立合同的原那么。这一原那么包括三方面内容：合同当事 人的法律地位一律平等。不管所有制性质，也不问单位大小和经 济实力的强弱，其地位都是平等的。合同中的权利义务对等。 当事人所取得财产、劳务或工作成果与其履行的义务大体相当； 要求一方不得无偿占有另一方的财产，侵犯他人权益；要求禁止 平调和无偿调拨。合同当事人必须就合同条款充分协商，取得 一致，合同才能成立。任何一方都不得凌驾于另一方之上，不

2、得 把自己的意志强加给另一方，更不得以强迫命令、胁迫等手段签 订合同。自愿原那么：根据?中华人民共和国合同法?第四条:当事人依法享有自愿订立合同的权利，任何单位和个人不得非法干预的规定，民事活动除法律强制性的规定外，由当事人自愿约定。包括：第一， 订不订立合同自愿；第二，与谁订合同自愿，；第三，合同内容 由当事人在不违法的情况下自愿约定；第四，当事人可以协议补 充、变更有关内容；第五，双方也可以协议解除合同；第六，可 以自由约定违约责任，在发生争议时，当事人可以自愿选择解决 争议的方式。公平原那么：根据?中华人民共和国合同法?第五条：“当事人应当遵循公平原那么确定各方的权利和义务的规定，公平原

3、那么要求合同双方当 事人之间的权利义务要公平合理具体包括：第一，在订立合同 时，要根据公平原那么确定双方的权利和义务；第二，根据公平原 那么确定风险的合理分配；第三，根据公平原那么确定违约责任。老实信用原那么：根据?中华人民共和国合同法?第六条：“当事人行使权利、履行义务应当遵循老实信用原那么的规定，老实信用原那么要求当事 人在订立合同的全过程中，都要老实，讲信用，不得有欺诈或其 他违背老实信用的行为。安装工程施工合同发包方甲方：合同编号：承包方乙方：签订地点：按照?中华人民共和国合同法?和?建筑安装工程承包合同条 例?的规定以及甲方招标文件和乙方投标文件，结合本工程具体 情况，双方达成如下协

4、议。第一条工程概况 1.1 工程名称：1.2 工程地点： 。1.3 承包范围：按甲方招标文件、设计图纸、说明资料等。1.4 承包方式： 。1.5 工期：本工程自 20年月 日开工，于 20年月日竣工。1.6 工程质量：按国家和广东省建筑安装工程及甲方招标文件规定的质量标准验收。1.7合同价款：人民币Y 。第二条甲方工作2.1 开工前 天，向乙方提供经确认的施工图纸或做法说明 1份，并向乙方进行施工现场交底。全部腾空或局部腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能局部腾空的房屋所滞留的家具、陈 设等采取保护措施。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等 设备，并说明使用考前须知。办理施工所涉及的各种申

5、请、批件 等手续。2.2 指派为甲方代表，负责合同履行并对工程质量、进度进行监督 检查，联系协同办理验收、变更、登记及其他有关事项的手续。2.3 如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办 理相应审批手续。2.4 协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承当相应费用。第三条乙方工作3.1 指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。3.2 严格执行施工标准、平安操作规程、防火平安规定、环境保护 规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记 录。参加竣工验收，编制工程结算。3.3 遵守国家或地方政府

6、及有关部门对施工现场管理的规定，妥善 保护好施工现场周围建筑、设备管线、古树名木不受损坏。做好 施工现场保卫和垃圾清运等工作，处理好由于施工带来的扰民问 题及周围单位住户的关系。3.4 施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物 结构及各种设备管线。3.5 工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品 进行保护。第四条关于工期的约定4.1 甲方假设要求乙方工期提前竣工时，应征得乙方同意，并向乙方 支付因提前完工采取措施的费用。4.2 因甲方原因造成乙方不能按期完成工程，那么工期顺延。4.3 因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期的，工 期不顺延。4.4 因设计变

7、更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力 因素影响，导致停工 8 小时以上一周内累计计算，工期相应 顺延。第五条关于工程质量及验收的约定5.1 本工程以?建筑装饰装修工程质量及验收标准? gb50210-XX等国家制订的施以及验收标准和甲方招标文件与设计要求为 质量评定验收标准，甲乙双方如遇对质量要求和技术指标标准有 相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中有关质量要 求和技术指标比拟优胜的原那么选择确定该项的约定标准。5.2 本工程质量应到达国家质量评定合格优良标准。5.3 甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手 续。乙方应提前 3 天书面通知甲方验收，如甲方不按时

8、参加隐蔽 工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予成认。假设甲方 要求复验时，乙方应按要求办理复验。假设复验合格，甲方应承当 复验费用，由此造成停工的，那么工期顺延；假设复验不合格，其复 验及返工费用由乙方承当，工期也予顺延。如乙方未通知甲方即 自行验收，甲方不予成认，此事项如甲方要求复验时，乙方应承 担因此引起的所有损失费用和贻误工期的责任。5.4 由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承当，工期不 顺延。105.5 工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知 日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未 能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应成认竣

9、工日期，并承当乙方的看管费用和相关费用。第六条关于工程价款及结算的约定6.1双方商定本合同价款采用以下第 种方式：(1)固定价格。(2 )固定价格加空白 %包干风险系数计算。包干风险包括空白内容。(3)可调价格：详见本合同第十一条 6.2本合同生效后，甲方分 3次，按下表支付总额为Y元的工程价O拨款分3次进行拨款100%金额(元)工程完成30%时(乙方应在提父此项发票和支付凭30 %据资料的同时，向甲方交付按本合同价款5 %计款的履约保证金)工程完成50%20 %验收合格后支付竣工结算余款50 %6.3工程竣工验收合格一年后，乙方提出工程结算并将验收结算有 关资料送交甲方；甲方自接到上述资料的

10、天内审查完毕，到期未 提出异议，视为同意；并在天内，结清尾款并退还履约保证金。第七条关于材料供给的约定 7.1凡由乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差 异，应禁止使用。假设已使用，对工程造成的损失由乙方负责。7.2由乙方负责采购工程所需材料并供给至施工场地。7.3材料设备应附有出厂合格证，如一方对材料设备有异议应进行 检验。如检验合格，检验费用由持有异议一方承当，否那么由采购 方承当。第八条有关平安生产和防火的约定8.1 乙方在施工期间应严格遵守?建筑安装工程平安技术规程?、 ?建筑安装工人平安操作规程?、?中华人民共和国消防条例? 和其他相关的法规、标准。8.2 由于乙方在施工生

11、产过程中违反有关平安操作规程、消防条 例，导致发生平安或火灾事故，乙方应承当由此引发的一切经济 损失及其后果责任。第九条奖励和违约责任9.1 由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停 工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方 元。甲方不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款 额的 %支付滞纳金。9.2 由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方元违约 金；逾期三十天后，甲方有权终止本合同，乙方应按合同价款的 30向甲方支付违约金外，并全额退还甲方已经预付的款项及其 利息。9.3 乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工 程成品，如造成损失，应照价赔

12、偿。9.4 甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管 线，由此发生的损失或事故包括罚款，由甲方负责并承当损 失。9.5 未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此 发生的损失或事故包括罚款，由乙方负责并承当损失。9.6 未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方 负责。9.7 因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终 止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。第十条合同争议的解决方式本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决。协商 不成的，可按以下方式依序解决：1、提交 仲裁委员会仲裁；2、依法向 人民法院起诉。第十一条其他约定1

13、1.1 甲方指派的代表，其个人现场签发的变更或增加工程工程的 签证，不能作为本合同甲乙双方结算的凭据；因特殊需要变更或 增加工程工程的，须由甲方出具正式书面文件后乙方才能施工， 并依据该文件向甲方结算。乙方必须按照设计施工图纸及经甲方 审定的施工图预算中的内容施工，施工过程中施工的用水用电等 一切费用乙方负责。11.2 本工程竣工验收合格后，假设工程没有调整或增减，那么按投标 价结算；假设工程量减少那么扣除相应减少金额后结算；假设变更或增 加工程量，变更或增加局部投标书中有单价的按投标单价和实际 工程量结算，假设变更或增加局部投标书中没有单价的工程按实际 工程量并按 年?广东省安装工程综合定额?下浮 _结算。本合同未涉及的事项由双方协商一致后签订协议解决。11.3 本工程竣工验收合格后保修期为二年 ,保修费用由乙方负责。11.4 本工程约定的工程质量保修金即合同履约保证金为工程 总结算价款的 5% 。保修金在工程竣工验收合格壹年后三十天内付 清。发包人将保修金全数返还