龙口水电站2100MW机组接入系统

1、龙口水电站2×100MW机组接入系统通信工程（龙口水电站通信部分）总承包合同合同编号： 甲方：LKG203-200901-001-000901-001-01-0259（2）乙方：YT-2009-3(LKSDZ)-CB01发包人:黄河万家寨水利枢纽有限公司承包人：山西益通电网保护自动化有限责任公司二九年三月通信工程（光通信系统部分）总承包合同发包人：黄河万家寨水利枢纽有限公司（以下简称甲方）承包人：山西益通电网保护自动化有限责任公司（以下简称乙方）本合同工程为龙口水电站2×100兆瓦机组接入山西电网系统配套通信工程。根据山西省电力公司“晋电发展2009292号关于山西龙口水电

2、站2×100兆瓦机组接入系统初步设计(二次部分)报告的审查意见”，甲方为使本工程配套通信部分安装、调试工程顺利进行，确保甲方建设工程配套通信设备的按时投运。特委托乙方依据甲乙双方确定的工程内容负责实施本工程所需的设备采购、安装施工及开通调试等工作。经甲乙双方友好协商，特签订本合同。 一、 技术规范及安装要求：1、根据施工图设计和山西电网现有运行通信设备完成设备选型，设备选型应符合国家有关标准，满足甲方本期工程接入系统的要求。2、本合同承包方式采用“交钥匙”工程承包方式，即包设备、材料采购、包施工安装工期与质量、包人身、设备安全，乙方负责电力系统通信各部门之间的协调工作，并负责本合同约

3、定的系统调试、试运转考核合格。3、工程竣工验收时，工程整体水平应能达到设计的要求及国家和行业有关规定。 4、工程竣工时间：2009年6月5日。为使甲方早日投产，在满足合同第一款第5条内容要求时，乙方尽量提前开通电厂接入系统所需通道。5、甲方于2009年4月25日前具备下列条件：1）、厂、站电缆沟道具备敷设光缆及控制电缆条件,包括220KV线路门型架光缆引下保护钢管的预埋； 2）、厂、站通信机房（及安装通信设备的相关机房）装修、照明工作完成，设备机架基础制作完成，具备设备安装运行条件；3）、通信机房接地系统完成，并符合电力系统通信相关规程；4）、按通信规程要求为每套通信开关电源引入二路交流输入电

4、缆，且由主控室交流分配屏取自不同的分路开关。二套电源共需四路交流输入。5)、通信开关电源设备应具备接入山西电网现有通信开关电源设备网管系统实现统一网管的功能，每套通信开关电源设备应满足交流输出容量： 380V/20A；2路、220V/10A；5路，48V直流输出容量： 32A/12路、20A/10路、直流10A/10路且直流输出端须加装防雷装置。通信开关电源设备各类输出开关应引入通信机房，以满足通信设备供电要求。6)、厂内行政程控交换机具备与本工程系统调度程控交换机互连条件（信令格式满足系统调程网要求）。二、工程承包范围： 根据山西省公司关于山西龙口水电站2×100兆瓦机组接入系统初

5、步设计(二次部分)报告的审查意见及甲乙双方确定的内容，结合本工程目前施工情况，确定乙方工程承包范围如下：（一）工程内容光缆部分：1、负责龙口水电站龙门架光缆接头盒至通信机2×24芯导引光缆的敷设、熔接及测试。2、负责龙口水电站通信机房至远动机房2×12芯光缆的敷设，熔接及测试。3、负责龙口水电站通信机房至电量采集器2×12芯光缆的敷设，熔接及测试。4、负责龙口水电站通信机房至保护装置2×6芯光缆的敷设，及通信机房侧熔接、测试。设备部分：1、为龙口水电站安装主干NEC/SDH/V-node光设备1台, 分别利用龙口水电站河曲变线路OPGW光缆及龙口水电站大

6、峪偏关万家寨的ADSS光缆以155M（1+0）光口由河曲变、万家寨水电站接入主干SDH/155M/系统。2、为龙口电厂安装GPT/SDH/155M光设备1套，分别利用龙口水电站河曲变线路OPGW光缆及龙口水电站水电站大峪偏关万家寨的ADSS光缆以155M（1+0）光口由河曲变、万家寨水电站接入现有GPT/SDH/155M光系统。3、为龙口水电站配置、安装主网型通信PCM设备1台。为忻州地调、省调配置、安装通信PCM设备各1台，组成省调龙口万家寨地调电路。4、满足龙口水电站河曲变220kV线路继电保护光纤通道要求，负责配置、安装光纤线路差动保护2M切换装置1台及相应的专用机柜、配电单元及配线设备

7、。5、为龙口水电站配置、安装系统调度程控交换机设备1套，容量256（1+1）冗余配置，包括录音系统。为河曲扩容2M板1块，组成河曲龙口万家寨方城2M电路。按照设计批复要求系统调程同时以2M数字中继与龙口水电站厂内行政程控交换机互连，构成调度指挥系统的后备网通道。6、为龙口水电站的通信、远动、电量采集系统配置、安装多业务接入设备各1套，满足电量采集系统、远动及调度数据网通道要求。7、为龙口水电站配置、安装思科3845通信接入路由器设备1台，以2×2M电路接入地调骨干数据通信网，并为忻州地调骨干路由器扩容2M板及承载卡各1块满足电厂接入系统的需要。8、负责龙口水电站接入通信MIS系统省网

8、改造，为水电站配置PC终端设备1台。9、购置、安装本工程所需光纤配线设备、数字配线设备、网络配线设备、调程音配设备及相应的通信机柜。10、负责上述站点设备的单机测试、通道测试及系统联调。（二）、上述设备采购、安装、调试及所需装置性材料的购置安装。 （三）、负责上述内容中确定的本期工程所需系统电路的调试开通。（四）、分工界面：1、本工程为乙方交钥匙工程。由乙方负责通信系统设备的安装、调试、投运，电路倒接。以2M、100M或音频配线架端子为界，即端子内侧（通信侧）为乙方负责。2、光缆以门型架OPGW光缆终端接头盒为界，乙方负责ADSS导引光缆至通信机房光配侧的敷设、熔接。OPGW光缆终端接头盒及余

9、缆架的安装、固定及熔接、盘留由线路施工单位负责。3、通信机房至保护装置光缆，乙方负责通信机房侧光纤配线端子的熔接。4、通信设备电源以引入通信机房的电源输出开关为界，乙方负责通信设备至电源输出开关间的线缆连接。三、合同价格:1、本合同采用固定总价合同，合同价款为人民币贰佰叁拾伍万贰仟叁佰元整（￥2352300.00元）。在合同执行期内，除合同另有规定外，合同总价不作调整。2、本合同价，包括本工程的设备采购、施工准备、施工、竣工验收、竣工资料整理而发生的各项应有费用。四、付款方式：1、甲方确认工程设备货到现场，具备开工条件后10个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额70%的工程款，计人民币16万元。

10、 2、设备安装调试合格投入运行，乙方向甲方提出工程验收申请，甲方收到申请10日内组织相关部门对工程进行验收，双方签署验收报告后10个工作日内，甲方支付乙方合同总金额的20%，计人民币4万元，同时乙方向甲方提供全额建筑业工程款发票。甲方收到申请15日未组织工程验收则视为验收。3、合同总金额的10，计人民币23.523万元作为质量保证金，质保期满，没发生质量问题则10个工作日内付清余款。质保期为设备安装调试合格投入运行之日起6个月。 五、甲乙双方职责：（一）、甲方责任：1、负责本合同“条款一”中第5项的工作内容。2、配合乙方协调施工现场有关单位的关系。3、提供项目工程资料（不晚于09年4月25日前

11、）。并负责组织施工图设计交底。4、负责按照合同条款按时支付工程款，并指定专人负责协助乙方办理甲方企业内部付款手续。5、负责对乙方提出的工程开工、竣工报告进行审批。6、负责协调由于设计引起的工程缺陷问题的处理。7、由于厂内施工现场环境复杂，甲方负责对已敷设在电缆沟或地埋导引光缆的保护，杜绝光缆损伤、挤压、过小弯曲等现象发生，以免造成纤芯受损。（二）、乙方责任：1、加强管理，做到安全施工，文明施工，杜绝人身伤亡、设备损坏事故的发生。对安全和文明施工严重失控时，甲方有权责令停工整顿。 2、负责工程所需设备及安装材料的采购、开箱检查并做好记录、安装、调试开通，严格按照施工图设计施工。3、乙方应严格按照

12、施工图设计和技术规范书的要求完成设备及配套材料的订货。 采购的设备及安装材料应为优质合格的产品，必须达到国家标准或部颁标准，4、施工现场安全主要由乙方负责，因乙方自身原因造成事故的，由乙方承担施工的直接责任。5、制定本工程安全管理组织机构及安全责任人及相应的安全技术措施。6、在投产后45天之内向甲方提交完整的合订本竣工资料及有关设备的技术资料如下：1）、所有设备使用说明书、用户手册 1份2）、所有设备合格证 1份3）、设备出厂试验报告 1份4）、现场安装、调试记录 4份5）、竣工资料合订本 4套7、负责设备的催交、质量把关，并与设备供应商达成一致，使其提供全部技术资料和配合相应设备的安装和调试

13、。8、本协议范围内未细化部分，只要在本工程承包范围内，影响本次系统通信设备投运的遗漏项，应由乙方负责完成。9、施工期间有责任对甲方专业人员进行相关设备的现场培训工作。六、质量要求工程质量必须达到国家和电力行业颁布行业标准及山西电网安全性评价要求。工程质量达不到约定的质量条件的部分，甲方代表一经发现，可要求乙方返工。乙方应按甲方代表提出的时间内返工，直到符合约定的条件。因乙方原因达不到约定条件，费用由乙方承担，工期不予顺延。若返工后仍不能达到约定条件，则乙方承担违约责任。七、违约责任1、甲乙双方应严格履行确定的合同内容，不得单方面更改协议条款或毁约。2、甲方如不能按时拨付工程款，应按每延期一周罚

14、款支付总额付给乙方，不足一周的按一周计算。如发生严重拖欠时，乙方有权提出停工要求或采取关停设备、电路等措施，由此引起的工期延误及一切后果均由甲方承担。3、乙方如不能按期完成施工任务（除不可抗力等原因外）应按每延期一周罚款合同总额付给甲方，不足一周的按一周计算。4、如由于不可抗力等原因造成工期延误，应由双方协商解决。八.合同生效及其它1、本合同由双方代表签字，加盖各自单位的公章后生效。2、本合同正副共六份，正本甲、乙双方各执一份，副本甲方、乙方各二份。3、本合同的任何修改应通过双方协商以书面形式达成协议，并经双方授权代表签字，与本合同具有同等法律效力。4、合同规定的双方责任和义务全部完成后，自动失效。九.争议和仲裁1、合同执行过程中的一切争议，应通过友好协商解决。如仍不能达成协议时可向太原市仲裁委员会申请仲裁。2、仲裁机构的仲裁应是约束双方的最终裁定。3、仲裁费由败诉方承担。4、仲裁过程中，双方应继续履行本合同。十、光纤通信系统工程费用（即合同价款）总表序号费 用 明 细价格（万元）备 注1设备购置费175.52安装及材料34.33价差4其他费用26.988（1）成套设备服务费4.388（2）备品备件购置费10（3）