甲级公路工程造价人员资格考试

1、2005年甲级公路工程造价人员资格考试题第一部分公路工程造价管理相关知识试卷一、单项选择题，每题1分，共60分1.合同法规定："给付定金的一方不履行合同的，无权请求返还定金。接受定金的一方不履行合同的，应当 返还定金。”A双倍B一倍C三倍D五倍2.在施工企业中，对于技术进步较快或其使用寿命受工作环境影响较大的施工机械和 运输设备，经财政部批准，可采用 计提折旧。A双倍年数总和法B工作量法C年数总额法D平均年限法3 .某高速公路公司发行优先股股票，票面额按正常市价计算为2000万元，筹资费费率为4%，股息年利率为12%，其资金成本为 %。A 16.00B 12.50C 11.54D 8

2、.004 .在建设产品生产中应用价值工程原理时，应 。A在分析结构、材质等问题的同时，对建筑产品的必要功能进行定义B首先确定建筑产品的设计方案，然后再进行功能分析和评价C在分析结构、施工工艺的基础上确定建筑产品的功能D在分析功能的基础上，再去研究结构、材质等问题5 .与发行债券相比，企业发行股票筹资的优点的是 。A可以降低企业的资产负债率B企业原有投资者的控制权不便C可以提高企业自有资金利润率D企业少纳所得税，资金成本低6 .现金流量图可以全面、直观地反映经济系统的资金运动状态，其中现金流量的三大要素包括。A投入资金的数额、流向、时间点B现金流入的大小、流向、时间点C现金流量的大小、流向、时间

3、点D 现金流出的大小、流向、时间点7 .当建设工程施工合同因工程价款结算引起双方当事人发生争议而通过仲裁机构裁决后，如果当事人一方不执行，另一方当事人可以向人民法院申请强制执行。A发包人住所地工程所在地C合同订立地承包人住所地8 建设项目管理是指在内，用系统工程的理论、观点和方法进行有效地规划、决策、 组织、控制和协调的管理活动。A 计划和组织施工单位C设计单位建设项目的生命周期9对于工程变更、设计修改要严格把关, 内容。事前进行技术经济合理性分析，属于10式称为1112施工阶段投资控制施工招投标编制施工预算.如果项目管理组织中每个成员都接受项目经理和职能部门的双重领导,设计阶段投资控制直线制

4、组织矩阵式组织.价值工程的三个基本要素是指生产成本、使用成本和维护成本必要功能、生产成本和使用价值已知某产品中零件甲的功能评分为5、成本为这种组织形部门控制组织事业部制组织价值、功能和寿命周期成本基本功能、辅助功能和必要功能20元，该产品各零部件功能积分之和为30、产品成本为100元，请问零件甲的价值系数为A 0.833B 0.25C 0.167D 0.313.对于可撤销的建设工程施工合同, 建设行政主管部门合同管理部门当事人有权请求撤销该合同。工商行政管理部门人民法院14下列关于固定资产简单再生产的表述中，不正确有通过更新改造使被消耗的固定资产得到补偿B是扩大生产力的过程固定资产在原有规模上

5、的再生产是恢复生产力的过程15.根据合同法的规定，下列属于非法分包工程的情况包括将群体工程中的半数以上的单位工程分包给其他单位实施将承包的全部工程分包给其他单位实施按合同约定将特殊专业工程分包给其他单位实施将承包工程中的个别主要工程分包给其他单位实施16.下列关于资金成本的表述中正确的是企业融资规模越大，资金成本就越小 资金成本不具有一般产品成本的基本属性 资金成本是企业进行资金结构决策的基本依据17 .下列关于概率分析的论述，不正确的有 。A项目可行的累计概率反映了项目的风险程度，累计概率越大，风险越大B如果项目的各种状态的净现值均为负，则该项目一定不可行C概率分析的关键是确定各种状态的概率

6、分布D概率分析也称风险分析18 .我国现行财务制度规定，产品的成本计算方法采用 。A完全成本法B直接成本法C个别成本法D制造成本法19 .按照合同法的规定，附生效条件的合同自时生效。A当事人不正当促成生效条件成就B生效条件成就C生效期限届满D合同成立20 .某企业向银行借贷一笔资金，按月计息，月利率为1.2 %，则年名义利率和年实际利率分别为A 13.53%-14.40 %B 13.53%和 15.39 %C 14.40%-15.39 %D 14.40%和 15.62 %21 .下面关于功能与成本的论述中，正确的有 。A价值工程从研究用户的需要出发，力求以最低的使用成本满足产品必要的功能B价值

7、工程中的成本指产品寿命周期成本，产品功能水平越低，该项成本越低C价值工程中的成本就是生产成本，它随着产品功能的增加而提高D寿命周期成本最低时，产品功能水平最佳22 .根据我国招标投标的有关规定，下列情形中一般不作为废标处理的是。A投标文件没有投标人授权代表的签字和加盖公章B没有按招标文件规定的期限投标C没有提供投标担保D投标文件中存在细微偏差23 合同生效后，当事人发现合同对价款的约定是不明确的，事先应当采用确定价款的计算方法。A按照订立合同时履行地的市场价格B协议补充的办法C按照台同有关条款D按照交易习惯确定24 .盈亏平衡分析分线性盈亏平衡分析和非线性盈亏亍平衡分析。其中，线性盈亏平衡分析

8、的前提条件之一是 。A单位可变成本随生产量的增加成比例降低B只生产单一产品，且生产量等于销售量C生产量销售量之间成线性比例关系D销售收入是销售量的线性函数25 .在施工过程中，发包人供应材料设各进入施工现场后重新检验的，。A检验由发包人负责，费用由发包人负责B检验由发包人负责，费用由承包人负责C检验由承包人负责，费用由承包人负责D检验由承包人负责，费用由发包人负责26 某固定资产原值为 10万元，预计净残值为 1万元，使用年限为 6年，按年数总额法计提折旧，则第三年应计提折旧额为 元。B 19 420D 16 423A 21 456C 17 14327 .下列关于基准收益率的表述中正确的是 。

9、A评价风险小、赢利大的项目时，应适当提高基准收益率B基准收益率应等于单位资金成本与单位投资的机会成本之和C基准收益率是以动态的观点所确定的投资资金应当获得的平均赢利率水平D基准收益率是以动态的观点所确定的、可接受的投资项目最低标准的效益水平28AF列关于寿命周期成本的说法中，正确的是 。从使用至退出使用过程中发生的全部费用B生产全过程发生的全部费用C生产成本和使用成本之和D产品生命周期的全部成本根据企业会计准则的规定，下列属于所有者权益的有：。29A资本公积金BC 利润D30 根据合同法的规定，要约在_A受要约人确认受到要约BC受要约人作出承诺D31 .合同标的执行政府定价或政府指导价，时应按

10、执行。A合同价格BC成本加酬金D资产负债_时生效。要约到达受要约人要约人发出要约逾期提取标的物或逾期付款的，遇价格下降新价格原价格32 根据我国保险法的规定，下列关于保险合同的表述中正确的是。A人身保险的受益人只能由投保人指定B保险合同成立后，投保人可以按照合同规定分期支付保险费C保险合同成立后，投保人可以根据需要无条件地随时转让保险标的D在合同有效期内，如果保险标的危险程度增加，保险人无权要求增加保险费33 当合同发生纠纷时，当事人应首先考虑通过下列解决合同争议方式中的解决。A 协商B调解C 仲裁D起诉34 根据我国合同法的规定，属于可变更、可撤销合同的是的合同。A以欺诈、胁迫的手段订立，损

11、害国家利益B以合法活动掩盖非法目的C因重大误解订立或订立时显失公平D恶意串通，损害国家、集体或第三人利益35按投资的方式不同，可分为生产性投资和非生产性投资直接投资和间接投资36固定资产投资和流动资产投资在工程建设过程中，因 A发包人不能按合同约定支付工程款，致使工程施工不能正常进行 工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使工程施工不能正常进行 设计变更和工程量增加中央投资和地方投资造成的工期延误，工期不予顺延。承包人自身的原因对已隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行剥露或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格则3738赔偿承包人损失，并顺延工期B赔偿承包人损失，不顺延工期不赔偿承包

12、人损失，但顺延工期D 不赔偿承包人损失且不顺延工期已知某投资方案一次性投资为12 000元，预计每年净现金流量为寿命 5 年，(P/A, 18%, 5)=3.127 , (P/A, 20%,则该方案的内部收益率为4 300元，项月5)=2.991 , (P/A, 25%, 5)=2.689 ,A 18%20%之间C 20%25%之问39 适用于判断生产过程和工序是否存在质量问题，以采取措施控制质量的方法 是A 排列图C 直方图v 18%> 25%控制图相关图10万元，委托人已按规定比例付给承包人 定金。合同开始履行后承包人违约，承包人应返还给委托人A 20 万元40 某建设工程设计合同中

13、规定的设计费为B 10万元41万元万元42在国家有关部门规定的基本建设程序中，各个步骤 次序不能颠倒，但可以进行合理的交叉B次序可以颠倒，但不能进行交叉次序可以颠倒，同时可以进行合理的交叉D次序不能颠倒，也不能进行交叉应用价值工程优化工程设计，需要达到的目标是 提高产品的使用功能降低产品成本产品功能与成本的统控制产品成本43按照现行财务制度规定，对于停止使用的固定资产,应从起停止提取其折旧。停止使用的当月停用月份的次月停用年度的次年停止使用的当年44施工企业一般应以施工预算所列的作为成本核算对象。A单项工程分部工程C单位工程分项工程45.某集团公司拟建一座生产单一产品的工厂，产品的销售价格为

14、1 500元，生产单位产品消耗材料 75元，则该工厂产量的盈亏平衡点为工程总投资900万元，投产后预计每件380元、加工费 145元、交纳税金等件。A 6 000B 15 000C 8 000D 10 00046.由下表中数据分析可知， 方案最佳。方峯111IIIfV投匚山吋勺2D21252-耶生产说万元252021注冷推国收刖为二年A IB IIC IIID 1V47有建设工程施工合同的订立同样要经过要约和承诺两个阶段，下列叙述正确的。A投标是要约邀请，中标通知书是要约C招标是要约，中标通知书是承诺48 .在合同订立过程中，有下列行为中的 承担损害赔偿责任。B 招标是要约，投标是承诺D招标是

15、要约邀请，投标是要约行为，给对方造成损失的，行为人应当A 合同订立过程中因情况变化而退出谈判的B 故意抬高价格的C 故意隐瞒与合同有关的重要事实D合同谈判缺乏诚意49 建设项目的全过程管理是指 所进行的项目管理。A项目法人单位从项目建议书到竣工投产B建设监理单位从设计阶段到施工阶段C设计单位从初步设计到施工图设计D施工单位从投标报价到竣工验收50 在工程项目施工成本费用管理过程中，完成成本费用预测之后，应进行下列工作:成本费用计划：成本费用核算；成本费用控制：成本费用考核；成本费用分析。 其正确的顺序是。A一一一一Bc一一一一D51 公路工程施工合同文件中，下列内容中A中标通知书BC合同通用条

16、款D一一一一一一一一具有最高的解释效力。合同协议书 合同专用条款52 实行项目法人责任制的建设项目，项目法人应在 正式组建。A申报项目可行性研究报告时B申报项目建议书时C项目可行性研究报告被批准时D项目建议书被批准后53 建设项目管理是在 内，用系统工程的理论、观点和方法进行有效地规划、决策、组织、控制和协调的管理活动。A建设项目的生命周期B施工单位设计单位C计划和组织A建设投资B施工地点C总体设计D建设工期55某企业以其拥有的专利技术入股投资，其具有的资产价值应按额。A双倍余额递减法B直线法54 若干个单项工程是否同属于一个建设项目，取决于计算每期摊销工作量法C年数总和法D56某公司计划采用

17、甲工艺进行工程施工,但经广泛的市场调查和技术论证后，决定用20%根据价值工程原理，该公功能提高，成本不变D功能不变，成本降低乙工艺代替甲工艺，达到了同样的施工质量，且成本降低了司采用了 途径提高价值。A功能提高，成本降低BC成本与功能都降低，但成本降低幅度更大57 .某建设项目的情况是：前景好的概率为75%，此时净现值为1 800万元；前景般的概率为10%，净现值为100万元；前景不好的概率为15%，净现值为-800万元，则该建设项目的期望值为力兀。A 1 100B 1 240C 1 360D 1 90058 在进行产品功能价值分析时，若甲、乙 丙、丁四个部件的价值系数分别为V甲=0.5 ,V

18、乙=0.8 , V丙=1.0 , V丁 =1.2，则应重点研究改进的对象是 。A部件甲B部件乙C部件丙D部件丁59 .下列关于名义利率与实际利率的表述中错误的是 。A名义利率相同时，计息周期越短与实际利率的差值越大B在计息周期为一年时，名义利率等于实际利率C实际利率真实地反映了资金的时间价值D名义利率真实地反映了资金的时间价值60 .原有固定资产价值为500万元，新增加的固定资产价值为1 600万元，则属于。A新建项目BC迁建项目D二、多项选择题，每题2分，共30分61 下列费用中属于资金筹集成本的有扩建项目恢复项目债券发行代理费A股票发行代理费BC银行贷款利息D股票发行广告费62根据合同法的

19、规定，在施工合同中，发包人有权解除合同的情况包括。A承包人未按工程师确认的施工进度计划施工，造成工程严重延期B承包人的技术力量薄弱，在施工质量上存在较大的隐患C承包人将工程肢解并以分包的名义分别转包给他人D承包人将其承包的全部工程转包给他人63招标投标法规定，以下工程建设项目必须进行招标。A大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的B使用国际金融组织或外国政府贷款、援助资金的C全部或部分使用国有资金投资或国家融资的D企业职工集资建设的64下列关于固定资产简单再生产的正确表述是。A通过更新改造使被消耗的固定资产得到补偿B是扩大生产力的过程C固定资产在原有规模上的再生产D是恢复生产力的过

20、程65香焦曲线控制图和 S型曲线控制法可以用作。A投资控制B质量控制C进度控制D技术控制66根据我国合同法的规定，在使用格式条款合同时，由提供格式条款合同的一方当事人在合同中设定、但不具备法律效力的条款有的条款。A排除对方主要权利B免除自己责任C排除自己主要权利D加重对方责任67证金。投标人有下列行为中的时，招标人可视其为严重违约行为而没收投标保A开标后要求撤回投标书B中标后拒绝签订合冋C通过资格预审后不投标D不参加现场考祭68标的的概率分析是在对不确定因素的概率大致估计的情况下，研究和计算各种经济效益指一种分析方法。A实现率B效益率C风险程度D期望值69.下列对资金的时间价值的理解中，表述正

21、确的是。A时间价值是货币随着时间的推移而产生的一种增值，因而它是由时间创造的B资金投入生产经宫才能产生增值，因此时间价值是在生产、经宫中产生的C货币没有时间价值，只有资金才具有时间价值D利息是一种机会成本，不是资金时间价值的表现形式70建设工程勘察设计合同中，是承包人的责任。A解决施工过程中有关设计问题B付给勘察设计费C提供开展勘察、设计所需的有关基础资料D 提交勘察设计成果71排除了法院对纠纷的管辖权仲裁是解决合同争议的方式之一，合同当事人订立仲裁协议的作用是 仲裁机构对纠纷进行仲裁的先决条件72737475合同当事人均受仲裁协议的约束项目管理的特点是具有一定的约束条件以项目经理为中心.在公

22、路建设项目中，不能称为施工项目的有 分项工程单位工程市场竞争的需要单件性和一次性实施动态控制单项工程分部工程F列做法中正确的是当事人对合同的格式条款的理解发生争议时，应按通常的理解予以解释有两种以上解释的，应作出有利于提供格式条款的一方的解释有两种以上解释的，应作出不利于提供格式条款的一方的解释在格式条款与非格式条款不一致时，应采用非格式条款主动控制和被动控制是项目目标的两种重要控制方式，下列措施中属于主动控制措施的是A分析外界环境条件，找出其对项目目标实现不利的因素，并制定项目计划B针对可能出现的偏离，制定备用方案C进行风险识别，在计划实施过程中做好风险管理工作D根据项目管理组织中出现的问题

23、，积极采取处理措施三、判断题，每题1分，共10分1 .用功能指数法进行功能价值分析时， VI v 1,说明此时评价对象的成本比重大于功能 比重，表明相对于系统内其他对象而言， 目前所占的成本偏高， 从而导致该对象的功能过剩, 改善方向主要是降低该对象的成本。2 合同法规定：只要是“不履行合同义务或者履行义务不符合约定”的就是违约， 就要承担违约的责任，这个原则被称之为“过失责任原则”。3 按照国家规定，企业实现的利润在缴纳所得税后，其税后利润一般应按如下顺序进行分配：首先支付税收滞纳金和罚款等；其次弥补以前年度的亏损；第三提取法定盈余公积金；第四提取公益金；最后向投资者分配利润。4 所谓指挥就

24、是指行为主体为保证在变化的条件下实现其目标，按照事先拟定的计划和标准，通过采用各种方法，对被控对象实施中发生的各种实际值与计划值进行对比、检查、监督、引导和纠正的过程。5 敏感性分析与风险分析的区别在于，敏感性分析中不确定性因素的概率分布是已知 的，而风险分析中不确定性因素的概率分布是未知的。6 对建设项目进行不确定性分析就是尽量弄清和减少不确定因素对经济效果评价的影 响，预测项目承担风险的能力，确定项目在财务、经济上的可靠性。一般来讲，盈亏平衡分 析只适用于项目的财务评价，而敏感性分析和概率分析则可适用于财务评价和国民经济评 价。7 .能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低（

25、投标价格低于成本的除外）是中标人的投标必须符合的条件之一。8 .投资决策主体是指在投资活动中具有独立决策权的法人，是筹集与运用投资资金的 责、权、禾U紧密结合的统一体，是投资体制的核心要素，它表明投资体制的真正属性。9 在公路工程施工过程中，若发现文物时，承包人应立即停止施工并保护好现场，且 按要求采取妥善保护措施。由此发生的费用由承包人承担，并相应顺延延误的工期。10. 在我国，施工企业的成本费用控制一般实行公司总部、工程处、项目经理部、施工 队的四级成本费用管理。其中施工队是成本管理的最基层单位，直接费用的大多数发生在施工队，因此，这一级成本的节约和浪费，直接影响成本的高低，所以要加强其成

26、本控制。参考答案、单项选择题，彳每11分,共60分1. A2. C3. B 4.D5.A6.C7. B 8. D9.A10.C11.B12.A13. D14.B15.C16.C 17. A18.D19.B20. C21.A22.D23. B24.D25.A26.C 27. D28.C29.A30. B31.D32.B33. A34.C35.B36.D 37. A38.C39.B40. D41.A42.C43. B44.C45.D46.B 47. D48.C49.A50. D51.B52.C53. A54.C55.B56.D 57. B58.A59.D60. A多项选择题，每题2分，共30分61

27、. ABD62. CD63. ABC64. ACD65. AC66. ABD67. AB68. CD69. BC70. AD71. ABC72. CD73. AD74. ACD75. ABC三、判断题，每题1分，共10分1. 2. X 3.4. X 5. X 6.7. VI 8.9. X 10.2006年甲级公路工程造价人员资格考试题第一部分公路工程造价管理相关知识试卷一、单项选择题，每题1分，共60分1.根据下表中的资料，你认为 方案为最佳方案。方峯1ntnIV沏25二.252Q25A注：标歯杭卿为§年A IB IIC IIID IV2. 下列关于筹资的资金成本描述中，正确的有。A

28、发行股票的资金成本等于发行债券的资金成本B发行股票的资金成本小于发行债券的资金成本C发行股票的资金成本大于发行债券的资金成本D发行股票与发行债券的资金成本之间不存在对应的关系3. 在双方签定的贷款协议中，借款方仅以新建工程的收益作为贷款担保时，我们称贷款方对借款方有。A完全追索权B无追索权C有限追索权D特定追索权4. 如果项目管理组织中每个成员都接受项目经理和职能部门的双重领导，这种组织形式称为。直线制组织矩阵式组织当事人一方选定法院判决A部门控制组织BC事业部制组织D5仲裁机构受理合同纠纷的前提条件是A合同当事人自愿达成仲裁协议BC上级主管部门指定D6. 关于设备、器具的租赁方案与购买方案的

29、比选依据，下列论述正确的有_A购买方案以折旧形式流入现金，租赁方案以租金形式流出现金，显然购买优于租赁B购买方案的税后现金流量为税后净利+折旧，因此折旧是现金流入项目C租赁与购买的比选依据是税后现金流量净现值大的方案是较优的方案D如果折旧大于租金，则购买方案优于租赁方案7. 施工企业编制损益表时，营业利润应等于 。A工程结算收入工程结算成本工程结算税金及附加B工程结算利润+其他业务利润一管理费用一财务费用C工程结算利润+其他业务利润D工程结算利润8. 在合同订立过程中，下列行为，给对方造成损失的，行为人应当承担损害赔偿责任。A故意隐瞒与合同有关的重要事实的B故意抬高价格的C合同订立过程中因情况

30、变化而退出谈判的D合同谈判缺乏诚意的9. 某人现年40岁，现有存款20 000元，他想在60岁退休时有10万元存款，以保证生活水平不至降低。假设退休时单位可以支付10 000元的退休金，从现在开始每年年末他应均等地存入银行 元钱，在退休时才能达到有10万元的积蓄。设银行年利率为5%,(F/P,5%,20 )= 2.653 , (F/A,5%,20) = 33.066。A 2 456.4 B 3 256.7C 1 117.2 D 1 846.710. 下列关于概率分析的论述中，不正确的有 。A概率分析也称风险分析B概率分析的关键是确定各种状态的概率分布C如果项目的各种状态的净现值均为负，则该项目

31、一定不可行D项目可行的累计概率反映了项目的风险程度，累计概率越大，风险越大11. 对承租人而言，与购买设备相比，租赁设备的优越性在于 。A可以加快设备更新，减少或避免技术落后的风险B租赁合同的规定对承租人的毁约有一定的保护赁C租赁期间所交的租金总额一般低于直接购置设备的费用D租用设备在租赁期间虽然不能用于担保，但可用于贷款抵押12. 在使用标准成本进行成本控制时，成本差异若为逆差，说明 。A实际成本小于标准成本B不存在价格差异C实际成本大于标准成本D不存在数量差异13. 根据合同法的规定，双方当事人在合同中既约定违约金又约定定金的，一方违约时，对方的条款。A可以选择适用定金或违约金B只能适用定

32、金C可同时适用违约金和定金D只能适用违约金14. 根据我国招标投标的有关规定，下列情形中应作废标处理的是 。A投标文件签字人不是投标人的法定代表人B投标人提供的投标担保有瑕疵C投标文件中提供了不完整的技术信息D投标文件中个别地方存在漏项15.公路工程施工合同文件中，下列A合同专用条款具有最高的解释效力。B中标通知书C合同通用条款D合同协议书16.价值工程中的总成本指A产品的生产成本B产品寿命周期成本C产品的使用和维修费用D产品的使用成本17. 某企业进行设备更新，新设备价值10万元，利用新设备生产产品的单位可变成本为5元/件，产品售价10元/件，假设企业生产函数为线性，则盈亏平衡产量为 件。B

33、 1万件D 2万件A 0.5万件C 3万件18. 内部收益率是考察投资项目盈利能力的主要指标，对于具有常规现金流量的投资项目，下列关于其内部收益率的表述中正确的是 。A利用内插法求得的内部收益率的近似解大于该指标的精确解 B内部收益率反映项目自身的盈利能力，它是项目初期投资的收益率C内部收益率受项目初始投资规模和项目计算期内各年收益大小的影响D内部收益率是使投资方案在计算期内各年净现金流量累计为零时的折现率19. 下列有关投资项目资金筹措的做法中不正确的是 。A按照资金投放需要，适时取得资金B选择较经济方便的渠道和方式，以降低综合的资金成本C为了减少对项目利润的影响，尽量选择负债筹集资金的方式

34、D举债经营可以给项目带来一定的好处，但还要避免可能产生的债务风险20. 在项目融资决策分析阶段要决定项目的 。A投资结构B融资方式C融资结构D融资风险21. 下面关于时间价值的论述中，不正确的有 。A同等单位的货币其现在价值高于未来价值B货币没有时间价值，只有资金才具有时间价值C资金投入生产经营才能产生增值，因此时间价值是在生产、经营中产生的D时间价值是货币随着时间的推移而产生的一种增值，因而它是由时间创造的22. 价值工程中功能评价包括 。A价值评价和成本评价 B价格评价和成本评价C价格评价和费用评价 D价值评价和费用评价23. 设备更新方案比选的特点之一是不考虑 。A设备的经济寿命 B使用

35、成本C沉没成本D设备残值24. 盈亏平衡点位置与适应市场变化能力及项目抗风险能力的关系，正确的是A盈亏平衡点越低，项目抗风险能力越强，适应市场变化能力越强B盈亏平衡点越低，项目抗风险能力越弱，适应市场变化能力越强C盈亏平衡点越高，项目抗风险能力越强，适应市场变化能力越弱D盈亏平衡点越高，项目抗风险能力越强，适应市场变化能力越强25. 某投资项目的数据如下表，则其动态投资回收期是 。A 3.6 年 B 3.7 年C 4.4 年 D 5.22 年年 序 02*h-6 000-33 4792颂3U52 7942勲船幡魂金杭Y折耳悄-fi 000-7 15：-4 527-1 1121 632申砚定收人

36、；3 5005 DOO累计帛现金您塑-6 OT0-10 000-7a OOQ-3 5001 5CGE OTO1 000026. 进行对象的选择是价值工程活动的关键环节之一，下列方法中适用于价值工程对象选择的方法是。A香蕉曲线法B决策树法C目标管理法D经验分析法27. 下列关于寿命周期成本的说法中，正确的是 。A从使用至退出使用过程中发生的全部费用B生产成本和使用成本之和C实验和生产全过程发生的全部费用D产品生命周期的全部成本28. 按照ABC管理法，应对 A类存货进行管理。A确定进货点法B定量订货法C经济订货法D经验管理法29. 下列有关现值的表述中，正确的是 。A其他条件一定时，投资支出的时

37、间越晚，则现值越小B其他条件一定时，收益获得的时间越早，则现值越小C现值的大小与折现率大小有关，与利率大小无关D现值可以计算出来，但用图形表达不出来30. 下列不属于我国企业财务制度基本体系包括内容的是 。A企业内部财务管理规定 B企业财务通则C行业企业财务制度 D企业会计准则31. 损益表采用上下顺序排列的报告格式，依次反映出工程结算利润、营业利润、利润总额和四个层次。A未分配利润B已分配利润C净利润D投资净收益32. 对于要约和承诺的生效，我国采用 原则。A投邮主义B到达主义C 了解主义D认可主义33. 按照我国现行财务制度的规定，企业缴纳所得税后的利润，除国家另有规定外，首先应用于。A提

38、取法定盈余公积金和公益金B弥补企业以前年度所发生的亏损C向投资各方按其出资比例分配利润D弥补被没收的财物损失，支付各项税收的滞纳金和罚款34. 现行财务制度规定，施工企业计提固定资产折旧一般采用 。A平均年限法和工作量法B双倍余额递减法和工作量法C年数总和法和平均年限法D加速折旧法和年数总和法35. 某固定资产原值10 000元，净残值500元，预计使用4年，若采用年数总和法提取折旧，第二年应提取的折旧额为 元。A 3 800 B 2 850C 1 900 D 9 5036. 基本建设程序是指建设项目从 整个建设过程中，各项工作必须遵循的先后次序的法则。A选择开始到竣工验收止B选择开始到施工完

39、成止C设想开始到投入使用止 D评估开始到竣工验收止37. 施工项目成本费用控制是指 。A在项目施工过程中，对形成施工成本费用的要素进行监督、调节和限制B对成本费用的发展趋势及可能达到的水平所作的分析与推断C预先规定计划期内项目施工的耗费和成本所要达到的水平D确定各个成本项目比预计要达到的降低额和降低率38. 在下列计划表中，属于工程项目年度计划内容的是 。A施工形象进度计划表 B年度计划项目表C投资计划年度分配表 D工程项目一览表39. 根据我国现行规定，筹集建设项目资本金的方式可以是 。A发行股票和债券B银行贷款和发行债券C合作经营和发行债券 D发行股票和合作经营40. 在价值工程活动中，所

40、绘制的功能系统图是指按照一定的原则和方式将定义的功能连接起来的一个完整的功能体系。在该体系中，上级功能和下级功能分别是指。A基本功能和辅助功能 B目标功能和手段功能C必要功能和过剩功能 D使用功能和美学功能41. 下列属于发行股票筹资的缺点的是 。A不改变企业的资产负债率B支出固定C削弱原有股东的控制权D是永久性投资42. 某公路建设项目筹资总额为40亿元人民币，其中 20%为发行股票，筹资成本率为5%; 35%为发行债券，筹资成本率为 6%;其余为向银行贷款，筹资成本率为4%，则该建设项目筹资的平均成本为 %。A 4.90B 3.43C 6.09D 5.2343. 在价值工程活动中，价值指数

41、VI的计算结果不同，采取的改进策略也不同。下列改进措施中正确的是。A VI V 1时，应将评价对象列为改进对象，改善的方向主要是增加成本B VI > 1时，是否将评价对象列为改进对象，应作进一步分析后再确定C VI V 1时，应将评价对象列为改进对象，改善的方向主要是提高功能水平D VI > 1时，应将评价对象列为改进对象，改善的方向主要是降低功能水平44. 建设工程招投标是一种经济活动也是一种法律行为，我国法学界一般认为。A招标是要约、投标是承诺B招标是邀请，投标是响应，中标通知书是承诺C招标是要约邀请，投标是要约，申标通知书是承诺D招标是要约邀请，投标是承诺，申标通知书是对投标

42、承诺的承诺45. 当仲裁庭由3名仲裁员组成时，其中首席仲裁员应由 。A仲裁委员会主任指定B仲裁庭指定C当事人共同选择D仲裁委员会指定46. 附生效条件的合同，自 时生效。A当事人不正当促成生效条件成就B生效条件成就C生效期限届满D合同成立47. 某施工企业于2000年6月购置一台施工机械，按照新财务制度的规定应从 起开始提取其折旧费用。A企业自定B 2000年6月C 2000年5月D 2000年7月48. 某工程项目发包人供应的材料进人施工现场经承包人点验后使用，事后发现该材料有质量问题，应由。A发包人承担重新采购及拆除重建的追加合同价款，并相应顺延由此延误的工期B承包人承担重新采购及拆除重建

43、的有关费用，可以顺延由此延误的工期C发包人承担重新采购及拆除重建所发生的费用，工期不予顺延D承包人承担重新采购及拆除重建的有关费用，工期不予顺延49. 有A B、C三个独立的投资方案，其净现金流量如下表所示，假定总投资为800万元，ic = 10%其最佳投资决策是 。AA+B组合 BA+C组合C B+ C组合 D A+ B+ C组合50. 根据我国现行企业会计准则的规定，施工企业的流动负债中不包括。A应付票据B应付债券C应付账款D应交税金51. 关于项目法人责任制，下列说法中表述正确的是 。A由原有企业负责建设的大中型建设项目 ，需设立子公司的，原企业法人即是项目法人 B由原有企业负责建设的大

44、中型建设项目 ，需设立分公司或分厂的要重新设立项目法人C凡应实行项目法人责任制而没有实行的建设项目，可在投资计划管理部门批准后实施D项目法人责任制依据的是公司法的有关规定52. 在公路工程施工中若发现文物或其他有考古价值的物品时，承包人应立即停止施工保护好现场，并按要求采取妥善保护措施。 由此发生的费用由 承担，并相应顺延延误的工期。A文物管理部门B发包人C国家有关部门D承包人53. 在FIDIC合同条件下，当构成合同的文件相互之间产生冲突或含义不清时，应由工程师进行解释，其先后次序应为 。A合同协议书，中标函，投标书，专用条件，通用条件，规范，图纸,标价的工程量清单 B专用条件，通用条件，规

45、范，图纸，标价的工程量清单，合同协议书，中标函，投标书C规范，图纸，标价的工程量清单，合同协议书，中标函，投标书，专用条件，通用条件D投标书，标价的工程量清单，中标函，合同协议书，专用条件，通用条件，规范，图纸54. 在FIDIC合同条件中，是业主的义务。A对施工现场的照管负责B对现场负责清理C在缺陷责任期内负责照管工程现场D提供履约担保55. 如果发包人更换驻施工现场的代表，正确的做法是 。A至少提前7天通知承包人，后任继续履行合同约定的前任的权利和义务B至少提前7天通知承包人，后任不履行合同约定的前任的权利和义务C不必提前通知承包人，后任继续履行合同约定的前任的权利和义务D不必提前通知承包

46、人，后任不履行合同约定的前任的权利和义务56. 通过实际调查，已知实现某项功能的最低成本线是C= 4+ P,目前该企业生产的产品实现该功能的水平为P0= 6,功能成本为20元，则该项功能的价值系数为 。A 0.333 B 0.5C 3.33 D 257. 在经济评价中作现金流量分析时，既不属于现金流入，也不属于现金流出的是。A固定资产投资B营业收入C流动资金D摊销费58. 价值工程的目的是。A以研究对象的最低寿命周期成本可靠地实现使用者所需功能B以研究对象的最低寿命周期成本实现使用者所需必要功能C以研究对象的最低生产成本实现最好的经济效益D以研究对象的最低生产成本实现使用者所需功能59. 我国

47、会计核算工作的基本规范是 。A企业财务通则 B企业会计准则C企业会计制度 D会计法60. 某企业以其拥有的专利技术入股投资，其具有的资产价值应按计算每期摊销额。A双倍余额递减法B工作量法C年数总和法D直线法二、多项选择题，每题2分，共30分61. 建筑安装工程含税造价中的税金应包括 。A城市维护建设税B印花税C教育费附加D 土地使用税62. 应收账款的发生，虽然能给企业带来积极影响，同时也会使企业牺牲一定的经济利益，主要包括。A增加收款费用费用B加大利息支出C减少销售收入 D可能的坏帐损失63. 公路施工企业工程价款收入包括 。A劳务作业收入 B索赔收入C工程价款结算收入D设备租赁收入64.

48、下列关于施工企业成本费用的表述中，正确的有 。A直接工程费包括直接费、其他直接费和现场经费B施工企业成本核算以分项工程作为成本核算对象C施工企业成本费用分为直接工程费和间接费D间接费相当于工业企业的期间费用65. 合同当事人订立仲裁协议的作用是 。A合同当事人均受仲裁协议的约束B市场竞争的需要C仲裁机构对纠纷进行仲裁的优先权D排除了法院对纠纷的管辖权66. 关于组织的含义，下列表述中正确的是 。A组织机构B企事业单位C组织行为D党组织67. 主动控制和被动控制是项目目标的两种重要控制方式，下列措施中属于主动控制措施的是。A根据项目管理组织中出现的问题，积极采取处理措施B进行风险识别，在计划实施

49、过程中做好风险管理工作C根据近期发生的不可预见事件对进度的影响，对计划进行调整D分析外界环境条件，找出其对项目目标实现不利的因素，并制定项目计划68. 根据我国招标投标的有关规定，建设工程项目评标时，发生下列情况应作为废标处理的有。A投标人拒不按照要求对投标文件迸行澄清、说明或者补正的B投标人报价低于其个别成本的投标文件C未能在实质上响应的投标D提交合格“撤回通知”的投标文件69. 在工程建设过程中，因 造成的工期延误，经工程师确认，工期可以顺延。A发包人不能按合同条款的约定提供开工条件B 一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时C承包人施工机械损坏D不可抗力70. 当事人对合

50、同的格式条款的理解发生争议时， 。A应按通常的理解予以解释B在格式条款与非格式条款不一致时，应采用非格式条款C有两种以上解释的，应作出不利于提供格式条款的一方的解释D有两种以上解释的，应作出有利于提供格式条款的一方的解释71. 概率分析是在对不确定因素的概率大致估计的情况下，研究和计算各种经济效益指标的的一种分析方法。A风险程度 B效益率C期望值 D实现率72. 项目融资的框架结构中所包括的基本模块有 。A资产所有权结构 B融资结构C管理组织结构D资金结构73. 下列属投资管理体制的改革措施。A加强对投资总量和投资结构的调控B改革投资管理方式C积极推行项目法人责任制D建立严格的投资决策责任制74. 下列属于计提折旧范围的固定资产。A以融资租赁方式租入的固定资产B以经营租赁方式租入的固定资产C以经营租赁方式租出的固定资产D不使用的厂房75. 建设工程施工合同文本共有三个附件，下列 不是施工合同的附件。