建设工程合同管理-190

1、建设工程合同管理 -190( 总分： 110.00 ，做题时间： 90 分钟 )一、 单项选择题 ( 总题数：50，分数： 50.00)1. 法律法规不要求具备一定形式和手续的合同，称为( ) 合同A诺成B实践C要式D不要式(分数： 1.00 )A.B.C.D. 解析： 知识点 合同的分类2. 监理合同示范文本规定，因 ( ) ，属于监理服务的额外工作。A承包方原因，导致施工进度延误，监理单位需延长监理工作的时间B委托人要求增加的监理工作范围C委托人原因导致施工合同终止，致使监理业务终止后的善后工作D承包方原因，使监理工作受到阻碍，而增加的工作内容(分数： 1.00 )A.B.C. D. 解析

2、： 知识点 监理人应完成的监理工作3. 决定施工合同的支付程序中是否有预付款的因素不包括 ( )A工程的性质 B承包工程量的大小 C发包人在招标文件中的规定D工程的内容分数： 1.00 )A.B.C.D. 解析： 知识点 工期和合同价格4. 建设工程委托监理合同的履行中，监理人因过失造成工程重大事故后，向委托人赔偿的原则是 ( )A按工程实际损失计算赔偿B扣除合同约定的全部监理酬金C赔偿不应超过除去税金的监理酬金总额D应当双倍返还定金(分数： 1.00 )A.B.C. D.解析： 知识点 监理合同中的违约责任5. 监理合同中未明确规定委托人为监理机构提供车辆。开展监理工作时，监理单位使用自备车

3、辆，则在执 行监理工作期间的车辆使用费用属于 ( ) 承担。A附加工作费用，由委托人B额外工作费用，由委托人 C正常工作酬金范围，由监理单位D工程成本，由承包方(分数： 1.00 )A.B.C. D. 解析： 知识点 双方的义务6. 在供货方的违约责任中，延误责任的违约金条款不包括 ( ) 。A设备延误到货的违约金的计算办法 B因技术服务的延误、疏忽或错误导致工程延误违约金的计算办法 C未能按合同规定时间交付严重影响施工的关键技术资料的违约金的计算办法 D由于供方责任采购人员的返工费分数： 1.00 )A.B.C.D. 解析： 知识点 大型设备采购合同管理违约责任7. 甲施工企业授权某采购员到

4、乙公司采购钢材，但该采购员用盖有甲施工企业公章的空白合同文本，与乙 公司订立了购买水泥的合同，则该合同 ( ) 。A有效，但应由采购员向乙公司支付货款B有效，由甲施工企业向乙公司支付货款C无效，由采购员向乙公司支付货款D无效，甲施工企业退货，乙公司的损失由采购员承担分数： 1.00 )A.B. C.C. 解析： 知识点 合同的生效8. 监理单位出现无正当理由而又未履行监理义务时，按照监理合同规定，业主可 ( ) 。A发出终止合同通知，监理合同即行停止 B发出未履行义务通知后在第 21 天单方终止合同 C发出未履行义务通知后 21 天内未能得到满意答复， 在第一个通知发出后 42 天内发出终止合

5、同 通知，监理合同即行终止D发出未履行义务通知， 21 天内未能得到满意答复，可在第一个通知发出后35 天内发出终止合同通知，监理合同即行终止分数： 1.00 )A.B.C.D. 解析： 知识点 协调双方关系条款9. 合同生效后，当事人发现合同关于履行地点约定不明确的，应当首先采用 ( ) 确定。A按照合同有关条款B协议补充的方法C按照交易习惯D按照履行合同义务一方所在地(分数： 1.00 )A.B. C.C. 解析： 知识点 合同履行的原则10. 某单位与某设计院就购买该设计院设计专利签订了合同，此合同法律关系的客体是( )A物B行为C智力成果D活动(分数： 1.00 )A.B.C. D.解

6、析： 知识点 合同法律关系的客体11. 一方当事人的违约行为导致工程受到 5 万元的损失时， 对方及时地采取了减损措施， 支出的费用为 1 万 元，但仍未能终止损害，工程实际损害费用为7 万元。依据中华人民共和国合同法的违约责任规定，违约方应承担的赔偿额为 ( ) 万元。A5B6C7D8(分数： 1.00 )A.B.C.D. 解析： 知识点 承担违约责任的方式12. 根据监理合同的规定， ( ) 不属于委托人的权利。A选定工程总承包人B要求监理人提供监理工作月报及监理业务范围内的专项报告 C选择分包人的认可权D调换总监理工程师的最终认可权(分数： 1.00 )A.B.C. D.解析： 知识点

7、双方的权利13. 下列有关设计变更程序的说法，错误的是 ( )A承包人不得因施工方便而进行变更B承包人要求的设计变更需经工程师同意C发包人要求的设计变更需经工程师批准 D承包人的合理化建议需经工程师同意(分数： 1.00 )A.B.C. D.解析： 知识点 设计变更管理工程师14. 承包人因自身原因实际施工落后于进度计划， 若此时工程的某部位施工与其他承包人发生干扰， 发布指示改变了其施工时间和顺序导致施工成本的增加和效率降低时，承包人 ( ) 。A有权要求赔偿B只能获得增加成本的一定比例的赔偿C由发包人协调不同承包人间的赔偿问题D无权要求赔偿分数： 1.00 )A.B.C.D. 解析： 知识

8、点 设计变更管理15. 依据施工合同示范文本规定，投料试车工作应在工程竣工( )A验收后由发包人负责B验收前由发包人负责C验收后由工程师负责D验收前由工程师负责分数： 1.00 )A. B.C.D.承包人按工程师要求进行了重新采购， ( ) 。解析： 知识点 工程试车16. 由承包人负责采购的材料设备， 到货检验时发现与标准要求不符， 最后达到了标准要求。处理由此发生的费用和延误的工期的正确方法是A费用由发包人承担，工期给予顺延B费用由承包人承担，工期不予顺延C费用由发包人承担，工期不予顺延D费用由承包人承担，工期给予顺延(分数： 1.00 )A.B. C.D.解析： 知识点 对材料和设备的质

9、量控制17. 对现场交货的到货数量验收的方法不包括 ( )A经验鉴别法B衡量法C查点法D理论换算法分数： 1.00 )A. B.C.B. 解析： 知识点 交货检验18. 竣工检验合格后，工程师颁发接收证书，不表明 ( )A工程已满足竣工条件 B承包商的施工义务已完成 C对工程照管的责任移交业主 D施工合同终止(分数： 1.00 )A.B.C.D. 解析： 知识点 竣工验收阶段的合同管理19. FIDIC 合同条件规定，在颁发整个合同工程的移交证书后 84 天内，承包商应向工程师报送 ( )A最终报表B竣工报表C结清单D临时支付报表(分数： 1.00 )A.B. C.D.解析： 知识点 竣工验收

10、阶段的合同管理20. 甲、乙因合同纠纷申请仲裁。甲、乙各选定一名仲裁员，首席仲裁员由甲、乙共同选定。仲裁庭合议时 产生了两种不同意见，仲裁庭应当 ( ) 作出裁决。A按多数仲裁员的意见B按首席仲裁员的意见 C提请仲裁委员会D提请仲裁委员会主任(分数： 1.00 )A.B. C.C. 解析： 知识点 仲裁21. 当投标人对现场考察后向招标人提出问题质疑， 而招标人书面回答的问题和招标文件中规定的不一致时， 应以 ( ) 为准。A现场考察时招标人口头解释B招标文件规定C书面函件D仲裁机构裁定(分数： 1.00 )A.B.C. D.解析： 知识点 招标阶段的主要工作内容22. ( ) 对规范合同关系

11、作出了原则性的规定。A中华人民共和国民法通则B中华人民共和国合同法C中华人民共和国建筑法D中华人民共和国招标投标法分数： 1.00 )A. B.C.D.单方与供货( ) 。解析： 知识点 建设工程合同相关法律体系23. 发包人按照合同约定采购的门窗， 现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点， 人检验接收后，口头指令承包人的仓库保管员负责保管，施工使用时发现部分门窗损坏，则应由A发包人承担损失责任B保管员负责赔偿损失C承包人负责赔偿损失D发包人和承包人各承担损失的50%分数： 1.00 )A. B.C.D.解析： 知识点 设备监理的主要工作内容24. FIDIC 合同条件规定， ( )

12、 之后，工程师就无权再指示承包商进行任何施工工作A颁发工程移交证书 B颁发解除缺陷责任证书 C签发最终支付证书 D承包商提交结清单(分数： 1.00 )A.B. C.D.解析： 知识点 缺陷通知期阶段的合同管理25. 在监理合同履行过程中， 发生不可抗力导致施工被迫中断， 不可抗力影响消失后恢复施工前必要的监理 准备工作属于 ( ) 。A附加工作B额外工作C正常工作D委托人工作(分数： 1.00 )A.B. C.D.解析： 知识点 监理人应完成的监理工作26. 工程进度款的支付方式不包括 ( ) 。A按月计量支付B按工艺部位支付C按里程碑完成的进度分阶段支付 D完成工程后一次性支付(分数： 1

13、.00 )A.B. C.C. 解析： 知识点 支付管理27. 合同条款约定发生合同纠纷时向仲裁委员会申请仲裁， 合同履行过程中当事人双方通过协商， 争议达不 成一致，则 ( ) 。A必须请第三方调解后才能仲裁B可以不进行调解直接申请仲裁 C可以直接向法院起诉D可以向仲裁机构申请仲裁分数： 1.00 )A.B. C.D.解析： 知识点 施工索赔的概念及特征28. ( ) 不是仲裁协议的内容。A请求仲裁的意思表示B仲裁事项 C选定的仲裁委员会 D选定的仲裁庭(分数： 1.00 )A.B.C.D. 解析： 知识点 仲裁( ) 天。29. 在建设工程施工合同履行中， 工程师接到承包人的变更工程价款报告

14、， 确认承包人要求的时限为A14B2C7D3分数： 1.00 )A. B.C.D.解析： 知识点 设计变更管理30. 要求承包商实施新增工程项目施工的变更指令应由( ) 签发A业主B工程师C承包商D设计单位(分数： 1.00 )A.B. C.D.解析： 知识点 工程变更的范围31. 建设工程未经验收或者验收不合格， 不得交付使用。 发包人强行使用的， 由此发生的质量问题及其他问 题，由 ( ) 承担责任。A发包人B工程师C承包人D分包人(分数： 1.00 )A. B.C.B. 解析： 知识点 竣工验收32. 合同一方当事人通知资产重组分立为两个独立的法人，原法人签订的合同 ( )A自然终止B归

15、于无效C仍然有效D可以撤销(分数： 1.00 )A.B.C. D.解析： 知识点 合同管理涉及的有关各方33. 在 ( ) 内规定，当一方向另一方提出的索赔要求不成立时，提出索赔一方应补偿由于此项索赔导致对方 的费用支出。A设计合同B监理合同C施工合同D物资采购合同(分数： 1.00 )A.B. C.D.解析： 知识点 监理合同中的违约责任34. 某施工合同约定由施工单位负责采购材料，合同履行过程中， 由于材料供应商违约而没有按期供货， 导 致施工没有按期完成。此时，应当由 ( ) 追究违约责任。A建设单位直接向材料供应商B建设单位向施工单位追究责任，施工单位向材料供应商 C建设单位向施工单位

16、追究责任，施工单位向项目经理 D建设单位不追究施工单位的责任，施工单位应向材料供应商(分数： 1.00 )A.B. C.C. 解析： 知识点 承担违约责任的条件和原则35. 承包人采购的材料设备到货，工程师不能按时到场验收，事后发现不符合设计要求时，( )A承包人承担发生的费用，工期顺延B发包人承担发生的费用，工期顺延C发包人承担发生的费用，工期不予顺延D承包人承担发生的费用，工期不予顺延(分数： 1.00 )A.B.C.D. 解析： 知识点 对材料和设备的质量控制36. ( ) 是合同履行的原则。A全面履行原则B实事求是原则C平等互利原则D公平原则分数： 1.00 )A. B.C.B. 解析

17、： 知识点 合同履行的原则37. 关于施工合同的违约责任不正确的是 ( ) 。A承包人不能按合同工期竣工， 工程质量达不到约定的质量标准，或由于承包人原因导致合同无 法履行，承包人承担违约责任，双倍赔偿因其违约给发包人造成的损失B发包人不按合同约定支付工程款，双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可 停止施工，由发包人承担违约责任C如果发包人不履行或者不按照约定履行合同中要求完成的所有义务，应当赔偿违约行为给承包人造成的经济损失，延误的工期相应顺延或者承包人应当支付违约金的D双方应当在专用条款内约定承包人赔偿发包人损失的计算方法， 数额和计算方法(分数： 1.00 )A. B.C.

18、D.解析： 知识点 承担违约责任的条件和原则38. 下列又称为不安抗辩权的是 ( ) 。A同时履行抗辩权B先履行抗辩权C后履行抗辩权D不履行抗辩权(分数： 1.00 )A.B. C.D.解析： 知识点 合同履行中的抗辩权39. 如果招标文件在发出后需要变更补充的，经报招标主管部门批准后，在投标截止日期( ) 天前通知所有投标单位。A15B5C10D14分数： 1.00 )A. B.C.D.解析： 知识点 对招标有关文件的核查备案40. 关于勘察设计招标中对人员技术力量的审查，下列说法错误的是 ( )A人员的技术力量主要考察设计负责人的资质能力B各类设计人员的专业覆盖面C人员数量，各类职称人员的

19、比例D各类设计人员的从业年限分数： 1.00 )A.B.C.D. 解析： 知识点 对投标人的资格审查41. 依据合同法规定， ( ) 订立的合同，当事人可以请求法院或仲裁机构撤销该合同A一方以欺诈手段B以合法开工掩盖非法目的C恶意串通损害第三人利益D违反法律、行政法规强制性规定分数： 1.00 )A. B.C.D.解析： 知识点 可变更或可撤销的合同42. 工程师对承包商 ( ) 的工程量，不予计量。A经批准超出设计图纸B自身原因造成的返工C设计变更而增加D业主原因造成的返工分数： 1.00 )A.B. C.D.解析： 知识点 工程量的确认43. 中华人民共和国合同法规定，要约撤销的条件是，撤

20、销要约的通知应当在。 ( ) 到达受要约人A要约到达对方之前B受要约人发出承诺之后C受要约人发出承诺之前D承诺到达对方之前分数： 1.00 )A.B.C. D. 解析： 知识点 要约44. 合同无效，不影响合同中独立存在的 ( ) 条款的效力A清理B有关解决争议方法C结算D担保(分数： 1.00 )A.B. C.D.解析： 知识点 合同的生效45. 根据中华人民共和国招标投标法 的规定， 下列不属于必须以招标方式进行工程项目建设及与建设有 关的设备、材料等采购总体范畴的是 ( ) 。A大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目 B涉及国家安全、国家秘密的工程C国家投资、融资的项目

21、D使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目分数： 1.00 )A.B. C.D.解析： 知识点 依法核查必须采用招标方式选择承包单位的建设项目46. 根据中华人民共和国合同法的规定，既具有对合同未违约方给予补偿，又具有对违约方实行制裁双 重性质的是 ( ) 。A罚金B赔偿金C利息D违约金(分数： 1.00 )A.B.C.D. 解析： 知识点 承担违约责任的方式47. 下列关于施工合同的变更不正确的是 ( ) 。A承包人不得对原工程设计进行变更B施工中承包人提出的合理化建议涉及到对设计图纸，或者施工组织设计的变更及对原材料、备的换用，须经工程师同意C承包人未经工程师同意擅自变更设计的， 因擅

22、自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接 损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延D工程师同意采用承包人合理化建议，所发生的费用由发包人承担分数： 1.00 )A.B.C.D. 解析： 知识点 设计变更管理48. 某施工合同经法院确认无效后，应认为该合同从 ( ) 日起无效。A订立施工合同B开始施工C确认无效D下达停工令（分数： 1.00 ）A. B.C.D.解析： 知识点 无效合同49. 协调处理现场周围的保护工作是 （ ） 的义务A承包人B监理人C发包人D设计人（分数： 1.00 ）A.B.C. D.解析： 知识点 发包人的义务50. 中标通知书 （ ） 具有法律效力。A对招标人、中标人均

23、B只对招标人C只对投标人D对招标人和所有投标人均（分数： 1.00 ）A. B.C.D.解析： 知识点 决标成交阶段的主要工作内容二、 多项选择题 （ 总题数： 30，分数： 60.00）51. 根据中华人民共和国合同法的规定，由于一方严重违约，对方解除合同后，合同中约定的 ( ) 条款 仍然有效。(分数： 2.00 )A. 质量B. 结算 C. 仲裁 D. 标的E. 担保 解析： 知识点 合同解除52. 下列关于施工合同文本 (示范文本 ) 通用条款的提法，正确的有 ( )(分数： 2.00 )A. “通用条款”是根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法等法律法规对承发包双 方的权利与

24、义务作出的一般规定 B. 除双方协议一致对其中的某些条款做了修改、补充或取消外，双方都必须履行C. 它是将建设工程施工合同中的内容具体出来编写一份完整的合同文件D. “通用条款”共由 11 部分、 47 条组成 E. “通用条款”是将建设工程施工合同中的内容抽象出来编写一份完整的合同文件，具有很强的通用性 解析： 知识点 建设工程施工合同范本简介53. 下列叙述中正确的是 ( ) 。(分数： 2.00 )A. 工程师对进度计划的认可不免除承包人的责任 B. 工程师逾期不确认承包人提交的进度计划视为同意 C. 工程师对进度进行协调和控制 D. 承包人负责设计的施工图提交工程师签认后方可使用 E.

25、 发包人委托设计人完成的施工图，经承包人审核后使用 解析： 知识点 施工进度计划 施工图纸54. 工程师监督大型设备采购合同履行时，有权根据合同对设备的( ) 进行监督或检查 (分数： 2.00 )A. 制造材料 B. 制造进度 C. 生产计划D. 制造成本E. 制造工艺 解析： 知识点 设备监理的主要工作内容55. 在委托监理合同中，属委托人应履行的义务有( )分数： 2.00 )A. 开展监理业务前向监理人支付预付款B. 负责工程建设所有外部外部关系的协调，为监理工作创造外部条件C. 免费向监理人提供开展监理工作所需的工程资料 D. 与监理人协商一致，选定项目的勘察设计单位E. 将授予监理

26、人的监理权利在与第三方签订的合同中予以明确 解析： 知识点 双方的义务56. 规范建设工程合同， 不但需要规范合同本身的法律法规的完善， 也需要相关法律体系的完善。 与建设工 程合同有直接关系的是 ( ) 。(分数： 2.00 )A. 中华人民共和国民法通则 B. 中华人民共和国合同法 C. 中华人民共和国经济法D. 中华人民共和国招标投标法 E. 中华人民共和国建筑法 解析： 知识点 建设工程合同相关法律体系57. 工程师通常对承包人的索赔提出质疑的情况有( )(分数： 2.00 )A. 事实依据不足 B. 合同依据不足 C. 承包人遵守意向通知要求D. 索赔事项不属于发包人或工程师的责任，

27、而是与承包人有关的其他第三方的责任 E. 发包人和承包人共同负有责任、承包人必须划分和证明双方责任大小 解析： 知识点 工程师对索赔的反驳58. 下列属材料采购合同主要条款的有 ( ) 。(分数： 2.00 )A. 技术标准和质量要求 B. 材料数量及计量方法 C. 担保D. 保险E. 结算方式及期限 解析： 知识点 材料采购合同的主要内容59. 依据设计合同的规定，设计人应配合施工，包括 ( )(分数： 2.00 )A. 负责设计变更 B. 负责修改预算 C. 参加隐蔽工程验收 D. 参加施工组织设计审查E. 参加工程竣工验收 解析： 知识点 设计合同的订立60. 设计合同履行过程中， 发包

28、人要求变更部分委托的设计工作内容。 由于设计人不具备相应的资质， 发包 人准备将这部分设计任务转委托给另一设计人。设计合同示范文本针对此情况的规定包括 ( ) 。（分数： 2.00 ）A. 发包人与设计人协商并经设计人同意 B. 设计人必须与发包人选择的另一设计人签订合同C. 该部分设计成果须经设计人审查批准D. 设计人不对该部分的设计质量承担责任E. 设计人对该部分设计未能按时完成承担责任解析： 知识点 设计工作内容的变更61. 依照施工合同示范文本通用条款的规定， 施工中发生不可抗力事件后， 由此导致的损失及工期延误责任 承担方式为 （ ） 。（分数： 2.00 ）A. 工程损害导致第三方

29、人员伤亡和财产损失，由发包人承担 B. 承包人的人员伤亡损失，由发包人承担C. 发包人的人员伤亡损失，由承包人承担D. 工程所需清理、修复费用，由发包人承担E. 延误的工期相应顺延。 解析： 知识点 不可抗力62. 设备监理的工作包括 （ ） 。（分数： 2.00 ）A. 设备制造前，对供货方提交的订购设备的设计和制造、检验的标准进行会审 B. 以巡视的方式监督生产制造过程 C. 对生产进度的监督 D. 组织货物的运输E. 监督现场的安装调试 解析： 知识点 设备监理的主要工作内容63. 在建设工程委托监理合同的履行中，监理人执行监理业务时可以行使的权力包括（ ）（分数： 2.00 ）A. 选

30、定施工合同的承包人B. 批准施工合同承包人选定的分包人 C. 确定工程规模D. 主持工程建设有关协作单位的组织协调 E. 审核承包人的索赔 解析： 知识点 双方的权利64. 关于固定价格合同说法正确的是 （ ） 。（分数： 2.00 ）A. 合同的价款是不可调整的B. 工程承包中采用的总价合同属于而单价合同不属于此类合同C. 约定范围内的风险由承包人承担，但是约定范围外的风险由发包人承担D. 双方在专用条款内约定合同价款包括的风险范围，风险费用的计算方法和承包风险范围以外对合同价 款影响的调整方法 E. 在约定的风险范围内合同价款不再调整解析： 知识点 工期和合同价格65. 履行合同的担保方式

31、包括 ( )(分数： 2.00 )A. 投标保证B. 留置 C. 动产抵押D. 定金 E. 违约金解析： 知识点 担保方式66. 在下列哪些情形下，监理人可以向委托人发出终止合同的通知( )(分数： 2.00 )A. 因不可抗力导致合同履行暂停B. 暂停监理业务期限已起过 3 个月C. 暂停监理业务期限已超过半年 D. 因委托人或承包商原因造成监理合同履行难度加大E. 监理人在应当获得监理酬金之日起 30 天内仍未收到支付单据，而委托人未做出书面解释 解析： 知识点 协调双方关系条款67. 按照中华人民共和国合同法规定，与合同转让中的债权转让比较，由第三人向债权人履行债务的主 要特点表现为 (

32、 ) 。(分数： 2.00 )A. 合同当事人没有改变 B. 第三人可以向债权人行使抗辩权C. 第三人可以与债权人重新协商合同条款D. 第三人履行债务前，债务人需首先征得债权人同意E. 第三人履行债务后，由债务人与债权人办理结算手续解析： 知识点 合同履行中的债权转让和债务转移68. 构成对招标单位有约束力的招标文件，其组成内容包括 ( )(分数： 2.00 )A. 招标通告B. 合同条件 C. 技术规范 D. 工程量报价单E. 图纸和技术资料 解析： 知识点 招标阶段的主要工作内容69. 当承包人索赔后，工程师可以对索赔提出质疑的情况包括( )分数： 2.00 )A. 承包人以前已表明放弃索

33、赔B. 提交的证据不足以说明索赔的部分C. 发包人与承包人共同负有责任，责任未划分D. 损失计算不足E. 承包人没有采取措施避免或减少损失的部分 解析： 知识点 工程师对索赔的反驳70. 关于施工进度的修订，下列说法正确的是 （ ） 。（分数： 2.00 ）A. 只有当进度滞后于实际进度时，才进行进度调整B. 每隔一段时间 （一般为 3 个月） ，工程师对施工进度计划进行调整C. 工程师不得干预承包商采用合理方法进行施工组织D. 因业主原因导致进度不符，承包商有权对修改进度计划的工作要求额外支付E. 工程师对修改后进度计划的批准并不意味着承包商可以摆脱相应责任 解析： 知识点 施工进度管理71

34、. 按照 FIDIC 合同条件规定的索赔程序中， （ ） 是承包商应当完成的工作。（分数： 2.00 ）A. 发出索赔意向通知书 B. 提出索赔报告 C. 审查索赔报告D. 做好现场同期记录 E. 审查索赔处理 解析： 知识点 承包人的索赔72. 关于承包人索赔程序中的时间期限说法正确的是 （ ）（分数： 2.00 ）A. 承包人应在索赔事件发生后 28 天内向工程师递交赔偿意向通知 B. 索赔意向通知提交后的 28 天内，或工程师同意的其他时间，承包人应递送正式的索赔报告 C. 如果索赔事件的影响持续存在，承包人应按工程师合理要求的时间间隔（ 一般为 28 天）期陆续报出每一个时间段内的索赔证据资料和索赔要求 D. 持续事件影响结束后 30 天内承包人提出最终的索赔报告E. 工程师在收到索赔报告后， 28 天内给予答复和要求承包人进一步补充索赔理由 解析： 知识点 承包人的索赔73. FIDIC 施工合同条件规定的“不可预见物质条件”范围包括 （ ） 。（分数： 2.00 ）A. 不利于施工的自然条件 B. 招标文件未说明的污染物影响 C. 不利的气候条件D. 招标文件未提供的地质条件 E