建设工程合同管理-305

1、建设工程合同管理 -305（ 总分： 104.50 ，做题时间： 90 分钟 ）一、 单项选择题 （ 总题数： 50，分数： 50.25）1. 按照参与监理工作的年度平均人数来计算监理取费的办法适用于 （ ） 。 A单工种或临时性取监理费的工程B 一般新、改、扩建工程C大型交通工程 D 大型涉外工程（分数： 1.00 ）A. B.C.D.解析：2. 根据风险处置方式不同，下列属于可转移风险的是 （ ） A安全生产风险 B 采购项目变更风险C改策风险 D 索赔风险（分数： 1.00 ）A. B.C.D.解析： 解析 根据风险处置方式分类，可分为可转移风险和不可转移风险。投标方产品的缺陷风险、安全

2、 生产风险、信誉风险等属于可转移风险；而采购项目变更、索赔及政策风险等属于不可转移风险。3. FIDIC 分包合同条件规定，承包商可以采用 （ ） 的方式与分包商签订分包合同。 A邀请招标或议标 B 邀请招标或直接指定C公开招标或邀请招标 D 公开招标或议标（分数： 1.00 ）A. B.C.D.解析：4. 下列关于工程进度款的支付程序的说法正确的是（ ） 。A工程量计量。工程量清单中所列的工程量将作为承包商完成合同规定施工义务的结算依据B承包商提供报表。每个月末，承包商应按工程师规定的格式提交一式6 份本月支付报表C工程师签证。工程进度款支付证书属于，临时支付证书，除工程师外，承包商无权提出

3、更改或修正D业主支付。业主的付款时间不应超过工程师收到承包商的月进度付款申请单后的第49 天（分数： 1.00 ）A.B. C.D.解析： 解析 P159 7 工程进度款的支付程序。 (1) 工程量计量。工程量清单中所列的工程量仅是对工程 的估算量，不能作为承包商完成合同规定施工义务的结算依据。选项 A 错误。 (2) 承包商提供报表。每个 月的月末，承包商应按工程师规定的格式提交一式 6 份本月支付报表。选项 B 正确。 (3) 工程师签证。工 程进度款支付证书属于临时支付证书，工程师有权对以前签发过的证书中发现的错、漏或重复提出更改或 修正，承包商也有权提出更改或修正。选项C 错误。 (4

4、) 业主支付。业主的付款时间不应超过工程师收到承包商的月进度付款申请单后的第 56 天。选项 D错误。5. 设计人完成了规定设计任务的 25%时，发包人由于建设资金的融资遇到问题而被迫停建工程项目。发包 人向设计人发出终止合同的通知后，其后果处理应为 ( ) 。A设计人没收发包人支付的定金B设计人没收定金，发包人再支付合同价25%的设计费C发包人应支付合同价 50%的设计费D设计人没收定金，发包人再支付合同价50%的设计费(分数： 1.00 )A.B.C. D.解析： 解析 P99(六)违约责任。 (3) 因发包人原因要求解除合同。 设计合同中因发包人原因要求解除合同， 设计人未开始设计工作的

5、，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的 实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。6. 在监理合同签定后，出现了不应由监理人负责的情况，不得不暂停执行某些监理任务，当恢复监理工作 时，还应增加不超过 ( ) 天的合理时间，用于恢复执行监理业务，并按双方约定的数量支付监理酬金。A7 B14 C24 D42(分数： 1.00 )A.B.C.D. 解析：7. 当事人一方依照法定解除的规定，主张解除合同的，应当 ( ) A经对方同意 B 通知对方C由仲裁机构解除 D 由人民法院执行解除(分数： 1.00 )A.B. C.D.

6、解析：8. 执行政府指导价的合同，当事人一方逾期提货时恰遇政府指导价格上涨，应按( ) 执行A原价格 B 新价格C原价和新价的平均价格 D 当地市场价格（分数： 1.25 ）A.B. C.C. 解析： 解析 掌握 习题解析 本题考查重点是对“合同履行”的掌握。9. 招标的资格预审须知中规定，采用限制合格者数量为 6家的方式。当排名第 6 的投标人放弃投标时，应 当 （ ） 。A仅允许排名前 5 名的投标人参加投标B改变预审合格标准，只设合格分，不限制合格者数量 C由排名第 7 的递补，维持 6 家投标人D重新进行资格预审（分数： 1.00 ）A.B.C. D.解析：10. 为了保证工程项目的建

7、设符合国家和地方总体发展规划，不同标的的招标需满足的相应条件可以不包括（ ） 。A建设工程已批准立项 B 建设工程经过可行性研究 C建设工程已履行了报建手续 D 建设资金能满足建设工程要求（分数： 1.00 ）A.B. C.D.解析：11. 下列说法错误的是 （ ） 。A承包商应在合同约定的日期或接到中标函后的42 天内开工B工程师应至少提前 7 天通知承包商开工日期C承包商收到开工通知后的 28 天内提交施工进度计划D承包商提交施工计划 28 天内，工程师未提出需修改计划的通知，即认可该计划已被工程师认可（分数： 1.00 ）A.B.C.D. 解析：由于编制计划和按计划施工是承包商的基本义务

8、之一，因此承包商将计划提交的21 天内，工程师未提出需修改计划的通知，即认为该计划已被工程师认可。12. 下列各项中， ( ) 不属于工程项目建设招标应具备的前提条件。A建设用地征用完毕 B 建设项目已正式批准立项 C招标文件已经编制好 D 建设资金来源已经落实(分数： 1.00 )A.B.C. D.解析： 解析 P53(二) 招标备案。 1前期准备应满足的要求。 (1) 建设工程已批准立项； (2) 向建设行政主 管部门履行了报建手续，并取得批准； (3) 建设资金能满足建设工程的要求，符合规定的资金到位率； (4) 建设用地已依法取得，并领取了建设工程规划许可证； (5) 技术资料能满足招

9、标投标的要求； (6) 法律、法 规、规章规定的其他条件。13. FIDIC 施工合同条件规定，为了合理分担市场价格浮动变化对施工成本影响的风险，在合同内要约定调 价方法。如因承包的原因发生工程延误，在后续支付时，( ) 。A调价方法继续有效 B 调价方法无效 C按对业主有利的原则执行 D 应酌情扣减违约金(分数： 1.00 )A.B.C. D.解析：14. 在建设工程合同的订立过程中，招标人发出中标通知书的行为是( )A要约 B 承诺C新要约 D 要约邀请(分数： 1.00 )A.B. C.D.解析：15. 索赔的特征不包括 ( ) 。A索赔是一种未经对方确认的单方行为B索赔是单方面行为，对

10、对方形成约束力，不需要通过权力部门的确认才能实现C只有实际发生了经济损失或权利损害，一方才能向对方索赔D索赔是双向的，不仅承包人可以向发包人索赔，发包人同样也可以向承包人索赔分数： 1.00 )A.B. C.D.解析： 解析 索赔的特征：索赔是一种未经对方确认的单方行为；只有实际发生了经济损失或权利损害， 一方才能向对方索赔；索赔是双向的，不仅承包人可以向发包人索赔，发包人同样也可以向承包人索赔。16. 合同法 中规定的合同履行抗辩权， 是指合同履行过程中当事人任何一方因对方的违约而( ) 的行为。A解除合同 B 变更合同C转让合同 D 中止履行合同义务(分数： 1.00 )A.B.C.D.

11、解析： 解析 本题主要考查的是抗辩权的概念。合同履行中的抗辩权是指在双务合同的履行中，双方都应 当履行自己的债务，一方不履行或者有可能不履行时，另一方可以据此拒绝对方的履行要求。17. 某项目施工需要办理爆破作业的批准手续， 但没有及时获得批准， 给承发包双方都造成一定损失， 则( ) A双方的损失各自承担 B 发包人的损失由承包人承担C承包人的损失由发包人承担 D 发包人的损失由审批部门承担(分数： 1.00 )A.B.C. D.解析：18. 某工程竣工验收阶段，承包人于 3 月 1 日向工程师递交了竣工验收报告，发包人于 3 月 15 日组织生产 设备启动试车检验， 3 月 18 日试车完

12、毕后发包人、承包人、工程师和设计代表在试车记录上签字确认质量 合格，工程师于 3月20 日签发工程移交证书，则承包商的实际竣工日应为( ) 。A3月 1日 B3月15 日 C3月 18日 D3月 20日(分数： 1.00 )A. B.C.B. 解析：19. 合同部分无效时 ( ) 。 A其他部分可能有效 B 由权利人决定合同是否有效 C整个合同无效 D 其他部分仍然有效(分数： 1.00 )A.B.C.D. 解析：20. 依据合同法的规定，执行政府定价的合同，合同当事人一方逾期交付标的物时，遇价格上涨，按 执行。A原价格 B 新价格C当地市场价格 D 签订合同地市场价格(分数： 1.00 )A

13、. B.C.D.解析：21. 承包人机械设备损坏及停工损失，由 ( ) 承担 A发包人 B 承包人C工程师 D 承包人和发包人共同(分数： 1.00 )A.B. C.D.解析：22. 有关暂列金额的规定，下列叙述错误的是 ( ) 。 A由工程师控制 B 由业主控制 C用于意外用途开支 D 是业主的备用金(分数： 1.00 )A.B. C.C. 解析： 解析 合同价格23. 委托监理合同示范文本规定，监理人在责任期内如因过失而造成经济损失，要负( ) 的责任。A违约 B 缔约过失 C监理失职 D 全部损失分数： 1.00 )A.B.C. D.解析：24. 定金合同要采用书面形式，其生效口是指 (

14、 ) A实际交付定金之日 B 签订合同之日 C约定交付定金之日 D 终止合同之日(分数： 1.00 )A. B.C.D.解析：25. FIDIC 施工合同条件规定，因承包商责任的延误竣工，专用条款中的日拖期赔偿额视合同金额的大 小，可在 ( ) 合同价的范围内约定具体数额或百分比。A 0.03%0.2% B0.06%0.2%C 0.06%0.3% D 0.2% 0.3%(分数： 1.00 )A. B.C.D.解析：26. 在设备安装工程中，具备单机无负荷试车条件的，应当由( ) 组织试车A发包人 B 监理单位 C设备供应商 D承包人(分数： 1.00 )A.B.C.D. 解析：解析 P122(

15、1) 单机无负荷试车。 由于单机无负荷试车所需的环境条件在承包人的设备现场范围内， 因此，安装工程具备试车条件时，由承包人组织试车。27. 在投标文件的报价单中，如果出现总价金额和分项单价与工程量乘积之和的金额不一致时，应当 ( ) A以总价金额为准，由评标委员会直接修正即可B以总价金额为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认 C以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会直接修正即可 D以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认(分数： 1.00 )A.B.C.D. 解析：28. 非受要约人向要约人作出的接受要约的意思表示是( )A承诺

16、 B 要约 C要约邀请 D 新要约分数： 1.00 )A.B. C.D.解析：29. FIDIC 土木工程施工分包合同条件中，业主对分包合同的管理主要表现为 ( ) 。 A对分包商发布指令 B 对分包工程的批准C向分包商支付工程款 D 审查分包商的资质(分数： 1.00 )A.B. C.C. 解析：业主作为工程项目的投资方和施工合同的当事人，他对分包合同的管理主要表现为对分包工程的批 准。30. 隐蔽工程经监理工程师验收，工程符合要求，验收( ) 后监理工程师不在验收记录上签字，承包人可进行隐蔽施工。A7h B24h C48h D72h(分数： 1.00 )A.B. C.D.解析：31. 委托

17、监理合同示范文本规定，承包方违反合同规定的质量要求和完工时限，监理人( ) 。A应承担经济责任 B 不承担责任 C承担连带责任 D 承担全部责任(分数： 1.00 )A.B. C.D.解析：32. 设计合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应( )A退还定金 B 退还定金并赔偿发包人损失C双倍返还定金 D 支付设计费的 2%的违约金分数： 1.00 )A.B.C. D.解析：( ) 负责。33. 在材料采购合同中，由供货方运送的货物，运输过程中发生的问题由 A供货方 B 运输部门C采购方 D 供货方和运输部门共同(分数： 1.00 )A.B. C.D.解析：34. 法人成立进行注册登记时

18、，应当以 ( ) 为住所A主要办事机构所在地B主要经营场所所在地C主要合同履行地D董事长的户口所在地(分数： 1.00 )A. B.C.D.解析：35. 按照法律规定， ( ) 不能成为建筑施工合同的担保人。 A银行 B 建筑公司 C 建设主管部门 D贸易公司(分数： 1.00 )A.B.C. D.解析：36. 当投标人对现场考察后向招标人提出质疑， 而招标人书面回答的问题与招标文件中规定的不一致时， 以 ( ) 为准。A仲裁机构裁定 B 书面回函C招标文件 D 现场考察时招标人的口头解释(分数： 1.00 )A.B. C.D.解析：37. 因债务人无偿转移财产，对债权人造成损害，债权人可行使

19、的撤销权是指( ) 。A单方宣布合同中止履行 B 请求政府行政主管部门授予撤销权C请求法院撤销债务人行为 D 请求法院或仲裁机构撤销债务人行为(分数： 1.00 )A.B.C. D.解析： 解析 P39( 四)合同不当履行的处理。 3合同不当履行中的保全措施。 (2) 撤销权。债务人以明显 不合理低价转让财产，对债权人造成损害的，并且受让人知道该情形的，债权人可以请求人民法院撤销债 务人的行为。38. 实行监理的工程具备竣工验收条件，承包人发函申请工程竣工验收，并递交必须经( ) 签署意见的工程竣工报告和完整的竣工资料。A项目经理 B 项目技术负责人C总监理工程师 D 监理单位技术负责人(分数

20、： 1.00 )A.B.C. D.解析：39. 招标人向建设行政主管部门办理 ( ) 手续认可后才可进行招标工作。 A立项批准 B 征地许可 C安全许可 D申请招标(分数： 1.00 )A.B.C.D. 解析：招标人应向建设行政主管部门办理申请招标手续。 招标备案文件应说明： 招标工作范围； 招标方式； 计划工期；对投标人的资质要求；招标项目的前期准备工作的完成情况；自行招标还是委托代理招标等内 容。获得认可后才可以开展招标工作。40. 某招标项目采用评标价法进行评标，有四家单位投标有效，其中( ) 的投标书为最优投标书。A投标报价 1000 万元，评标价 950 万元 B 投标报价 1050

21、 万元，评标价 940 万元 C投标报价 980 万元，评标价 970 万元 D 投标报价 950万元，评标价 960 万元(分数： 1.00 )A.B. C.D.解析：41. 施工中发包人需要变更的工程超过原设计标准或批准建设规模时，发包人应报送有关部门重新审批， 并由( ) 提供变更的相应图纸和说明。A承包人 B 监理单位C原设计单位 D 规划管理部门(分数： 1.00 )A.B.C. D.解析：42. 投标文件对招标文件的响应出现偏差，可以要求投标人在评标结束前予以澄清或补正的情况是 ( ) A投标文件没有加盖公章B投标文件中的大写金额与小写金额不一致 C投标担保金额多于招标文件的规定D

22、投标文件的关键内容字迹模糊，无法辨认(分数： 1.00 )A.B. C.D.解析：43. 能够留置的财产仅限于 ( ) 。A不动产 B 动产 C专利权 D财产权(分数： 1.00 )A.B. C.D.解析： 由于留置是一种比较强烈的担保方式， 必须依法行使， 不能通过合同约定产生留置权。 依担保法 规定，能够留置的财产仅限于动产，且只有因保管合同、运输合同、加工承揽合同发生的债权，债权人才 有可能实施留置。44. FIDIC 施工合同条件规定，不论是承包商提出的索赔还是业主提出的索赔均应首先 ( ) 。 A协商解决 B 提交给工程师C提交争端裁决委员会 D 提示仲裁机构(分数： 1.00 )A

23、.B. C.D.解析：45. 能够引起合同法律关系的产生、变更与消灭的是 ( ) 。A后果 B 行为C法律事实 D 事件分数： 1.00 )A.B.C. D.解析：( ) 个月内提出46. 当事人申请撤销裁决的，应自收到裁决书之日起 A1 B3 C6 D12(分数： 1.00 )A.B.C. D. 解析：应当裁定撤销。当事人申请撤销裁决的，应当自收到裁决书之日起6 个月内提出。人民法院应当在受理撤销裁决申请之日起 2 个月内作出撤销裁决或者驳回申请的裁定。47. 指对所进行的检查或检验认为质量达到合同规定的标准后，在检查或试验记录上签署认可意见， 以及就制造过程中有关问题发给供贷方的相关文件。

24、A现场见证 B 临时见证 C文件见证 D同步见证(分数： 1.00 )A.B.C. D.解析： 解析 设备监理的主要工作内容48. 因债务人无偿转移财产，对债权人造成损害，债权人可行使的撤销权是指 ( ) A请求行政主管部门授予撤销权B请求人民法院撤销债务人的行为C请求仲裁机构撤销债务人的行为D单方宣布终止合同(分数： 1.00 )A.B. C.D.解析：49. 监理人可单方面提出终止合同的条件之一是 ( ) A委托人拒付支付通知中监理人要求的附加工作酬金 B暂停执行监理业务超过 3 个月 C委托人无正常理由拖欠监理酬金 30 天以上 D委托人未能为监理人提供必需的工程资料（分数： 1.00

25、）A.B.C. D.解析： 解析 协调双方关系条款50. FIDIC 施工合同条件规定，某种自然力的作用致使施工受到损害时，该自然力的作用是否属于有经 验的承包商无法预测和防范的条件，由 （ ） 来判断。A业主 B 工程师 C承包商 D 政府主管部门（分数： 1.00 ）A.B. C.D.解析：二、 多项选择题 （ 总题数： 30，分数： 54.25）51. 关于设计变更程序，下列说法正确的是 （ ） 。（分数： 2.00 ）A. 变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应在规划管理部门备案B. 变更的相应图纸和说明由原设计单位提供 C. 承包人可以根据施工要求对原工程设计进行变更D. 工

26、程师同意采用承包人的合理化建议，所发生的费用和获得收益的分担或分享，由发包人和承包人另 行约定E. 承包人在施工中提出的合理化建议被发包人采纳，都必须经工程师同意 解析： 解析 设计变更程序：变更的相应图纸和说明由原设计单位提供；工程师同意采用承包人的合理化 建议，所发生的费用和获得收益的分担或分享，由发包人和承包人另行约定。52. 工程师对已同意承包人覆盖的隐蔽工程质量有怀疑，指示承包人进行剥露后的重新取样试验。 试验结果表明该部位的施工质量虽满足行业规范的要求，但未达到合同约定的标准。工程师应判定 （ ） 。（分数： 2.00 ）A. 质量合格B. 需重新修复 C. 不补偿费用但顺延合同工

27、期D. 承包人损失的工期和费用均不予补偿E. 顺延合同工期并追加合同价款 解析： 解析 P114（ 一） 工程质量标准。 1工程师对质量标准的控制。承包人施工的工程质量应当达到合 同约定的标准。工程师依据合同约定的质量标准对承包人的工程质量进行检查，达到或超过约定标准的， 给予质量认可；达不到要求时，则与拒收。 2不符合质量要求的处理。因承包人的原因达不到约定标准， 由承包人承担返工费用，工期不予顺延。故本题答案为B、E。53. FIDIC 施工合同履行过程中，业主可凭工程师出具的证明，从承包商应得工程款内扣减该部分给业主带 来损失的款额的情况有 （ ） 。（分数： 1.00 ）A. 折价接收

28、部分有缺陷工程B. 不合格材料和工程的重复检验C. 承包商没有改正忽视质量的错误行为D. 不可抗力事件对已完工程造成的损失E. 承包商未按期竣工解析：54. “建筑工程一切险”规定保险公司承担保险责任的范围包括（ ） 的损失 （分数： 2.00 ）A. 外力引起的电气装备 B. 地震导致施工建筑物 C. 台风摧毁施工现场内的临时工程 D. 气温变化造成精密仪表E. 水灾导致被保险人在工地上原有建筑物 解析：55. 工程师对索赔报告审查的内容包括 （ ）（分数： 2.00 ）A. 事态调查 B. 损害事件原因分析 C. 证据资料分析 D. 索赔处理决定分析E. 实际损失分析 解析：56. 依据

29、FIDIC 土木工程施工分包合同条件中有关分包合同管理的规定，下列说法中正确的有（ ）（分数： 1.00 ）A. 承包商应对分包合同进行协调管理B. 承包商代表有权直接向分包商发布指示C. 工程师拥有对分包工程的批准及对分包商资质审查的权力D. 无论何种原因造成的损失，分包商都只能向承包商提出索赔要求E. 工程师有权就分包工程的变更直接向分包商发布指示解析：57. 施工合同示范文本规定，属于承包人应当完成的工作有 （ ）（分数： 2.00 ）A. 办理施工所需的证件B. 提供和维修非夜间施工使用的照明设备 C. 按规定办理施工噪声有关手续 D. 保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定 E.

30、 负责已完成工程的成品保护 解析：58. FIDIC 施工合同条件规定的“不可预见物质条件”范围包括(分数： 2.00 )A. 不利于施工的自然条件 B. 招标文件未说明的污染物影响 C. 不利的气候条件D. 战争或外敌人侵 E. 招标文件未提供的地质条件解析： 解析 P149 2 不可预见物质条件。 (1) 不可预见物质条件的范围59. 对勘察设计标书进行评审时，主要考虑的因素有 ( ) 。(分数： 2.00 )A. 总体布置的合理性 B. 设备选型的适用性 C. 造型是否美观大方 D. 投资是否很低 E. “三废”治理方案是否有效解析：60. 下列关于工程竣工前试车要求的说法，正确的是(

31、)(分数： 2.00 )A. 单机无负荷试车由发包人组织B. 联动无负荷试车由承包人组织C. 由于设计原因试车达不到验收要求，发包人应要求设计单位修改设计D. 由于承包人施工原因试车达不到要求，承包人按工程师要求重新安装和试车，并承担重新安装和试车 的费用 E. 试车费用除已包括在合同价款之内或专用条款另有约定外，均由发包人承担解析：61. 招标投标法规定，投标文件 ( ) 的投标人应确定为中标人。(分数： 2.00 )A. 满足招标文件中规定的各项综合评价标准的最低要求B. 最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准C. 满足招标文件各项要求，并且报价最低D. 满足招标文件各项要求，并且

32、经评审价格最高E. 满足招标文件各项要求，并且经评审的价格最低解析：62. FIDIC 施工合同条件规定，工程进度款的羔付管理中，合同工程是否有预付款，以及预付款的 ( ) 等均要在专用条款内约定。分数： 2.00 )A. 分期支付的地点B. 金额多少 C. 分期支付的次数 D. 分期支付的时间 E. 扣还方式 解析：63. 采用 FIDIC 施工合同条件的工程，工程师在 ( ) 方面认为有必要时发布变更指令。(分数： 2.00 )A. 任何工作质量 B. 特性的变更 C. 任何联合竣工检验D. 要求承包商使用他目前正在使用的施工设备去完成新增工程E. 协调几个承包商施工的干扰解析：64. 依

33、照施工合同示范文本通用条款规定，施工合同履行中，发包人收到竣工结算报告及结算资料后 56 天 内仍不支付，承包人有权 ( ) 。(分数： 2.00 )A. 留置该工程B. 与发包人协议将该工程折价 C. 直接委托拍卖公司拍卖该工程D. 就该工程折价或拍卖的价款优先受偿 E. 申请人民法院将该工程依法拍卖 解析：65. 施工合同示范文本规定，发包人应完成的工作包括( )(分数： 2.00 )A. 在形式后继续解决土地征用、拆迁补偿遗留问题 B. 对非夜间施工使用的照明设施负责安全保卫C. 提供具备施工条件的场地D. 向承包人提供施工现场办公和生活用房E. 将水、电、电讯线路从施工场地外部接到施工

34、场地 解析：66. 如果以合同形式的产生依据划分，合同形式则可分为( )(分数： 2.00 )A. 口头形式B. 书面形式C. 电传形式D. 法定形式 E. 约定形式 解析：67. 委托监理合同示范文本中，监理人的权利不包括( )分数： 1.00 )A. 发布停工令B. 未经监理人签字确认不得进行竣工C. 组织现场考察 D. 选择设计分包人建议权E. 审核承包人索赔的权利 解析：68. 属于材料采购合同的主要条款有 ( )分数： 2.00 )A. 订购数量B.质量要求C.交货地点D. 保险 E.违约责任解析：69. 施工招标中采用综合评分法评标，评定报价部分得分高低的评分标准可以采用( )(分

35、数： 2.00 )A. 最高报价衡量法B. 标底衡量法 C. 复合标底衡量法 D. 成本价衡量法 E. 无标底衡量法 解析：综合评分法可以较全面地反映投标人的素质。报价部分的评分又分为标底衡量、用复合标底衡量和 无标底比较三大类。70. 设备验收阶段的监理工作主要有 ( ) 。(分数： 2.00 )A. 开工检验B. 安装调试检验C. 启动试车 D. 最终验收 E. 性能验收 解析：71. 有关承担违约责任的说法正确的是 ( )(分数： 2.00 )A. 赔偿损失是承担违约的主要方式 B. 建筑工程合同中，施工单位承担违约责任常用的方法是采取补救措施 C. 违约金和定金不能合并使用 D. 违约

36、金和赔偿损失同时使用时，赔偿损失优先E. 当事人延迟履行后发生的不可抗力，可以免除责任 解析： 解析 赔偿损失方式是承担违约责任的主要方式；建筑工程合同中，施工单位承担违约责任常用的 方法是采取补救措施；违约金与赔偿损失不能同时采用。72. FIDIC 施工合同条件规定，属于业主的风险有 ( ) 。(分数： 2.00 )A. 工程所在国军事政变的损失 B. 放射性污染引起的损失 C. 施工质量出现问题的损失D. 一个有经验承包商通常无法预测和防范的任何自然力作用E. 分包商的雇员因执行合同而引起的行为 解析：73. 在 FIDIC 施工合同条件中，属于承包商应提供的担保是( )(分数： 1.0

37、0 )A. 支付担保B. 预付款担保 C. 履约担保 D. 进度担保E. 质量担保 解析：74. 关于因不可抗力无法履约的责任承担的说法中，正确的有( )(分数： 2.00 )A. 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任 B. 当事人延迟履行后发生的不可抗力，不能免除责任 C. 当事人必须在合同中约定不可抗力的范围D. 在有些情况下应当约定不可抗力的风险分担责任 E. 当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻给对方造成的损失，并应当在合理的 期限内提供证明 解析：本题考核的知识点为因不可抗力无法履约的责任承担。因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力 的影向，部分或全部免除责任。当事人延迟履行