建设工程合同管理-260

1、建设工程合同管理 -260（ 总分： 110.00 ，做题时间： 90 分钟 ）一、 单项选择题 （ 总题数： 50，分数： 50.00）1. 某采用 FIDIC 施工合同条件的工程，未经竣工检验，业主提前占用工程。工程师应及时颁发工程接 收证书，但应当 （ ） 。（分数： 1.00 ）A. 以颁发工程接收证书日为竣工日，承包商不再对工程质量缺陷承担责任B. 以颁发工程接收证书日为竣工日，承包商对工程质量缺陷仍承担责任C. 以业主占用日为竣工日，承包商不再对工程质量缺陷承担责任D. 以业主占用日为竣工日，承包商对工程质量缺陷仍承担责任解析：2. 在选择工程施工分包单位方面，监理人有 （ ） 。

2、（分数： 1.00 ）A. 选定权B. 批准权和否决权 C. 建议权D. 直接指定权解析：3. 依据 FIDIC 施工合同条件，有关指定分包商的特点表述正确的是 （ ）（分数： 1.00 ）A. 合同关系主体为业主和指定分包商B. 指定分包商工作内容为承包商必须完成范围外的特定部分C. 承包商对指定分包商违约的行为承担责任D. 由工程师负责协调管理 解析：4. 下列对不可抗力发生后，合同责任的描述中错误的是 （ ） 。（分数： 1.00 ）A. 承包人的人员伤亡由发包人负责B. 工程修复费用由发包人承担C. 承包人的停工损失由承包人承担D. 发包人的人员伤亡由发包人负责解析：5. 依据 FID

3、IC 施工合同条件规定，施工中遇到 （ ） 情况，属于承包商应承担的风险分数： 1.00 ）A. 现场地质条件与文件资料说明不一致B. 不利于施工的外界非自然条件C. 不利于施工的气候条件 D. 其他承包商对施工的干扰解析：6. 全部施工内容只发一个合同包、招标人仅与一个中标人签订合同的招标方式，与按专业分别发包、分别 签订合同的招标方式相比，其特点是 ( ) 。(分数： 1.00 )A. 管理较简单，有能力参与竞争的投标人较少B. 管理较简单，有能力参与竞争的投标人较多C. 管理较复杂，有能力参与竞争的投标人较少D. 管理较复杂，有能力参与竞争的投标人较多解析：7. 在投标文件的报价单中，如

4、果出现总价金额和分项单价与工程量乘积之和的金额不一致时，应当 ( )(分数： 1.00 )A. 以总价金额为准，由评标委员会直接修正即可B. 以总价金额为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认C. 以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会直接修正即可D. 以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认解析：8. 材料采购合同在履行过程中，供货方提前 1 个月通过铁路运输部门将订购物资运抵项目所在地的车站， 且交付数量多于合同约定的尾差， ( ) 。(分数： 1.00 )A. 采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担B. 采购方不

5、能拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担C. 采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担D. 采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担解析：9. 施工合同订立后，发包人有确切证据证明承包人经营状况严重恶化，拒绝支付预付款，这时发包人可行 使( ) 。(分数： 1.00 )A. 同时履行抗辩权B. 代位权C. 撤销权D. 不安抗辩权 解析：10. 某建设项目， 承包人与分包人口头约定了施工合同内容， 施工任务完成后， 由于承包人欠工程款而发生 纠纷，但双方一直没有签订书面合同，此时应认定 ( ) 。分数： 1.00 )A. 施工合同成立，但不生效B. 施工合同成立，且已生效C

6、. 施工合同不成立，不生效D. 施工合同不成立，但有效解析：11. 接受要约的承诺人要使发出的承诺不产生法律效力，则撤回承诺的通知应当在( ) 到达要约人(分数： 1.00 )A. 要约到达受要约人之前B. 承诺通知到达要约人之前 C. 承诺通知发出之前D. 承诺通知到达要约人之后解析：12. 某工程项目施工中，发包人供应的材料经过承包人检验通过后用于工程。后来发现部分工程存在缺陷， 原因属于材料质量问题，该部分工程需拆除重建，则 ( ) 。(分数： 1.00 )A. 承包人承担返工费用，工期不予顺延B. 承包人承担返工费用，工期给予顺延C. 发包人承担追加合同价款，工期不予顺延D. 发包人承

7、担追加合同价款，工期给予顺延 解析：13. 某施工合同履行过程中， 因施工需要临时中断道路交通， 发包人委托承包人办理申请批准手续。 因工程 所处路段交通流量大，全天中断交通的要求未获批准，承包人只能在夜间继续施工，则由此造成的承包人 损失由 ( ) 。(分数： 1.00 )A. 发包人赔偿，延误的工期顺延B. 发包人赔偿，延误的工期不予顺延C. 自己承担，延误的工期顺延D. 自己承担，延误的工期不予顺延解析：14. 建设工程施工合同 (示范文本 ) 通用条款规定，在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增 加及工期延误，应当按照 ( ) 处理。(分数： 1.00 )A. 增加的费用由承包

8、人承担，延误的工期不予顺延B. 增加的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延C. 增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺延 D. 增加的费用由发包人补偿，延误的工期不予顺延解析：15. 建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记，则( )分数： 1.00 )A. 项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效B. 项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效C. 项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效D. 项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效 解析：16. 建设工程施工合同 （示范文本 ） 中规定，如果发包人不按合同的约定支付工程进度款，承包人发出催 付

9、通知和停工通知后仍不能获得工程款，可在停工通知发出 7 天后停止施工。该条款依据的是合同法 中关于 （ ） 的规定。（分数： 1.00 ）A. 撤销权B. 不安抗辩权C. 后履行方抗辩权D. 同时履行抗辩权 解析：17. 施工中需要使用专利技术及特殊工艺时，按照建设工程施工合同（ 示范文本 ） 的规定，如果是 （ ）（分数： 1.00 ）A. 发包人要求使用，由发包人办理相应手续，发包人承担相应费用B. 发包人要求使用，由承包人办理相应手续，发包人承担相应费用C. 承包人提出使用，由发包人办理相应手续，承包人承担相应费用D. 承包人提出使用，由承包人办理相应手续，发包人承担相应费用 解析：18

10、. 依据建设工程设计合同 （示范文本 ） ，下列有关设计变更中提法不正确的是 （ ）（分数： 1.00 ）A. 设计人负责对不超出原定范围的内容做出必要的调整补充B. 如果发包人确需修改设计时，应首先请设计单位修改，然后经有关部门审批后使用C. 发包人原因的重大设计变更造成设计人需返工时，双方需另行协商签订补充协议D. 发包人需要委托其他设计单位完成设计变更工作，需经原设计人书面同意 解析：19. 如果当事人双方在产品的质量检测中，对试验结果发生争议，应按（ ） 的规定，请标准化管理部门的质量监督检验机构进行仲裁检验。（分数： 1.00 ）A. 标准化法 B. 合同法C. 质量法D. 建筑法解

11、析：20. 在监理合同履行过程中，委托人提供一部汽车供监理人使用。监理工作完成后，该部汽车应 （ ）（分数： 1.00 ）A. 无偿归监理人所有B. 按使用前的原值付款后归监理人C. 归还委托人，监理人无需支付费用D. 归还委托人，监理人支付折旧等费用解析：21. 合同生效后，当事人发现部分工程的费用负担约定不明确，首先应当 ( ) 确定费用负担的责任。(分数： 1.00 )A. 按交易习惯B. 依据合同的相关条款C. 签订补充协议 D. 按履行义务一方承担的原则解析：22. 某建设项目的投标人在现场考察后以书面形式提出质疑问题，招标人离开标时间还剩10 天才做出了书面解答。鉴于解答时间短于招

12、标投标法规定的时间，且书面解答与招标文件规定内容不一致，对该问 题应以 ( ) 。(分数： 1.00 )A. 招标文件为准，开标时间后延B. 招标文件为准，开标时间不变C. 书面解答为准，开标时间后延 D. 书面解答为准，开标时间不变解析：23. 某工程项目施工过程中，承包人运料车由于公共道路断路不能向工地运送材料，致使工期拖延5 天，承包人就此向发包人提出工期索赔。其理由是发包人应承担外部协调不力责任。此种索赔属于( ) 。(分数： 1.00 )A. 总索赔B. 道义索赔C. 默示索赔 D. 工程变更索赔 解析：24. 担保方式中的保证，实际运用过程中应理解为( )(分数： 1.00 )A.

13、 债务人和债权人约定，债务人向债权人保证履行合同义务B. 债务人和债权人约定，当债务人不履行债务时，由保证人代为履行债务C. 保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务 D. 保证人和债务人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务 解析：25. 设计招标开标时，应由 ( ) 说明设计方案构思(分数： 1.00 )A. 招标人B. 投标人 C. 总监理工程师D. 工程师 解析：26. 承包人因自身原因实际施工落后于进度计划， 若此时工程的某部位施工与其他承包人发生干扰， 工程师 发布指示改变了他的施工时间和顺序导致施工成本的增加和效率降低，此时，承包人 ( ) 。(分

14、数： 1.00 )A. 有权要求赔偿B. 只能获得增加成本的一定比例的赔偿C. 由发包人协调不同承包人间的赔偿问题D. 无权要求赔偿 解析：27. 设计合同中，判定设计人是否延误完成设计任务的期限是指( )(分数： 1.00 )A. 从订立合同之日起，至交付全部设计文件之日止B. 从设计人接到发包人支付的定金之日起，至交付全部设计文件之日止C. 从订立合同之日起，至完成全部变更设计文件之日止D. 从设计人接到发包人支付的定金之日起，至完成全部变更设计文件之日止 解析：28. 由于异常恶劣的气候条件造成的停工是 ( ) 。(分数： 1.00 )A. 不可原谅延期不给补偿费用B. 不可原谅延期但给

15、补偿费用C. 可原谅延期且给补偿费用D. 可原谅延期但不给补偿费用解析：29. 下列关于代理的叙述， ( ) 是不正确的(分数： 1.00 )A. 无权代理行为的后果由被代理人决定是否有效B. 无权代理在被代理人追认前相对人可以撤销C. 无权代理的法律后果由被代理人承担 D. 代理人只能在代理权限内实施代理行为解析：30. 某工程项目， 发包人将工程主体结构施工和电梯安装分别发包给了甲、乙两个承包人。 乙承包人在进行电梯安装时，由于甲承包人不配合，给乙承包人造成了一定的损失，该损失应当由 ( ) 承担。(分数： 1.00 )A. 乙承包人B. 发包人 C. 甲承包人D. 工程师解析：31. 按

16、照建设工程设计合同 (示范文本 ) 规定，设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，如果在1年内项目未开始施工，则设计人 ( ) 。（分数： 1.00 ）A. 不再负责处理有关设计问题B. 仍应无偿负责处理有关设计问题C. 仍应负责处理有关设计问题，但可适当收取咨询服务费D. 仍应负责处理有关设计问题，但可不再负责设计变更解析：32. 合同中当事人约定了违约金，也约定了定金。合同履行过程中发生违约后， （ ）（分数： 1.00 ）A. 未违约一方可以选择定金或违约金要求对方赔偿B. 违约一方可以选择定金或违约金承担违约赔偿责任C. 未违约方可以同时采用定金和违约金要求对方赔偿D. 违约金和定金

17、的约定同时无效，需采用其他方式追究违约责任解析：33. 建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记，则（ ）（分数： 1.00 ）A. 项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效B. 项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效C. 项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效D. 项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效解析：34. 依据建设工程施工合同 （示范文本 ） 的规定，由发包人采购材料交付承包人保管时，下列表述中正确 的是 （ ） 。（分数： 1.00 ）A. 材料运抵施工现场后，工程师与发包人共同清点B. 到货材料的种类与合同约定不符，承包人应该

18、代为调剂串换C. 供货商延误到货影响施工时，发包人应赔偿承包人的损失D. 到货材料数量多于合同的约定时，承包人应将多余部分运出工地 解析：35. 考虑到特殊行业施工内容的专业要求，设备安装工程一般采用 （ ） 方式为宜。（分数： 1.00 ）A. 公开招标B. 邀请招标 C. 议标D. 询价 解析：36. 按照市场行情约定价格的合同，合同履行时市场行情发生波动，则（ ）分数： 1.00 ）A. 价格上涨按原价格执行，价格下降按新价格执行B. 价格下降按原价格执行，价格上涨按新价格执行C. 无论上涨还是下降均按新价格执行D. 无论上涨还是下降均按原合同价执行解析：37. 关于委托人提供物质服务的

19、说法，错误的是 ( )(分数： 1.00 )A. 属于委托人财产的设备和物品，在监理任务完成和终止时，监理人应将其交还委托人B. 如果约定应由委托人提供的设备而由监理人自备，应给监理人适当的经济补偿C. 物质服务是免费向监理人提供的合同专用条件约定的设备、设施和生活条件D. 提供的物质服务一般不包括交通设备、办公用房和生活用房解析：38. 因违约行为造成损害高于合同约定的违约金，守约方可 ( ) 。(分数： 1.00 )A. 按合同约定违约金要求对方赔偿B. 按实际损失加上违约金要求对方赔偿C. 在原约定违约金基础上适当增加一定比例违约金D. 请求法院增加超过违约金部分损失解析：39. 某招标

20、项目采用评标价法进行评标，有四家单位投标有效，其中( ) 的投标书为最优投标书。(分数： 1.00 )A. 投标报价 1000 万元，评标价 950 万元B. 投标报价 1050 万元，评标价 940 万元 C. 投标报价 980 万元，评标价 970 万元D. 投标报价 950 元，评标价 960 万元解析：40. 下列行为中不符合暂停施工规定的是 ( ) 。(分数： 1.00 )A. 工程师在确有必要时，应以书面形式下达停工指令B. 工程师应在提出暂停施工要求后 48 小时内提出书面处理意见C. 承包人实施工程师处理意见，提出复工要求后可复工D. 工程师应在承包人提出复工要求后 48 小时

21、内给予答复 解析：41. 债权人决定将其债权债务一并转让给第三人时，( ) 。分数： 1.00 )A. 需经对方同意 B. 无需经对方同意，但应通知对方C. 无需经对方同意，也不必通知对方D. 需经对方同意，但要办理公证解析：与乙42. 甲施工企业授权某采购员到乙公司采购钢材， 但该采购员用盖有甲施工企业公章的空白合同文本， 公司订立了购买水泥的合同，则该合同 （ ） 。（分数： 1.00 ）A. 有效，但应由采购员向乙公司支付货款B. 有效，由甲施工企业向乙公司支付货款 C. 无效，由采购员向乙公司支付货款D. 无效，甲施工企业退货，乙公司的损失由采购员承担解析：43. 某工程施工需要中断主

22、要公路交通 2 天，发包人通知该项目监理机构到交通管理部门办理相关的批准手 续。按照建设工程委托监理合同 （ 示范文本 ） 的规定，监理单位完成的此项工作属于 （ ） 的范围。（分数： 1.00 ）A. 正常监理工作B. 额外监理工作C. 变更监理工作D. 附加监理工作 解析：44. 合同法中规定的“缔约过失责任”是指 （ ）（分数： 1.00 ）A. 订立合同时，由于本方对合同风险估计不足，履行过程中受到的损失应由自己负责B. 委托代理人订立合同，由于条款约定不明确导致的损失，应由委托人承担C. 由于本方授权签订合同代表的失误而受到的损失，追究代表人缔约的过失责任D. 因订立合同时对方提供虚

23、假情况而使本方受到损失，要求对方承担赔偿责任解析：45. 按照施工合同的规定，从开工之日起至 （ ） 止的日历天数为承包人的施工期，据此与合同工期比较判定 承包人是提前竣工还是延误竣工。（分数： 1.00 ）A. 承包人提请竣工验收前自检合格日B. 承包人提供竣工资料和竣工验收报告日C. 开始竣工检验日D. 竣工验收合格工程师在检验记录签字日 解析：46. 监理合同的有效期是指 （ ） 。（分数： 1.00 ）A. 合同约定的开始日至完成日B. 合同签订日至合同约定的完成日C. 合同签订日至监理人收到监理报酬尾款日D. 合同约定的开始日至工程验收合格日解析：47. 建设工程施工合同 （示范文本

24、 ） 规定，承包商递交索赔报告 28天后，工程师未对此索赔要求做出任 何表示，则应视为 （ ） 。（分数： 1.00 ）A. 工程师已拒绝索赔要求B. 承包人需提交现场记录和补充证据资料C. 承包人的索赔要求已经认可 D. 需等待发包人批准解析：48. 在施工合同履行中， 发包人按合同约定购买了玻璃， 现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货 清点，单方检验接收后直接交承包人的仓库保管员保管，施工使用时发现部分玻璃损坏，则应由 （ ） 。（分数： 1.00 ）A. 保管员负责赔偿损失B. 发包人承担损失责任 C. 承包人负责赔偿损失D. 发包人与承包人共同承担损失责任解析：49. 依据有关

25、“建筑工程一切险”的规定，下列描述中正确的是 （ ）（分数： 1.00 ）A. 保险对象包括各类工业与民用建筑工程，而不包括公共工程B. 投保人和被保险人是保险合同的当事人C. 发包人未经过竣工验收即提前使用部分工程，保险公司不再对该部分工程承担保险义务D. 保险合同的有效期至工程保险期满为止解析：50. 依据建设工程施工合同 （示范文本 ） ，当施工过程中发生不可抗力，致使承包人负责采购的设备运到 现场准备安装前造成损失，该损失应由 （ ） 承担。（分数： 1.00 ）A. 发包人 B. 承包人C. 设备供应人D. 发包人和承包人分别 解析： 二、 多项选择题 （ 总题数： 30，分数： 6

26、0.00）51. “债务人向第三人履行债务”的特点是 （ ） 。分数： 2.00 ）A. 不改变当事人之间的权利义务关系B. 债务人不得拒绝第三人的请求履行C. 改变当事人之间的权利义务关系D. 第三人无追究对方违约责任的权利E. 第三人不可以向债务人请求履行解析：52. 合同中免责条款无效的是 ( )(分数： 2.00 )A. 造成对方人身伤害的 B. 故意造成对方财产损失的 C. 因重大过失造成对方财产损失的 D. 因误解造成对方财产损失的E. 因过失造成对方财产损失的 解析：53. 在施工招标中，进行合同数量的划分应考虑的主要因素有( )(分数： 2.00 )A. 施工内容的专业要求 B

27、. 施工现场条件 C. 投标人的财务能力D. 对工程总投资的影响 E. 投标人的工程经验 解析：54. FIDIC 合同中，履约证书的颁发意味着 ( )(分数： 2.00 )A. 合同终止B. 工程师无权发布指示 C. 承包商完成全部施工义务 D. 缺陷责任解除E. 最终结算完成 解析：55. 风险责任划分的判定原则是 ( )(分数： 2.00 )A. 承包商在多大程度上对外界条件不可预见 B. 不属于承包商责任的事件影响程度，评定损害或损失的额度 C. 在决定补偿之前，还应审查是否在工程类似部分上出现过的有利情况D. 由于工程类似部分遇到的所有外界有利条件而做出对已支付工程款的调整结果不应导

28、致合同价格的减 少E. 属于承包商责任的事件影响程度，评定损害或损失的额度解析：56. 在 FIDIC 施工合同条件中，承包商可以同时提出工期和费用索赔的事件包括( ) 等。分数： 2.00 )A. 不可预见的外界条件B. 施工中遇到文物和古迹C. 异常不利的气候条件D. 业主或其他承包人的干扰E. 后续法规的调整 解析：57. 在代理关系中，委托代理关系终止的条件包括( )(分数： 2.00 )A. 被代理人的法人终止 B. 被代理人取得民事行为能力C. 被代理人取消委托 D. 代理事项完成 E. 代理期间届满 解析：58. 关于交货验收说法正确的是 ( )(分数： 2.00 )A. 运输过

29、程中发生的问题由供货方负责B. 如果合同约定的货物无规定可循，也应在条款内约定合理的差额界限C. 交付货物的数量在合理的尾差或磅差范围内，多交则退，少交不补D. 在计算多交或少交数量时，应按订购数量和实际交货数量比较，必须考虑尾差或磅差E. 在保修期内，凡检测不合格的物质或设备，均由供货方负责解析：59. 关于正常使用条件下的最低保修期限的说法正确的是 ( ) 。(分数： 2.00 )A. 基础设施工程，房屋建筑的主体工程为该工程的合理使用年限 B. 屋面防水工程为 5 年 C. 有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 2 年D. 供热、供冷系统，为 2 个采暖期、供冷期 E. 电气管线、

30、给排水管道为 2 年 解析：60. 下列有关确定变更价款的做法，正确的有 ( ) 。(分数： 2.00 )A. 变更确定后承包人及时提出追加价款要求的报告 B. 工程师在规定时间内对承包人的要求做出答复 C. 确定的价款报送造价管理部门备案D. 工程师未在规定时间内做出答复，视为承包人的要求已批准E. 承包人未提出追加价款报告，工程师可单独决定补偿额解析：61. 在招标准备阶段，招标人的主要工作包括 ( ) 。分数： 2.00 )A. 办理招标备案 B. 编制招标文件 C. 选择招标方式 D. 进行资格预审E. 发布招标公告 解析：62. 当承包人索赔后，工程师可以对索赔提出质疑的情况包括(

31、)(分数： 2.00 )A. 承包人以前已表明放弃索赔 B. 提交的证据不足以说明索赔的部分 C. 发包人与承包人共同负有责任，责任未划分D. 损失计算不足E. 承包人没有采取措施避免或减少损失的部分解析：63. 招标方式中，邀请招标与公开招标比较，其缺点主要有( ) 等。(分数： 2.00 )A. 选择面窄，排斥了某些有竞争实力的潜在投标人 B. 竞争的激烈程度相对较差 C. 招标时间长D. 招标费用高E. 评标工作量较大解析：64. 依照建设工程施工合同 (示范文本 ) 通用条款规定，施工合同履行中，发包人收到竣工结算报告及结 算资料后 56 天内仍不支付，承包人有权 ( ) 。(分数：

32、2.00 )A. 留置该工程B. 与发包人协议将该工程折价 C. 直接委托拍卖公司拍卖该工程D. 申请人民法院将该工程依法拍卖 E. 就该工程折价或拍卖的价款优先受偿 解析：65. 关于施工质量控制说法正确的是 ( ) 。(分数： 2.00 )A. 质量检查，达到约定标准的给予质量认可，达不到则予拒收B. 双方对质量有争议，由合同协议书中约定的工程质量监督部门鉴定C. 承包人应随时接受工程师及委派人员的检查D. 检查检验不合格时，影响正常施工的费用由承包人承担E. 工程师指令失误而导致的追加合同价款，由工程师承担 解析：66. 关于监理人的责任限度说法正确的是 ( ) 。分数： 2.00 )A

33、. 监理人在责任期内，因过失造成损失，要负监理失职的责任 B. 监理人不对责任期以外发生的任何事情所引起的损失负责C. 不对第三方违反合同规定的质量要求和完工时限承担责任D. 监理人应对责任期以外发生事情引发的损失，承担相应责任E. 因监理人失职造成损失，监理应承担全部责任解析：67. 代理的特征有 ( ) 。(分数： 2.00 )A. 代理人必须在代理权限范围内实施代理行为 B. 以被代理人的名义实施代理行为 C. 在被代理人的授权范围内独立表现自己的意志 D. 被代理人对代理行为承担民事责任 E. 代理人需与被代理人协商才能进行代理 解析：68. 依据合同法规定， ( ) 的合同属于无效合

34、同。(分数： 2.00 )A. 恶意串通损害第三人利益 B. 以欺诈手段，使对方违背真实意思情况下订立C. 订立合同时显失公平D. 以合法形式掩盖非法目的 E. 损害公共利益订立 解析：( ) 鉴定部门鉴69. 发生涉及工程造价问题的施工合同纠纷时，如果仲裁庭认为需要进行证据鉴定，可以由(分数： 2.00 )A. 申请人指定的B. 政府建设主管部门指定的C. 工程师指定的D. 当事人约定的 E. 仲裁庭指定的 解析：70. 监理合同履行过程中，合同当事人承担违约责任的原则包括( )(分数： 2.00 )A. 委托人违约，赔偿监理人经济损失 B. 因监理人的过失造成工程损失时，应赔偿委托人全部损

35、失C. 因监理人过失造成的损失赔偿额，累计不超过扣除税金后的监理酬金总额D. 因监理人工作失误，不赔偿委托人损失E. 任何一方索赔要求不成立时，应当补偿对方的各种费用支出 解析：71. 依照建设工程施工合同 (示范文本 ) 通用条款的规定， ( ) 属于发包人应当完成的工作。（分数： 2.00 ）A. 办理施工许可证 B. 提供工程进度计划C. 确定坐标控制点 D. 做好施工现场地下管线的保护工作E. 协调处理施工现场周围地下管线的保护工作 解析：72. 建筑工程一切险的保险期终止时间可以是 （ ） 日。（分数： 2.00 ）A. 工程动工B. 全部工程验收合格 C. 工程所有人实际占有全部工程 D. 施工合同约定的竣工E. 保修期满解析：73. 在开